A MIS PADRES - Janium...5. Programa y montos mensuales de obra (Forma E-6) Anexo 7 6. Programa de...
Transcript of A MIS PADRES - Janium...5. Programa y montos mensuales de obra (Forma E-6) Anexo 7 6. Programa de...
B I B h I O T If C A ^ ' Imtituto TecoolÓTion 4» la Construodá»
ISSTITBTO TECilOCICO DE i í M i l G Í I
- í •.'?'..•.
PROCEDIMIENTOS PARA CONCUASAR "EH ~mA OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA "DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DEJ
INGENIERO CONSTRUCTOR P R E S E N T A i
RAMON FONSECA POPOCA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la S.E.P., según Acuerdo No. 84330 de Fecha 27 de Noviembre de 1984.
MEXICO, D. F. 19 9 0
ITC
A MIS PADRES
Í N D I C E
P á g s .
INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I CONDICIONES PARA CONCURSAR 5
CAPITULO II GENERALIDADES PARA LA OBRA- 36
CAPITULO III DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO Y COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA 40
CAPITULO IV PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 86
CAPITULO V
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106
CONCLUSIONES 128
BIBLIOGRAFÍA 129
ANEXOS 131
I N T R O D U C C I Ó N
En 1925 el Presidente Plutarco Elias Calles, crea
la Comisrón de Caminos. México sólo tenía 19,000 km de -
ferrocarril al borde del colapso, y 28,000 km de brechas
no aptas para la circulación de automóviles. Prácticamen
te no habla ningún camino para que estos circularan.
En nuestro pals la historia de las carreteras se -
remontan hasta la época prehispánica; del pueblo Maya se
conservan restos de caminos construidos con buen trazo y
excelente terracería. Los aztecas contaban con adecuados
caminos que satisfacían sus necesidades. Después de la -
conquista. Cortés manda construir el primer camino (entre
México y Veracruz) y se realizará uno de los eventos más
importantes del sistema de transportación como fue: la in
troducción de la carretera.
Al finalizar el virreynato había en México 7,605 -
kms de carreteras. Entre 1821 en que México se hace inde
pendiente y 1867, el Presidente Juárez destina por prime
ra vez en la historia de México una parte del presupuesto
a la apertura y conservación de caminos, sin embargo no -
se hicieron obras de orden constructivo importantes.
1
Las técnicas de construcción de carreteras para la
circulación de automóviles no eran familiares para los in
genieros mexicanos de 1925.
Por eso, la recién creada Comisión Nacional de Ca
minos otorgó un contrato a una empresa de Chicago para --
que realizará, en un plazo perentorio, los primeros cami
nos para automóviles del país. Pero a fines de 1926 se -
rescindió el contrato por incumplimiento de dicha compa--
ñla.
Desde entonces la responsabilidad de la construc--
ción de caminos ha sido encomendada Integramente a nacio
nales. Pocos meses después de iniciar el proyecto, el G£
neralCalles se allega recursos para iniciar la obra carre
tera. Implantando el impuesto sobre la venta de gasolina
y encarga a la Comisión Nacional de Caminos la administra
ción y aplicación de éstos fondos.
A estas fuentes se han ido agregando otras o bien
recursos ajenos a la captación impositiva; así, en 1932 -
se inician los caminos por cooperación con los Estados, -
que serian pagados mitad y mitad por los gobiernos estata
les y federales; en 1947 se crean los caminos vecinales -
por cooperación del Estado y el Gobierno Federal quienes
contribuyen para su construcción.
2
Los primeros años de la Comisión Nacional de Cami
nos produjeron no sólo los caminos que se hablan propues
to, sino también la capacitación de los primeros técnicos
nacionales, la introducción de máquinas y equipos de alto
rendimiento que se desconocían en el pals, nuevas técni
cas para la localización, proyecto y construcción de ca
rreteras.
En el año de 1946 se realizan los primeros ensayos
con la fotografía aérea y la fotogrametrla.
En el año de 1952 se pone en servicio el primer ca
mino de cuota y en el año de 1960 se utilizan los prime--
ros créditos internacionales.
En 1954 se intensifica el uso de la fotogrametrla,
al grado de que para 1958 una tercera parte de los proyec
tos fueron realizados totalmente mediante este procedi
miento. En ese mismo año es creada la Secretarla de Comu
nicaciones y Transportes. En 1963 se inició el uso del -
método fotogramétrico electrónico con el que hasta la fe
cha se trabaja.
Todos los caminos desde su inicio, tuvieron la in
tención de propiciar directamente el desarrollo. La reía
ción de causa a efecto de la red caminera en el desarro--
3
lio se pone claramente de manifiesto al analizar el desen
volvimiento del país por pequeñas regiones. Se aprecia -
la respuesta inmediata al camino. Se advierte como las -
regiones por las que cruza emergen a un desarrollo inci
piente o se provoca la aceleración del crecimiento.
En estos años el énfasis en la comunicación ha es
tado puesto en la obra caminera y es la Secretaría de Co
municaciones y Transportes la encargada de construir:
aeropuertos, carreteras y puentes.
Mucho ha ocurrido en el país desde el inicio del -
kilómetro cero de nuestra red hasta el de 285,000 actua--
les y muchos que nos faltan y estamos construyendo.
4
C A P I T U L O I
CONDICIONES PARA CONCURSAR
A la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, -
le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
construir y conservar los caminos y puentes, en coopera--
ci6n con los gobiernos de las Entidades Federativas, con
los municipios y los particulares. Asi como otorgar con
cesiones o permisos para construir las obras que le co
rresponda ejecutar.
Los contratos de obra pública se adjudicarán o lie
varán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante
convocatorias públicas, para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abier
to públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi--
nanciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen
tes, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la
Ley de Obras Públicas.
1.1 CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA
Las convocatorias, que podrán referirse a una o --
más obras, se publicarán en uno de los diarios de mayor -
5
circulación en el pals y simultáneamente, cuando menos en
uno de la Entidad Federativa donde se ejecutarán las obras
y contendrán:
a) El nombre de la dependencia o de la entidad con
vocante.
b) El lugar y descripción general de la obra que -
se desee ejecutar.
c) Información sobre los anticipos.
d) El plazo para la inscripción en el proceso de -
adjudicación, que no podrá ser menor de diez días hábiles
contados a partir de la fecha de publicación de la convo
catoria.
e) El lugar, fecha y hora en que se celebrará el -
acto de la apertura de proposiciones.
f) La especialidad de acuerdo al padrón de contra
tistas que se requiere para participar en el concurso.
g) Los criterios conforme a los cuales se decidirá
la adjudicación.
1.2 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL INTERESADO
Todo interesado que satisfaga los términos de la -
convocatoria tendrá derecho a presentar proposiciones.
Los requerimientos que deberá cumplir el interesa-
6
do son:
1.- Documentación que compruebe el capital conta--
ble mínimo requerido (deberá acreditarse ante la Secreta
rla de Hacienda y Crédito Público y con el Estado Finan--
ciero actualizado, dictaminado por el Contador Público).
7..- Registro completo en el padrón de contratistas
de obras públicas, o en su caso la documentación a que se
refiérelos artículos 19 y 20 del Reglamento de Obras P ú
blicas. (Anexo 1).
3.- Testimonio notarial del acta constitutiva y mo
dificaciones, en su caso, cuando se trate de persona mo
ral o copia certificada del acta de nacimiento si se tra
ta de persona física.
4.- Registro vigente en la Cámara Nacional de la -
Industria de la Construcción. (Anexo 2)
5.- Relación de contratos de obras en vigor que --
tenga celebrados tanto en la Administración Pública Fede
ral y/o Estatal como en los particulares, señalando el im
porte contratado y el importe por ejercer, desglosado por
anualidades.
7
6.- DocumentaciSn que acredite su capacidad técni
ca en trabajos similares a los que son motivo de la conv£
catoria.
7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir -
verdad de no encontrarse en el supuesto del articulo 37 -
de la Ley de Obras Públicas.
1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRASTISTA Y EL CONTRATANTE
La adjudicación del contrato obligará a la depen--
dencia o entidad y a la persona en que hubiera recaído di
cha adjudicación a formalizar el documento relativo, den
tro de los veinte días hábiles siguientes al de la adjudi^
cación.
Si el interesado no firma el contrato, perderá en
favor de la convocante la garantía que hubiera otorgado y
la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante s i
guiente, en los términos del artículo 36 y de su propues
ta y asi sucesivamente.
Es importante señalar que el contratista que se le
adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra --
por otro: pero, con autorización previa de la dependencia
8
o entidad respectiva, podrá hacerlo respecto de partes de
la obra o cuando adquiera materiales o equipos que inclu
yan su instalación en la obra. En estos casos, el contra
tista seguirá siendo responsable de la ejecución de la --
obra ante la dependencia o entidad y el subcontratista no
quedaría subrogado en ninguno de los derechos del primero
La dependencia pondrá una obra a un particular di
rectamente cuando se trate de trabajos cuya ejecución re
quieran de la aplicación de sistemas y procedimientos de
tecnología avanzada. También cuando los trabajos sean de
conservación, mantenimiento, restauración, reparación y -
demolición en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer su catálogo de conceptos y cantidades de traba_
jo. Determinar las especificaciones correspondientes o -
elaborar el programa de ejecución y cuando se trate de --
trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra -
campesina o urbana marginada, y que la dependencia o enti
dad contrate directamente con los habitantes beneficia
rios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la
obra.
Para este tipo de casos, se convocará a la o las -
personas que cuenten con la capacidad de respuesta inme--
diata y los recursos técnicos, financieros y demás que --
sean necesarios.
9
1 . 4 DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS CONCURSOS DE OBRA
Si la persona interesada cumple con los r equ i s i tos
antes mencionados ,1a Secretaría de Comunicaciones y Tran£
portes le f a c i l i t a r á la documentación correspondiente a -
los concursos de obra. El contenido de esa información -
es e l s iguiente :
A. Pliego de requisitos
B. Apéndices que se anexan a este pliego:
1. Proposición (Forma E-3) Anexo 3
2. Manifestación escrita de conocer el sitio de
los trabajos (Forma E-3a) Anexo 4
3. Maquinaria y equipo que se empleará en la --
obra (Forma E-4) Anexo 5
4. Especificaciones particulares, que incluyen:
Trabajos por ejecutar(Forma E-5) Anexo 6
Cuadro de bancos para pavimento
5. Programa y montos mensuales de obra (Forma
E-6) Anexo 7
6. Programa de utilización de la maquinaria y -
equipo de construcción (Forma E-6a) Anexo 8
7. Relación de conceptos de trabajos y cantida
des de obra para expresión de precios unita
rios y monto total de la proposición (Forma
10
E-7) Anexo 9
8. Modelo de contrato de obra pública a precios
unitarios y tiempo de terminado.
C. Apéndice que se entrega por separado:
1. Juego de planos del proyecto de la obra.
También deben considerarse como apéndices el Ma
nual de Dispositivos para el Control del Tránsito de Ca
lles y Carreteras (edición 1986) y las Normas de Obra Pú
blica que la Secretarla tiene en vigor, cuyos libros, par
tes y títulos que a continuación se citan, son los que --
principalmente se hacen referencia en el pliego:
Libro 1, parte 01, Título 01 y 02 Generalidades y
Terminología (Edición 1984).
Libro 3, Parte 01, Título 01 Terracerías (Edición
1984).
Libro 3, Parte 01, Título 02 Estructuras y Obras -
de Drenaje (Edición 1984).
Libro 3, Parte 01, Título 03 Pavimentos (Edición
1983).
Libro 4, Parte 01, Títulos 01, 02 y 03 Normas de -
Calidad de los Materiales (Edición 1986).
11
1.5 PLIEGO EE REQUISITOS
Al que se sujetará el concurso número (el que co--
rresponda en su momento), relativo a la construcción de -
los trabajos que se tengan que ejecutar como: las terrace_
rías, drenaje, pavimento, estructura y obras complementa
rias. Con cargo a la inversión aprobada para esta obra -
por la Secretaría de Programación y Presupuesto en Oficio
(correspondiente consecutivo) en la fecha en la que sea -
aprobada.
CLAUSULAS:
PRIMERA.- La dependencia mostrará el lugar donde -
se ejecutará la obra así como los bancos de material, pa
ra lo cual los interesados que así lo deseen, deberán con
currir al sitio que fije la Secretaría.
SEGUNDA.- Al formular la proposición, el concursan
te tomará en cuenta lo siguiente:
A) Deberá señalar el inicio de la obra, el día y -
el mes.
B) De igual forma señalará el término de la obra,
el día y el mes. Sin embargo el concursante podrá compro
meterse a terminar la obra en una fecha anterior a la fi
jada.
12
C) Que para el contratista realice en el sitio de
los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos -
del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e
inicie los trabajos, le será otorgado un anticipo de diez
por ciento (10%) de la asignación presupuestal aprobada -
para el primer ejercicio del contrato, debiendo el concur
sante anexar a su proposición el importe desglosado por -
los conceptos antes señalados; cuando los trabajos se ini
cien en el último trimestre del primer ejercicio, la d e
pendencia podrá por única vez, complementar en el segundo
ejercicio los gastos para el inicio de los trabajos, has
ta por el diez por ciento (101) del importe de la asigna
ción aprobada para dicho ejercicio. Además del anticipo
para el inicio de los trabajos, se otorgará otro anticipo
por el doce por ciento (12%) de la asignación aprobada pa
ra cada uno de los ejercicios del contrato, para la com--
pra y producción de materiales de construcción y adquisi
ción de equipos de instalación permanentes y demás insu
mes, anticipos que deberán amortizarse proporcionalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos eje
cutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante
por amortización en la estimación final.
TERCERA.- Para asegurar la seriedad de la proposi
ción, el proponente acompañará a la misma una garantía cu
13
yo monto deberá ser igual al cinco por ciento (5$) del im
porte de su proposición, pudiendo optar por entregarla m£
diante:
a) Cheque cruzado expedido por el mismo con cargo
a cualquier institución de crédito, a favor de la Tesore
ría de la Federación.
b) Fianza otorgada por institución de fianzas debi
damente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federa
ción, en cuyo caso deberá constituirse conforme al forma
to que se anexa en el presente pliego.
CUARTA.- La proposición integrada en la forma que
previene la cláusula décima de este pliego, deberá presen
tarse a la hora y lugar que la Secretarla marque. Confo r
me al procedimiento establecido por el artículo 33 del Ite
glamento de la Ley de Obras Públicas, en presencia de los
concursantes que asistan al acto y, en su caso del repre
sentante de la Secretarla de la Contraloría General de la
Federación y de los invitados presentes, levantando el ac
ta correspondiente.
QUINTA.- El fallo se dará a conocer a la hora indi
cada y en el lugar que la Secretarla marque, en presencia
de quienes asistan al acto, levantándose el acta corres--
14
pendiente en la que se hará constar, en su caso, el nom--
bre del adjudicatario.
SEXTA.- Al formular la proposición el concursante
tomará en cuenta lo siguiente:
a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: -
la Ley de Obras Públicas; su Reglamento; las Reglas Gene
rales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas
y de Servicios relacionados con las mismas para las Depen
dencias y Entidades de la Administración Pública Federal;
el proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones
y de Calidad de los Materiales que la Dependencia tiene -
en vigor, última edición de cada uno de sus libros y las
especificaciones, en su caso; el Programa y Montos Mensua_
les de Obra (Forma E-6) Anexo 7; el Programa de Utiliza--
ción de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6a)
Anexo 8; los precios unitarios señalados en la Relación -
de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra para Expre--
sión de Precios Unitarios y Monto Total de la Proposición
(Forma E-7) Anexo 9, que deberán estar calculados de
acuerdo con lo establecido en la Forma E-5, la sección 5
de las Reglas Generales para la Contratación de Obras Pú
blicas a que antes se hizo mención, incluyendo lo dispue£
to en la fracción V del articulo 31 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas, y conforme a las cláusulas del Con
15
trato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Deter
minado.
b) Que en relación con los precios unitarios a que
se alude en el inciso anterior, cuando los costos que sir
vieron de base para calcularlos sufran variaciones origi
nadas por incremento en los precios de materiales, sala
rios, equipo y demás factores que integren dichos costos
y que impliquen un auiftento superior al cinco por ciento -
(5%) del valor de los trabajos aún no ejecutados dentro -
del programa, amparados por el contrato, el contratista,
en los términos de los artículos 46 de la Ley de Obras Pú
blicas y 50 de su Reglamento y la sección correspondiente
de las Reglas Generales para la contratación y ejecución
de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mis_
mas para las Dependencias y Entidades de la Administra
ción Pública Federal, podrá solicitar la revisión de los
costos y la Dependencia, si procede aplicará en el caso,
el procedimiento establecido en la fracción III del artí
culo 50 del citado Reglamento, afectando el importe del o
los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del ar
tículo concedido para la compra y producción de materia--
les de construcción, la adquisición de equipos de instale*
ción permanente y demás insumos, conforme a lo dispuesto
en la fracción VII del artículo 27 del Reglamento antes -
mencionado.
16
El concursante al presentar su proposición deberá
manifestar su conformidad en adherirse al Pacto de Estabi
lidad y Crecimiento Económico en todos y cada uno de sus
términos así como a la evolución de sus etapas correspon
dientes, y por lo tanto, aceptar expresamente que en la -
revisión de los costos a que se refiere el párrafo ante
rior , no se reflejen incrementos mayores a los derivados
de las condiciones y disposiciones del referido Pacto.
c) Que deberá tener en la obra permanentemente un
técnico que sea su representante, cuyo titulo deberá e s
tar registrado en la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública, anotando para tal
efecto el nombre y número de la cédula profesional que lo
acredite como tal. Este técnico deberá tener suficiente
experiencia en obras de la índole de la que se llevará a
cabo, y facultado en los términos y para los efectos a --
que se refiere la regla 3.3.6 de las Reglas Generales pa
ra la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Ser
vicios relacionados con las mismas para las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal.
d) Que para efectos de pago se formularán estima--
ciones mensuales por los trabajos ejecutados, las que se
rán cubiertas en un plazo no mayor de treinta (30) días -
hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiesen
17
aceptado y firmado por las partes, fecha que deberá haceír
se constar en la bitácora y en las propias estimaciones.
Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos eje
cutados conforme a dichas estimaciones, se pagarán dentro
de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, conta
dos a partir de la fecha en que la Dependencia emita el -
oficio de resolución respectivo.
En los casos en que la Dependencia no cumpla con -
el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, -
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, a soli
citud del Contratista, pagará gastos financieros conforme
a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federación, en los casos de prtfrroga para -
el pago del crédito fiscal. Los cargos financieros se --
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computa--
rán por días calendario desde que se venció el plazo, has_
ta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición
del Contratista.
En el caso de pagos en exceso que haya recibido el
Contratista, éste deberá reintegrar las cantidades paga
das en exceso, más los intereses correspondientes, confor^
me a una tasa que será igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federación para el pago de crédito fis
cal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades paga-
18
das en exceso en cada caso y se computarán por dias calen
dario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se --
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la -
Dependencia.
SÉPTIMA.- Al formular su proposición el concursan
te reconoce:
a) Que tomó en consideración las condiciones clima
ticas, topográficas y geológicas de la región, compene
trándose de las condiciones generales y especiales del lu
gar de la obra y que el desconocimiento de tales condicͣ
nes, en ningún caso servirá posteriormente para aducir --
justificación por incumplimiento del contrato o para soli_
citar bonificación a los precios consignados en la Propo
sición.
b) Que cuando se estipula que el pago de los dive r
sos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el --
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y -
tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, independientemente de lo que di
chos precios incluyan en razón del costo directo, del in
directo, del financiamiento, de la utilidad y del porcen
taje correspondiente a obras y servicios de beneficio so
cial; que los datos tales como clasificación y abundamien
to de materiales, disposición de los estratos y otras ca-
19
racterísticas, los ha proporcionado la Dependencia única
mente como orientación y a titulo informativo, quedando -
bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas --
las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como lo conside
ró el proponente, por ejemplo en la clasificación de mate_
riales, la diferencia no justificará reclamación alguna -
del contratista en cuanto a los precios unitarios.
c) Que el tratamiento para los materiales que se -
utilicen en la construcción de la capa subrasante, así c£
mo en los revestimientos, sub-bases, bases, carpetas y en
los riegos de sello, deberá ser el adecuado, salvo que a
juicio de la Dependencia no sea factible para satisfacer
los requisitos estipulados en las Normas para Construe
ción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por
lo tanto, cuando en el Pliego de Requisitos se indique al
gún tratamiento, éste debe usarse como guia y no al que -
necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
d) Que los materiales que se utilicen en la cons
trucción de obras de drenaje, puentes y trabajos diversos,
deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada
en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en
las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad
de los Materiales.
20
e) Que ninguna de las diferencias que pudieran re
sultar en las cantidades de obra anotadas por la Dependen
cia en la Forma E-7 Anexo 9, justificará reclamación algu
na del contratista en relación con los precios respecti--
vos.
f) Que si como consecuencia del fallo, le es adju
dicado el contrato, preparará de acuerdo con la Dependen
cia, cuando ésta lo considere conveniente, un programa de
ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, c o n
signando por períodos las cantidades por ejecutar e impor
tes correspondientes, basado en la información proporcio
nada por él en su Proposición, debiendo entregarlo dentro
de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la fecha
del fallo de adjudicación.
g) Que propone precios unitarios únicamente para -
los conceptos anotados en la Relación (Forma E-7) Anexo 9
y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifi
quen lo estipulado en este Pliego de Requisitos.
h) Que presenta análisis de cada uno de los pre
cios unitarios relativos a los conceptos señalados en la
Relación (Forma E-7) Anexo 9, estableciendo separadamente
los costos directos, los costos indirectos, el costo del
financiamiento, la utilidad y el porcentaje correspondien
21
te a Obras y Servicios de Beneficio Social; que al deter
minar sus costos directos tomó en consideración los sala
rios vigentes y los precios de materiales y equipo que ri_
gen en el lugar de la obra en la fecha de su Proposición.
Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el
precio real y el considerado en los análisis justificará
reclamación del contratista en relación con los precios -
respectivos.
