Post on 10-Jul-2016
description
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAMAESTRIA EN GESTION Y ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
Curso: ADMINISTRACION DE CONTRATOS
1. BARRETO RIVERA, INTI2. VLADIMIR JIMENEZ BLANCO3. RICHARD VARGAS HUAMAN4. CARBAJAL LAURA, WILDER HUGO5. ELIZABETH MAYHUA CUEVA6. EDUAR VARGAS QUISPE7. ANDREA CUTIRE
DOCENTE. Mgt. Alberto Canal Aguirre
ANALISIS DEL CONTRATO:MINERA CHAVEZ PERU S.A. - CONTRATISTA
CUSCO - 2016
GRUPO N°3
ANTEDECENTES
UBICACIÓN DEL PROYECTO:- Departamento: Junin- Provincia: Yauli- Distrito: Morococha
Provincia de Yauli
Departamento Junin
PROYECTO MINERO
PUCAMOCHO
MINERA CHAVEZ PERU S.A. (Empresa dedicada a actividades mineras y titular del “PROYECTO PUCAMOCHO”) Requiere contratar un CONTRATISTA
EL CONTRATO
CONTRATISTAS S.A.
OBJETO DEL CONTRATO : MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONCRETOPLAZO DE EJECUCIÓN : 320 días calendariosFECHA DE FIRMA DEL CONTRATO : 19/02/2016FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO : 31/12/2016
EL “CONTRATISTA”
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN
OFICINA TECNICA CALIDAD SEGURIDAD
ASESORIA LEGAL
METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DEL CONTRATO
I
CLAUSULA DESCRIPCION TIPO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
P
A
R
O
INFORMATIVA
PROCESOS
ACLARACIONES
RIESGOS
OPORTUNIDAD
ORG
ANIG
RAM
A
DESCRIPCION TIPO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
1. Elaboración del Informe de compatibilidad del Expediente Técnico y anexos
22/02/2016 Oficina Técnica
2. Solicitud para ejecución de actividades adicionales
Durante la ejecución
Oficina Técnica
1. Remisión del Informe de compatibilidad del Expediente Técnico y anexos
01/03/2016Gerente de proyecto
2. Recepción y evaluación de las aclaraciones recepcionadas
10/03/2016Gerente de proyecto
3. Elaboración de observaciones a las aclaraciones recepcionadas
11/03/2016 Oficina Técnica
4. Remisión de observaciones a las aclaraciones recepcionadas
15/03/2016Gerente de proyecto
5. Recepción y evaluación de las aclaraciones recepcionadas definitivas
25/03/2016Gerente de proyecto
4.4 En caso de que los equipos sean alquilados, CHAVEZ facturará al CONTRATISTA el costo actual del alquiler más 5% de los gastos de administración de CHAVEZ, pasando a estar bajo exclusiva administración y responsabilidad del CONTRATISTA, quien asumirá todos los costos de mantenimiento y reparación.
R1. Disponer y preveer de todo el equipo de maquinaria y evitar cualquier contratiempo.
Durante la ejecución
Administración y Producción
4.6 El CONTRATISTA solicitará, tramitará, obtendrá y/o renovará, los permisos, licencias, autorizaciones y/o registros ante la Autoridad Competente para ejecutar la Obra conforme a las Leyes Aplicables y a lo previsto en el Contrato y sus Anexos
P1. Elaboración de documentación,pertinente segun sea el caso, y su correspondiente tramitación.
Durante la ejecución
Gerente de proyecto y administración
4.Alcance
4.2 En caso que aparezca algún conflicto, error u omisión en las Especificaciones y/o los Planos, o en el trabajo efectuado por terceros, el CONTRATISTA deberá notificar de inmediato a CHAVEZ y este deberá emitir aclaraciones escritas al respecto en un plazo no mayor a (10) días calendarios.
P
CLAUSULA
3.Objeto
3. El CONTRATISTA ejecutará la Obra de acuerdo al contrato y sus anexos, y las Actividades Adicionales descritas en las Órdenes de Cambio subsiguientes.
