ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓNzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · A...

ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO – EL AHORCADO – SAYAN

1) CONSULTA

Con el fin mantener un trato justo e igualitario entre el contratista y el contratante, se solicita a la entidad publicar la Formula Polinómica que se usara para actualizar y reajustar los precios ofertados. Respuesta: La fórmula polinómica que se propone es la siguiente es la siguiente:

2) CONSULTA

La entidad devolverá el total de las retenciones una vez culminada la obra. Respuesta: Se suprime lo requerido en el CGC 48.1 Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato. Sólo se requerirá Garantía de cumplimiento.

3) CONSULTA

Con el fin fomentar la libre concurrencia y competencia, se solicita a la entidad confirmar que se aceptaran como obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las obras viales

de pavimentación de carreteras, considerando que este tipo de obras están siendo aceptadas en anteriores procesos de selección convocados por la entidad contratante. Respuesta: Se deberán presentar obras que se ajusten a la definición de Obras Equivalentes: Obras de Construcción, Rehabilitación, o Mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto en caliente y/o tratamiento superficial bicapa. Si la obra no se ajusta a la definición, se aceptarán como obras equivalentes aquellos otros contratos de obra en las que independientemente de su nomenclatura o nombre, se evidencie que además del uso de asfalto en caliente o tratamiento superficial bicapa, efectivamente se trata de un contrato de obra para una carretera, certificándose que contenga al menos cinco componentes similares a los ocho componentes que integran la Lista de Cantidades de la Sección IX de los Documentos de Licitación, debiendo estar incluidos necesariamente los siguientes componentes: Movimiento de Tierras; Sub Base y Base; Pavimento Asfáltico; y Obras de Arte y Drenaje.

4) CONSULTA

Con el fin fomentar la libre concurrencia y competencia de postores en consorcio, se solicita a la entidad confirmar que los porcentajes de participación de sus integrantes no estarán sujetas a límites ni restricciones. Respuesta: Los Oferentes en Consorcio definirán libremente su porcentaje de participación.

5) CONSULTA

Se aceptaran obras Viales a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa. Respuesta:

Ver respuesta a consulta N° 03 6) CONSULTA

Se sustentara la disponibilidad del equipo esencial solo con la presentación del Formulario 2.4 Respuesta: Será sustentado de acuerdo a lo indicado en el pie del Formulario 2.9

7) CONSULTA

Confirmar que lo descrito en el Numeral 5.6 de la Sección I con referente a requisitos para ser parte de un APCA (consorcio), no se aplicara para el presente proceso, por ser un requerimiento restrictivo. Respuesta:

Lo indicado en el Numeral 5.6 de la Sección I, si será de aplicación. 8) CONSULTA

Confirmar que el representante legal del APCA (consorcio) no necesariamente debe pertenecer a la con mayor aportación de experiencia. Respuesta: El representante común podrá ser cualquier persona natural debidamente identificada y legalmente hábil, cuyos datos se consignen en el Formulario N° 2.2. No requiere ser necesariamente el representante legal de la empresa líder.

9) CONSULTA

Se aceptaran obras Viales o de carreteras que dentro de sus componentes o trabajos ejecutados se detalle que se utilizó Carpeta Asfáltica en Caliente ó Frio ó Tratamiento Superficial Bicapa, Confirmar. Respuesta: Ver respuesta a consulta N° 03

10) CONSULTA

Con el fin fomentar la libre concurrencia, competencia y participación de postores, se solicita a la entidad ampliar la antigüedad máxima de las obras equivalentes (OBRAS SIMILARES) a 10 años. Respuesta: Se amplia la antigüedad máxima de las Obras Equivalentes hasta 7 años.

11) CONSULTA

Con el fin fomentar la libre concurrencia, competencia y participación de postores, se solicita a la entidad que el limite de longitud mínima de obras equivalentes se de 15Km.

Respuesta: Se mantiene la longitud mínima de 21 km. para cada Obra Equivalente

12) CONSULTA

Solo se acreditara la experiencia del residente de Obra, Confirmar. Respuesta: Negativo, se evaluara a los profesionales indicados en el numeral IAO 5.3 según las exigencias definidas en el numeral IAO 5.5 d).

13) CONSULTA

La experiencia del personal clave será en obras de Construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, confirmar Respuesta: La experiencia es en obras equivalentes.