/
Los costos indirectos deberán expresarse en un tan
to por ciento del costo directo. En anexo por separado -
deberá presentarse el análisis detallado de los cargos --
que determinen este factor, desglosando los correspondien
tes a la administración de oficinas centrales y de la
obra, seguros y fianzas y al que se deberá acompañar el -
programa de utilización del personal técnico, administra
tivo y de servicios encargado de la dirección, supervi
sión y administración de los trabajos.
El costo de financiamiento de los trabajos, estará
representado por un porcentaje de la suma de los costos -
directos e indirectos; considerando para la determinación
de este costo los gastos que realice en la ejecución de -
los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que
recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo acom
pafiar el análisis correspondiente a este concepto.
22
El cargo por utilidad, será fijado mediante un por
centaje sobre la suma de los costos directos, indirectos
y de financiamiento, y el cargo correspondiente a Obras y
Servicios de Beneficio Social, como un porcentaje del va
lor resultante de sumar los costos directos, indirectos,
financiamiento y utilidad.
i) Que al contrato y a sus revalidaciones anuales,
en su caso, se agregarán los respectivos Programas y Mon
tos Mensuales de Obra (Forma E-6) Anexo 7 y los Programas
de Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción
(Forma E-6a) Anexo 8, correspondientes a los presupuestos
autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y
obliga a formular anualmente, de común acuerdo con la De
pendencia, dichos documentos.
j) Que los ajustes al Programa y Montos Mensuales
de Obra (Forma E-6) Anexo 7 y al Programa de Utilización
de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Forma E-6a) --
Anexo 8, motivados por lo que se indica anteriormente, no
implicarán cambio en los precios unitarios señalados por
él mismo en la Relación (Forma E-7) Anexo 9.
OCTAVA.- La Relación de Conceptos de Trabajo y Can
tidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y Mon
to Total de la Proposición (Forma E-7) Anexo 9 se formula
rá de acuerdo con lo siguiente:
23
a) Se llenará preferentemente a máquina y de ser -
manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracte
res de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la
(Forma E-7) Anexo 9 deberá presentarse sin correcciones,
raspaduras, ni enmendaduras.
b) Se anotarán los precios unitarios, expresando--
los en moneda nacional, al centesimo.
c) Cuando la (Forma E-7) Anexo 9 se componga de va
rias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas
y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impue£
to al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la prop£
sici6n.
d) En caso de encontrarse errores en lasroperacio-
nes aritméticas, se reconocerá como correcto el producto
de las cantidades anotadas por la Dependencia y los pre
cios unitarios anotados por el proponente.
e) De acuerdo con las correcciones que en su caso
se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma -
de ellos.
NOVENA.- Para aclarar cualquier duda que los inte
resados tuvieran en relación con el Concurso, podrá diri-
24
B I B L I O T E C A uto Tecxtolórien fe la Construcción
girse a la Subdirecci6n Técnica de la Dirección General -
de Carreteras Federales, con domicilio en Altadena No. 23
Cuarto Piso, Colonia Ñapóles de esta Ciudad. Las solici
tudes s61o serán atendidas si los interesados las presen
tan por escrito y a más tardar cinco (5) días hábiles an
teriores a la fecha de presentación y apertura de Proposi
clones, la Dependencia comunicará por escrito a los concur
santes, por lo menos con tres (3) días hábiles anteriores
a la fecha de presentación y apertura de Proposiciones, -
cualquier situación que no haya sido considerada dentro -
de la información proporcionada y que pueda afectar la --
elaboración de las propuestas.
DÉCIMA.- La proposición deberá presentarse en s o
bre cerrado en forma inviolable y se integrará con la --
(forma E-3) Anexo 3 firmada por el proponente, y con los
anexos a que se refiere los incisos a), b ) , c) y d ) .
a) Documentos para los que se utilizarán las for--
mas que se expresan y que deberán ser firmados en cada --
una de sus hojas:
1. Maquinaria y Equipo de .Construcción que se em
pleará en la Obra, indicando si es de su propie
dad y ubicación física (Forma E-4) Anexo 5
2. Programa y Montos Mensuales de Obra (Forma E-6)
Anexo 7
25
3. Programa de Utilización de la Maquinaria y Equi
po de Construcción (Forma E-6a) Anexo 8.
4. Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades -
de Obra para Expresión de Precios Unitarios y -
Monto total de la Proposición (Forma E-7) Anexo
9.
5. Manifestación escrita de conocer el sitio de --
los trabajos (Forma E-3a). Anexo 4
b) Documentos proporcionados por la Dependencia --
con este Pliego, que se devolverán con la Proposición, --
firmados en todas sus hojas:
1. El Pliego de Requisitos
2. Los trabajos por ejecutar, en su caso:
3. Las especificaciones particulares;
4. El modelo de contrato de Obra Publica a precios
Unitarios y Tiempo Determinado.
c) Documentos que serán formulados y firmados por
el concursante en cada una de sus hojas:
1. Datos básicos de costos de materiales y mano de
obra considerando los precios y salarios vigentes en la -
zona o región de que se trate y costos horarios de la ma
quinaria y equipo de construcción.
26
2. Análisis de los costos horarios de la maquina--
ria y equipo de construccifin;
3. Análisis de los costos indirectos que se desglo
sarán en los correspondientes a la administración de ofi
cinas centrales y de la obra, seguros y fianzas;
4. Análisis del costo financiero, tomando en cuen
ta los gastos que realizará el Contratista en la ejecu
ción de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que
las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en -
un término no mayor de treinta (30) días hábiles contados
a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firma
do, y la tasa de interés que aplicará.
5. Programa de utilización del personal técnico, -
administrativo y de servicios encargado de la dirección,
supervisión y administración de los trabajos;
6. Análisis detallados de los precios unitarios de
los diversos conceptos, que deberán ser formulados por el
concursante de acuerdo con la (Forma E-5) Anexo 6.
d) Garantía de seriedad de la Prpposición que sa
tisfaga los requisitos indicados en la Cláusula Tercera -
de este Pliego.
DECIMA PRIMERA.- La Dependencia determinará duran-
27
te el acto de presentación y apertura de Proposiciones,
cuáles cumplen formalmente con el Pliego de Requisitos y
que,por lo tanto, las recibe para su revisión detallada.
Aquellas proposiciones que no contengan todos los
documentos o hayan omitido algún requisito o forma de pre_
sentación, serán desechadas sin darles lectura.
La Dependencia, sin perjuicio de la aceptación que
haga de los documentos y de que los reciba para su revi
sión detallada, posteriormente podrá descalificar aque
lias proposiciones que:
a) Contengan uno o varios precios unitarios no re
munerativos, cuyo importe sea significativo respecto al
monto total de la Proposición.
b) En los Análisis Detallados de Precios Unitarios
haga intervenir destajos o lotes por concepto de mano de -
obra, materiales y equipo.
c) En las que no coincidan los precios unitarios -
analizados detalladamente con los anotados en la (Forma
E-7) Anexo 9.
d) No contengan completos los datos básicos relati
vos a salarios, costos de materiales y costos horarios de
28
la maquinaria y equipo de construcción.
e) No presenten completos los análisis de los cos
tos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.
f) No presenten completos los datos requeridos en
el análisis detallado para la determinación del cargo di
recto en los términos de la (Forma E-S). Anexo 6.
g) No contengan la totalidad de los Análisis Deta
tallados de Precios Unitarios solicitados por la Depen--
dencia.
h) En las Formas E-4 Anexo 5 y E-6a Anexo 8 no --
acrediten debidamente, a juicio de la Dependencia, que -
dispondrán y emplearán, por lo menos, el equipo mínimo -
indispensable para terminar la obra en la fecha señalada
en el inciso b) de la Cláusula Segunda de este Pliego.
i) No sean congruentes los Programas de Utiliza
ción de la Maquinaria y Equipo de Construcción con los -
Programas y Montos Mensuales de Obra.
j) No se ajusten los Programas y Montos Mensuales
de Obra a la inversión autorizada para el primer ejerci
cio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presu
puesta!.
29
k) Propongan alternativas que modifiquen las condi
clones establecidas por la Dependencia en este Pliego, y
conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la obra
1) Contravengan lo dispuesto en el artículo 37 de
la Ley de Obras Públicas.
m) No satisfagan cualquiera de los requisitos d e
terminados en este Pliego y sus apéndices y que no hayan
sido detectados en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
n) No expresen claramente en el análisis financie
ro que tomó en cuenta, en su caso, el o los anticipos que
se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento
y que las estimaciones se cubrirán dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la aprobación de las mis
mas.
DECIMA SEGUNDA.- La Dependencia con base en el ana
lisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su
propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen que
servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual -
en su caso, adjudicará el contrato a la persona que de en
tre los proponentes reúna las condiciones necesarias, ga
rantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y
haya presentado la postura solvente más baja.
30
DECIMA TERCERA.- Si no se recibe proposición algu
na o todas las presentadas fueren desechadas, la Dependen
cia declarará desierto el concurso, situación que quedará
asentada en el acta.
DECIMA CUARTA.- Las Proposiciones presentadas por
los concursantes y que sean aceptadas en los términos de
la Clausula Décima Primera, serán conservadas por la De
pendencia.
DECIMA QUINTA.- El adjudicatario quedará obligado
a firmar el contrato en el acto de adjudicación o en su -
caso, en el lugar, fecha y hora que fije la Dependencia y
a entregar la garantía de cumplimiento del mismo y de las
correspondientes a los anticipos que se otorguen en los -
términos de los artículos 25 y 26 del Reglamento, dentro
de los siguientes quince (15) días hábiles después de la
firma.
De no cumplir con dichos requisitos se hará efect¿
va la garantía de su Proposición a título de pena conven
cional y por el simple retardo en el cumplimiento de la -
obligación.
DECIMA SEXTA.- Las garantías de las Proposiciones
se devolverán a los concursantes al darse a conocer el fa
31
lio del concurso, a cambio del recibo otorgado por la De
pendencia, a excepci6n de aquella que corresponda al con
cursante a quien le fue adjudicado el contrato, la que S£
rá devuelta una vez que lo firme y exhiba las garantías -
estipuladas en el mismo.
DECIMA SÉPTIMA.- En el caso de que la Dependencia
no firmare el Contrato respectivo dentro de los veinte --
(20) días hábiles siguientes al de la adjudicación, el --
concursante seleccionado, sin incurrir en responsabilidad,
podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto,
la Dependencia le devolverá la garantía otorgada para el
sostenimiento de su proposición y lo indemnizará por los
gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contra
tista para preparar y elaborar su propuesta.
32
F O R M A T O
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:
Declaración expresa de que la Institución Afianza
dora cuenta con la autorización de la Secretaría de H a —
cienda y Crédito Público indicando el margen de operación.
(El importe de la fianza no debe rebasar los límites de -
operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
autorice a las Afianzadoras, excepto los casos de autori
zación de reafianzamiento otorgada por la Comisión Nacio
nal de Seguros y Fianzas).
NUMERO DE PÓLIZA:
Declaración de que la Institución Afianzadora se -
constituye hasta por la suma de: $
(Letra), en moneda nacional.
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
PARA GARANTIZAR POR (Nombre y dirección de la per
sona física o moral que se obliga en cualquiera de las --
operaciones), (objeto de la fianza(, (cabe aclarar, que -
en caso de contratos y pedidos, cuando se trate de funci£
33
namiento de bienes o prestación de servicios deberá lle
var lo siguiente: "Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE SE HAYAN SA
TISFECHO TALES OBLIGACIONES, ABARCANDO INCLUSIVE EL PERIO
DO DE GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O DE LA --
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SEGÚN SEA EL CASO" (tanto na
cionales como internacionales), Y ESTARA VIGENTE HASTA --
QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES M A N I
FIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN, PARA SU
CANCELACIÓN. LA LEY QUE REGULA (OBJETO DE LA FIANZA), ES
(LEY Y NORMATIVIDAD APLICABLES SEGÚN SEA LA MATERIA DE --
QUE SE TRATA).
LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARAN
TIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN -
EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR.
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN:
LA COMPAÑÍA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIEN
TO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, REFORMADA POR DECRE
TO DEL 3 DE ENERO DE 1990, ASI COMO AL ARTICULO 118 DE LA
MISMA LEY; PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE ESTA
PÓLIZA REPRESENTA, SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRI
BUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDE
RAL, RENUNCIANDO PARA ESTE EFECTO AL QUE PUDIERA CORRES--
PONDERLE EN RAZÓN DE DOMICILIO; ESTA FIANZA PERMANECERÁ -
34
EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUS
TANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE
INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR"
AUTORIDAD COMPETENTE.
FECHA DE EXPEDICIÓN FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO.
35
C A P I T U L O I I
GENERALIDADES PARA LA OBRA
Para que el concursante realice su proposición lo
más apegada a la realidad deberá tomar en cuenta las con
diciones climáticas, topográficas y geológicas dominan
tes en el lugar donde se realizará la obra.
Esto con el fin de que el concursante pueda nor
mar criterio acerca de la magnitud de la obra por reali
zar, así como los procedimientos constructivos más ade
cuados para la obra, y conocer la ubicación, y los pro
blemas de acceso a los bancos de materiales por utilizar,
clasificación de los materiales, etc., con esto el con
cursante puede elaborar un mejor análisis de los concep
tos y elaborar mejor los precios involucrados en el pro
yecto.
2.1 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
Todos los participantes están obligados a reali
zar la visita ocular al sitio de los trabajos, lo que de
be efectuarse en un plazo no menor de tres días hábiles,
contando a partir de la fecha y hora del acto de apertu
ra de proposiciones.
36
Se efectúa generalmente en grupo, el cual es diri
gido por algún representante de la Secretaría el cual va
explicando a cada paso, cuales fueron los estudios que se
efectuaron para formular la convocatoria y puntos obliga
dos del proyecto, y contestando las preguntas que se le -
hagan relativas a éste.
En el pliego de requisitos que la Secretarla entr£
ga al concursante se encuentra la Forma E-3a (.Anexo 4), -
en la cual el interesado manifiesta por escrito a la S e
cretaría que conoce el sitio de ejecución de los trabajos
y ha tomado en cuenta las características del lugar.
2.2 OBSERVACIONES DE LA VISITA
El concursante deberá hacer por su cuenta una s e
rie de observaciones y anotaciones que le permitan deter
minar los elementos adecuados para poder realizar la obra.
Estas observaciones pueden ser:
2.2.1 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS:
Es muy importante el saber el inicio de la época z
de lluvias, así como su duración e intensidad, para poder
formular un programa de obra con el mínimo de días perdi
dos a causa de las lluvias.
37
Otro factor importante es el de temperatura prome
dio de el lugar y sus variaciones pues esta afecta los --
rendimientos de los trabajadores y como consecuencia el -
tiempo de ejecución de la obra.
2.2.2 CONDICIONES REGIONALES:
Distribución de poblados y rancherías, distribu
ción y régimen de las corrientes, accesos a los poblados,
cercanía de líneas de abastecimiento para la obra, volume
nes de disponibilidad de mano de obra y cercanía de cen
tros comerciales importantes que debemos considerar en el
análisis de precios.
2.2.3 CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN
DEL TRABAJO:
Densidad y distribución de vegetación, clasifica--
ción de materiales en cuanto a dureza y dificultad de ata
que, formación de estratos y fisuras, ubicación de bancos
que la Secretaría marca, localización de bancos alternati
vos diferentes a los que propone la Secretaría. Pueden --
ser para obtener piedra, grava, arena y agua. Distancia
de los bancos a los sitios de aprovechamiento, cantidad y
longitud de las desviaciones necesarias, tipo de constru£
ción que requieran y su mantenimiento probable.
38
Una vez realizada la visita y con todo la informa
ción necesaria para el proyecto, los participantes están
en condiciones de realizar los estudios de precios unita
rios, planeación y programa para la ejecución de la obra,
con presupuesto y calendarización. El análisis de cargos
indirectos y de utilidad y una relación de equipo; asi co
mo el programa de utilización, todo esto en conjunto con£
tituirá lo que se conoce como propuesta, misma que se pre
sentará en el acto de apertura de proposiciones acompaña
da de la garantía que procede y fije la Secretaria para -
garantizar la propuesta.
39
C A P I T U L O I I I
DESCRIPCIÓN, RENDIMIENTO Y COSTO HORARIO DE LA
MAQUINARIA
Dentro del contenido del pliego de requisitos se -
encuentra la Forma E-4 (Anexo 5) en la que el contratista
debe de enlistar la maquinaria y equipo que empleará d u
rante todo el tiempo que tarde en la ejecución de la obra
En ella debe señalar todas las características de cada --
una de estas máquinas.
Durante el proceso de selección de la maquinaria -
requerida, la persona encargada deberá seleccionarla h a
ciendo una serie de combinaciones para las necesidades en
la obra de acuerdo al diseño de la misma, y deberá tam
bien tomar decisiones en función del máximo rendimiento -
de la maquinaria seleccionada.
El problema de la selección de equipo consiste en
determinar qué tipo, modelo y tamaño de maquinaria deberá
usar el Ingeniero para realizar un proceso dentro de las
restricciones impuestas por el proyecto y con el máximo -
rendimiento, por lo que es indispensable hacer la planea-
ción del proceso constructivo previo a la selección.
40
Atendiendo únicamente al objetivo y tiempo disponi^
ble, la productividad del equipo es la base para la s e
lección. El factor básico en la elección del equipo por
lo tanto debe ser, un estado de costo -producción, es d e
cir; se escogerá el equipo que pueda hacer el trabajo al
mínimo costo sin sacrificar calidad.
3.1 SELECCIÓN DE EQUIPO
Existen otros puntos que deben de tomarse en cuen
ta para determinar el equipo idóneo para la ejecución de
la obra, los cuales son:
a) La operación específica por realizar, esto es,
que no podemos emplear equipo diseñado para acarreo en --
operación de corte, ni equipo de gran tamaño donde las --
condiciones de trabajo exijan máquinas de dimensión redu
cida.
b) La potencia de la máquina que se tenga para ca
da trabajo específico.
c) Las especificaciones de construcción. Son otro
factor que debe tomarse en cuenta debido a que para la --
realización de una operación el constructor puede seleccio
nar de entre varias, la máquina que deba emplear para
41
ajustarse a las citadas especificaciones, dándose casos -
en que la propia especificación indica cual debe usarse.
d) Condiciones de movilidad inherente al equipo. -
Determinan la elección del mismo, es decir, que ciertas -
máquinas serán más eficientes hasta determinados límites
de distancia.
e) Las condiciones físicas de el lugar .como son: -
temperatura, humedad, presión, topografía, característi--
cas del terreno, vegetación, etc. Son factores que influ
yen en el rendimiento del equipo y consecuentemente en su
elección.
f) El tiempo estipulado en el contrato de constru£
ción, la coordinación requerida en las operaciones cons
tructivas y la variación del costo al ampliarse el tiempo
de utilización del equipo.
Una decisión puede también basarse en la experien
cia del ingeniero, fundamentada básicamente en la expe
riencia adquirida en proyectos y trabajos anteriores, que
si bien no tienen las mismas características que el p r o
yecto por desarrollar, pero pueden tomarse como referen
cia en análisis intuitivos.
42
El ingeniero encargado de seleccionar la maquina--
ria que será utilizada en una obra determinada' debe cono
cer las características, accesorios, aplicaciones y rendi
mientos de cada una de ellas. A continuación se descri
ben algunas de las máquinas más utilizadas en la construe
ción de obras para la Secretaría de Comunicaciones y Tran£
portes.
3.2 TRACTORES
Los tractores son las máquinas más utilizadas en -
la construcción, estando presente generalmente durante t£
da la vida de una obra, ya que para el constructor resul
ta una máquina indispensable por su versatilidad puesto -
que ésta al presentarse con sus accesorios como son las
hojas empujadoras o dozer y los desgarradores o ripers, -
ejecutan una gran cantidad de trabajos como desmontes, --
cortes, rellenos, construcción de caminos de acceso, etc.
Estas máquinas reciben el nombre de tractores por
que convierten la energía del motor en energía de trac
ción y empuja siendo su principal función la de jalar y -
empujar cargas, pero pueden utilizarse en otras tareas co
mo son: excavar, acarrear y colocar los materiales ataca
dos, empujando, escarificar, jalando, etc. Estas activi-
43
dades son las principales en el movimiento de tierras.
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo a su rodamiento existen dos tipos:
a) Los de neumáticos
b) Los de carriles, orugas o cadenas.
Los dos tipos son muy utilizados, sin embargo el -
de orugas en términos generales es más conveniente para -
excavar y siempre se utilizan en el movmiento de tierras
en grandes obras en donde las condiciones de trabajo son
considerablemente difíciles, por sus características los
tractores pueden construir sus propios caminos, trabajar
en zonas montañosas con pendientes muy fuertes, y tienen
gran tracción ya que la superficie de contacto que da sus
zapatas es mayor que la de tractores con neumáticos.
44
Pueden trabajarse con varios accesories, teniendo
como principal la hoja empujadora, o cuchilla con la cual
puede realizar las operaciones de desmontar, excavar,
afinar y empujar a otras máquinas.
Los tractores sobre neumáticos llegan a utilizarse
en las operaciones ya mencionadas, presentando el incon
veniente de tener menor tracción, por tener menor área -
de apoyo, por tal razón se utilizan en superficies menos
toscas y con pendientes menores, siendo además de gran -
movilidad.
45
ACCESORIOS:
Los tractores pueden ser tan versátiles, como acce
sorios puedan adaptárseles, transformándolos así en equipo
mecánico para diversos trabajos; entre los principales ac
cesorios podemos citar:
a) Los aditamentos frontales, hoja empujadora, c u
chilla o dozer, con lo que un tractor se convierte en un -
buldozer, esto quiere decir, tractor con cuchilla para tra
bajar al frente en múltiples usos como son excavar, empu
jar, verter y extender material.
1. La hoja "S" recta. Utilizada para excavar a c a
rreando el material hacia delante.
2. La hoja "U" universal. De mayor capacidad ya --
que los lados forman una caja, evitando que el material se
derrame o escurra.
3. Hoja "A" angulable o de giro. Puede girar hasta
65° respecto al eje longitudinal del tractor se diseñó pa
ra empuje lateral, corte inicial para caminos, etc.
4. Hoja amortiguadora. Se utiliza para empujar y -
resistir los impactos que esto pudiera provocar. Montada
sobre amortiguadores los cuales absorven el choque del em
puje inicial.
46
5. Hoja desgarradora permite mayor penetraciSn al -
terreno por su diseño.