I
Obj
eto
y Al
canc
e de
l Con
trat
o
1. Solicitar el cambio de personal clave
Durante la ejecución
Gerente de proyecto
2. Recepcion de la aprobación del cambio de personal clave
Durante la ejecución
Gerente de proyecto
3. Contratación de nuevo personal clave y transferencia de información
20 dia despues
Gerente de proyecto
5.4 CHAVEZ tiene el derecho de instruir la substitución de cualquier empleado o tercero que el CONTRATISTA pudiera subcontratar sin necesidad dar razones. Tal sustitución deberá efectuarse dentro 5 días calendarios posteriores al requerimiento.
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
Durante la ejecución
Gerente de Proyecto
1. Elaboración de planos y docuemtnos de actividades de fabricación
Durante la ejecución
Oficina Técnica
2. Aprobación de los planos y documentos de actividades de fabricacion
Durante la ejecución
Gerente de Proyecto
3. Solicitud de aprobación de planos y documentos de actividades de fabricacion
Durante la ejecución
Gerente de Proyecto
4. Ejecución de actividades de farbicación
Durante la ejecución
Producción
5.5 d) El CONTRATISTA deberá entregar a CHAVEZ los planos marcados (red-line) con los cambios efectuados, y los registros de construcción, incluyendo mediciones, y toda aquella información que permita hacer trabajos de verificacón o auditorías en el futuro.
P 1. Elaboración de planos y documentos técnicos
Durante la ejecución
Gerente de Proyecto y Oficina Técnica
5.5 e) Si una Actividad del CONTRATISTA depende de actividades de otros contratistas, el CONTRATISTA tiene la obligación de inspeccionar esas actividades y reportar a CHAVEZ cualquier defecto o problema.
O1. Seguimiento y control de la programación de obra con respecto al avance de los otros subcontratistas
Durante la ejecución
Oficina Técnica e Ingenieria
5.5 h) CHAVEZ organizará, presidirá y documentará las reuniones Contractuales Semanales llevadas a cabo en el Sitio.
I 1. Organización de reuniones semanales
Durante la ejecución
Gerente de proyectos y Administrativa
5.5 m) Luego de la conformidad del Supervisor Técnico respecto de la ejecución de la Obra, se procederá con la suscripción del Acta de Aceptación Final
P
1. Verificiacion de la ejecucón de partidas de acuerdo al Expediente Tecnico. 2. Elaboración del Acta de Aceptación final
Durante la ejecución
Producción y Gerente de Proyecto
5.Ejecución y Supervisión
5.3 El CONTRATISTA se compromete a no transferir, reasignar y reemplazar a su Personal Clave sin la previa aprobación por escrito de CHAVEZ. De ser aprobado, ambas personas deben trabajar por 20 dias
I
5.5 a) Si el Contrato incluye actividades de fabricación, el CONTRATISTA deberá entregar a CHAVEZ planos y documentos para su aprobación en un plazo no mayor de 10 días calendarios. Esta aprobación no libera al CONTRATISTA de cualquier error u omisión.
P
Ejec
ució
n y
Supe
rvisi
ón
6.1 El Plazo de Vigencia del Contrato es de 320 días Calendario, siendo la Fecha de Inicio del Contrato el 19/02/2016 y Fecha de Término del Contrato el 31/12/2016
I 1. Control de actividades de acuerdo al cronograma
durante toda la Ejecución
Producción y O.Técnica
6.3 CHAVEZ se reserva el derecho de modificar el Cronograma de Ejecución de Obra del CONTRATISTA para evitar interferencia con otras labores.
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
durante toda la Ejecución
Gerente de Proyecto
6.4 En caso que el CONTRATISTA incurra en retrasos que excedan el (5%) del avance total previsto, deberá presentar para aprobación de CHAVEZ un Plan de Recuperación.
P1. Control de actividades de acuerdo al cronograma e innovación tecnol+ogica de los procesos cobstructivos
durante toda la Ejecución
Producción y O.Técnica
6.5 Sólo se podrá conceder ampliación del Plazo si se demuestra que la Ruta Crítica del Cronograma se ve afectada por causas no imputables al CONTRATISTA. La ampliación de Plazo deberá constar en la Orden de Cambio correspondiente en la clausula 6.3
A1. Al ser una contradiccíón con la subclausula 6.3, se llegará a una conciliación entre ambas partes
15/03/2016Gerente de Proyecto
6.Plazos
Plazos
7.2 Si durante la ejecucion de la obra Chavez permitiera que el contratista corrija el incumplimiento en la ejecuciónn de las obras, el contratista iniciará las acciones necesarias para correjirlo.