14) CONSULTA

Solo se acreditara los recursos financieros con cartas de líneas de crédito emitidas por un banco local o con sucursal en el Perú, Confirmar. Respuesta: Se acreditará de la forma establecida en el Formulario N° 2.7. Cabe precisar que se corrige el monto a acreditar que figura al pie del mencionado formulario de US $ 10’000,000.00 a US$ 5’000,000.00

15) CONSULTA

Solo se acreditara los recursos financieros con cartas de líneas de crédito emitidas por un banco local o con sucursal en el Perú, Confirmar. Respuesta: Ver respuesta anterior.

16) CONSULTA

La garantía de oferta solo será acreditada con una garantía bancaria emitida un banco supervisado por SBS, Confirmar. Respuesta: Se acreditará de acuerdo a lo indicado en los documentos de licitación.

17) CONSULTA

A fin de no inducir a error, se solicita a la entidad proporcionar los tipos de cambio que se utilizaran para convertir las monedas de Nuevo Sol a Dólares Americanos. Respuesta: El tipo de cambio será el tipo de cambio venta promedio del mes en que culminó la obra, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS).

18) CONSULTA

Según el Expediente Técnico los primeros 12 kilómetros del Tramo de la obra a ejecutar corresponde a trabajos de mantenimiento periódico, confirmar que este tipo de obras también serán admitidas como obras equivalentes.

Respuesta: Ver respuesta a consulta N° 03

19) CONSULTA

En las bases se considera como obras equivalentes a las obras Construcción Nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km., a nivel de Carpeta Asfáltica.

En atención a asegurar una mayor participación de oferentes, y considerando los lineamientos generales que respecto de este tipo de proyectos hay en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitamos ampliar la definición de Obras Equivalentes de tal forma que incluya actividades de pavimentación asfáltica en general.


20) CONSULTA

Según las bases se considera como obras equivalentes a las obras Construcción Nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km., a nivel de Carpeta Asfáltica.

En muchos casos, la nomenclatura dada a un proyecto no permite inferir la actividad que la calificaría como obra similar. De la misma manera, muchas veces la nomenclatura es inadecuada, pues en el proyecto se ejecutaron componentes principales de un contrato de obra para carretera, independientemente de cómo se nombró en su momento el proyecto.

En ese sentido, solicitamos que se puedan calificar como obras similares proyectos que evidencien la ejecución de componentes similares a las que integran el proyecto en licitación, independientemente de la nomenclatura que dicha obra pueda tener.


21) CONSULTA

Con referente a las ofertas presentadas en consorcio.

Una vez cumplido los requerimientos en el numeral 5.6 de la Sección I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES para poder ser parte de los integrantes de un consorcio, los porcentajes de participación a ser detallados en el FORMULARIO N° 2.2. - COMPROMISO DE CONFORMACIÓN DE APCA serán determinados libremente entre los futuros consorciados, o deben ajustarse a alguna regla relacionada a su aporte de experiencia?


22) CONSULTA

En atención a que las reglas generales del Banco Interamericano de Desarrollo autorizan calificar obras en ejecución, y visto que actualmente se están ejecutando en el país proyectos de gran envergadura cuyos tiempos de culminación superan los dos años, solicitamos se acepten para la calificación de obras similares, proyectos que se encuentren en un 80% de avance en su ejecución.

Respuesta: Como se indica en las IAO, solo se aceptará experiencia en obras concluidas.

23) CONSULTA

1.- Sírvase confirmar que la línea de crédito para acreditar recursos financieros será por US$ 5’000,000.00.

2.- Sírvase confirmar que el tipo de cambio que se utilizara en las cartas de líneas de crédito emitidas en nuevos soles será precio venta establecido por la SBS.

3.- Sírvase confirmar que el tipo de cambio será al día de la emisión de la carta de Línea de Crédito.

Respuesta: 1. Confirmado 2. Será el tipo de cambio venta del día de emisión de la carta, según lo publicado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS).

3. Ver respuesta al numeral 2.

24) CONSULTA

En la columna del cuadro formulario N° 2.9 para Equipos

a. En el formato se hace referencia que la condición del equipo debe ser propio, alquilado o leasing. Al respecto sírvase a confirmar que se aceptará también la condición de compromiso de compra venta.

b. Sírvase indicar si para acreditar la condición de equipo propio, alquilado o en leasing bastará una declaración jurada, o debe adjuntarse otro tipo de documento, y de ser este el caso, que tipo de documento.

c. El formato detalla una columna de OBSERVACIONES. Indicar que detalle u observación se debe registrar en la mencionada columna.

d. El formato detalla una columna de CARACTERISTICAS ADICIONALES. Indicar qué características se debe registrar en la mencionada columna. Respuesta: a. No se acepta opción de compra. b. Ver respuesta N° 06.