Tanto las hojas rectas como las angulables pueden -
levantarse o bajarse para empujar alto o bajo y al mismo -
tiempo inclinarse sobre un plano horizontal.
b) El desgarrador va adaptado a la parte posterior
del tractor y facilita las operaciones de rotura y afloje
de la superficie del suelo.
APLICACIONES:
De acuerdo con los accesorios cuchilla o desgarra--
dor, los tractores tienen diversas aplicaciones, anotando
entre las más comunes las siguientes:
1. Desmonte, desenraice y limpieza de los suelos.
2. Despalme de bancos y arreglo del piso de los mi¿
mos.
3. Limpieza de sitios para construcción.
4. Conservación y mantenimiento de caminos de acce
so.
5. Afloje de material para ser cargado.
6. Extendido de materiales en terraplén.
,7. Remolque de equipos para compactación.
47
8. Formación burda de taludes.
9. Relleno de zanjas.
10. Empujador de motoescrepas.
RENDIMIENTOS:
Operar eficientemente un tractor porporcionar máxi
mo rendimiento y mínimo costo, por lo que es fundamental -
que la operación de la máquina esté apoyada en una buena -
organización que dé apropiados servicios, como son: abas
tecimiento de combustible, lubricantes y mantenimiento con
el personal necesario en forma oportuna y adecuada, propojr
cionamiento de refacciones y ejecución de las reparaciones
programadas, etc.
El rendimiento de la máquina es afectado por la al
tura sobre el nivel del mar, cuando no es turbo cargada y
la resistencia al rodamiento que son fuerzas que restan la
potencia útil del motor, obteniendo una fuerza tractiva --
disponible menor. Otro de los grandes factores importan--
tes son: los de abundamiento de los materiales, dureza de
los materiales, tiempo disponible, topografía del terreno,
patinamiento de los carriles por cargas excesivas, ancho -
de las zapatas, etc.
48
3.3 CARGADOR FRONTAL
Es una máquina de gran versatilidad, que no única--
mente realiza operaciones de carga, sino también, excava,
transporta y vacia el material a diferentes alturas, para
carga de vehículos de transporte, formación de bordos, --
etc.
CARACTERÍSTICAS:
La clasificaciSn de los cargadores, obedece princi
palmente a la forma en que realiza la descarga y al tipo -
de rodamiento de la unidad. En lo que se refiere a la fo£
ma de descarga se clasifican en:
a) Descarga frontal, la descarga del material se --
realiza mediante un movimiento de volteo del cuchar6n en -
la parte delantera de la máquina. Dada la efectividad del
cargador con este tipo de descarga, es generalmente utili
zada en carga de unidades, rellenos, alimentación de plan
tas dosificadoras y trituradoras, etc.
b) Descarga lateral, para efectuar este trabajo ti£
nen un gato adicional que acciona al cucharón volteándolo
hacia uno de los costados de la máquina, su mayor ventaja
estriba en que no requiere de muchos movimientos, para des_
49
r< : •; *. M r E C A Instituto 'n-Liidiu ico de U Coortrucción
cargar basta con colocarse paralelamente al vehículo de --
acarreo.
c) Descarga trasera, estos cucharones son un tanto
peligrosos ya que el cucharón después de haber realizado
la carga por la parte delantera, desplaza por medio de ga
tos hidráulicos al bote haciéndolo pasar por encima del -
tractor, hasta realizar su descarga en la parte posterior
del mismo. Estos cargadores generalmente se usan en la -
resaga de túneles y en la mayoría de casos están montados
sobre orugas, neumáticos o sobre llantas metálicas para -
rieles.
dimensiones (aproximadas)
Neumáticos Estándar
Ancho de la banda de rodadura 3302 mm ICIO"
Ancho total sobre los neumáticos
Despejo sobre el suelo
Disminución en dimensiones verticales
5487 mm (win
4764 mm (157.51
« CAMUCONELTMMAOMLCtJCIMMm-MntflMc * r ' OMIMCION
50
La clasificación por el tipo de rodamiento es:
a) De carriles, orugas.
b) De llantas neumáticas y para rieles.
El primero recibe este nombre ya que su sistema de
tránsito consta de cadenas formadas por pernos y eslabo
nes a los cuales se atornillan las zapatas de apoyo que -
tienen por objeto darle mayor estabilidad a la máquina. -
Estos cargadores pueden ser utilizados con ventajas en --
los siguientes casos:
1. Cuando las condiciones del terreno o pendientes
exijan buena tracción.
2. Donde no hay necesidad de hacer movimientos fr£
cuentes y rápidos.
3. Cuando los materiales a excavar son duros.
4. En trabajos que requieran mover volúmenes pesa
dos.
5. En terrenos flojos.
El de llantas, pueden estar montados en dos o cua
tro ruedas motrices que generalmente son llantas muy gran
des para proporcionar al tractor mayor flotación con lo -
cual puede trabajar en la mayoría de los terrenos.
51
Cuando estos cargadores tengan que operarse en ma
teriales abrasivos de roca que puedan dañar a los neumáti
eos, es recomendable el uso de accesorios para la protec
ción de éstos que pueden ser cadenas, zapatas y eslabones
de acero.
Los cargadores neumáticos son aplicables y ofrecen
las siguientes ventajas:
1. Cuando los materiales se encuentran sueltos.
2. Cuando los puntos de trabajo se encuentran dis£
minados.
3. Cuando se requiere acarrear el material en tra
mos cortos.
4. Donde el uso de orugas pueda ser perjudicial al
piso.
5. Donde el terreno es duro y seco.
RENDIMIENTOS:
Dado el relleno del cucharón no se puede realizar
al ras más que en los terrenos ligeros, la capacidad nonü
nal del cucharón deberla ser afectada por un coeficiente
de carga, este puede ser obtenido por medio de mediciones
físicas o tomarlo de los manuales de los fabricantes.
52
Un ciclo de acarreo es el tiempo que requiere la -
máquina para transportar el material de la salida del si
tio de carga al lugar de desacrga y regresar vacio al lu
gar de abastecimiento. Para calcular el número de ciclos
por hora se determinan los minutos efectivos de trabajo -
en una hora y este se divide entre el tiempo en minutos -
del ciclo.
El tiempo del ciclo básico incluye, el tiempo de -
carga, recorridos, descarga, cambios de velocidad y movi
mientos del cucharón.
3.4 PALAS MECÁNICAS
Tienen su óptima utilización cuando es necesario -
hacer excavaciones considerables en roca o en materiales
consolidados, en la excavación inicial del corte de una -
ladera para un camino, etc.
Son de las máquinas llamadas estacionarias para --
carga aprovechando su chasis giratorio, ya que su disposi^
tivo de propulsión solo sirve para proporcionarle una
cierta movilidad en el lugar de trabajo; puesto que para
trasladarla a otro centro de trabajo por lo general se --
transportan en plataformas. Los tipos de palas son:
S3
1. Pala normal o frontal
2. Pala retroexcavadora
3. Pala rastreadora
4. Draga
5. Excavadora con cucharón de almeja
La mayoría de las palas mecánicas están montadas •-
sobre orugas, aunque también las hay montadas sobre neumá
ticos, las palas sobre orugas pueden trasladarse a veloci
dad promedio de 2 km/hr esta velocidad satisface sus nece
sidades ya que una vez instalada en el lugar de trabajo -
no hay razón de moverla.
Shipping Dimensions (approximate)
_ 2320 m m .
on
2570 mm
458mill_[<_<4 300
(S'il .2200 mm.
(TSl
2560 mm (O-SI
54
RENDIMIENTO:
Dependerá de la capacidad de la máquina para exca
var una cantidad de metros cúbicos en una hora, y depende
de varios factores:
a) Del tamaño y características de su diseño:
1. Del tamaño del cucharón.
2. De la velocidad de movimiento del brazo exea
vador en dirección vertical y velocidad de -
giro de la sobre estructura.
b) De la variedad y las condiciones del material -
que se esta excavando.
c) De la disposición del trabajo y habilidad de
operación.
Tomando en cuenta la productividad de una pala y -
su fuerza de desgarramiento, tiene su aplicación en exca
vaciones difíciles, tepetate, boleo, roca en mantos y ro
ca tronada.
Estas operaciones también pueden ser ejecutadas --
por medio de cargadores frontales. La pala mecánica ofre
ce mejores rendimientos que las máquinas mencionadas por
55
su mayor fuerza de ataque, pero debido a su alto costo de
adquisición y transporte, su uso ha venido a menos.
3.S RETROEXCAVADORA
Su función principal es la de excavar el material
que esta por debajo del nivel del piso donde se apoya la
máquina. Tanto la retroexcavadora como la pala mecánica,
poseen partes de trabajo semejantes como lo es principal
mente el chasis, motor y transmisión, pero la diferencia
básica entre estas y las palas es precisamente como se -
mueven los cucharones para lograr la carga.
La retro mueve su cucharón de abajo hacia arriba,
acercándose a la cabina de operación para lograr su carga,
la cual se obtendrá abajo del nivel de apoyo de ésta: la
profundidad a que trabajan estas máquinas fluctúa, para -
retros pequeñas desde 3.60 metros hasta 9.00 metros para
la retro estándard más grande.
La retroexcavadora tiene área de acción muy amplia,
en la cual se mueve con facilidad y economía, para lograr
sus cargas, para acomodarse en posición de descarga y rea_
lizar la descarga.
56
ESPECIFICACIONES
6749 mm 22'2"
5775 mm 18'ir
— T 4177 m
</ 4
^n
Vi 45 -rf*^ 776 mm
31" n
31^1%.
9
< 43°
i
2562 mm 8'5"
t t 102 mm
4"
El área de trabajo varia de acuerdo a su capacidad
(desde 3/8 hasta 3 yds ) de la siguiente manera:
Alcance:
Profundidad:
Altura de descarga:
10 a 15 metros
3.6 a 9.0 metros
4 a 7 mestros
57
APLICACIONES:
1. Excavación de zanjas para drenaje y agua potable.
2. Alcantarillas y cunetas de caminos.
3. Excavaciones y afinamiento de canales.
4. Excavaciones para cimentaciones.
5. Excavación de precisión.
6. Desazolve de canales.
7. Rellenos.
8. Carga de vehículos.
RENDIMIENTO:
Para determinar éste, es indispensable analizar los
factores a su producción y que son los siguientes:
- Tipo de material
- Peso del material
- Abundamiento del material
- Contenido de humedad
- Facilidad de manejo
- Ángulo de reposo
58
3.6 MOTOESCREPAS
Las obras de índole civil generalmente se caracte
rizan por el movimiento de fuertes volúmenes de material,
que en gran porcentaje determina el costo total de la
obra.
Los equipos de carga y acarreo en movimiento de te_
rracerías pueden ser múltiples y combinables, sin embargo
las motoescrepas presentan ventajas que las colocan por -
encima de cualquier sistema convencional de carga, acá
rreo y tendido de materiales. Es claro que su eficiencia
y productividad se encuentran limitadas por las distancias «
de .acarreo que deben fluctuar entre los 100 y 2000 metros.
Las motoescrepas están constituidas básiamente de
dos elementos, la parte tractiva y el sistema de carga, -
éste último a su vez esta compuesto por una caja metálica
apoyada en un eje con dos llantas neumáticas, que tiene -
una cuchilla para corte y una compuerta que no permite el
escape de material que transporta hasta el sitio de apli
cación en donde una placa metálica trasera móvil se utili
za para desalojarlo en forma controlada que puede levan--
tarse a voluntad, para dar el espesor de descarga que se
desee. Todo este conjunto es jalado por un tractor de --
uno o dos ejes con llantas neumáticas que puede ser en co
nexión de cuello de ganso o de tiro.
59
2 8 S O mm
CLASIFICACIÓN DE MOTOESCREPAS:
Motoescrepa standar 8 - 31 m
Motoescrepa autocargable 11 - 31 m
Motoescrepa de potencia en tandem 11 - 32 m
Motoescrepa de jalón 11 - 49 m"
60
El movimiento de materiales con motoescrepa debe -
ajustarse a cierto grado de dureza de los materiales, es -
decir, éstas máquinas han sido diseñadas para el manejo -
de suelos blandos a semi-duros sin embargo pueden aplicar
se a rocas con características de fragmentación óptima, -
colocando cajas reforzadas para ello. Esta operación ge
neralmente la pueden realizar la motoescrepa estandard y
las de potencia tandem, que requieren de tractor empuja--
dor.
En operaciones de corte de penetración la cucM
lia puede variar de 10 cm a 50 cm dependiendo de las ne
cesidades del mismo y de la disponibilidad de potencia en
la máquina.
RENDIMIENTO:
El rendimiento depende de las características téc
nicas y de potencia de cada máquina, pero dependerá a su
vez de las condiciones a que operará en el lugar de traba
jo: pendiente, altura sobre el nivel del mar, consisten
cia del terreno, distancia de acarreo, eficiencia del ope
rador, etc.
Se puede asegurar que en operaciones de corte, acá
rreo y tendido en distancias que van de 100 a 2000 metros
61
el equipo óptimo a emplear son las motoescrepas en sus di
ferentes tipos. En caso de tratarse de distancias meno
res o mayores se comparara con un tractor con hoja empuja
dora en caso de distancias cortas y con equipos de carga
y acarreo independiente para distancias considerables.
3.7 EQUIPOS DE BARRENACION
En la construcción de caminos y obras de construc
ción pesada la diversidad de materiales que podemos encon
trar en el desarrollo de la obra, incluyen suelos con clji
sificación de roca con dureza tal que nos impide remover
o extraer estos materiales con equipo convencional de cor
te o remoción; es aquí donde se emplean los explosivos --
los cuales nos llevan a ejecutar la obra en un tiempo con
siderable.
En la operación de ruptura de rocas con explosivos
se requiere de herramienta auxiliar para preparar el t e
rreno. Esta preparación o barrenación de diámetro y esp£
sores variables, permite que los explosivos sean coloca
dos de acuerdo a los cálculos. Para realizar la barrena
ción se requiere de compresores de aire y de perforadoras
cuyo funcionamiento es a base de aire comprimido.
62
Las perforadoras son herramientas dependientes de
sistemas de abastecimiento de aire comprimido usadas para
hacer las perforaciones accesorias en el material rocoso
para la colocación de los explosivos.
El tamaño de éstas varía desde los pequeños tala
dros de 15 kgs hasta los grandes con un peso de 30 kgs la
clasificación en función del peso, nos indica que pueden
ser: pesadas, medianas y ligeras. Las pesadas se recomien
dan para rocas duras y terrenos cementados, las medianas
y ligeras para bancos de conglomerados y terrenos tepeta-
tosos.
Las perforadoras manuales se emplean básicamente -
en la barrenación vertical y por su forma de operar, se -
recomienda para perforaciones de profundidades no mayores
de 4 a 6 cms.
Existen perforadoras que debido a su peso y dimen
siones se montan sobre dispositivos móviles, que en fun
ción del tipo de sustentación reciben el nombre de perfo
radoras sobre neumáticos y perforadoras sobre orugas. Ade_
más del movimiento de avance estas máquinas cuentan con -
mecanismos para las perforaciones en la dirección deseada,
vertical, horizontal o inclinada, lo que garantiza el ali_
neamiento proyectado para una voladora. Se obtienenperf£
raciones hasta 25 metros o más.
63
3.8 MOTOCONFORMADORAS
Las motoconformadoras son máquinas que tienen como
función principal mezclar, extender, nivelar y afinar ma
teriales en forma horizontal o en taludes de construcción,
la potencia y diseño de la misma requiere que para máximo
rendimiento el material este suelto y en caso de hacer --
una limpieza la vegetación sea ligera y libre de piedras
mayores de 30 cm.
El elemento principal de trabajo de las motoconfor
madoras lo constituye la cuchilla, la cual puede regular
su altura en relación al plano horizontal del suelo; pue
de girar formando un ángulo con el eje longitudinal de la
máquina, también inclinarse en relación a un plano hori
zontal hasta lograr que la cuchilla se coloque en un pla
no vertical fuera del chasis de la máquina., logrando que
el material pueda ser cortado o movido con ajustes más --
precisos.
64
MOTOCÚNPO&MADORA O KJIONIVELADORA"
Durante el desarrollo de una operación de tendido,
pueden producirse descompensaciones en el equilibrio de -
fuerzas al colocar la cuchilla en ángulos muy pronuncia--
dos, tanto verticales como horizontales, para contrarres
tar este desequilibrio la posición de las ruedas delante
ras es ajustable de tal forma que éstas pueden inclinarse
lo suficiente para contrarrestar los esfuerzos laterales
negativos que se presenten cuando trabaja en condiciones
de desequilibrio.
65
La adaptabilidad que tienen las llantas traseras -
al terreno se debe al sistema de ejes flotantes, lo que -
permite que la hoja permanezca en su posición logrando --
así la nivelación. Las motoconformadoras pueden ser arti
culadas para tener movimientos horizontales en alineamien
to entre las ruedas delanteras y traseras. La inclina
ción de las ruedas frontales y la articulación empleada -
para dar a las ruedas posteriores un ángulo respecto a la
dirección del movimiento, dan una mayor estabilidad de la
dirección así como una reducción en los radios de giro, -
lo cual se traduce en mayor maniobrabilidad.
RENDIMIENTO:
El cálculo de el rendimiento de una motoconformado
ra no se basa en el volumen movido por unidad de tiempo,
pues este es muy variable; el rendimiento es calculado --
por el tiempo invertido en la operación, es decir, conocí^
do el tiempo total empleado para realizar un trabajo y c£
nocido el costo horario, la cotización del metro cuadrado
nivelado es fácilmente deducible relacionando el costo to
tal por tiempo de uso de la máquina entre el número de me_
tros cuadrados nivelados, si el precio por cotizar esta -
en m se relaciona con la profundidad de la capa tratada.
66
Para lograr el tendido de material, es necesario
dar varias pasadas con la máquina a diferentes velocida
des, por lo cual para obtener el tiempo de tendido escarp
ficado o afinado deberá calcularse el tiempo total inver
tido en el trabajo, considerando distancia, velocidad y -
número de pasadas.
3.9 EQUIPO DE COMPACTACION
La compactaciSn es el incremento artificial, por -
medios mecánicos, del peso volumétrico de un material, --
además de su mejoramiento de resistencia mecánica, resis
tencia a los asentamientos bajo cargas futuras, compresi
bilidad e impermeabilidad.
La importancia de la compactación adecuada en un ca
mino radica en que es el factor de máxima influencia en -
las condiciones de funcionamiento de los terraplenes, sub
bases, bases y superficies de rodamiento.
Con el rápido desarrollo del equipo para compacta
ción, es difícil para el encargado de planeación de la --
construcción, saber que equipo seleccionar. En seguida -
se describirán los compactadores básicos con sus caracte
rísticas esenciales.
67
1. COMPACTADOR DE RODILLO METÁLICO LISO:
a) PLANCHAS TANDEM: Son las que tienen dos o tres
rodillos metálicos paralelos huecos para ser lastrados --
con agua o arena. Son llamados tandem para indicar asi -
.que unq de los rodillos sigue la misma trayectoria que el
otro.
68
b) PLANCHAS DE TRES RUEDAS: Formadas por una rue
da delantera y dos traseras, en las cuales se encuentra -
la tracción, ya que igual que las tandem se encuentran au
topropulsadas. Los cilindros están huecos y pueden las
trarse.
2. COMPACTADORES DE RODILLOS NEUMÁTICOS:
Combina la acción de amasado con la del peso está
tico. En función de sus llantas se clasifica en:
a) DE LLANTAS PEQUEÑAS: Cuenta con dos ejes, en -
los cuales están montadas las llantas, de tal manera que
las ruedas posteriores pasan por los centros de las 11
neas formadas por los neumáticos frontales.
b) DE LLANTAS GRANDES: Solo tienen un eje que con¿
ta, en su mayoría de dos o cuatro llantas y son jalados -
por un tractor, por lo que aumenta su costo. Son muy efi
cientes y a menudo esenciales para la compactación de gran
des.volúmenes y espesores hasta de 0 - 50 cms. por capa.
3. COMPACTADORES DE RODILLO DE PISONES TIPO PATA
DE CABRA:
Estos compactadores son lentos, tienen una gran re
sistencia al rodamiento por lo que consume mucha potencia.
69
Se usan para amasamiento y compactación de arcillas donde
la estratificación debe ser alineada.
4. COMPACTADORES DE RODILLO DE REJA:
Tiene una gran aplicación para compactar una diver
sidad de suelos debido a que sus características construe
tivas pueden proporcionar al suelo efectos de impacto de
vibración o amasado.
5. COMPACTADORES VIBRATORIOS:
Para la compactación por vibración se emplea un me
canismo, hidráulico pulsativo que proporciona el efecto -
adecuado al elemento compactador. Estos compactadores ti£
nen su mayor aplicación en suelos granulares.
6. COMPACTADORES MIXTOS:
Debido a la individualidad de algunos procedimien
tos de compactación y problemas con los suelos, en la ac
tualidad se trata de combinar dos o más equipos tradicio
nales para compactar el suelo, con el propósito de resol
ver de manera óptima un determinado problema.
70
RENDIMIENTO:
Para calcular el rendimiento de un equipo de com--
pactaci6n, se determina el área cubierta en un tiempo de
terminado por una pasada; dividiendo la cifra asi obteni
da entre el numero de pasadas requeridas para obtener la
compactación estipulada obtenemos el área compactada de -
suelo por unidad de tiempo. Multiplicando esta área por
el espesor compactado de capa se obtiene el volumen logra
do.
3.10 CAMIONES DE VOLTEO
Los camiones de volteo sirven principalmente en el
acarreo de materiales, éstas unidades debido a que permi
ten velocidades altas al transitar por ca«inos adecuados,
proporcionan costos de acarreo relativamente bajos. La -
mayoría de éstos camiones pueden operarse sobre cualquier
camino de acarreo cuya superficie sea firae y no tenga --
pendientes demasiado fuertes.