P1. verificación y corrección del proceso constructivo de partidas de acuerdo al Expediente Técnico
durante toda la Ejecución
Oficina Técnica y producción
7.2 Toda labor de remediación ejecutada dentro del periodo de garantia será nuevamente garantizado por el mismo periodo.
I1. verificación y corrección del proceso constructivo de partidas de acuerdo al Expediente Técnico
durante toda la Ejecución
calidad y producción
7.6 El contratista no podra iniciar ninguna actividad en sitio sin tener los planes de calidad, de seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente
P1. verificación y corrección del proceso constructivo de partidas de acuerdo al Expediente Técnico
15/03/2016seguridad y producción
7.9 El contratista debera cumplir con las disposiciones de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ley N° 29783 y el reglamento de seguridad y salud ocupacional en mineria.
I
1. Adquisición de equipos de seguridad2. Capacitación y charlas informativas3. Control de seguridad en obra
durante toda la Ejecución
Administrativa , seguridad y producción
7.11 Ningun trabajo podra iniciarse o reiniciarse hasta que el contratista acredite que todos los trabajadores cuenten con los implementos de proteccion y seguridad
I 3. Control de seguridad en obradurante toda la Ejecución
Seguridad y prodcucción
7.17 Cualquier incumplimiento en las subclausulas 7.9, 7.10 y 7.11 sera considerado causal de resolucion de contrato
I1. Seguimiento y control exaustivo de calidad, seguridad, salud y medio ambiente
durante toda la Ejecución
Todas las areas
7.18 El incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones, faculta a Chavez a la aplicación de medidas correctivas.
I 1. Capacitacion y concietización de todo el personal
durante toda la Ejecución
Todas las areas
7.Obligaciones
del Contratista
Obligaciones del Contratista
8.6 Proporcionar al contratista facilidades a ser previstas por chavez, dentro del cual, el CONTRATISTA al incrementar la cantidad de personal, asume con los costos.de estadia.
R
1. Planificación y organización de la cantidad del personal de acuerdo al histograma2. Control y seguimiento de la producción
05/03/2016Producción y Oficina tecnica
1. Elaboración de valorizacionesdurante toda la Ejecución
oficina técnica
2. Presentación de informes y valorizaciones mensuales a Chavez
durante toda la Ejecución
Gerente de proyecto
9.4 Chavez revisara cada estado de pago en un plazo no mayor de 7 dias útiles despues de recibido. Cada estado de pago podrá ser observado por Chavez y de existir observaciones seran absueltas por parte del contratita dentro de los 5 dias calendarios
P 1. seguimiento y control de los pagos de valorizaciones
durante toda la Ejecución
adminstración
9.10 Chavez efectuará el pago a los 30 dias calendarios posteriores a la correcta entrega de la factura por parte del contratista
P 1. seguimiento y control de los pagos de valorizaciones
durante toda la Ejecución
adminstración
9.16 La eventualidad de Incremento de salario de mano de obra será aceptado siempre y cuando sea reconocido por el Estado, el cual debera contar necesariamente con una orden de cambio y sera asumido por Chavez.
I1. Seguimiento y control de legislación vigente en cuanto a la variación de remuneración del personal obrero
durante toda la Ejecución
adminstración
8.Obligaciones
de Chavez
9. Compensación
y Forma de Pago
9.2 El contratista presentará mensualmente el estado de pago correspondiente cada 28 dias de cada mes que incluyan las actividades ejecutadas hasta el dia 26 del mes anterior
P
Obligaciones de Chavez y Compensación y Forma de pago
10.1 CHAVEZ suministrara combustible del grifo del sitio de uso exclusivo para la obra R 1. Realizar seguimiento del
abastecimiento de combustible15/03/2016 adminstración
10.3 CHAVEZ facturará quincenalmente el consumo de combustible solicitado por el contratista y la factura debera ser cancelada a los 30 dias de recibida.
I 1. Seguimiento y control de pagos del combustible
durante toda la Ejecución
adminstración
10.5 En caso que el CONTRATISTA utilice el combustible para actividades no relacionadas con la ejecucion de la obra, se penalizara al contratista
I 1. Control del uso del combustibledurante toda la Ejecución
producción
11.2 El CONTRATISTA deberá coordinar con CHAVEZ la fecha, hora, cantidad y punto de entrega del concreto y será el responsable del mismo a partir de la entrega.