Para c. y d. En las columnas mencionadas deberán considerar cualquier otro aspecto del vehículo que consideren pertinente resaltar.

25) CONSULTA Según las bases indica: Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación. Sírvanse indicar que significa “un historial consistente” y en qué casos podría ser esto causal de descalificación.

Respuesta: Significa que un porcentaje significativo de los contratos de obra presentados por el Oferente a la presente licitación, hayan implicado litigios iniciados por la Entidad contra el Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA.

26) CONSULTA Según las bases indica: información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y Con referencia a la información solicitada, sírvase confirmar que el postor deberá presentar litigios que se han iniciado dentro de los últimos 5 años.

Respuesta: Negativo.- deberá consignar información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados.

27) CONSULTA

Sírvase aclarar si el reajuste será calculado con la fecha del mes de valorización ó con la fecha del mes de pago.

Respuesta: Será con la fecha del mes de valorización.

28) CONSULTA Sírvase confirmar que para acreditar recursos financieros se aceptara los siguientes términos como disponibilidad de líneas de crédito: “El Banco manifieste que el cliente cuenta a la fecha con facilidades crediticias aprobadas hasta por un importe de US$ 5’000,000.00 (Cinco millones y 00/100 Dólares Americanos) y a disponibilidad de nuestro cliente”.

Respuesta: Ver respuesta N° 14.

29) CONSULTA Según la bases sobre liquidación final se detalla lo siguiente:

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado

Sírvase confirmar que con este Certificado de Responsabilidad por Defectos, emitido por el Gerente de Obra a máximo 56 días de haber entregado el Contratista el estado de cuenta detallado, se tramitará la devolución del saldo de la retención.

Respuesta: Ver respuesta a consulta N° 02.

30) CONSULTA En las Disposiciones Generales se detalla que el nombre y la dirección del Contratante es: “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, con Ruc: 20503503639 y domicilio legal en Jr Zorritos N 1203, 3er Piso , Cercado de Lima, Perú. Normalmente los bancos solicitan que la emisión se haga a una razón corta, por lo cual solicitamos se pueda emitir las garantías a favor de “PROVIAS NACIONAL”, sin tener que indicar la nomenclatura larga.

Respuesta: Bastará la nomenclatura “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL”.

31) CONSULTA Confirmar que el postor ganador presentará su propia formula Polinómica producto del resultado de su evaluación económica, ya que en la presente licitación, el valor referencial es reservado. De no ser así, se solicita proporcionen la formula Polinómica del expediente técnico.


32) CONSULTA En el formulario de garantía de mantenimiento de la oferta el cual transcribimos parcialmente dice: Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”)

a. Se solicita aclarar que cuando dice : para la ejecución del [indique el nombre del Contrato], se refiere al nombre de la obra : Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Rio Seco – El Ahorcado – Sayán

b. y cuando dice: en virtud del llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado], está referido a la LPI N° 0001-2012-MTC/20

Esta solicitud está básicamente orientada al contenido que deberá tener la Garantía de Mantenimiento

Respuesta: Para a) y b) Confirmado.

33) CONSULTA En el formulario de garantía de mantenimiento de la oferta el cual transcribimos parcialmente El texto insertado pertenece a la página 27 de las Bases del proceso, es parte de la Sección II. Datos de la Licitación, 5.5. Los criterios para la calificación de los Oferentes, e indica:

IAO 5.5 (a) La facturación promedio anual que deberá poseer el licitante es de US $ 26 000 000,00 en los últimos 05 años.

Solicitamos aclarar que la facturación promedio será acreditada con la presentación de los correspondientes Estado de Ganancias y Pérdidas anuales y Balances Generales presentados a la autoridad tributaria.

Respuesta: Confirmado.

34) CONSULTA El texto insertado pertenece a la página 27 de las Bases del proceso, es parte de la Sección II. Datos de la Licitación, 5.5. Los criterios para la calificación de los Oferentes, e indica:

IAO 5.5 (b) El número de obras es tres.

El periodo es: Cinco (05) años. Se consideraran como obras equivalentes a las obras Construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km, a nivel de Carpeta Asfáltica.