Los camiones de volteo se dividen en dos tipos:
a) Camién de volteo normal
b) Camión de volteo fuera de carretera
71
CAMIONES DE OBRAS Capacidad 31.8 a 176.91 (35 a 195 ton E.UA)
769C 31.8 a 36,31 (35-40 ton)
773B 45.4 a 52.61 (50-58 ton)
777B 77.1 a 86.21 (85-% ton)
785 117.9 a 136,01 (130-150 ton)
789 154,2 a 176,91 (170-195 ton)
a) Camiones de volteo normal, se diferencian de --
los fuera de carretera por la fragilidad física de sus --
partes, estos camiones se utilizan para el acarreo de ma
teriales relativamente suaves, comparados con materiales,
más duros y tenaces como lo es la roca. Si éstas unida--
des realizarán sus tareas acarreando materiales demasiado
grandes y toscos, dañarían considerablemente en corto
tiempo tanto la caja como las otras partes de la unidad.
b) Camiones fuera de carretera o de obra.- Reciben
su nombre debido a sus dimensiones que están fuera de lo
estandard y por lo tanto, para su traslado, requiere de -
maniobras especiales, son de mucha mayor resistencia que
los comunes y su construcción es rígida completamente. A-
estos camiones se les utiliza principalmente para suminis_
trar materia prima a trituradoras y fábricas de cemento,
y para acarreo de grandes volúmenes de materiales, princi
pálmente rocoso por lo cual están construidos para reali
zar trabajos en los que se requiere fuerza, resistencia y
mucha producción.
72
3.11 PAVIMENTADORAS
Estas máquinas se emplean para extender las mezclas
asfálticas. Consta de dos unidades, una de las cuales se
llama tractora y la otra extendedora. La unidad tractora
tiene los mandos que regulan el paso de materiales a la -
regla maestra. Los camiones vierten la mezcla en una tol_
va alimentadora desde la que transporta el material a la
unidad extendedora. La unidad tractora produce también -
la fuerza motriz, no sólo para sí misma y la unidad exten
dedora sino para empujar el cami6n que esta descargando -
en la tolva. La unidad extendedora consta de brazo nive
lador o brazo maestro, una palanca maestra, un dispositi
vo compactador y dispositivo de regulación de espesor, la
conexión básica entre la unidad extendedora y la tractora
son los brazos de la maestra que están articulados con el
chasis de la unidad tractora.
Dimensions (approximate)
«VARIES WITH SCREED— REFER TO OPERATING SPECIFICATIONS
73
El análisis del costo horario de la maquinaria y -
el de precios unitarios que constituyen el concurso, for
man parte del contenido del pliego de requisitos que la -
Secretaría entrega al contratista.
En la forma E-S (Anexo No. 6) la Secretaría indi
ca al constratista la forma en que debe entregar este ana
lisis de costo.
A continuación se muestran como ejemplo el costo
horario de la maquinaria más utilizada en el proceso
constructivo de una carretera.
74
:isTlTj*ü T E : N O L 3 5 Í : 3 DE .A C0NS T RÜCCI5»Í.
*E3I3: F!í3CEÍ!!i:ENTa5 « W CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA
3E: : E~'5S:A EE C C U H I C A C ^ N E S y ^ANSPOR 'ES ,
ANAL!3!5 DE ca5T: ¿m*::
* I P C DE H ^ Q Ü I Í I A
^üCONFQíWDCRii Z^limiAR 1*0 3 - 135 tf
'•1212 SE • ' ÍQ'JÍEICÍ; '» ^3 * * ! * .W,~ .50 :C*BÜ5T:3LE t> \^-'J s t;.:cQ A:; : : :NA. Ea *> .f : ! ÍE:!3 :O ! ,BL3 I.Í.E 'BC * ! ' ' . " • y^IR . . - T i ; -- íá .^ l .S^ . :A3AC:DA3 CA5"= : ' 5 -* -"jj Í M : ; Í . ^ r f j ^ j - v i ** :3,?M,!5:.( ." CAKBIO DE LUÍÍ'I3ANTE t : *-"•.2'- 21 «BCí'E v=<'a. i ) ' , ' $42,39t!,'15.íf .JBR^AN^E 'as , , ' 0 1 : 3 . ' /ID* E 3 > : V : : P «QUINA iyS I:,.JOI",OU ••* wizin L . B R I I ^ ' E ' " is $2 ÍI>.>'
' : : * ; " V J I , : 2 A . . A N ' - Í - " 2.530.0' -5 *¡!3A :E r v í^Es ANLAL 1 » : " ;
-: !AS "Aga'ADA: - - ^2 - i l,3o«.»0 "R PRI A ANJAL EBURC S 2 '. \ --2'IKA V 135,Al «» "A:TGR DE HAN'ENIliENf; (3, .3 "ENCÍA DE- EOuI'I i » ; 10*.V fACTJfi DE O^RACIJN <*!} ' . ; 3'.-A ;.: ^E'ACnN =3 *23 I " : , J HORAS E^EC1!^? 'jRNO i - i M 3 -R
; E 3 : R I O C I O N D E L C D N C E ' T ]
E¡:«EC¡HC¡:,I
IN'ERES
Í ; ; . . ^
I
-
=
=
^3. - ^
\,5
2 ^a
Ja * i'
55.004.3'
4,587.?!
'"ANTENIMINE'C T = 3 x D :5.73».95
$1:7.557.68 C A R 6 O 3 s C R C O N 3 u H O
SARSJS B0í COXBL'S'ISLE E = c ' HP x Pr 7.372.30
CAR303 fQR LUBRICANTE AL = (C/t x Pl> * lal » HP x P., 1,294,50
CARGOS POR LLANTA3 N = V- ' Mv 2.292.22
11,459.52
C A R S O 3 POR O p E R A C I O N
Co = 3o i * * . ' s í -as aande H = iHa ' jsS^?1
75 *133,«'9.91
TESIS: PRÜCEDIiiENTOS c » » CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE .A
:EÍ¡<ETA=:3 ;E OJN¡CACIONES * 'rBANS!!QRTES.
A N A J Í I S : E C O S T : H Q R A S I C .
T : t> c i* A Q tí I k
IC'ÍESCREFA CST. =1! 3 !:.J 13 CAPACIDAD SPP, MC*'JP ES'AHSA» 330 *<P.
PsECi: IE AtQÜIalCIGH :Ps¡ E J L P C ADICIONAL Ea-
V A L Q S LLANCAS IVm
V A L C ¡síCIAL !vA=PafEa-^¡ 'A-.OP JE =.E5C4TE 'y=lvi, ir. /"A ECC'íC^ICA Hti'.I ^ 5 VIDA ECOUCICí LLANTA; tyi -ORAS 'ñAEAJADAS AL ASfi »a! "QTENCI* 'j. :OTENCIA DEL ESuPO i-») SAL«M'j QPtRflCÍON 'Sfl!
*íS:,433,r5.c<o »«.M
»::,?::.:57.0c í4s;.;*M:s.¡)e $5;, 2:5.«0.'.i
:.: )*».oo Z.JOO.X-:,CÍC,30
MU Hf
R 3:0.'» HP
243..?} Í Z Í . Í ' M T
Hr
:ürd.jS'r:B'.E ' c ^íílt CCXBüSTIBLE ^ CAPACHA: CAR'ER . : ÍAHBIO DE üJBPICAN'E LUBRICANTE 'al
«ECIG LjBSICAIt'E =1 TASA DE ¡»ÍTEPES AifcA» ==:!<A ANLAL 3ESUPC' 's FACT35 DE l'ANTENIl'IE'í -"ACTOR DE CERACICI HORAS E-ECTIVAS T J ^ :
c. §50
O/'i
,s«
?;* ...;0
i ;
2'A-'353
, ^
,r
MK
'.T
o.* HP
R I P C : : N D E L C C N C E P T B
Va - y DEPRECIACIÓN 2 =
Ve
INTERÉS I = 2 la
Va * .-SESyRQ 5 = s
2 Ha
«ANTENIHINETO T = a x J
C A R 5 3 S ' O S C 3 N 5 U * O
CARSCS =ÜS CGIBÜSTIBLE E = : « * t 'c
CARGOS POR LUBRICANTE AL = lC/t s Pl> + (al » HP x PS'
CARGOS POR LLANTAS N = ffl / Hv
CARGOS »Q R O p E R A C I O N
32 = So ' » de aonjs H = («4/365.25
sO.íro.37
5,010.33
2^,3w2.-E
»:3!.::'.:6
IB.TT:,--
3,:i5.95
6,*66.58
23.35é.I3
:,232.09
76
$is5.i57.5S
:MSTITUT!3 TECNOLDBICO DE Lfl CONSTRUCCIÓN.
TESIS: PROCEDIHIENTQS PARA CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE :OHUN!CACIONES Y TRANSPORTES.
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO.
=====================r=======5===í:=5=ss=s==a=s=========r=========r=s======================================s===s====
T I P O D E 1 A S ', I N A
CARGADOR FRQNTAL CARTES"L.AR CQD. «20 HOTQR BISEL 30 w Wv PP« SOBRE L.ANTSS.
PRECIO DE ADQUISICIÓN 'Pa> $26*.4s9,400.0u Z'.^.VIBIÍ >:) «.1514 U EQUIPO ADICIONAL ÍEai $0.00 PRECIO CCNB>JSTIBLE iPc' $50>\00 VALOR LLANTAS ÍV") $5,115.: < .^ CAPACIDAD CARTER ÍC! 19 LT vALOR ¡NHIAL <M=l>atEj-Vn) $259,354,W,00 CAMBIO DE LUBRICANTE ' H 200 HR VALOR DE RESCATE fVr=<Va, 10?i * : Í , 9 3 5 , 4 M . O O LUBRICANTE ta l 0.00358 LT
VIM ECONÓMICA tABUINA •/• l f l ,5 ' i .20 i 'R ' íECI ] LUBRICANTE ÍP1! *2,8fl0..l0 VIDA ECONOHICA LLANTAS -v 2.<MM MR T ^ A SE INTERÉS ANUAL d ' 42 l -:=AS 'RABAJADÜS «L AÑO '-"a' 1,300.00 HR P=:iA ANUAL SESUDO <s» 3.5 X "CTCHCIA i J i 80.00 hP "íCTjP SE HftNTEN!>liE»Tj ig 0.8 SQTEIIC'A DEL EJÜIPO (HPi e.'.OO HP P^CTCR BE 0PERACI3N i'ü) ).8
SALARIO OpE»C:QN 'So $24.67'.47 unps; ErE:TIVAS TÜRN0 iH) 6 . * HR
D E S C R I P C I Ó N D E . C O N C E P T ]
Va - y DEPRECIACIÓN D =
i H P O R T E
23.3*1.90
Ve
Va * Vr INTERÉS I = i
2 Ha 33.283.81
Va * Vr 5EBURQ 5 = 5
2 Ha 2 , " ; . 55
"ANTENIMNETO T = Q x D
C A » 6 O S POR £ G N S U H O
CARSÜS «OR CQ"BÜSTIBLE E = t x ••» x Pe
CARSOS POR LiiBRICANTE AL = <C't x Pl) • ' a l x HP x Pl¡
CARSOS POR LLANTAS N = Vn / Hv
C A R 6 O 3 P O R O P E R A C I Ó N
18,6T3.52
$78,072.98
4,542.00
867.44
2,557.60
7,967.04
Co = So / H de domie ri = ¡Ha/365.:5¡
5.282.09
77
$91,322.01
INSTITUTO -EaCLÜSICü 3E U CCSSfRúCCiQN.
TESIS: PROCEDIHIENTQS PARS CONCURSAR EN UNA GBRA PUBLICA DE LA
SEWETARIfl DE CmUNICACIONES v TRANSPORTES.
ANÁFISIS 5E COSTO HORARIO,
T I P O O E M 8 U I N A
r^FACTADOR 3 1 , 815 B 210 HP
PRECIO DE ADQUISICIÓN «¡a Í6:0,730,900.00 EQUIPO ADICIONAL (Ea> VALOR LLANTAS (Vm VALOR INICIAL IVA=l>a*E4-Vn) UTO VALOR DE RESCATE ÍVr=SVa, 10? > $63 VIDA ECONÓMICA HAQÜINA 'vsi VIDA ECONGNICA LLAGAS (Hv! -OPAS TRABAJADAS AL ASO ¡Ha! PGTENC!* '" POTENCIA DEL EQUPO W) SALARIO OPERACIÓN (Sal
D E S C R I P C I Ó N D E L C O M
Va - Vr ncppcrTñrTnM ÍÍ - - -iícr^LLiiLi'ji y - —
Vs
Va + Vr TliTCDCC T - — — i IniLrtS i — — i
2 Ha
Va + Vr SESURQ S = 5
2 Ha
1ANTENIHINET0 T = Q x D
$«.00 $0,00
,730.300,00 ,073,060,00
12,000,00 i?
o.oo n 1,800.00 l#
21).iO HP 168.00 #
$23,2T6.00
C E » * 2
COMBUSTIBLE ic) PRECIO COfBLSTIDLE (pe CAPACIDAD CARTER ÍC¡ CAMBIO DE LUBRICANTE C LUBRICANTE !aH PRECIO LUBRICANTE IPU 'ASA SE !NTERE3 ANuAL ¡i! »ñ!»A A M L SESliRO (si íACTrj) je NANTENI^IENTO (Q! " k i m DE OPERACIBU iPo» -OPAS EFECTIVAS RMQ irfi
!S——~:5=Z=SS~—SSSSZZSZ—S==Z=5S5:
I 1 B 0 R T
47,304.31
30,943.7?
3,745.32
37.343.35
0.1514 LT $500.00
:e .T
200 fü 0.00353 LT
$2,800.00 •>; ?
3,5 ¡ 0.3 0.3
4.53 »R
E
C A R 5 O S P O R C O N S U N O
CARSOS POR CCHBUSTIBLE E = c * «P X Pe
CAR60S POR LUBRICANTE AL = ( C / t * P l ! + ( a l « HP x PI>
CAR6QS POR LLANTAS N = Vn / Hv
C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N
Ca = SQ / H as donde H = !Ha/3é5.25)
$172,337
12.71T
:,o-i
.Tó
.60
.03
0.00
14.793.63
4.931.7!
78 $192.613.10
mmm TECNOLÓGICO DE U CONSTRUCCIÓN.
TESIS: PR0CE8IHIENT05 PARA CONCURSAR EN UNA QBRA PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE C0HUNICACI0NE3 i TRANSPORTES,
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO.
T I P O DE H A S Ü I N A
PLANCHA HUBER 3 - U TON
"ECÍO DE ADQUISICIÓN Ca)
E'IUIBO ADICIONAL lEai
'SLOR LLANTAS ÍVn!
VALÜS INICIAL !vA=Pa+Ea-Vn)
vALOP DE üESCATE (Vr=<Va. 181)
VIDA ECONOHICS HAQüINA .vg»
VD« ECONOilICA LLANTAS (Hv)
riOS^S TRABAJADAS « AÍO ÍHa!
= : :ENCIA U »
POTENCIA DEL EQUIPO (HPS
SALARIO QWRACION (So)
$61,405.900.00
$0.00
$0.00
$é¡,5O5.l?O0.OO
$11,081',062.00
' ,000.00 HR
0.00 HR
!,900.00 HR
73.00 *
SS.OO HP
$23,276.00
CCBbS'IBLE iO PRECIO C Q H B U S T I B L E IPc' CAPACIDAD CARTER (C! CAilBIQ DE LUBRICANTE ¡ti LUBRICANTE (al) PRECIO LUBRICANTE !PU 'ASA SE INTERÉS ANUAL ti) « i w ANUAL SESURQ (si fACCR CE lANTENIHIENTfl (QS FAZTOí Di OSERACiQN i oí NORAS EFECTIVAS TURNO •»)
I K P Q B
0.1514 LT $500.00
10 LT 200 HR
0.00358 LT $2,800.00
«2 l 3,5 l O.T
0.7 4.93 HR
T £ S C R I P C I C N D E L C O N C E P T , ]
Va - Vr
DE'RECIACION D
vs
va * Vr
INTERÉS I = i
2 Ha
Va + Vr
SEBüfie S = s
2 Ha
1ANTENIHINET0 T - O x D
C a R SO 3 P O R C O N S U N O
CARSOS S0R CONBUSTIBLE E = c x HP s Pe
CARGOS POR LUBRICANTE AL = iC/t x Pl) + (a! t HP x P!)
CARSOS PQR LLANTAS N * Vn / Hv
C A R 6 O S' P Q R O P E R A C I Ó N
Co = So / H
de donde H = (Ha/345.25)
6,160.59
7.906.09
658.84
4,312.41
$1',037.93
4.390.40
721.3°
0.00
5.111.?'
4.981.71
79 TOTAL COSTO HORARIO $29,131.64
INSTITUTO TECWtJSICO 5E LA CCNS^UCCIGH.
TESIS: PRQCEDIMENTQS WA COSCUSSAR EN UNA GB6fl «UBLICA DE LA
SECRETARIA 3E CBHÜNICACIONES V TRANSPORTES,
ANÁLISIS DE C5STQ HQRARie,
T I P O BE H A a U I N A
300 PACTOR SESBAN SÜNNINSON 10/30 HOT, IHCO 358 !23 up PESO BH,T3 " 'W ANCHO 2.2 H
PRECIO DE ADQUISICIÓN !PS¡ EQU:-: ADICIONAL (ÍÍ) VALOR LLANTAS ivni VALOR INICIAL ÍVA=Pa+Ea-Vn,' VALOR DE RESCATE !Vr=!(Va. !OZi
VIDA ECONOHICA mmm ÍVS¡ VIDA ECONOHICA LLANTAS IHv -:'AS "RASAJsiDAS AL AÑO (Hal "OTENCIA íí» ^TEMC:* EEL ESUIfO 'HP' SALARIO OPERACIÓN (SO)
Í92,591.000.00 Í0.00 $0.00
$92,591,000.00 $9,259,100.00
9,000.00 "S 0.00 •*
1.8(10.00 XR Iw.dO i» 8*.00 *
$23,275.ú.
D E S C R I P C I Ó N D E L C O N C E P T O
DEPRECIACIÓN D
INTERÉS I
SE3URÜ S
HANTENININETO T
Va
Va -
Va
~ 2
= g x
- V '
V;
+ Se-
Ha
+ Vr
Ha
D
C A R 6 0 S P O R C Q N S U 1 0
CAREOS POR COflBÚSTIBLE E = c s HP x Pe
CAR6GS POR LUBRICANTE AL = ( C / t » P P * i a l x HP x PI>
CARSOS POR LLANTAS N = Vn / H»
C A R S O S " Q R O P E R A C I Ó N
Za = So / H as donde H = (Ha/365.25'
COMBUSTIBLE 'c sRECi: CSFBÜSTÍ3LE (P' C P K M i CARTER iC¡ CAHBI3 DE LUBRICARE -LBRICANTE •al-
--ECIO LL!BPICA**E t?I
TASA DE INTERÉS ANUAL PRI iS ANüüL SESLRO is CACTQR DE MANTE1IHIEN' FACTOR BE OPERACIÓN íi HORAS EFECTIVAS TURNO
'c)
(t)
! di
) ': '8i
roí
!H)
0.1514 LT
$500.00 i4.T
200 HR 0.00358 LT
$2,600.50 12 X
3.5 I 0.7 0.7
4.93 HR
I M P O R T E
3.259.10
11,882.51
990.21
6.181.37
$28,613,19
6.358.80
1,038.02
0.00
7.396.82
4,981.71
80 $40,991.72
INSTITUTO TECNOLDSICD BE LA CONSTRUCCIÓN.
TESIS: PROCEDIHIEN^OS PAPA CONCURSAR EN UNA OBRA PUBLICA DE LA
3ECRETARIA DE COMMICACIGKES V TRASPORTES.
ANÁLISIS DE COSTO H C f W I i .
T I P O D E K 6 Q iJ I N A
TRACTOR CARTE'PILLAR CAT D8 - L
'RECIC DE ADQUISICIÓN ( ? i '
EQL'IBQ ADICIONAL lEa '
rfLCR LLANTAS (Vni
WLO"» Í N I C I A L (VA=PatEa-V'>¡
\!SLOP DE ÍE5CATE tV«<Va, 1 M ! VIDA ECONÓMICA ««QUINA W e ! 'IDA ECDNOMICA LLANTAS (HvS MORAS TRABAJADAS AL ASO íha! C E N C Í A (J> POTENCIA DEL EOUIPO (HP)
: « L A R ! 0 OPERACIÓN (So)
$907.r5,500.00 «.00 $0.00
$907,375.505.00 $103,885,060.00
9.000.00 iR 0.00 HR
i.eoo.oo m 335.00 HF 286.00 HP
$23,276.00
0 N C E P T D
COUSüSTISLE (c) PRECIO COMBUSTIBLE ">cl CAPACIDAD CARTER ÍC) CAMBIO DE LUBRICANTE ft) LL3RICANTE u ü PRECIO LUBRICANTE ! s i ! TASfl DE INTERÉS ANUAL fu PRIMA ÜNUAL SE8ÜR0 's-FACTOR DE MANTENIMIENTO iSi PACTGR DE OPERACIÓN iFo> HCRA3 EFECTIVAS TURNO (Hi
I M P 0 R •
0.1514 LT $500.00
45 LT 100 HP
0.00358 LT $2,300.00
42 i. 3.5 I 0.8 0.3
4.93 HR
T E
Va - Vr DEPRECIACIÓN D =
ve
Va + Vr
ÍNTERES I = i
2 Ha
Va + Vr
SEGURO 3 = s
2 Ha
MANTENIHINETO T = Q n D
C A R S O 5 P O R C O N S U M O
CARGOS POR COMBUSTIBLE E = c s HP x Pe
CARGOS POR LUBRICANTE AL = (C.'t s P l ! + í a ! x HP i P l !
CARGOS POR LLANTAS N = Vn / Hv
C A R G O S P O R O P E R A C I Ó N
C? = So / i»
de denae H = (Ha/365.25)
81
90,737.55
116.446.52
9,703.88
72,390.04
$239,477.99
2!,650.:0
4,126.86
0.00
:5,777.0Í
4,981.71
TOTAL COSTO HORARIO $320,236.76
• ta i r j i : -E^ I JS ICJ SE J CJNSTRL'CCIO».
TESIS: PÍÍOCED:I':ENTOS 'm aittdRs/» EN JNA ÜBRA SUBLIC» DE LA
SECRETAS» DE CfiSaiCACÍQNES » IRANSPOfTES.
ANÁLISIS E CGSTO (iQRSPiB.