I 1. Control del suministro de concreto
durante toda la Ejecución
producción y calidad
11.4 El volumen de concreto que no fuere utilizado o desechado por negligencia del CONTRATISTA, será facturado al Contratista.
I 1. Control del suministro de concreto
durante toda la Ejecución
producción y oficina tecnica
12.1 Las fluctuaciones en el tipo de cambiono serán motivo de reclamo por parte delCONTRATISTA por lo que no está permitidoajuste de precio ni mayor compensación.
R/O 1. Información acerca del tipo de cambio
durante toda la Ejecución
adminstración
10.Suministro de Combustible
11.Suministro de
concreto
12.Tipo de Cambio
Suministro de combustible, concreto y Tipo de cambio
Para el adelanto el CONTRATISTA entregará una carta fianza (máx. el 20% del precio total del contrato, y será pagado luego de suscrito el Contrato y cumplir los pasos siguientes:
I
a) Emitir el primer Estado de Pago para aprobación de CHAVEZ.b) Entregar a CHAVEZ la Garantía de Adelanto por el monto total adelantado + IGV c) Emitir y entregar una factura por el monto del adelanto a CHAVEZ, adjuntando: * Estado de Pago aprobado por CHAVEZ. * Cargo de recepción de CHAVEZ de la Garantía de Adelanto * Copia de la Garantía de Adelanto.
P
* El monto adelantado será descontado a partir del segundo Estado de Pago, descontando el (5%) del monto valorizado en cada Estado de Pago.* La vigencia de la carta fianza será hasta 30 días posteriores al férmino del contrato.* El CONTRATISTA podrá reemplazar la Carta Fianza descontando del monto original los montos ya amortizados, una vez amortizado el 50% del adelanto
RDurante la
duración del contrato
13.2
. Fon
do d
e G
aran
tia
CHAVEZ constituirá el Fondo de Garantía de acuerdo al siguiente procedimiento:a) A partir del segundo Estado de Pago se procederá a retener el 10% del monto valorizado por las Actividades ejecutadas hasta el término del Contrato.b) El CONTRATISTA consignará en la factura de cada estado de Pago el monto que se está reteniendo como Fondo de Garantía.c) La devolución del Fondo de Garantía será luego de que el CONTRATISTA cumpla con todos los puntos establecidos, cuando se emita el último Estado de Pago.
P 1. Seguimiento y control del fondo de Garantia
Durante la duracion del
contratoadmminstración
13.3
. Gar
antia
de
Fie
l C
umpl
imie
nto
La Garantía de Fiel Cumplimiento será entregada por el CONTRATISTA en la Fecha de Inicio del Contrato (10% del Precio Total del Contrato) y será devuelta tras el Acta de Aceptación Final y previa entrega de la carta fianza de Garantía de Calidad.
P 1. Seguimiento y control de la garantia de fiel cumplimiento
Durante la duracion del
contratoadmminstración
El CONTRATISTA entregará una carta fianza (10% del Precio Total del Contrato) como Garantía de Calidad de la Obra. entregada a CHAVEZ al verificarse la suscripción del Acta de Aceptación Final.
P 1. Seguimiento y control de la garantia de calidad
El CONTRATISTA responderá por los vicios ocultos y demás aspectos constructivos que no se ajusten a lo pactado, por un plazo de 5 años desde el cierre de Contrato. I
1. Ejecución de partidas de acuerdo al Expediente Técnico y a los estanderes de calidad
13.5
. Car
tas
Fian
za Todas las cartas fianzas deberán cumplir con los siguientes requisitos:a) Mencionar el número del presente Contrato y el título de la Obra.b) Ser emitida por una entidad bancaria, sometida a la aprobación de CHAVEZ, quien podrá rechazarla sin expresión de causa.c) Ser solidaria, irrevocable, incondicional y con renuncia al beneficio de excusión, de realización automática, al sólo y simple requerimiento de CHAVEZ.d) Para ejecutar la carta fianza, bastará el requerimiento de CHAVEZ al banco.