Solicitamos confirmar que las obras equivalentes que debe acreditar el postor no incluyen trabajos de Mantenimiento Periódico por Niveles de Servicio.

Respuesta: No se aceptarán experiencias en servicios.

35) CONSULTA El texto insertado pertenece a la página 27 de las Bases del proceso, es parte de la Sección II. Datos de la Licitación, 5.5. Los criterios para la calificación de los Oferentes, e indica:

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del oferente seleccionado, deberá ser de: US $ 5’000,000 (Cinco Millones de Dólares Americanos).

Solicitamos aclarar que la disponibilidad de Acceso a créditos libres por no menos de US $ 5’000,000 se sustentará con documentos emitidos por instituciones financieras debidamente acreditadas y supervisadas por la SBS y que o deberán contener ambigüedad o contener condicionalidad de la Capacidad Libre de Crédito.

Respuesta: Ver respuesta N° 14

36) CONSULTA El texto insertado pertenece a la página 39 de las Bases del proceso, es parte de la Sección IV. Formularios de la Oferta, 2. Información para la Calificación, e indica:

FORMULARIO Nº 2.4

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS EQUIVALENTES Si el contrato lo ejecuto asociado, indicar en esta casilla el nombre o de los socios. Para que

esta Experiencia resulte válida el Porcentaje de participación debe haber sido mayor al 25%

Cliente

Objeto del Contrato (describir las

características Del proyecto que

permita definir si es una obra equivalente)

Ubicación

Monto Original

Periodo de Ejecución

Monto Final (en US $)

Participación % en

Asociación

• Nombre del Socio

TOTAL FACTURADO

INDICAR EL MONTO DE

LA SUMA (en US $)

NOTA.- La experiencia se sustentará con copia de los contratos y su acta de recepción o certificado de Culminación/conformidad.

Solicitamos confirmar que el porcentaje de participación en un consorcio debe ser mayor al 25% para que la obra sea considerada válida para efectos de la sumatoria del monto facturado en obras equivalentes.

Respuesta: Confirmado en lo referente al porcentaje de participación. Tener en cuenta que en lo referente a las obras equivalentes se evaluará que el oferente haya realizado 3 obras y no una sumatoria de sus facturaciones.

37) CONSULTA El texto insertado pertenece a la página 43 de las Bases del proceso, es parte de la Sección IV. Formularios de la Oferta, 2. Información para la Calificación, e indica:

FORMULARIO Nº 2.7 RECURSOS FINANCIEROS

Especifique las líneas de crédito disponibles para satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Banco Monto (En US $ equivalente) NOTA: Se acreditará con la presentación de una carta de referencia bancaria, que demuestre que el Postor tiene acceso a una línea de crédito u otras líneas financieras similares, por un monto mínimo de US $ 10’000,000. No existe un modelo de carta preestablecido. Serán rechazadas aquellas cartas que no consignen en forma precisa la disponibilidad de línea de crédito, es decir si se señala condicionalidad a futuro, como “estará o estaría en condiciones de otorgar una línea de crédito”. Las referencias bancarias pueden ser emitidas por entidades financieras extranjeras, teniendo presente el criterio de elegibilidad. En este caso, el documento será en hoja membretada de la entidad, en español y firmado por lo menos por dos (2) funcionarios autorizados, quienes consignaran su dirección electrónica. En caso de APCAs, se suma la capacidad financiera de los integrantes. Se deberá adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso que el Contratante se las solicita, se le adjunta en conformidad con la Sub cláusula 5,3 (h) de la IAO.

Confirmar que este anexo contendrá información distinta a la solicitada en el punto IAO 5.5 € o en su defecto aclara este punto.


38) CONSULTA

El texto insertado pertenece a la página 45 de las Bases del proceso, es parte de la Sección IV. Formularios de la Oferta, 2. Información para la Calificación, e indica:

Nº de unidades

DESCRIPCION DE EQUIPO REQUERIDO

CARACTERISTICAS TIPO DEL EQUIPO

PROPUESTO CARATERISTICAS ADICIONALES

CONDICON DEL EQUIPO

(Propio, alquilado o

leasing)

AÑO DE FABRICACION OBSERVACIONES

Potencia (HP)

Capacidad o Peso

Nota Importante.- Deberán precisarse las características de los equipos propuestos, las que deben incluir marca, fecha de la fabricación, estado , situación de posesión, capacidad y potencia, Se precisa que los equipos no deben tener una antigüedad mayor a los 15 años. El oferente podrá presentar equipos propios, alquilados o en leasing, de acuerdo al Listado de Equipos, indicados en la Cláusula 5.5 (c) de las IAO. La propuesta debe contener una comunicación del propietario de los equipos, dirigida al Postor, comprometiéndose irrevocablemente a brindarlo a la empresa en el caso que resulte adjudicataria del contrato. El Comité podrá verificar físicamente el equipo así como la documentación que acredite la propiedad del mismo que el postor proponga.