T I P O DE « A Q Ü i N A
CARC-ADOR CARTE^r^AR 463 - 150 HP
"ECIO 3E ADSUISiaON (Pai
EQUPQ ADICIONAL <Ea>
ML3R .LANTAS <V»
vALl» I N ' C I A L (VA^a'Ea-Vit
MLCR SE FE5CATE <Vr=Wj. l '
' ' D A ECCN:*::» MAQUINA fve»
/ I :A ECONÓMICA ..A^TAS ¡-V»
''3RAS TRAB'.JADHS AL A^C ÍHS
"TElCIA I J I
^G'ENCI* JE» EQ'.I'O W
SSLAS'C 3;!E!:«C:3N SO
DE S C 5 I ? 3 ! 3 M S E I
i/a itrcacrTar'nw n - —.
Va
Va
SE3UR0 S = —
1 = = = = =
?-
C
- Vr
¥5
•t vr
: Ha
* Vr
2 Ha
$455
$4ís
*«
o i :
- i
- 5
,26»,non.OO
*«.3 i '
ÍU.flO
.ZiCOoi*.'*'
,i2é,O" O.OA
12.00(1.W
W.Ou
. .Sf í i . íT
. 5 1 . i'
izo.O';
« r . r i . j c
; c o - n
:====:
"R
-R
-R J S
u?
COCBuSTIBLE í c !
PRECIS CGUBL'STÍBLE '"a
CAPACIDAD ;ARTER (O
CA"-:: 3E LüBR¡CAhTE i t )
JJBüICANTE ' i
pRECii! LUBRICANTE ¡PÍJ
'ASA DE INTECES ANUAL . i !
PRIHA ANUA. 3E51R3 is
íírTGR SE «ANTENIflENTC . f l i
=rCT3fi DE jPERACiDN >Fo
KRAS EFECTIVAS WW (M)
I
0.1514 LT
$500.00
2!) L"
lOtf HR
o.ii^sa LT
$2.»0).0)
42 ? - c V
0.3 i " ^
i . ? ; -»
« s 3 s - E
: 7 . : Í ? . ; O
63,636.70
5. : i i7.23
«NTENI^NETO T = 2 ^ D 2°.775.6.1
ÍÍ35.?3 I3.'13
C A R S O S P O P C 3 N S u H G
;s; ; , -c o ; ; CQMBUSTIflLE E = c » t-P 1 ?c i !.O84,00
CARSQS FQR LUBRICAN-E A. = (C ' t s FU * 'a> « »c ? Pl 1,762.88
CARGOS 'OR LLANTAS H - VP / Hv 3.10
1^,846.38
A F 3 3 S F 3 " O P E R A C I Ó N
3: = So ' J 4.98!.71 as da^oe i = ÍHa/365.25'
82
$151.817.62
:xS"TUTa 'ECHCUffilCD SE LA CONSTRÜCC!QN.
TES:3: PSQCEBIHIENTQS P6RA CONCüRSAü EN UNA OBRA PUBUEA SE LA
SECRETARIA 5E CGitUNICACIMES v TRA!iSPORTES.
ANÁLISIS SE I:Q3TO HORARIO.
• I » Q DE H A Q U I S A
-ETíOLÍZADQRA 600 U , DI5EL 130 HP
3-ECÍC JE A D S ' . I S : : : ^ -'v
ÍI'SLK AJICÍOWL -íi'
.'-.Z* L.í»Tfi5 ' í i
VA C'f ÍSÍIIAL va=pa+E3-Vn'
MLCR DE RE3MTE Wr=iHa, l?í !
VIDA ZZZW.Zí ''~2-,M> ve'
»':]« ECCNCKIIÍ -LAN'ÍS . I » 1
MC'SÍS TísBAJADAS AL A'MO ' i a '
• n i iC ia 'Jj : ' :TENÚ¡A DEL EQUIPO ÍHP¡
Í A L A R I ] 3FE : AC;JN iSa,'
$!t!
*!0
ÍIS',1
«5
,472,330,00
$0,00
<:72,686.95
A ' C H : . ) !
,050,014.30
u.foo.oo HP
2.:oo.oo ¡<F
1,30!,.00 HR
¡30.00 x»
¡40.00 CP
$22,262.00
C0!*BUSTI3LE (C)
PRECIO EGtBUSTIsLE ( "O
TA'ACIBAD CASTER ' O
CAMBIO DE LUBRICARE ( t i
LJBR;:A¡»TE u n
PRECIO LUBRICANTE iPl5
TASA DE INTERÉS ANUAL -i)
oRIi A AHUAL SEGURO ís)
'K'Z" BE lAHTENIHIENTO (S)
FACTOR DE OPERACIÓN (Foí
hORAS EFECTIVAS TuRNO (H)
0.1514
$500.00
/ 200
0.00353
2 . BOu. OÍ;
42
3.5
0.a
0.3
LT
!_T
nR
J
X
k
4.53 HR
Zi í 3 c = : ? : I 0 N D E L c : N : E ? T Q
¡i - 1'
Ve
Va + Vr
BESRECIACIfl» D
INTERÉS I =
2 Ha
Va * Vr
stBL'RO S = s
>tANTENIN:NET0 T = 3 x 3
C A R E O S « O ^ C C N 3 Ü 1 I
CAREOS OQR CC^BL'STISLE E = z % J 0 « P:
CARS']3 POR LUBRICANTE Al = (C/t « " i i * ¡a i x HP x P l !
CARBQS POR LLANTAS N = Vn ' Hv
C A R E O S c G R O P E R A C I Ó N
Co = 3D / H
de donde H = (Ha/365.25¡
I i" R O '
11.317.51
!|5,365.52
l,el3.79
i,"0.51
$39.087.33
10,593.00
1,501.36
4,805.77
16,905.13
4,7s4.69
8 3
TOTAL COSTO HORARIO $60.757.14
. iSTITir t ! TEDBL3SIC0 DE LA CCNS^ICCIQH.
TESIS: PWCEDItlIENTQS PMS CONCURSAR EN UNA OBRA "UBLCA DE LA
SECRETARIA DE CO,MUNICA;::NES I? TRANSPORTES.
ANÁLISIS SE COSTO HORARIO.
T I ^ O 0 E " o ] . I S A
CAHION PiJERA 3E CARRETÍ'A CA'. 769 C %m S » .
3408 DE 405 •& A ZW/ RPC CAP . 32 T0N.
''RECIO DE ADÍUISICIQN i p i . $1,023,62:.370.9* CO^BuSTiB.E >: 0.1514 - *
Ei j i j is] ADICIONAL 'Ea $0.'38 WECIj ::'<B.5TI3LE i ; c Í50O.09
VALCR LLAN'AS 'V"( Í 1 2 , 5 3 3 . : r , & i i CAPACIDAD CARTEP C ) t ' L*
VALOR INICIAL (vA=Pa+Ea-Vni $1,010,692,713.06 CAfBU DE LUBRICANTE ( t i 2% iR
VALOR DE RESCA'E iVr=liVa, 107.1 $ íO. .Oé3 . :71.& LUBRICANTE u ! ) J.OC'ÍS L"
VIDA EC0N0I1ICA PAULINA 'Ve' Í2,4i.0.fitf HR 'RECIÍ u B n C A N ^ '?.» $2,3>J0,.'i
VIDA ECONÓMICA LLANTAS Hv) 2.5<K.K "R TASA DE ITERES ANUAL (1 42 7.
HJPAS TRABAJADAS AL AHZ tui) ! .300.«8 >9 -Wfi ANUAL SESL'Sj ( s i " . 5 '{
CENCÍA i I ) 45'.04HP cACTOR DE «ANTENI^IE^O (Q 0.6
POTENCIA DEL EQUIPO (HP" 333.M <P -ACTOR DE OPERAC.CN (CQ) 0.8
SALARIO OPERACIÓN (S01 $24.67«.4T HORAS EFECTIVAS TljRNG (H) 6.4 HP
D E S C R I P C I Ó N D E L C O N C E P ' O ; X p C P T C
Va - Vr
DEPRECIACIÓN D = 7 2 . : = : Zi
Ve
va + Vr
INTERÉS I = 1 IC'.TOS.ís
2 Ha
Va + Vr
SEBORO S = s 10,808.80
2 "a
"ANTENIHINETO T = 3 x D 43.315.40
$25í.ü22.10
C A R S O S P O R C O N S O N O
CARSQS SOR COMBUSTIBLE E = c s HP x Pe 25,586.60
CARSOS POR LUBRICANTE AL = (C/ t x P l ) + (a l x 4» x P ü « .242.1 !
CARSOS POR LLANTAS N = Vn / hv 5 , ¡T3.2 í
35.001.=7
C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N
Co = So / H 5 ,282.0 '
de donde H = (Ha/365.25!
TOTAL COSTO HORARIO $296,306.17
:il5*IT 'JT0 TEZNCLÍSICO SE LA LCSS^UCCION.
TESIS: PROCEDIHIElTOí ?m CONCURSAR EN UNA GBR* PUBLICA BE LH
SECi<ETA«!A 5E rSHUNICACIONES ' "'ANSP0RTE3.
ANÁLISIS DE COS" HORAPIG.
T I P O DE KA S b I N «
5 PA 8 "3 SQBSE CHASIS ^ S A S - 133*
- E L I O SE ADBL:S¡ : : : '» >F3
t j u i c " A D ; : : 3 N 9 . Í E I >
ÍALOP LLAJPAS ivn)
VALOP INICIAL VAsPa+Ea-Vi1
"AL:1 5 JE ES:^*; Wr=tVa. '.<)
vfDA EMNCICA «A3ÜÍNA •Ve'
¥134 ECGNÜMCA LLANTAS N / t
•ÍCÍAS TRAB4]tDi.i AL ASG iha'
-CTENCIA • ; sQTENC!s 3E. íHim ItPi
SALAKIO ePEF.ACÍjN i5oi
$95,454,431.0«
ÍOJO
Í3<>,"':3.'Ol.OI
í8 ."2.390. lv
9,000.00 »=
2,500,00 •'5
1,800,00 i-s
1*0.00 1?
112.00 ><»
«3.276.00
" H S Ü S T I S L E 'C'
PREC" CG«5'.>3"I5'.E í 5 : )
CAfACIDAD CARIE' 'C'.
CttfcIO 5E LL'BPICfiNTE ¡ t i
LUBRICANTE í a ; 1
PPECIO Ü.'B'IC^'E SB1, T A S A 3E IM'ERES «N'JAL •!• C R : I A ANL'A.. SEGUR: ¡SÍ
-ACOR DE HANTENülIENTO ¡3 ;
« ; * ; ? DE OPERACIO» i;o<
-ORAS EFECHVAS T.jSiiC (">
t;
;, $5'
"'.( ;.3i
,1514
'0.00 7
200
¡'.•353
0.0 i
r .' 9 J
?.8
i \75
4.5T
1 *
T
MR
i_T
'„ V
HS
: ' E S C R I p C I O N C E L L C N I : E P T 5
Va - V'
ve
¿a + v
I ¥¡ F ñ 5 T C
SEf^ECIACiON
INTERÉS
2 Ha
/a * vr
StóuRfl S = s
: Ha
•íANTE IHiSETO T = ;, » 2
C A R E O S P O R C O 1 S U 1 ü
caraos POR COMBUSTIBLE E = c x "i» i tr
CARGOS m LUBRICANTE AL = i C ' t x Pi) * (a l x HP x Pü
CAREOS POR LLANTAS N = Vn / Hv
C A R S O S P O R O P E R A C I Ó N
Co = So / H de donde H = (Ha/3é5.25!
11,514.57
TOTAL COSTO HORARIO
«S,e24,42
3,473,40
1,220.49
2.292.22
11,991.31
4,'31.71
$45.597,44
85
C A P I T U L O I V
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Una vez que el contratista conoce el volumen total
de la obra por ejecutar y el tiempo disponible para la --
construcción, así como la fecha de inicio y de termina
ción de la misma, debe hacer el programa y montos mensua
les de obra para entregarlos a la Secretaría, como lo in
dica la Forma E-6 (Anexo No. 7) del pliego de requisitos,
de igual manera entregará el programa de utilización de -
maquinaria y equipo de construcción Forma E-6a (Anexo 8).
La relación de conceptos de trabajo y cantidades -
de obra para expresión de precios unitarios y monto total
de la proposición Forma E-7 (Anexo 9) también deberá ser
entregada a la Secretarla. Para que el contratista pueda
formular estas formas correctamente debe saber que proce
dimiento constructivo realizará durante la obra. A conti
nuación se hace mención de algunos procedimientos de cons
trucción más comunes en la construcción de una obra carre
tera.
86
4.1 DESMONTE DEL LUGAR DE TRABAJO
En la construcción de una carretera lo primero que
se lleva a cabo es el desmonte del lugar de trabajo. En -
nuestro país contamos con todos los tipos de vegetación,
desde la típica de desiertos hasta la de la selva y bos
ques. Por este motivo el desmonte y desenraice se efec
túa utilizando la maquinaria más adecuada para así obte
ner la máxima eficiencia de ésta. El desmonte en zonas -
semi-desérticas y desérticas es de suma facilidad, por lo
que generalmente se ejecuta a mano; para quitar pequeños
matorrales o para desmontar terrenos abruptos que dificul^
ten el uso de maquinaria. También pueden ser utilizados
tractores pequeños D4 ó D6, equipados con cuchilla empuja
dora. El desmonte en bosques se ejecuta casi siempre con
tractores grandes D8 ó D9 equipados con cuchilla empujado^
ra y con algunos aditamentos, más; como la cuchilla bian-
gular con empujador superior (Tridozer) diseñado e s p e —
cialmente para este objeto, la hoja cizalladora angulable
o en V y también el uso de sierras eléctricas de cadena,
para trozar árboles grandes haciendo eldestroncado poste
riormente con los tractores.
El trabajo de desempalme tiene por objeto retirar
todo el material contaminado con materia orgánica con el
objeto de dejar la capa del suelo sin ningún material con
87
L '¿m&^Z:
<&-."->£
>*4^
» .
.jv^ r - * r^^^ .s" . 88
taminante y listo para cortarse y transportarse o para ci
mentar sobre él, la estructura que se pretende hacer.
El procedimiento a seguir será iniciado en el eje -
de la obra, retirando el material hacia los ceros, despal
mando más o menos hasta un metro afuera de ellos, exten
diendo el material sobrante para no dejar montones, en el
caso de despalmes para obras hidráulicas, casi siempre se
ordena despalmar el derecho de vía, dejando el producto al
macenado en las orillas. En caso que en el lugar se pre
tenda construir un terraplén, es aconsejable compactar el
terreno natural en una profundidad no menor de veinte cen
tímetros para que asi pueda resistir, sin incrustaciones,
la formación y compactación del terraplén.
4.2 FORMACIÓN DE TERRAPLENES
En la construcción de estructuras de movimientos --
de tierras es necesario el transporte de los materiales --
que se ajusten a las especificaciones, con la procedencia
más económica, tratando siempre de aprovecharlos tal como
se encuentran en su forma natural después de despalmados,
si este material no llegará a ser suficiente en la forma--
ción del terraplén será necesario el hacer cortes y presta
mos de material para poder formar el terraplén.
89
V-v., . .% .s v
Para la construcción de estas estructuras utiliza
mos siempre tres sitios para obtener los materiales y
ellos son:
Cortando sobre el eje de la obra, para formar los
terraplenes con el producto del corte (movimiento de cur
va masa), exceptuando los materiales cuyo VRS sea menor -
a 101 o tenga una expansión lineal mayor de 31 que por es_
pecificaciones debe ser desechado.
Haciendo préstamos normales al camino a distancia
de cincuenta metros.
Obteniéndolos de algún sitio cercano a la obra que
se denomina banco de préstamo.
4.2.1 CORTES
Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo
abierto en el terreno natural, en ampliaciones y/o abati
mientos de taludes, en rebajes en la corona de cortes y/o
terraplenes existentes, en derrumbes y en despalmes de --
cortes o para el desplante de terraplenes, con objeto de
preparar y/o formar la sección de la obra, de acuerdo a -
lo fijado en el proyecto.
91
Los materiales de corte, de acuerdo con la dificul
tad que presenten para su extracción y carga, se clasifi
can en los tres tipos siguientes:
* Material A
* Material B
* Material C
4.2.1.1 MATERIAL A
Es el blando o suelto que puede ser excavado efi
cientemente con escrepa de capacidad, además se conside--
ran material A, los suelos poco o nada •cementados con par
ticulas de 7.5 cm (3"). Los materiales más comúnmente --
clasificables como material A, son los suelos agrícolas,
limos y arenas.
4.2.1.2 MATERIAL B
Es el que por su dificultad de extracción y carga,
solo puede ser excavado eficientemente por tractor de oru
gas con cuchilla de inclinación variable o con pala mecá
nica con capacidad mínima de un metro cúbico, además se -
considera como material B, las piedras sueltas menores de
75 cm y mayores de 7.5 cm. Los materiales más comúnmente
92
clasificables como este tipo de material son las rocas -
muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, --
areniscas blandas y tepetates.
4.2.1.3 MATERIAL C
Es el que por su dificultad de extracción sólo --
puede ser excavado mediante el uso de explosivos, además
se considera como material C, las piedras sueltas mayo
res de 75 cm entre los materiales que cuentan con esta -
clasificación se encuentran las rocas basálticas, las --
areniscas y conglomerados fuertemente cementados, cali
zas, reolitas, granitos y andesitas sanas.
4.2.2 RRESTAMOS
Los préstamos son las excavaciones ejecutadas en
los lugares fijados en el proyecto, a fin de obtener los
materiales para formar los terraplenes no compensados, -
los préstamos pueden ser laterales o de banco.
4.2.2.1 PRESTMOS LATERALES
Son los ejecutados dentro de fajas ubicadas fuera
de los ceros, en uno o ambos lados de las terracerías, --
93
' I t?.. . - — ? * » * - . . „ , - - . *
94
con anchos determinados en el proyecto, cuyos materiales
se utilizan exclusivamente en la formación de aquellos -
terraplenes situados normalmente a dichos préstamos.
4.2.2.2 PRESTAMOS DE BANCO
Son los ejecutados fuera de la faja de 100 metros
de ancho, también se consideran como préstamos de banco,
las excavaciones ejecutadas dentro de las fajas para
préstamo lateral, cuyos materiales se empleen en la cons_
trucción de terraplenes que no estén situados lateralmen
te a dichos préstamos, tomando la tolerancia de 20 me
tros.
4.3 MAQUINARIA ADECUADA A UTILIZAR
Para desarrollar este trabajo, es necesario utili
zar algunas máquinas para construcción pesada y para la
obtención de los materiales buscando siempre el equipo -
más eficiente y económico.
Cuando el acarreo del material producto del corte
tenga que moverse a menos de 90 metros el equipo ideal -
es el tractor equipado con cuchilla cortadora. Si la --
distancia de acarreo es superior a los 90 metros pero in
ferior a los 2000 metros. El equipo más recomendable e£
ta representado por las motoescrepas que además de cor--
95
«' - •
tar y cargar los materiales, los acarrean y forman con --
ellos capas del terraplén en el lugar de aplicación, en -
el caso de que el acarreo supere los 2000 metros, o que -
por las condiciones del material lo requiera, es aconseja
ble el uso de cargadores frontales para el corte, extrac
ción y carga a camiones de volteo para el acarreo.
En los primeros casos las máquinas forman el terra
plén con el material acarreado en capas de espesor varia
ble entre 10 y 40 cm, máximo. En el último caso los ca--
miones tiran el material a lo largo del furuto terraplén,
pero es indispensable que otra máquina haga el tendido, -
para ello es recomendable el uso de tractores de orugas -
equipados con cuchilla angulable, máquina ideal para este
trabajo.
4.4 HUMEDAD OPTIMA EN LOS TERRAPLENES
Los mejores terraplenes son mezcla de dos o más nui
teriales, encontrándose proporciones variables de arcilla,
limo, grava y arena, la arena y la grava son mejores cuan
do están mezclados con suficiente arcilla o limo que sir
ven como cementantes. Los suelos con elevado porcentaje
de arena y grava son buenos cuando el trabajo debe hacer
se en lugares o estaciones lluviosas, ya que absorben y -
97
drenan grandes cantidades de agua.
Tendida la capa de material y con el espesor pro
gramado, se procede a incrementar la humedad para acercar^
la a la óptima, para lo cual se le agrega el agua faltan-
te con riesgos de auto tanque. El agua contenida en los
suelos determina en gran parte el comportamiento de un te_
rraplen, cada suelo se compacta mejor cuando su propor
ci6n de agua es la óptima. Para esta compactación debe -
contarse con el equipo adecuado, consistente en rodillo -
de pisones para los materiales cohesivos y vibratorios pa
ra materiales granulares.
La selección del equipo de compactación es muy im
portante porque de ella depende la eficiencia y calidad -
de la compactación que se logre. El procedimiento segui
do para esta capa de terraplén compactado se continua
cuantas veces sea necesario para lograr la altura del te
rraplén de proyecto hasta la última capa.
4.4.1 PRECAUCIONES PARA LA COMPACTACIÓN EN TERRA
PLENES
- Se ejecuta uniformemente en todo lo ancho de la
sección, según los grados de compactación que indica el -
proyecto.
98
r i-j - T i
> .^y'L&W V ^ V ^ N . V - *
M V
99 ' /
Bff-T; ^ - s l O T S C A' Itftifc^^tt^iei"» de ^ Camtivccióá
- Se da al material uniformemente la humedad conve
niente, se aplica el agua en el lugar de excavación o en
el mismo terraplén según el caso.
- Cuando el material de los terraplenes contenga -
mayor grado de humedad que el óptimo, antes de la compac-
tación se debe eliminar el agua excedente.
- Si es especificado en el proyecto, efectuada la
compactación de una capa de material, su superficie se e£
clarifica y se agrega agua si es necesario, a fin de l i
garla.
4.5 OBRAS DE DRENAJE
El drenaje en la carretera tiene por objeto evitar
que en forma total o parcial, el agua llegue a la sección
estructural del camino y para facilitar el desalojo rápi
do de la que llegue a ella.
Formas en que el agua puede llegar al camino:
- Precipitación directa
- Escurrimiento del agua del terreno adyacente
- Crecientes de ríos y arroyos
- Infiltración directa o por ascención capilar.
100
4.5.1 DRENAJE SUPERFICIAL
Tiene por objeto desalojar el agua que cae por pre
cipitación, la que corre por rios y arroyos y la que lle
ga por inundación.