R1. Verificiacion de la ejecucón de partidas de acuerdo al Expediente Tecnico.
durante toda la Ejecución
Todas las areas
1. Seguimiento y control de las amortizaciones del adelanto
15/03/2016
Administración y Gerente de proyecto
Todas las areasdurante toda la Ejecución
13.4
. Gar
antia
de
Cal
idad
13.1
. Ade
lant
o
13.0
Gar
antia
s de
l Con
trat
sita
Garantias del Contratista
1. Recepcion de la Orden de Cambio
Durante la ejecución
Gerente de Proyecto
2. Ejecución de adicionales o modificaciones
Durante la ejecución
Prpoducción
14.3 Para el pago de las Actividades Adicionales se requerirá de la emisión de la Orden de Cambio respectiva.
I 1. seguimiento y control del pago de adicionales
Durante la ejecución
Administración
15.2 Antes de iniciar cualquier actividad de Obra, el CONTRATISTA deberá cumplir con los términos y condiciones del Anexo 2.
I 1. verificacion de documentación15/03/2016 y agosto del
2016Administración
15.3 El CONTRATISTA deberá tener vigentes los seguros a su solo costo, hasta el cierre del Contrato y períodos adicionales.
I 1. trámites y control de polizas de seguros
15/03/2016Gerente de proyecto
15.5 Antes del Inicio de Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a CHAVEZ los certificados de seguros y las constancias de pago de las primas de las pólizas.
P 1. verificacion de documentación 15/03/2016 Administración
15.6 En caso las pólizas de seguro no alcanzaran para cubrir los daños y/o perjuicios, el CONTRATISTA deberá repararlos bajo su propia cuenta y costo.
A 1. control de seguridad en obraDurante la Ejecución
seguridad yproducción
15.Seguros
14.Gestión del
cambio
14.1 CHAVEZ podrá solicitar al CONTRATISTA por escrito que altere, enmiende, omita, añada o de otra manera varíe cualquier parte de los Trabajos y/o la Obra.
P
Gestión de cambio y Seguros
Relación Laboral, Exclusividad, Independencia y Cesión.
16.1 El Contratista ejecutará la obra por su propia cuenta, con autonomia tecnica, financiera y administrativa, con personal bajo su propia y exclusiva direccion. responsabilizandoce por las actividades de sus resultados.
I 1. seguimiento y control de la produccion en obra,
Durante la ejecución
todas las areas
17. El contrato no implica exclusividad en favor del CONTRATISTA, pudiendo CHAVEZ sin expresion de causa contratar los servicios de otro contratista.
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
Durante la Ejecución
gerente de proyecto
18.4. Como garante de seguridad y salud, CHAVEZ tendra el derecho de pedir la sustitucion de cualquier tercero que haya podido contratar el CONTRATISTA, sin expresion de causa y dentro del plazo establecido por CHAVEZ.
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
Durante la Ejecución
gerente de proyecto
19.2. CHAVEZ podra ceder su posicion contractual sin necesidad de comunicación alguna al contratista, para lo cual ya cuenta con su consentimiento expreso.
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
Durante la Ejecución
gerente de proyecto
16.Inexistencia de
relación laboral
17. Exclusividad
18. Independencia
19. Cesión
1. Elaboración de informe en caso fortuito
Durante la Ejecución
oficina tecnica
2. Presentación del informe de caso fortiuto
Durante la Ejecución
Gerente de proyecto
20.5. Un caso fortuito o fuerza mayor no constituira el fundamento para un reclamo para remuneracion adicional a costo y gasto propio de cada parte ocacionados por tal evento
R 1. Mantener buenas relaciones amicales con Chavez
Durante la Ejecución
gerente de proyecto
20.9 El CONTRATISTA declara tener conocimiento de la ubicación rutas de acceso, altitud y de condiciones meteorologicas que se experimentan en el lugar.
I
1. Identificacion de rutas de acceso y evacuación2. Conocimiento de los antecedentes climaticos, sociales y polítcos
15/03/2016 Oficina Técnica
21.2 El contratista como compensación total por la suspensión recibirá un cargo por espera (stand by) del personal directo y equipo directo del contratista en obra y un costo indirecto proporcional al plazo de suspensión
O1. Control y seguimiento de la programación de obra con respecto al avance de los otros sub contratistas
Durante la obra
oficina técnica
20.4. La parte que alegue un caso fortuito o fuerza mayor debera comunicarlo mediante una notificaicon por escrito dentro del plazo de 10 dias calendarios.