Confirmar que tal como lo indica el texto de la nota del anexo, el postor solo podrá presentar equipos propios, alquilados o en leasing.

Respuesta: Ver respuesta N° 24 a).

39) CONSULTA

REFERENCIA: CONSORCIOS Teniendo en cuenta lo descrito en el Documento para la Contratación de Obras: Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y € de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la oferta presentada por la APCA será rechazada. Confirmar que para la presentación de ofertas en consorcio los integrantes no tendrá limitaciones ó restricciones en cuanto al aporte de experiencia y capacidad financiera.


40) CONSULTA

REFERENCIA: OBRAS EQUIVALENTES Considerando la nomenclatura de los términos de contratos privados e internacionales detallar que términos o trabajos específicos que debe contener los contratos de obras viales de acreditar que estas obras son equivalentes a las requeridas para el presente y a ser detalladas en el FORMULARIO Nº 2.4.


41) CONSULTA REFERENCIA: OBRAS EQUIVALENTES En la revisión del expediente técnico de los 42 kilómetros del tramo que se rehabilitara y mejorara, los primeros 12 kilómetros se describe que se realizará como trabajos principales bacheos, tratamiento de fisuras y sello asfáltico, confirma que se aceptaran obras que contengan estas características por ser equivalente.


42) CONSULTA REFERENCIA: EQUIPOS En el Ítem 44 de la relación del equipo esencial se requiere un tractor de tiro de 80 hp. Considerando que la función del tractor de tiro en una obra de construcción de carretera es la de remolcar equipos como por ejemplo la compresora reumática, trabajo que también puede realizar por un mini cargador de igual o mayor potencia. Confirmar que se aceptara un mini cargador de igual o mayor potencia en remplazo de un tractor de tiro.

Respuesta: Negativo, se mantiene la exigencia del equipo ya que está considerado así en el expediente técnico.

43) CONSULTA REFERENCIA: EQUIPOS Para que el oferente sustente la disponibilidad del Equipo Esencial, confirmar que bastará con presentar el Formulario Nº 2.9 y no será necesario adjuntar otro documento.


44) CONSULTA REFERENCIA: EQUIPOS Considerando la relación de equipo esencial observamos y solicitamos omitir los siguientes equipos por no tener mayor incidencia en determinar la capacidad operativa en ejecución de obra del postor.

- Cocina de asfalto - Cortadora de pavimento - Equipo de arenado - Equipo de pintura airless - Estación Total - Máquina para pintar marcas en pavimento - Moto sierra - Moto soldadora - Zaranda Estática

Respuesta: Los oferentes podrán omitir el equipo consultado de la relación de equipo mínimo.

45) CONSULTA REFERENCIA: FORMULA POLINOMICA Se solicita a la entidad facilitar la Fórmula Polinómica.


46) CONSULTA REFERENCIA: RETENCIONES Se solicita a la entidad indicar cuales son los tiempos que tendrá en cuenta para devolver las retenciones. Detallar número de días.


47) CONSULTA REFERENCIA. OBRAS Para sustentar la experiencia en Obras del oferente se aceptaran obras ejecutadas en subcontrato, Confirmar.

Respuesta: No se aceptarán Subcontratos

48) CONSULTA REFERENCIA: OBRAS El Monto para sustentar la experiencia en obras del oferente será el monto Actualizado, de ser así indicar los IPC de actualización.

Respuesta: No se requerirá actualización de montos.

49) CONSULTA REFERENCIA: TERRENO DE OBRA Se solicita a la entidad confirmar que cuenta con la libre disponibilidad de todo el terreno de obra.

Respuesta: PROVIAS NACIONAL entregará al Contratista las áreas necesarias para la ejecución de la obra.

50) CONSULTA REFERENCIA: TERRENO DE OBRA Se solicita a la entidad confirmar que de existir inconvenientes en la disponibilidad del terreno esta asumirá todos los gastos que se requieran para su regularización, confirmar.