4.5.1.1 DRENAJE LONGITUDINAL
Son todas las obras de captación y defensa, debe -
fijarse su localización, área hidráulica necesaria, sec
ción, pendiente y elevación del fondo, longitud tipo eco
nómico y proyecto constructivo.
4.5.1.2 CUNETAS
Son zanjas que se hacen en-uno o ambos lados del -
camino en corte, con objeto de recibir el agua pluvial de
la mitad de la sección de tangente, a toda la de curva, -
asi como la que escurre por los cortes y pequeñas zonas -
adyacentes. Normalmente la cuneta tiene sección triangu
lar con ancho de un metro, su talud es de 3:1. La capaci
dad hidráulica debe estar de acuerdo con la precipitación
pluvial de la zona y el área drenada. La longitud de una
cuneta esta limitada por su capacidad hidráulica, colocan
dose alcantarillas de alivio o proyectando canalizaciones
101
convenientes, para evitar que derrame.
4.5.1.3 CONTRACUNETAS
Son zanjas de sección trapezoidal, que se excavan
arriba de la línea de ceros de un corte, y cuyo objetivo
es interceptar los escurrimientos superficiales del terr£
no con el fin de lograr una intercepción eficiente. Su -
proyecto en dimensiones y localización esta determinado -
por el escurrimiento posible, por la configuración del te_
rreno y las características geotécnicas de los materiales
que lo forman.
4.5.1.4 CANALES AUXILIARES
Son obras de protección local izadas a las o r i l l a s
del camino con e l objeto de impedir que e l agua l legue al
camino y lo dañe. Deben colocarse lo suficientemente l e
jos del camino para que no haya saturación de los t e r r a - -
plenes.
4.5.1.5 BORDOS 0 BORDILLOS
Se construyen en los hombros de la corona para ev^
102
tar que el agua escurra sobre los taludes, erosionándolos,
encauzándola hacia los lavaderos u obras de alivio, los -
bordos o bordillos solo se colocan si el camino tiene pen
diente longitudinal.
4.5.1.6 BOMBEO
Es la pendiente transversal que se da hacia ambos
lados del camino en tangente o hacia un lado de la curva,
con objeto de eliminar el agua pluvial.
4.5.1.6 LAVADEROS
Son canales que se construyen sobre los taludes pa
ra dar salida a las corrientes que se forman por el hom
bro y bordillo, evitando que se erosione, pueden ser zam
peados, de lámina, de mampostería, de suelo cemento, etc.,
debiendo estar debidamente anclados al terraplén.
4.5.1.8 ALCANTARILLAS
Se colocan para dar paso a corrientes provenientes
de hondonadas, cañadas, zonas de riego, drenaje superfi
cial, etc., por la forma de la alcantarilla estas pueden
• clasificarse en: de tubo (lámina o concreto) de cajón, de
bóveda y de losa y estribos, por el material de que están
103
hechas en: de fierro, concreto o de manipostería. Por la
forma en que trabajan: pueden ser rígidas o flexibles. -
Para determinar el tipo de alcantarillas que debe usarse
en cada caso se toman en cuenta, las condiciones propias
del lugar, economía, construcción, etc.
4.5.2 DRENAJE SUBTERRÁNEO
Esta constituido por los dispositivos necesarios -
para eliminar el agua subterránea, o bien abatir el nivel
freático hasta donde no sea perjudicial al camino en cuan
to a la estabilidad de terraplenes, sub-base, base y talu
des.
4.5.2.1 ZANJAS
Puede hacer el drenaje subterráneo, frecuentemente
se han usado, en los caminos construidos en zonas bajas,
zanjas localizadas a unos cuantos metros fuera del mismo
y paralelas a él. Estas zanjas son usualmente a 0.60 me
tros de base y de 0.90 metros a 1.20 metros de profundi--
dad. Si se hacen suficientemente profundas pueden mante
ner el nivel freático bajo el nivel deseado.
104
4.5.2.2 DRENES CIEGOS
Son zanjas rellenas de piedra quebrada o grava.
Estos drenes han sido muy empleados, y cuando se les ha -
construido en forma correcta han dado resultados satisfa£
torios durante mucho tiempo. Cuando se usan drenes cie
gos paralelos al camino, la práctica común es la de colo
car uno en cada lado del camino, precisamente bajo las cu
netas. Estos drenes son de 0.45 metros de ancho y de --
0.60 o más metros de profundidad para que sean efectivos
deben tener una pendiente uniforme e ir a desfogar a una
salida adecuada.
4.5.2.3 DRENES DE TUBOS
En general, para el trabajo subterráneo en caminos,
los drenes con tubo de barro o de concreto son muy supe
riores a los formados por zanjas abiertas a los drenes --
ciegos. Los tubos para subdrenaje deben satisfacer una -
serie de requisitos para que funcionen en forma efectiva
durante un periodo largo. Estos requisitos se refieren -
al aplastamiento, flexión, presión hidráulica, capacidad
de infiltración y durabilidad.
IOS
C A P I T U L O V
MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE
TERMINADO QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDE
RAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANS--
PORTES A QUIEN SE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA", REPRESENTA
DA POR
EN SU CARÁCTER DE
Y POR LA OTRA EN,
SU CARÁCTER DE , A
QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
- PRIMERA: "LA DEPENDENCIA" declara:
A) Que para cubrir las erogaciones que se derivan
del presente contrato la Secretaría de Programación y Pre
supuesto autorizó la inversión correspondiente a la obra
objeto de este contrato en el Oficio Número
de fecha
B) Que tiene establecido su domicilio en
mismo que señala para los -
' fines y efectos legales de este contrato.
106
C) Que la adjudicación del presente contrato se --
realizó por:
- SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" declara:
A) Que acredita la existencia de su sociedad con -
la Escritura Constitutiva Núm. de fecha
de de 19 otorga ante la fe
del Notario Público Número inscrita en el
Registro Público
el C. acredita su personalidad como
de , con el testimonio de la
Escritura Pública Número de fecha
de de 19 otorgando an
te la fe del Notario Público Número .
B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y -
reúne las condiciones técnicas y económicas para obligar
se a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
C) Que su registro en el Padrón de Contratista de
Obras Públicas que lleva la Secretarla de Programación y
Presupuesto es el número y que dentro
de la clasificación correspondiente en dicho padrón tiene
las especialidades números
107
D) Que tiene establecido su domicilio en
mismo que señala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.
E) Que conoce el contenido y los requisitos que es_
tablecen la Ley de Obras Públicas, su Reglamento, las Re
glas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras
Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal y las Normas para Construcción e Instalación y de
Calidad de los Materiales vigentes en "LA DEPENDENCIA", -
el contenido de los
y el procedimiento que se seguirá en su caso, para el
ajuste de los costos, anexos que debidamente firmados por
las partes, integran el presente contrato, asi como las -
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.
F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la
obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos -
los factores que intervienen en su ejecución.
108
C L A U S U L A S :
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" -
encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizaci6n de una obra
consistente en
ubicada en
y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordena
mientos, normas y anexos señalados en el inciso "E" de la
Segunda Declaración de este contrato, asi como las normas
de construcción vigentes en el lugar donde deban realizar
se los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos c£
mo parte integrante de estas Cláusulas.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presen
te contrato es: $ (
), más $
( ) de I.V.A., lo --
que hace un monto total de $ (
).
Y la asignación aprobada para el presente e j e r c i
cio es de: $ (
109
), y para los siguientes --
ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspon
dientes para los fines de ejecución y pago a la disponiM
lidad presupuestal de los años subsecuentes.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día -
de de 19 y a terminarla a más
tardar el día de de 19 , -
de conformidad con el programa de obra.
Este plazo deberá modificarse en el caso señalado
por la fracción I del artículo 27 del Reglamento de la --
Ley de Obras Públicas y en la Cláusula Quinta de este do
cumento.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "LA DEPENDENCIA'.' se obliga a poner a --
disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en --
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este --
contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizaciones que se requieran para su realización
QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los traba
jos objeto del presente contrato "LA DEPENDENCIA" otorga
rá un .anticipo por el % ( por ciento)
de la asignación aprobada al contrato correspondiente pa
110
ra el primer ejercicio presupuestario que importa la can
tidad de: $ (
), y "EL CONTRATISTA" se obliga
a utilizarlo en dichos trabajos.
Además del anticipo anterior "LA DEPENDENCIA" otor
ga de la asignaci6n autorizada para cada uno de los ejer
cicios del presente contrato, un anticipo por el % --
( por ciento), para la compra de equipos y ma
teriales de instalación permanente necesarios para la rea_
lización de los trabajos objeto de este contrato, que im
portan la cantidad de $ (
).
Estos anticipos estarán a disposición del contra--
tista con antelación al inicio de los trabajos.
El atraso en la entrega del anticipo, será motivo
para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa -
de ejecución pactado, formalizando mediante convenio e n
tre las partes la nueva fecha de iniciación. Si "EL CON
TRATISTA" no entrega la garantía de los anticipos dentro
del plazo señalado en la fracción I del artículo 2S del -
Reglamento de la Ley de Obras Públicas, no procederá el -
diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la
111
fecha establecida.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el
saldo por amortizar de los anticipos otorgados, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de -
la Ley de Obras Públicas, deberá pagar gastos financieros
conforme a una tasa que será igual a la establecida por -
la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de pró
rroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos finan--
cieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se --
computarán por días calendario desde que se venció el pía
zo hasta la fecha en que se ponga a disposición de "LA DE
PENDENCIA".
El otorgamiento y amortización de los anticipos, -
se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y demás nor
mas complementarias.
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que -
los trabajos objeto del presente contrato se paguen me
diante la formulación de estimaciones que abarcarán
días hábiles, las que serán presentadas por -
"EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión dentro de
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, -
para ka elaboración de las mismas, la que será el día --
112
de cada mes, el lugar de pago se hará
del conocimiento de "EL CONTRATISTA" con toda oportunidad;
cuando las estimaciones no sean presentadas en el término
antes señalado, se incorporarán en la siguiente estima
ción para que "LA DEPENDENCIA" inicie su trámite de pago.
En el caso del incumplimiento en los pagos de esti^
maciones y de ajustes de costos conforme a lo dispuesto -
en las fracción II y III del artículo 43 del Reglamento -
de la Ley de Obras Públicas, a solicitud de "EL CONTRATIS
TA", se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federación en los casos de prórroga para el pago de --
crédito fiscal. Los cargos financieros se calcularán so
bre las cantidades no pagadas y se computarán por días ca
lendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en
que se pongan las cantidades a disposición de "EL CONTRA
TISTA".
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido --
"EL CONTRATISTA" éste deberá reintegrar las cantidades pa
gadas en exceso, más los intereses correspondientes, con
forme a una tasa que será igual a la establecida por la -
Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga
para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán
113
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días calendario desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canti
dades a disposición de "LA DEPENDENCIA".
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga
a constituir en la forma, términos y procedimientos pre
vistos por la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las
Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de
Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mis
mas, las garantías siguientes:
A) FIANZAS PARA LOS ANTICIPOS: Fianza a favor de
la Tesorería de la Federación, por la totalidad del mon
to concedido como anticipos tanto para el inicio de los
trabajos objeto del presente contrato, como para la com
pra de equipos y materiales de instalación permanente, -
señalados en la Cláusula Quinta y deberá ser presentada
previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los
quince días hábiles, contados a partir de que "EL CONTRA
TISTA" reciba copia del acta de fallo de adjudicación y
para los ejercicios subsecuentes, a partir de que reciba
la notificación por escrito del monto concedido, para la
compra de equipos y materiales de instalación permanente;
éstas garantías subsistirán hasta la total amortización
de los anticipos correspondientes.
114
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Fianza a favor de la --
Tesorería de la Federación, por el diez por ciento (10%) -
del monto del presente contrato; cuando la obra se realice
en más de un ejercicio presupuestal, ésta sesustituirá por
otra equivalente al diez por ciento (10!) de los trabajos
aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y convenios que se cele
bren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los
quince días hábiles siguientes contados a partir de la fe
cha en que "EL CONTRATISTA" hubiera firmado el contrato, o
de que reciba la notificación por escrito de la inversión
autorizada, si transcurrido este plazo no se otorga la
fianza, "LA DEPENDENCIA" determinará la rescisión adminis
trativa del contrato.
C) PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS --
OCULTOS: "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos dentro
de los quince días hábiles siguientes a la recepción for--
mal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra
equivalente al diez por ciento (10!) del monto total ejer
cido, para responder de los defectos que resulten de la --
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido de su ejecu
ción. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de -
la fecha de recepción de los trabajos.
115
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la
revisión y ajuste de los costos que integran los precios -
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran c i r —
cunstancias imprevistas de orden económico que determinen
un aumento o reducción de un 51 (cinco por ciento) o más -
de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento
de ocurrir dicha contingencia.
La revisión de los costos se hará en su caso median
te la aplicación del procedimiento establecido en la frac
ción III del artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas.
La aplicación del procedimiento antes señalado se -
detalla en el anexo número del presente con
trato.
De conformidad con la fracción V del artículo 27 --
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, no se otorga--
rán anticipos para los importes resultantes de los ajustes
de costos de este contrato, que se generen durante el mis
mo Ejercicio Presupuestal.
NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de
los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme
a lo señalado en los lincamientos, requisitos y plazos que
para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y su Re_
116
glamento, así como bajo las modalidades que la misma p r e
vé, reservándose "LA DEPENDENCIA" el derecho de reclamar -
por trabajos fallantes o mal ejecutados.
"LA DEPENDENCIA" podrá efectuar recepciones parcia
les cuando a su juicio existieren trabajos terminados y --
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizar
se.
DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:- "EL CONTRA
TISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la inicia
ción de los trabajos, en el sitio de realización de los --
mismos, un representante permanente, que obrará como su su
perintendente de construcción, el cual deberá tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo rela
tivo al cumplimiento de este contrato.
"LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de su acepta
ción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
DÉCIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRA--
TISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa --
con motivo de los trabajadores materia del contrato, será
el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
117
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de
"La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato.
DÉCIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIS
TA: "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y --
equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra -
motivo del contrato cumplen con las Normas de Calidad de -
los Materiales que "LA DEPENDENCIA" tiene en vigor y a que
la realización de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectúen a satisfacción de "LA DEPENDENCIA", así -
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a -
causar a "LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso se ha
rá efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a
terceras personas físicas o morales sus derechos y obliga--
clones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como -
los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecuta
dos que ampara este contrato sin previa aprobación expresa
y por escrito de "LA DEPENDENCIA", en los términos de la -
Ley de Obras Públicas.
118
DÉCIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: Sanciones
por incumplimiento del programa: "LA DEPENDENCIA" tendrá
la facultad de verificar si las obras objeto de este con
trato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa de obra aprobado, para lo cual "LA DEPEN
DENCIA" comparará perifidicamente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparación el avance de --
las obras es menor que lo que debió realizarse "LA DEPEN
DENCIA" procederá a:
I.- Retener en total el 1% (uno por ciento) de las
diferencias entre el importe de la obra realmente ejecuta
da y el importe de la que debió realizarse, multiplicado
por el número de meses transcurridos desde la fecha pro
gramada para la iniciación de las obras hasta la de la re
visión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención
o devolución que corresponda a fin de que la retención to_
tal sea la procedente.
Si al efectuarse la comparación correspondiente al
último mes del programa, procede hacer alguna retención,
su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como
pena convencional por el retardo en el cumplimiento de --
las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA"'.
119
II.- Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA"
no concluya la obra en la fecha señalada en el programa,
una pena convencional consistente en una cantidad igual --
al II (uno por ciento) del importe de los trabajos que no
se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en
el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA", mensualmente y
hasta el momento en que las obras queden concluidas y re
cibidas a satisfacción de "LA DEPENDENCIA".
Para determinar la aplicación de las sanciones es
tipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra cau
sa que a juicio de "LA DEPENDENCIA", no sea imputable a -
"EL CONTRATISTA".
Independientemente de la aplicación de las penas -
convencionales señaladas anteriormente, "LA DEPENDENCIA"
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o -
la rescisión del mismo.
En caso de que "LA DEPENDENCIA" opte por la resci
sión del contrato, en los términos de las Reglas Genera--
les para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y
de Servicios relacionados en las mismas para las Dependen
cias y Entidades de la Administración Pública Federal, --
aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un
120
porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a jui--
cio de "LA DEPENDENCIA", hasta por el monto de las garan
tías otorgadas.
Las cantidades que resulten de la aplicación de --
las penas convencionales que se impongan a '!EL CONTRATIS
TA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas en los términos de dichas reglas, --
aplicando, si ha lugar a ello, la fianza otorgada confor
me a lo estipulado en las propias reglas.
DÉCIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:
"LA DEPENDENCIA" podrá suspender temporalmente en todo o
en parte la obra contratada en cualquier momento por cau
sas justificadas o por razones de interés general, sin --
que ello implique su terminación definitiva.
El presente contrato podrá continuar produciendo -
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspensión.
DÉCIMO QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CON
TRATO: "LA DEPENDENCIA" podrá en cualquier momento res
cindir administrativamente este contrato por causas de in
teres general.
121
La contravención a las disposiciones, lincamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley -
de Obras Públicas, su Reglamento y demás disposiciones ad
ministrativas sobre la materia, asi como el incumplimien
to de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA"
que se estipulan en el presente contrato da derecho a su
rescisión inmediata sin responsabilidad para "LA DEPENDEN
CÍA", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las
penas convencionales, conforme a lo establecido por este
contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para
el cumplimiento del mismo.
Las partes convienen que cuando "LA DEPENDENCIA" -
determine justificadamente la rescisión administrativa --
del contrato, la decisión correspondiente se comunicará a
"EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al efecto se
tuvieren para que éste, dentro del término de veinte días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la n£
tificación de la rescisión, manifieste lo que a su dere
cho convenga, en cuyo caso "LA DEPENDENCIA" resolverá lo
procedente, dentro del plazo de veinte días hábiles si
guientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestación de "EL CONTRATISTA".
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposi-
122
bilite la continuación de los trabajos "EL CONTRATISTA" po
drá suspender la obra. En este supuesto, si opta por res
cindir el contrato lo solicitará a "LA DEPENDENCIA", la --
cual decidirá dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la solicitud; en caso de negativa, será necesario --
que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la -
declaratoria correspondiente.
DÉCIMO SEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse -
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo inte
gran, asi como a los términos, lineamientos, procedimien--
tos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, -
su Reglamento y demás normas y disposiciones administrati
vas que le sean aplicables.
DÉCIMO SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le
cubran, se deduzca el 1% (uno por ciento) del monto de los
trabajos ejecutados, para el desarrollo de los programas -
que "LA DEPENDENCIA" tenga establecidos en materia de Obras
y Servicios de Beneficio Social.
DÉCIMO OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimien
to del presente contrato, asi como para todo aquello que -
123
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes -
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales
de la Ciudad de México, por lo tanto "EL CONTRATISTA" re
nuncia al fuero que pudiera corresponderle por raz6n de -
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
El presente contrato se firma en
a los días del mes de
de 19
SECRETARIA DE COMUNICACIONES "EL CONTRASTISTA" Y TRANSPORTES
R E V I S A D O
124
CONTRATO NUM.
ANEXO NUM.
PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS
La revisión de los costos, en el supuesto que esta
blece el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas, se hará
mediante el procedimiento señalado en la fracción III del
artículo 50 del Reglamento de la citada Ley, que a conti--
nuación se cita:
III. En el caso de las obras en las que se tenga es_
tablecida la proporción en que intervienen los insumos en
el total del costo directo de las obras, el ajuste respec
tivo podrá determinarse mediante al actualización de los -
costos de los insumos que intervienen en dichas proporcio
nes, o yendo a la Cámara Nacional de la Industria de la --
Construcción.
En este supuesto, la Dependencia podrá optar por el
procedimiento anterior cuando así convenga, agrupando aque
lias obras o contratos que por sus características conten-
las
gan conceptos de trabajos similares y consecuentemente -
sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes
se determinarán para cada grupo de obras o contratos y -
se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren de
terminado, y no se requerirá que el contratista presente
la documentación justificatoria.
Conforme a lo establecido en el artículo 51 del -
Reglamento antes mencionado la aplicación de este proce
dimiento se sujetará a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha
en que se haya producido el incremento o decremento en -
el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de
ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el
contrato o en caso de existir atraso no imputable al con
tratista, con respecto al programa que se hubiese conve
nido.
Cuando el atraso sea por causa imputable al con--
tratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente -
para la obra pendiente de ejecutar conforme al programa
que se encuentre -en vigor.
Los incrementos o decrementos de los costos de --
los iijsumos, serán calculados con base en los relativos
126
o indices que determina la Secretaría de Programación y
Presupuesto.
Cuando los relativos que requiera el contratista
o la contratante no se encuentren dentro de los publica
dos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, la
Dependencia procederá a calcularlos conforme a los pre
cios que investigue, utilizando los lineamientos y meto
dología que expida dicha Secretarla.
III. Los precios originales del contrato permane
cerán fijos hasta la terminación de los trabajos contra
tados. El ajuste se aplicará a los costos directos, con
servando constantes los porcentajes de indirectos y uti
lidad originales durante el ejercicio del contrato» el -
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones
de la tasa de interés propuesta a que se refiere la fra£
ción V del Artículo 31 de este Reglamento.
IV. La formalización del ajuste de costos se
efectuará mediante el aumento o reducción correspondien
te, y en consecuencia, no se requerirá de convenio algu
no, y
V. Los demás lineamientos que para tal efecto --
emita la Secretaría de Programación y Presupuesto.
127
C O N C L U S I O N E S
Al dar a concursar una obra determinada la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes esta buscando la m e
jor oferta por parte del contratante en lo que se refiere
a: el mejor precio y calidad en la misma. Por ello el de_
sarrollar correctamente todos los requerimientos que la -
Secretarla de Comunicación y Transportes pide al contra--
tista-traerá como resultado la realización de una obra co
rrectamente planeada, estructurada y bien desarrollada, -
en el plazo y términos señalados.
El Gobierno de México en su preocupación por el --
continuo crecimiento de las vías de comunicación del país
a encomendado a la Secretarla de Comunicaciones y Trans--
portes el desarrollo de las mismas, para lo cual la Secre
taria implemento la realización de concursos de obra. De
esta manera se puede asegurar recibir la mayor cantidad -
de proposiciones, de la que se escogerá la más convenien
te en cuanto al precio y calidad. Esta tarea quedó a car
go de empresas nacionales las cuales han probado a través
de los años su capacidad técnica y económica para poder -
realizar esta labor.