P
21.Suspensión
20.Caso fortuito o fuerza mayor
Caso Fortuito y Suspensión
22.1 Por razones de cualquier índole Chávez podrá resolver el contrato y/o terminar con la ejecución de la obra
R
1. Mantener buenas relaciones amicales con Chávez 2. tener estricto control en el cronograma, calidad y seguridad en la obra
Durante la obra
Todas las areas
22.3 El derecho del contratista se limita a la remuneración por las actividades vinculadas con la ejecución de obra realmente ejecutadas. Chávez no será responsable por daño, gasto o costo que incurra el contratista
R
1. Mantener buenas relaciones amicales con Chávez 2. Obtener los insumos de acuerdo al calendario de adquisición de materiales
Durante la obra
gerente de proyecto, oficina técnica y administración
1. Elaboración de informe para la corrección de incumplimiento
Durante la obra
Oficina Técnica
2. Solicitud para la aprobación del informe de correción de incumplimiento
Durante la obra
Gerente de proyecto
23.1 La información confidencial estará sujeto a esta durante los dos años siguientes a la fecha de termino de contrato
I1. Realizar declaraciones juradas al personal técnico administrativos de mantener la informacion confidencial.
inicio de obra 04 de
abril Asesoria legal
23.Confidencia-
lidad
22.Resolución del
Contrato
22.4 Chávez podrá optar en lugar de la resolución un periodo de prueba dentro del cual en contratista debe corregir el incumplimiento en un periodo de 15 dias
P
Resolución de contrato y Confidencialidad
26.3 El CONTRATISTA garantiza a CHAVEZ, que no violará las patentes de un tercero o algún secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual
I1. Asegurar las patentes de un tercero o algún secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual
Durante la Ejecución
Gerente de proyecto
27.1 Sl el CONTRATISTA no cumpliera con el Anexo 17 sufrirá una penalidad de 3/1000 del Precio Total del Contrato por cada día de retraso, hasta un monto máximo equivalente al (10%) del Precio Total del Contrato.
I 1. Cumplir con el cronograma de obra
Durante la Ejecución
producción y oficina técnica
28. El Contratista quedará automáticamente constituido en MORA desde el momento del incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones (artículo 1333 del Código Civil)
I 1. Cumplir con el cronograma de obra
Durante la Ejecución
producción y oficina técnica
29.1 El CONTRATISTA deberá notificar a CHAVEZ cualquier evento que considere que puede dar lugar a un reclamo por un aumento en el precio total del contrato en un plazo no mayor de dos dias útiles de iniciado y de diez días útiles de notificado.
P 1. Aclarar la contradicción con la clausula 9.16
22/02/2016Gerente del proyecto
30.3 El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima. El Tribunal Arbitral estará constituido por tres árbitros: uno nombrado por cada parte y otro nombrado por estos, quien presidirá el Tribunal Arbitral.
P1. Evitar llegar al arbitraje mediante una conciliación de buena fe
Durante la Ejecución
Gerente de proyecto
31.1 Toda comunicación formal entre lasPartes, incluyendo notificaciones, deberácursarse mediante Cartas Contractuales.
I 1. Control administrativo legales de las cartas contractuales
Durante la Ejecución
Gerente de proyecto asesoria legal
31 Notificaciones
26.Indemniza-
ciones
27. Penalidades
28.Mora
29.Reclamos y
disputas
30.Solución de conflictos
OTRAS CLAUSULAS
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
Caida de Rayo 1. adquisición de pararrayos 25/03/2016
Explosión1. Señalizacion adecuada1. Seguridad en obra
25/03/2016
Robo
1. Implementación de sistema de seguridad en obra contra robos
25/03/2016
Hundimientos de tierra y desprendimiento de rocas
1. Tener fe y buena voluntad permanente
Defectos de mano de obra y negligencia
Empleo de inadecuados materiales o de mala calidad
Desabastecimiento de concreto
Desabastecimiento de combustible
Falta de especificaciones en el contrato en cuanto a la obtención de Licencias de funcionamiento y ejecución de obra
DESCRIPCION
convencional
Castastroficos
Propios de la obra 1. Presentar a Chavez la
aclaración de la duda de acuerdo a la clausula 4.2
22/02/2016Gerente de proyecto y
oficina técnica
R I E S G O STIPO
seguridad
Gerente de proyecto, calidad y
produccipon
1. capacitación permanente en obra2. Control de calidad
permanente