Respuesta: La liberación de los terrenos necesarios para la construcción de la obra, así como la compensación a los propietarios de los predios afectados es responsabilidad de PROVÍAS NACIONAL-PVN, por tanto, no está incluido en el presupuesto de Obra.

PROVIAS NACIONAL entregará al Contratista las áreas necesarias para la ejecución de la obra.

51) CONSULTA

REFERENCIA: RETENCIONES Según los anteriores procesos financiados por el convenio internacional convocados por la entidad contratante como:

• CONV PROCEDIMIENTO CLASICO 7-22009/MTC/20 • LPI 0001-2009-MTC/20. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA

SULLANA EL ALAMOR, DEL EJE VIAL Nº 02 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOS.

• VALOR REFERENCIAL S/. 73,858,351.95.

Y • CONV PROCEDIMIENTO CLASICO .92009MTC/20 • OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO

TRAMO: SAN CLEMENTE (KM. 1+580) PTE. CHOCLOCOCHA (KM. 164+390) • VALOR REFERENCIAL: S/.65,913,467.15.

Se aprecia que en estos procesos de naturaleza y magnitud similar al presente proceso, no se ha solicitado fondos de garantía (retenciones). Se solicita a la entidad retirar el requerimiento descrito en el numeral 48, Retenciones-48.1 de la Sección V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, y así mantener coherencia en los requerimientos de los procesos financiados por el convenio internacional.


52) CONSULTA REFERENCIA: ADELANTOS DE MANTERIALES Según los anteriores procesos financiados por el convenio internacional convocados por la entidad contratante como:

• Conv procedimiento clásico .7-2009/MTC/20 • LPI 0001-2009-MTC/20. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARETERA

SULLANA EL ALAMOR, DEL EJE VIAL Nº 02 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR

• VALOR REFERENCIAL S/.73,858,351.95. • LOS ADELANTOS PARA MATERIALES, NO EXCEDERAN EL CUARENTA POR

CIENTO (40%) DEL CONTRATO. Y

• CONV PROCEDIMIENTO CLASICO .9-2009/MTC/20 • OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PISCO AYACUCHO,

TRAMO: SAN CLEMENTE (KM. 1+580) PTE. CHOCLOCOCHA (KM. 164+390) • VALOR REFERENCIAL: S/.65,913,467.15.

LOS ADELANTOS PARA MATERIALES, NO EXCEDERAN EL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL CONTRATO. Se aprecia que en estos procesos de naturaleza y magnitud similar al presente proceso, se otorgará adelanto para materiales por el 40% del contrato. Se solicita a la entidad confirmar que se otorgara adelanto de materiales por un máximo del 40% del contrato, y así mantener coherencia en los requerimientos de los procesos financiado por el convenio internacional.

Respuesta: Se confirma, se otorgará Adelanto para Materiales, los que no excederán el cuarenta por ciento (40%) del contrato.

53) CONSULTA

REFERENCIA: OBRAS SIMILARES Teniendo en cuenta lo descrito en el Documento para la Contratación de Obras: Se considerarán como obras equivalentes a las obras Construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km, a nivel de Carpeta Asfáltica. Considerando que la longitud de la obra es 42 Km., la entidad estaría solicitando que se acredite como obras similares proyectos de carreteras con longitudes mínimas equivalentes al 50% del tramo a ejecutar. Comparando este factor con procesos anteriores por el Banco Interamericano de Desarrollo, podemos notar lo siguiente: LPI Nº 0003-2009-MTC/20

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PISCO-AYACUCHO TRAMO: SAN CLEMENTE (KM. 01+580) – PTE. CHOCLOCOCHA (K, 164+390)”

Kilómetros requeridos en la definición de Obras Similares: 25Km Kilómetros de la Obra a ejecutar: 163 Km. Relación Porcentual: 15% LPI Nº 0002-MTC/20

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARREERA ICA – PALPA – NAZCA, Sectores: Km 388+290-km 449+000, 60.70”

Kilómetros requeridos en la definición de Obras Similares: 10 Km Kilómetros de la Obra a ejecutar: 61 Km. Relación Porcentual: 16% CONV PROCEDIMIENTO CLASICO .12009/MTC/20

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PACASMAYO (KM 686+0009) DV. ETEN (KM. 765+000) A NIVEL DE SELLO ASFÁLTICO (LPN 003 2009 MTC 20)

Kilómetros requeridos en la definición de Obras Similares: 2 Km Kilómetros de la Obra a ejecutar: 79 Km. Relación Porcentual: 3 % CONV PROCEDIMIENTO CLASICO .7-2009/MTC/20

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA EL ALAMOR, DEL EJE VIAL Nº 02 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR”

Kilómetros requeridos en la definición de Obras Similares: 25 Km Kilómetros de la Obra a ejecutar: 66 Km. Relación Porcentual: 38 %

A fin de fomentar la mayor participación de postores y así la entidad pueda obtener una oferta técnica y económica, sírvase reducir la longitud mínima necesaria para acreditar una obra similar.