128
B I B L I O G R A F Í A
* MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS
JUAN DE CAUSA
EDITORIAL CEAC
* COSTOS Y TIEMPO DE EDIFICACIÓN
SUAREZ
EDITORIAL LIMUSA
* NORMATIVIDAD EN LA OBRA PUBLICA
C.N.I.C.
* MOVIMIENTO DE TIERRAS, MANUAL DE EXCAVACIONES.
HERBERT L.
NICHOLOS JR.
EDITORIAL CECSA
* MÉTODOS,PLANEAMIENTO Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
R.L. PEURIFON
EDITORIAL DIANA
* CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA. TOMO II
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
* PEIMBERT
COSTOS Y PRESUPUESTOS ACTUALIZADO MES DE JUNIO DE
1990
129
* REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA
HERBERT L. NICHOLAS JR.
EDITORIAL CECSA
* MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y SU
APLICACIÓN A LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
ING. FRANCISCO RICCI CHACON
* VÍAS DE COMUNICACIÓN. CAMIONES, FERROCARRILES,
AEROPUERTOS, PUENTES Y PUERTOS.
CARLOS CRESPO VILLALAZ
EDITORIAL LIMUSA
130
A N E X O S
131
C-90
ANEXO 1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL RE6ISTR0 DE CONTRATISTAS NACIONALES DE OBRAS PUBLICAS
de s i dt
SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO P r e * e n t e
S o l i c i t o r t tpetuosamento qut * • dtn por r e c i b i d o s los documtnlo* -
que anexo a la p r e s e n t e , miemos que corresponden a los e s t a b l e c i
dos en el Reglamento de la Ley de Obras Púb l icas para el r e g i s t r o -
de Nombr* o Rolín Social
Colonia
y te lé fonos (Lado) Numtro (Lado) Nimoro
Bajo p ro tes ta de decir ve rdad , man i f i es to que los documentos que
st entregan son copias f o t o s t t f t i c a t f i e l e s de los o r i g i n a l e s , - -
au tor izando o lo S e c r e t a r í a para v e r i f i c a r en cualquier tiempo su-
legit imidad, por si' o a trove's de otro autoridad.
Documentos que anexo:
¡ H Acta Constitutivo.
^ Corta Notorio* de trámite del Acto ante el Registro Público de la Prapiedod y Comercio.
Q Reformas al Acta Constitutiva.
| p Carta Notarial de trámite de la Reforma ante el Registro Público de lo Piepie-dad y Comercio.
9 Libro de Actas.
ft Acta Notarizoda del Representante Legal.
132 reverso...
[~| Alto ante lo S H.C.P.
Q Reformas al Alto ante lo S . H . C . P .
{""] Ultima deeloroción del I . S . R.
Q Balance General y Estado de resultados.
f g Registro onte el I . M . S . S .
@ Corto de notificación al I . M . S . S .
£¿1 Registro onte el INFONAVIT.
^ Carta de noMicadón al INFONJWIT.
g Reloción dt Moqumoria y Equipo-
I H Ultimo pago ante ia Cámaro correspondienie^
^ Oden de Trabajo o Contrato (indique cantidad)
^ Carta de Ejecución («dique canMod)
^ Acta de Entrega - Recepción (indique cantidad)
i Ü Cédula Profesionol.
A T E N T A M E N T E .
Namtrt M Solicrtort», Corflo o PwtwrtMod JwMca » Firma.
1
REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE
CONTRATISTAS NACIONALES DE OBRAS PUBLICAS
Si usted es persona física o moral y desea solicitar su inscrip--
ción al Registro de Contratistas Nacionales, deberá hacerlo por -
escrito utilizando para ello el formato de solicitud autorizado -
por esta Secretarla, mismo que forma parte del presente instructjL
vo y en el cual deberá anotar: nombre -apellido paterno, apellido
materno y nombre (s) -, o razón social completa - no use abrevia
turas - incluyendo el tipo de sociedad; su domicilio fiscal c o n —
forme al contenido en su aviso de alta ante la Secretaría de - -
Hacienda y Crédito Público o su última modificación - no omita -
ningún dato- y el nombre completo y firma del solicitante si es -
persona física, o del administrador único o apoderado legal en ca
so de ser persona moral.
Para dar trámite a su solicitud deberá anexar a la misma los docu^
mentos que a continuación se enlistan, dependiendo si es persona
física o -noral; en todo caso deberá subrayar en color amarillo de
cedd uno de los aocu.^entos, s o 1 a ,-.i c n t e los datos que a continuación
te detallan:
a) Para personas físicas
Copia fotostática de su alta cin t e la Secretaría de Hacienda-
y Crédito Público; datos a subrayar: HFC (incluyendo clave -
homonlmia), domicilio fiscal, giro o actividad.
En caso de que hubiere tenico cambios de domicilio, en el
RFC o en la actividad empresarial, crexar también la copia
fotostática del aviso da cambj-i ant'.' la Secretaría de Hacien
133
2
da y Crédito Público debiendo subrayar solamente las modifi
caciones.
Copia de la última declaración del ISR, o en su caso si ini
cia operaciones y aún no ha presentado declaración anual del
ISR, deberá entregar: balance general y estado de resultados
al cierre del mes anterior de que se trate, avalado con la -
firma y número de cédula profesional del despacho contable -
o Contador Público. No es necesario que del ISR o estado fi
nanciero, subraye datos.
Si tiene contratados obreros o empleados, deberá anexar co--
pia fotostática del registro ante el IMSS; datos a subrayar:
número de registro y fecha de alta. De no contar con perso
nal inscrito, presentar copia del oficio de notificación al
Instituto, con acuse de recibo por parte de ésta; datos a
subrayar: fecha de notificación y fecha de acuse.
Copia fotostática del registro ante el INFONAVIT; datos a -
subrayar: número de registro y fecha de alta. De no efec- -
tuar aportaciones, copia del oficio de notificación al Insti^
tuto, con acuse de recibo por parte de éste; datos a subra--
yar: fecha de notificación y fecha de acuse.
Copia fotostática del comprobante del último pago ante la Cá_
mará correspondiente; datos a subrayar: denominación de la -
Cámara, numero de registro y fecha de alta.
134
3
La relación de maquinaria y equipo propio la encontrará en
aste instructivo; solamente anotará las cantidades por cada
concepto; no será necesario subrayar dato alguno.
Copia fotostática de las órdenes de trabajo o contratos de
obra o de servicios relacionados con la misma, que hubiere-
efectuado o esté ejecutando; sólo si se encuentra en proce
so de ejecución, la orden de trabajo o contrato, entonces -
deberá de subrayar les siguientes datos: fecha del contrato
u orden de trabajo; lugar de ejecución de la obra; objeto -
del contrato u orden de trabajo donde se describan los tra
bajos a realizar y nombre o razón social del contratante --
u ordenador del trabajo. Asimismo debe anexar copia de la
carta de ejecución debiendo subrayar: fecha de emisión de -
la carta, razón social o nombre del contratante u ordenador
del trabajo.
En caso de que la obra o servicio relacionado con la misma-
esté terminado, entonces, debe presentar copia del acta de
entrega recepción; datos a subrayar: fecha del acta, traba
jos realizados y nombre o razón social del receptro de la -
obra o del servicio.
Si usted no cuenta con cotratos u órdenes de trabajo y sus
correspondientes actas de entrega recepción o cartas de ej£
cución para acreditar experiencia, podrá presentar copia
fotostática de los documentos que acrediten su experiencia
profesional en la materia o la de los técnicos que presten-
sus servicios para usted, expedidos por la (s) institución
(es) en que hubiere (n) laborado con anterioridad, mismo
(s) que deberá (n) contener la descripción detallada de los
trabajos, proyectos u obras en que hubiere (n) participado.
Los datos a subrayar en color amarillo son: fecha del docu
mento; nombre o razón social del emisor; nombre a favor de
135
4
quien se emite el documento, el cual deberá ser el del tic
nico que acredite la experiencia. Asimismo, deberá anexar
carta original en la que bajo protesta de decir verdad
- emitida por usted si así corresponde o el representante
legal en su caso -, indique que el técnico que acredita ex_
periencia presta sus servicios para la persona física o ino.
ral de que se trate.
Solo para el caso de prestación de servicios relacionados
con obras (ver anexo de servicios profesionales), deberá
presentar copia fotostática de la (s) cédula (s) profesio
nal (es) del (los) responsable (s) técnico (s) de los ser
vicios prestados conforme aparezcan en los documentos me
diante los cuales se acredita experiencia; datos a subra—
yar: nombre del técnico, número de cédula y profesión.
Cuando usted se presente a recoger su resultado, deberá -
entregar el original o copia fotostática del pago del der¿
c]\o correspondiente, por el monto vigente.
b) Para el caso de personas morales
Solamente deberán adicionar a los requisitos solicitados -
para personas físicas, el acta constitutiva de la sociedad,
debidamente protocolizada ante notario público e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Del
acta constitutiva deberá subrayar: razón social, capital-
social, los cinco socios más representativos en el capital
social, nombre del administrador y en su caso del apodera
do legal, en cuya situación deberá anexar el documento no
tarial correspondiente, protocolizado ante notario público.
En caso de que el acta constitutiva aún no se encuentre
136
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, sírvase anexar la carta notarial que acredita qut
está en trámite de inscripción ante dicho registro; datos-
a subrayar: número de notario y fecha de expedición de la
carta.
En caso de que la sociedad hubiere tenido modificaciones,-
después de su fecha de constitución, entonces deberá ane--
xar los i.<;st imonios públicos que amparen las modif ieac i o
nes, debidamente protocolizados e inscritos an el Resistid
Público de la Propiedad y del Comercio, o en su caso la
carta notarial correspondiente; datos a subrayar: sola¡Eer_
te las reformas a la sociedad que modifiquen los datos so
licitados en el acta constitutiva, así como el núaxe.-o de -
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y en su
caso los datos ya anotados anteriormente para la carta no
tarial .
Si la sociedad es de capital variable y ha sufrido modifi
caciones en dicha parte del capital social, entonces debe
rá anexar copia fotostática del libro de actas en donde
se decretó el aumento o disminución del mismo, subrayando-
dichos datos, así como los relativos a los socios y sus
aportaciones.
Recuerde usted que de no estar completos todos los documen
tos y subrayados los datos solicitados, la computadora in
dicará in&uficiencias, mismas que se constituyen en motivo
de rechazo. Por lo tanto le sugerimos que verifique los -
datos que sa solicitan destaque en color amarillo.
Esperamos que el presente instructivo haya sido lo suficieii
teniente claro para orientarle en su trámite, sin embargo y
en casso de tener dudas, por favor recurra al personal de -
información quien lo atení.'rá con mucho gusto.
¡ NO LO OLVIDE CONFIAMOS EN USTED ! 137
SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN CKNERAL DE NORMATIVIDAD, OBRAS PUBLICAS, ADQUISICIONES Y BIENES MUEBLES.
A N E X O
DATOS PARA EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO
CLATE
140011
140012
140013
140014
1400X5
124021
124022
124023
124031
124032
124033
124034
MAQUINARIA Y EQUIPO
TRACTORES
De menos de 70 a 140 H.P.
De 140 a menos de 200 H.P.
De 200 H.P. y más
Tipo agrícola
Equipo complementario y/o accesorios.
CARGADORES FRONTALES
Sobre orugas
Sobre neumáticos
Equipo complementarlo y/o accesorios.
EQUIPO DE EXCAVACIÓN
Palaa o dragas menores de 1.13 M3 y 1.5 Y D 3
Retroexcavadoras menores de 1.14 M3 1.5 Y D 3
Palas o dragas mayores de 1.4 M3.
Retroexcavadoras mayores de 1.4 M3.
CANTIDAD
•
CLAVE
140035
100036
140037
124038
120041
124042
120043
124044
124045
100051
100052
100053
100054
MAQUINARIA Y EQUIPO
Retroexcavadoras para tractor tipo agrícola
Zanjadoras
Perforadoras
Equipo complementario y/o accesorios.
ESCREPAS Y EMPUJADORAS
Escrepas de ruedas
Empujadores rectos (Bull Dozer-)
Enpujadores oblicuos (Angle Dozers).
Motoconformadoras
Equipo complrii'cntario y/o accesorios
EQUIPO DE COMPACTAC10N
Aplanadoras de gravedad (rodillos lisos, rejillas y zapatas)
Compactadores de neumáticos
Compactadores vibratorios
Equipo complementario y/o accesorios.
CANTIDAD
CLAVE
140061
140062
146063
146064
100071
100072
100073
140081
400082
140083
140084
124091
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO PARA EXCAVACIÓN EN ROCA, TRITURACIÓN Y CLASIFICACIÓN
COMPRESORAS ESTACIONARIAS Y MÓVILES:
De menos de 60 P.C.M.
De 600 P.C.M. y mayores
Barrenadoras
Equipo complementario y/o accesorios.
PLANTAS DE TRITURACIÓN
Con motor hasta .LOO H.P.
Con motor de más de 100 H.P.
Equipo complementario y/o accesorios.
EQUIPO PARA TÚNELES
Locomotoras
Rezagadoras
Equipo de ventilación
Equipo complenentario y/o accesorios.
EQUIPO PARA CONCRETO.
Plantas dosiCicadoras
CANTIDAD CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
124092
124093
100094
140095
100096
140097
124098
140101
124102
124103
124104
124105
100111
100112
100113
Revolvedoras
Vibradores
Colocadores de concreto en revos? timiento de canales.
Bombas para concreto
Sopleteadores y lavadoras de con creto
Cubetas
Equipo complementario y/o accesorios.
GRÚAS Y MALACATES.
Grúas de torre
Montadas en camiones
Sobre orugas
Malacates de 1 ton. y más
Equipo complenentario y/o accesorios.
EQUIPO PARA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA.
Plantar mezcladoras
Pavinentadoras
Pipas y petrolíz.-'doras
CLAVE
100114
100115
100116
100117
100118
100119
100120
100121
121111
123132 .
124133
124134
124135
124136
124137
120138
124141
MAQUINARIA Y EQUIPO
Bacheadoras
Bombas para asfalco
( Barredoras
Esparcidores
Colocaduras de concreto asfáltico en revestimiento de canales
Transportadoras
Rompedoras
Equipo complementario y/o accesorios.
EQUIPO DE TRANSPORTE
Tractor Sa. rueda
Trailers v nlataformas
Pick-up
Automóviles
Camiones fuera de carretera
Camiones para carretera
Camión revolvedora
Remolques
EQUIPO UE USO GENERAL
Plantas generadoras de electric! dad.
CANTIDAD CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
124142
240142
124144
124145
156151
246152
460153
140160
120171
120172
120173
124180
124201
124202
124203
124204
124205
124206
Motores estacionarios
Piloteadores
Transformadores eléctricos
Equipo complementarlo y/o accesorios.
EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZOS PARA ESTUDIOS
Agua potable y riego
Aceite y gas en tierra
Aceite y gas en plataformas marinas
DRAGAS MARÍTIMAS 0 FLUVIALES
SOLDADORAS
Soldadura eléctrica
Soldadura de gasolina
Soldadura autógena
BOMBAS PARA AC1IA
Cortadoras de roncreto
Cortadoras deacero
Sierras
Canteadoras
Cepillos
Tarrajas
A N E X O D E S E R V I C I O P R O F E S I O N A L E S
- Planeación, Anteproyecto y Diseño de Ingeniería Civil.
.De vías terrestres
.De puertos
.De aeropuertos
.De obras«hidráulicas
.De ingeniería en urbaniza^ clon
.De estructura
.De proyectos integrales
.De centrales eléctricas
Planeación, Anteproyecto y Diseño de Ingeniería Industrial, Petrolera, Petroquímica, Minera, Siderúrgica y Análogas.
.Ingeniería básica
.Diseño de equipo
.Ingeniería de detalle
.Ingeniería de procesos
Planeación, Anteproyecto y Diseño de Instalaciones Electromecánicas .
.Hidráulico-sanitarias
.Eléctricos
.De telecomunicaciones
.De aire acondicionado y refrigeración
.De centrales eléctricas
Planeación, Anteproyecto y Diseños Arquitectónicos*
.Edificación
.Urbanos •De monumentos .Decoración de exteriores .Decoración de interiores
Estudios Técnicos de Apoyo.
.Agrología y desarrollo P£ cuario
.Hidrología
.Mecánica de suelos
.Topografía
.Geología, geotécnica, ge£ física y geotérmica
.Oceanografía
.Meteorología
.Aerofotogrametría, cartografía y foto interpreta--clon
.Medio ambiente y físico
Estudios Económicos y de -Planeac ion.
.De preinversión De gran visión, prefacti-bilidad y factibllidad --técnico económica
.Estudios de evaluación
.Innovación, selección adaptación
.Regulación de le. teñen cía de la tierra
.Financieros y económicos
.Desarrollo integral y-reglona 1
•Restitución del nivel-de eficiencia de las -instalac1 ones
Servicios de Coordina--clón, Supervisión ,y Con trol de Obras.
.Administración y finan^ zas
.Gerencia y coordinación
.Supervisión técnica
.Presupuestos y control del costo
.Programación y contro] de avance de obras
Laboratorio de Anal i si y Control de Calidad.
.Laboratorio de suelos
.Laboratorio de resistencia de materiales
.Radiografía Industrial
Servicios de Organiza— c ion
. Informátlea
. Sistemas
.Dictámenes y peritajes
.Avalúos
mfl iwfl DATOS GENERALES 1990 MODULO 1 ANEXO 2
I EN CUMPLMCHTO CON LO DWPUESTO POR EL ABTtCUlO Ss. DE LA LE» OC LAS GAMMAS OE COMERCIO Y OE LAS DE INDUSTRIA SOLIOTO EL
1 REGISTRO POR EL PRESENTE Aflo, PARA CUYO EFECTO MAMPIESTO, MI CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO VIGENTE OE LA C M C
1 NOMBRE COMPLETO 0 DENOMINACIÓN SOCIAL
1 DOMICILIO (CALLE Y NUMERO) COLONIA
CIUDAD COOIGO POSTAL
• MUNICIPIO
f ACTNIDAO PRINCIPAL •
ESTADO
TELEFONOS 1
ACTIVIOAO SECUNDARIA
| ESPECIAL DAD PRINCIPAL
1 ESPECIALIDADES SECUNDARIAS
[ CONSTITUCIÓN | DE LA SOCIEDAD
REGISTRO PUBLICO 1 OE LA PROPIEDAD
NOTARÍA
CLAVE
CLAVE
ACTIVIDAD SECUNDARIA ^
FUENTE OE TRABAJO PRINCIPAL
FUENTES DE TRABAJO SECUNDARIAS
LUGAR
«JJAS VOLUMEN
DÍA
TOMO
MES
SEM
ANO
OH
CLAVE |
CLAVE |
J INICIO DE OPERACIONES ^
ESCRITURA |
OÍA 1 MES A M
ALTA SHCP |
OÍA MES 1 ANO 1
PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL
REG. MM.S.S.
O R.F.C.
Favor de anotar con pulto y Imm d i im p f t o n » togrtnwnt* autortud» to famwi d» p«qo por la qu» at opta. Ya « a «obra el capital contable o aobre al uno al mlltar de lo» ingraaoa totales anualea conforma a lo dbpuesto en el es tu l to vigantt. .. - * • . f .
^Ett» deci«i6n no podrá aer modificada per» el reghtre del preaameeBo. ~
OPCIÓN DE PAGO SELGCaONADA:
Bejo proteste de decir venled mentflewo que lo» deto» ritedoe torn reelee y lervlrén de bmm per» I» cteslflcecl6n y reflilro ente la Cerner» ttoelonel Industrie de le Conttrueclófi, •rimfamo. declero conocer el Estemo qua rige el ftinclonemlenttt de este Clmare y mi cowfarreldad con el mismo. 3
OÍA I MES I ANO I NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA LEGALMENTE AUTORIZADA
ADHESION A L INSTITUTO OE C A P A O T A C K M OE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. A . C
INGRESOS BRUTOS EN 1969 (DECLARACIÓN ANUAL 1V A ó 13 R )
DOS AL MILLAR DE LOS INGRESOS BRUTOS
RETENIDO (DOS AL MILLAR)
DIFERENCIA POR APORTAR (DOS AL MILLAR)
MIUONCS
M«it
MUS
UJjNil
MIUOWES J _ l l—L.
Mt adhioro al "Programa Conwn deCapaotaoún y AdiaMramianto" útt mat amo da Capacitaaán da la Irakistna da la Conatrucaón. aainusmo. aportart el doa al nuHM (02%) dal anpqfle da los ngraaoa obtantdos por etacuoón da obras y sarvidos
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PARA U S O EXCLUSIVO DE C N I C
I " | | O | | R | | E | EXP. OFICINA CENTRAL
REGISTRO EN
CORRESP. A DELEGACIÓN
CLAVE ENTIDAD FEDERATIVA DOMICILIO SOCIO
NaOCRECMO
CLAVE
CLAVE
* OCBE OOflReSPONOEn ALTIPOOCOBRAOSEnviCtOPOftELOdOfNOC IMPanTANOAS£NAi.AOO EN a MODULO?-
1 4 2 C . N . I . C . OF IC INA CENTRAL
• VALOR DE LAS OBRAS V/O SERVICIOS REALIZADOS EN 1989 POR FUENTE DE TRABAJO
• INGRESOS POR OBRA Y/O SERVICIOS REALIZADOS EN 1989 • DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS
MODULO 2
[ SECCIÓN 1 VALOR Oí LAS OOHAS V/O SERVICIOS REALIZADOS EN IMS POH FUENTE OG TRABAJO ]
TIPO DE OBRA
0
SERVICIO
1 VÍAS TEBBESTHES
, OBRAS
HIDRÁULICAS
MARÍTIMO Y 3 FLUVIAI
4 URBANIZACIÓN
. CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL
6 INSTALACIONES
. EDIFICACIÓN
NO RESIDENCIAL
8 VIVIENDA
„ SERVICIOS 9 PROFESIONALES
10 OTROS
11 SUMAS TOTALES
lt*2->4*s.6.7*»>9*10>
DOS AL MILLAR
RETENIDO
DIFERENCIA POR APORTAR
FUENTES DE TRABAJO (COLUMNAS A A LA E ) j
A
CLAVE
NOMBRE
MILLONES MILES
MILLONÍS MILES
MILIOME* MILES
MILLONES MIES
MILLONES MIES
MILLONES MltES
MILLONES MUÉS
MILLONES M U S
MILLONES MILES
MOLONES M U S
M«LQNES M U S
/ SECCIÓN 2 - ' '
A) INGRESOS NETOS EN 1989
B) OTROS INGRESOS (DETALL E)
TOTAL (A+ B)
B
CLAVE
NOMBRE
MALONES MILES
MILLONES MILES
MALONES MILES
MALONES MH.ES
MILLONES MILES
MILLONES MILES
MILONES MILES
MU.ONES MILES
MKLONES M U S
MALONES MILES
MUXWES MILES
C
CLAVE
NOMBRE
i f 1 i MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MILES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MILLONES MAES
MALONES MAES
0
CLAVE
NOMBRE
1 I I i MALONES MAES
1 I I 1 MALONES MILES
1 11 i MALONES MAES
1 11 1 MALONES MAES
1 I I 1 MALONES MAES
1 11 1 MALONES MAES
1 11 1 MALONES MAES
1 II 1 MALONES MAES
1 II 1 MALONES MAES
1 II 1 MILLONES MAES
1 II 1 MALONES MAES
E
CLAVE
NOMBRE
MALONES MILES
MALONES MILES
MALONES MILES
MALONES MILES
MALONES MILES
MALONES MILES
MILLONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
MALONES MAES
INGRESOS NETOS POR OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN 1SSS
I I i 1 1 1 l | 1 I f MALONES MILES
CAPITAI SOCIAL
L l 1__1 1.1 I I I I I
l i l i MALONE
MALONtS MILES rAP ITAI m M T A I U C l_ 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 MALONES
l i l i MILES
MALÓN
F
SUMAS TOTALES
(A+B*CtO-E)
1 It 1 MALONES M U S
1 I I 1 MALONES M U S
1 I I 1 MALONES MAES
1 I I 1 MALONES M U S
1 I I 1 MALONES M U S
1 1 . 1 MALONES INLES
1 II 1 MALONES MAES
1 | l 1 MALONES M U S
1 I I 1 MALONES MAES
1 I I 1 MILLONES M U S
SOMA TOTAL
1 I I 1 MALONES NHfS
'
l i l i l í S M U S
l i l i l í ES MA6Í
[ SECOONS ^ ' ^ É ^ ^ n S ^ D M T R i a U C I O M ^ m C E N T U A L M I ^ R E C U M a C I D E K N S M U M I O Q W ]
CONCEPTO
SUELDOS
MATERIAL
EQUIPO
T IPODEOBRAY/OSERVCIO j
01 viíS TEflRBTfiES
02 OI»l« NICRAUHCI*
N
•.
MAfliftMOr FLUVIAL
04 05 COff iTfeCOON INOUSTRI4.
06 MSTAl ACIÓN ES NORCSlOetON.
08
VIVIWOA
09 SEüvtaos
PROt€SK>N«.ES
10 O T M B
J
USO CNIC CLAVE
1 4 3 C . N . I . C . OFICINA CENTRAL
ffig IHH • VALOR DE LAS OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS
EN 1989 POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
• CONSUMO DE MATERIALES DURANTE 1989 MODULO 3
| SECCIÓN 1 VALOR Of UkS OMMS V/O SERVICIOt RCAUZADOt EN I M * POR MSTRWUCION GEOORAFICA ]
TIPO OE OBRA
Y/O SERVICIO
. VÍAS 1 TEHH6STRES
1 » OBRAS | HIDBAULICAS
1 , MARÍTIMO y | 0 FLUVIAL
4 URBANIZACIÓN
1 s CONSTRUCCIÓN [ INDUSTRIAL
6 INSTALACIONES
! , EDIFICACIÓN NO | RESIDENCIAL
8 VIVIENDA
1 a SERVÓOS PROFESIONALES
10 OTROS
11 SUMAS TOTALES (1+2t3t4*S»6*7*0t9t10)
NOTA: FAVOR DE VE
ENTIDADES FEDERATIVAÍ
A
CLAVE
NOMBRE
1 11 1 MtLLONÍS MILES
1 I I 1 MtUONíS MILES
1 I I MILLONES MILES
1 11 MILLONES MILES
1 I I MILLONCS MILES
1 I I MILLONES MILES
1 I I MILLONES MB.ES
1 I I MILLONES MILES
MILLONES MILES
MILLONES MILES
MILLONES MH.ES
BIRCAB QUE LOS TOTM
! B
CLAVE
NOMBRE
MILLONES MILES
1 I I I MULONÉS MILES
• H I MILLONES MILES
1 I I 1 MILLONES MILES
1 I t 1 MILLONES MILES
1 I I t MILLONES MILES
1 I I 1 MILLONES MILES
1 I I I MILLONES MILES ]
MILLONES MILES 1
,, . MR.LONES MUÉS |
1 I I I MILLONES MILES |
S DE LOS CONCEPTOS
C
CLAVE
NOMBRE
1 h 1 MILLONES MILES
1 I I 1 MILLONES MILES
1 I I I MILLONES MILES
1 I I 1 MILLONES MILES
1 M 1 MILLONES MILES
MILLONES MU-ES
1 I I 1 MILLONES «"US
1 I I MILLONES MILES |
MILLONES MILES j
11 1 MILLONES MILES |
I I 1 MILLONES MILES 1
1 ALIO DEL MODULO 2
J (COLUMNAS A A L A E )
D
CLAVE
NOMBRE
1 II MALONES MILES
MILLONES MILES
1 I I MILLONES MILES
1 II MILLONES MILES
1 11 MILLONES MILES
MILLONES MILES
1 I I MILLONES MILES
1 11 MNJ.ONES HILES
MILLONES MILES
I I MILLONES MILES
I I 1 MILLONES MILES
E
CLAVE
NOMBRE
MILLONES MUÉS
MILLONES MILES
HUILONES MILES
MILLONES MILES
MILLONES MILES
MALONES MILES
MILLONES MILES
MILLONES M U S
hNUONES MILES
MILLONES MILES
1 I I I MtLtONEC MLES
| F
SUMAS TOTALES
(A+B+C+D+C}
1 I I I [ MILLONES mUS
1 1 I I 1 MILLONES M U S
| MILLONES M U S
i M ' | MILLONES MLES
! i M ' MILLONES M U S
1 I I I MILLONCS «CES
1 11 1 MILLONES M U S
MILLONES M a e ¡
MILLONES M U S |
MILLONES M U S |
SUMATÓTAL
I M • MILLONES M U S
CORneSPON(WIAU>SMSMOSTOTM.B OELOSCONCEPTOS1AL10Da.MOOULO]
m^s^mmmmmmmmm^^mmfm TIPO DE MATERIALES
1 '" 2 -
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8 " 9.-
10.-
| l 1 . -
12.-
13.-
¡14.-
15.-
16-
c
CEMENTO
GRAVA Y ARENA
CONCRETO PREMEZCLAOOf*)
MADERA PARA CIMBRA
TRIPLAY PARA CIMBRA
ACERO DE REFUERZO <••)
PERFILES ESTRUCTURALES
ASFALTO
DIESEL
GASOLINA
SOLDADURA
CABLE OE COBRE AISLADO
EXPLOSIVO
TUBO GALVANIZADO
TABIQUE 0 BLOCK
OTROS (ESFECIFIOUE),
CANTIDAD
-
JNIDAC
ton.
m>.
mJ.
Pi
rn*. ton.
ton.
m>.
Its.
Its.
ton.
m
kg-
m
millar
MM££;"VV¿ IMPORTE
MH.LONSS MILES
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 (
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1
1 | ' ' ' ' ' 1 1 1 í
| | 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, , , , , , . . I 1 1 1 1 1 1 1 1
. . I 1 1 I 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 | | | |
1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 | | 1 }
(•IBf&UVEELPflEPAflADOENOflRA ( • • ) MCLUVE VARILLACORRUGAOA. AUmqnOH YUAtlAELECTROSOLOAOA USO CMC CLAVE
1 4 4 C . N . I . C . OFICINA CENTRAL
m g |Mg • PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA EN 1989 • PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO EN 1989 • NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO EN 1989
MODULO 4
l -
z-3 -
4 -
5-
6 -
7-
a-a-
to-i i -
1Z-
B6TBASÓ EN LA FOBMULACtON DE CONTRATOS
BETRASO EN EL PACO DE ESTIMACIONES
INFLACIÓN r AJUSTE DE PRECIOS
DESACUERDO DE PBÉCIOS UNITABIOS
MODIFICACIONES 0 CANCELACIONES PARCIALES DE CONTRATOS DE OBRA
MODIFICACIONÉSOCANCELACIONESTOTALESOECONTRATOSDE OBRA |
ESCASEZ DE PERSONAL CAPACITADO
BESTBICCIONES CBEOITICIAS
FALTA DE MAQUINARIA V EQUIPO
ESCASEZ DE MATEBIALES
FALTA DE TBABAJO
OTROS (ESPECIFICAR)
T O T A L (DEBE SUMAR 100%) 1 0 0 *
SECCIÓN 2 PARQUE M MAQUINARIA V EOUirO PROPIO EN 1 « M
NOTA. DADA LA DESCAPITALIZACION Y CANIBALISMO QUE HA SUFRIDO NI IFSTBO PABOUE DE MAQUINABIA ES IMPOSTANTE QUE LOS DATOS SEAM FIDEDIGNOS
(1) CANTIDAD
(2) CLAVESEOUN
CATALOGO CNIC
(3) VALOR EN EL MERCADO
POR UNIDAD MILLONES MILES
1 I I 1
1 I I 1
1 I I 1
1 I I 1
f I I 1
«__ • &<uso (No UNID)
PARADAS INa UMOI
(5) EN
REPARACIÓN (NO UNID)
EDAD DE LAS MAQUINAS EN AÑOS |
(?) DE1A2
(No UNID)
(8) OE3A5
(NO U N I O I
0) DE6AIO |NO UNIOS
(10) 10 AMAS 'No UNID»
L (*) NOPONGAELVALORENLieROSPONGAELVALOnENeLMERCADOOUEPueDEOSTeNSlSepaRUNAVAUJOCOMSfClAL J
COLUMNA(I ) - COLUMNAR)*COLUMNA(5)
COLUMNA(l)=SUMA DE LAS COLUMNAS (7)A(10)
[ SECCIÓN 3 - NUMERO DE EMPLEADOS V OBRERO» OCUPADOS EN PROMEDIO DURANTE I W » j
CATEGORÍA
EN OFICINAS
ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL O TÉCNICO
ASESOB
OTROS EMPLEADOS
EN OBRA
ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL O TÉCNICO
OPERADOR
MAESTRO Y. O SOBRESTANTE
OFICIAL V/U OBRERO »
AYUDANTE Y/O PEON
CHOFER
TOTAL
TIPO DE CONTRATACIÓN j
OE PLANTA POR OBRA DETERMINADA POR T IEMPO DETERMINADO
USO CNIC CLAVE
C . M . I . C . OFICINA CENTRAL 145
FORMA E-3 (ANEXO 3)
P R O P O S I C I Ó N
Ciudad de México, D.F. a de de 19
C. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES P R E S E N T E :
Me refiero al concurso Núm. correspondiente, señalan do el lugar de la obra y los trabajos a realizar.
SOBRE EL PARTICULAR:
a) Por mi propio derecho
b) Como representante legal de
Manifiesto a Usted que:
Oportunamente se recogió el pliego de requisitos -
correspondiente al concurso de que se trata, y se ha toma
do debida nota de los datos y las bases a que se ajustará
dicho concurso y conforae a los cuales se llevará a cabo
la obra.
Se aceptan Integramente los requisitos contenidos
en el citado pliego, y para tal efecto se devuelve debida
mente firmado por el suscrito en fojas.
146
Asimismo, manifiesto mi conformidad en adherirme -
al Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico en todos
y cada uno de sus términos, asi como a la evolución de --
sus etapas correspondientes, y por lo tanto, acepto e x
presamente que en la revisión de los costos a que se r e
fiere el inciso b) de la cláusula séptima del pliego de -
requisitos, no se reflejen incrementos mayores a los deri_
vados de las condiciones y disposiciones del referido Pac
to.
Igualmente expongo que se han tomado las providen
cias a que se contrae el Pliego de referencia.
Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la --
Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las Secciones c o
rrespondientes de las Reglas Generales para la Contrata--
ción y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacio
nados con las mismas para las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, el Proyecto, las Nor
mas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los
Materiales que tiene en vigor esta Secretaría y las Espe
cificaciones Particulares, y que acepta que tales documen
tos rigen, en lo conducente, respecto al Concurso indica
do y demás actos que de él deriven.
De conformidad con lo anterior se presenta la Pro
posición respectiva, la que con un importe total de:
147
$
ya incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.)» se -
encuentre requisitada e integrada en la forma que esta
blece la Cláusula Décima del Pliego de Requisitos y que -
comprende los siguientes documentos:
1. Proposición (Forma E-3) Anexo 3
2. Garantía de Seriedad de la Proposición, consistente -
en:
(Se expresará el monto de la garantía y documento con
que se constituye).
3. Relación de Conceptos de Trabajo y Cantidades de Obra
para Expresión de Precios Unitarios y Monto Total de
la Proposición (Forma E-7) Anexo 9.
4. Pliego de Requisitos (Forma E-2) Anexo 1.
5. Manifestación escrita de conocer el sitio de los tra
bajos (Forma E-3a) Anexo 4.
6. Maquinaria y Equipo que se empleará en la obra (For--
ma E-4) Anexo 5.
7. Especificaciones particulares.
8. Trabajos por ejecutar (en su caso).
9. Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unita
rios y Tiempo Determinado.
10. Programa y Montos Mensuales de Obra (Forma E-6) Ane
xo 7. j __
148
11. Programa de Utilización de la Maquinaria y Equipo de
Construcción (Forma E-6a) Anexo 8.
12. Datos básicos de Costos de Materiales y Mano de Obra
habiendo considerado los precios y salarios vigentes
en la zona o región donde es ubicada la obra y costos
horarios de la maquinaria y equipo de construcción.
13. Análisis de los Costos Horarios de la Maquinaria y -
Equipo de Construcción.
14. Análisis de los Costos Indirectos desglosados en los
correspondientes a las Administraciones de Oficinas
Centrales y de la obra, seguros y fianzas.
15. Análisis de costo financiero, habiendo considerado --
los gastos inherentes a la ejecución de la obra, asi
como el importe de los anticipos y que las estimacio
nes serán cubiertas en un término no mayor de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha en --
que se hubieren aceptado y firmado, y la tasa de inte
ros que será aplicada.
16. Programa de Utilización del Personal Técnico, Admini¿
trativo y de Servicios encargado de la Dirección, Su
pervisión y Administración de los trabajos.
17. Análisis detallados de los precios unitarios de los -
diversos conceptos, formulados de acuerdo con la For
ma E-5. Anexo 6.
149
Además comunico a usted que mi representante técni
co en la obra será el C.
con Cédula Núm. expedida por la Direc
ción General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública y quien conoce las Normas de Obra Pública que la
dependencia tiene en vigor, el Proyecto y las Especifica
ciones Particulares, y tiene suficiente experiencia en --
obras de la índole de la que se llevará a cabo.
A T E N T A M E N T E
150
FORMA E-3a. (ANEXO 4)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
Ciudad de México, a de de 19
C. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES P R E S E N T E :
Me refiero al concurso Num. relativo a la
construcción de la obra que se esta concursando, para ma
nifestar a Usted que esta empresa conoce el sitio de eje
cución de los trabajos, y por ello ha juzgado y tomado en
cuenta debidamente las características climáticas, topográ
ficas y geológicas de la región, asi como las condiciones
generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo
la obra de dicho concurso.
A T E N T A M E N T E FIRMA
NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
NOMBRE*" DE LA EMPRESA
1S1
- 2 -
COSTO HORARIO
$ $ $ $ s s $ $ $
NOTA.- Los costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aqu£ líos materiales compuestos que se produzcan en la obra y cuyo empleo sea re petitivo en varios análisis, tales como morteros y concretos, deberán va luarse por separado mediante el análisis de costo respectivo.
IV.- INDIRECTOS:
Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo di recto. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de -los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a -la administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas, y-al que deberán acompañar el programa de utilización del personal técnico, -administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y admi nistración de los trabajos.
CARGOS INDIRECTOS 7,
V. - FINANCIAMIENTO:
El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá p r e — sentarse el análisis detallado de este costo, considerando los gastos que -realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que — las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de treinta (30) días há biles, contados a partir de que se hubieran aceptado y firmado, así cono la tasa de interés que aplicará.
CARGO POR FINANCIAMIENTO _?•
VI.- UTILIDAD:
El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento.
CARGO POR UTILIDAD ?.
VII.- OBRAS Jí SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL:
Deberá considerarse el uno por ciento (17.) del valor resultante de sumar — . los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.
CARGO POR O.S.B.R. I T
III.- MAQUINARIA:
NOMBRE Y CAPACIDAD
(El proponente deberá enlistar todas las máquinas que intervengan en la -obra y por separado anexar los datos básicos de los costos horarios de la maquinaria de construcción
154 3 -
3
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO
CONCEPTO: ^_
(Número de la norma o especificación y descripción del concepto co
pendiente, tomados de la Forma E-7)
DESARROLLO:
El proponente desarrollará en tantas hojas como sea necesario, el análisis del precio unitario de que se trate, siguiendo la secuela lógica de — ejecución del concepto de trabajo materia del análisis, de acuerdo con el pro_ cedimiento constructivo planeado para su realización, y asimismo seguirá en -cada paso para el establecimiento de los cargos directos que correspondan el orden que para éstos se ha señalado en las reglas de la 5.1 a la 5.5 de la — Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecuclóm de Obras -Públicas y de Servicios relacionados con las mismas, agregando al costo dire£ to resultante los porcentajes que correspondan por indirectos, finaneiamiento, utilidad y obras y servicios de beneficio social, Adicionalmente y para cada análisis presentará un resumen del mismo, integrando de acuerdo con lo aquí -establecido: mano de obra, materiales, maquinaria, heiramienta e instalado— nes, costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adici£ nales.
155
4 -
RESUMEN DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
I.- MANO DE OBRA:
II.- MATERIALES:
III.-MAQUINARIA:
CARGO POR MANO DE OBRA $
CARGO POR MATERIALES
CARGO POR MAQUINARIA $
CARGO POR HERRAMIENTA $
CARGO POR INSTALACIONES $
COSTO DIRECTO
Z INDIRECTOS
SUMA
_Z FINANCIAMIENTO
SUMA
Z UTILIDAD
SUMA
1 Z O. S. B. R.
PRECIO UNITARIO
Ciudad de México, a de de 19
(Nombre de la Empresa) (Firma)
ISb (hombre y cargo de l Representante "que t inaa)
S.C.T. SU8SECRETAR1A DE •FRAESTRUCTURA
ORECCKM GENERAL OE CARRETERAS FEDERALES
f C O N C E P T O S
NI
, . « . t f
'_ '
NOMMA 0 ESPECFICACSON
'
D E S C R I P C I Ó N
t '
CANTIDAD DE
OBRA INDAD
• . A . .
NOMGRt DE LA EMPRESA 0 PERSONA FÍSICA
F O g £ 7 E - 6 H O » OE
PROGRAIM Y MONTOS MENSUALES OE OBRA CONCURSO NUM.
| NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA FIRMA I
S.C.J. SUBSECRETARÍA OE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL OE CARRETERAS FEO€RATES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MARCA,TIPO, CAPACIDAD
! l ! ínátc.itot aoío U A I 'i-íp^t» «snarslt» d i "* * ro T rroceric» , Oto "nejw.'o . ente SubMtrue
PROGRAMA OE UTILIZACIÓN
OE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
OE CONSTRUCCIÓN
• Formo E-6 a ANEXO 8 CONCURSO NUM.
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN ( ANÓTENSE LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL AÑO F INICIAL 3EL MES )
" — - ^ ^ AÑO ^*^^>*>_ MES
ACTIVIDAD ( i r ^ \ .
En .oda uno de 101 mtset úé[ w s o '3.-0 onolor»»
-ftArsfeomAiwin ^--«^««w^^PPWWinr i [____„ ^_
1 1
„
1
1
i I
1
l
••f-
•
•
I
í
i
fc
|
. « .
^
i . 1 1 NOMBRE OC U EMPRESA 0 Pf RSONA FÍSICA FIRMA:
m.*air..~.r..Mn.ii*. >•».««•««.
, -1
1 . i * u * t , v e ' * ' r * t « ' ' * ! . . . - . r f « t i . « . , - . r. f i n .Kr t iin« tt« «1*1
DHECCKÍN MfilAL' í l tB"PHES '0! , l CC P R E a 0 Í ! I J N I T A R | 0 S Y
ICARRETERAS F T O R t t l s l «ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN |
™ . — - ~—-
í U ' fiíC^. y 1 '
• " •
| C O N C E P T O ;
N » NORMA 0
_ ESPECIFICACIÓN
-
-
D E S C R t P C I O N
i
, _
<
_ ••
..
.' ^ - x •'*'
NOMBRE DC U EMPRESA 0 PERSONA FÍSICA
| NOMBRE "Y CARGO DEL SIGNATARIO FIRMA
cwmoAO" T R A B A . 0
,
_ i
. i
UNSDAD*
•
-i
i
'
- -
.
s 'UNITARIO
í CONOKSC .juM
k"-j«pc ' 1
• - - " i r " 1
•
i ' i
* * • . . ,
i i i
-t
i
-
i rrz-
•i I , 1 Í 1 1
4—-í"""-! 1 1 ! , i 1 1 - i — 3 _ ! ' < i ! 1 i i i i
! .:l,..J í ' í
1 - ! - ' 1 .!. . i
+ - •»•- -l i
* ..
. i f i
i I « • _ , -H 1 ? |
i 1
1 1
i
' * 11
ANEXO 9
FORMA E-7 HOJA DK _ J
1/ r-s
J 1 , ) :
a (NO. D E A D Q U I S I C I Ó N )
ESTA ES UNA OBRA DE
ACERVO GENERAL
ESTA OBRA DEBE SER DEVUELTA EN
LA ULTIMA FECHA MARCADA
í.