Respuesta: Se mantiene lo indicado en los documentos de licitación.

54) CONSULTA REFERENCIA: OBRAS SIMILARES Teniendo en cuenta lo descrito en el Documento para la Contratación de Obras se considera como Obras Similares a las obras con una antigüedad o periodo de 05 años. Comparando los anteriores procesos financiados por Convenio Internacional podemos notar lo siguiente: LPI Nº 0003-2009-MTC/20

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PISCO – AYACUCHO TRAMO. SAN CLEMENTE (KM. 01+580) – PTE. CHOCLOCOCHA (KM 164+390)” Antigüedad de las Obras Similares: 10 años LPI Nº 0002-2009-MTC/20

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ICA - PALPA – NAZCA,

Sectores: km 388+290-KM 449+000, L 60.70” Antigüedad de las Obras Similares: 10 años CONV PROCEDIMIENTO CLASICO. 1-2009/MTC/20

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PACASMAYO (KM. 765+000) A NIVEL SELLO ASFALTICO (LPN 003-2009-MTC/20)” Antigüedad de las Obras Similares: Sin límite de años

CONV PROCEDIMIENTO CLASICO .7-2009/MTC/20

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA EL ALAMOR, DEL EJE VIAL Nº 02 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR” Antigüedad de las Obras Similares: 10 años

A fin de fomentar la mayor participación de postores y así la entidad pueda obtener una mejor oferta técnica y económica, sírvase a confirmar que para acreditar las obras similares estas podrán tener una antigüedad máximo de 10 años.

Respuesta: Ver respuesta a consulta N° 10.

55) CONSULTA REFERENCIA: OBRAS SIMILARES

En el Formulario Nº 2.4 se requiere precisar el monto original y el monto final de la obra: Para el caso de obras que no cuenten con liquidación de obra, el monto final de la obra a considerar en el formulario, sería el monto original?

Respuesta: Será el Monto consignado en el Acta de Recepción de la Obra o similar.

56) CONSULTA REFERENCIA: OBRAS SIMILARES Teniendo en cuenta lo descrito en el Documento para la Contratación de Obras se considera como Obras Similares lo siguiente: Se consideraran como obras equivalentes a las obras construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km, a nivel de Carpeta Asfáltica. Confirmar que para acreditar las obras equivalente, la obra que presentara el postor solo deberá cumplir con el tipo de pavimento y la longitud del tramo requerido en las bases.

Respuesta: Ver respuesta a Consulta N° 03

57) CONSULTA REFERENCIA: PERSONAL CLAVE Confirmar que el único personal clave a ser considerado es el siguiente: Ing. Residente de Obra Especialista en Suelos y Pavimentos Especialista en Obras de Arte y Drenaje Jefe de Oficina Técnica (Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones) Especialista en Impacto Ambiental


58) CONSULTA REFERENCIA: PERSONAL CLAVE Sírvase indicar a qué tipo de líneas se refiere el siguiente termino indicado en las bases líneas financieras similares.

Respuesta: Se suprime el término “líneas financieras similares”

59) CONSULTA REFERENCIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO En las bases con referente a la Garantía de cumplimiento se detalla lo siguiente: II DATOS DE LA LICITACION IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía Bancaria por el 10 por ciento del Precio del Contrato. Y en VI CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento será equivalente al 10% del monto del contrato. Se aceptarán cartas fianzas. La Garantía Bancaria deberá ser incondicional. Aclarar si solo se aceptaran Garantía Bancaria o también se aceptaran cartas fianzas emitidas por compañías de seguros.

Respuesta: Solo garantía bancaria.

60) CONSULTA REFERENCIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Teniendo en cuenta lo descrito en el Documento para la Contratación de Obras todos los oferentes deberán presentar junto con los formularios de la Oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. Sírvase definir los lineamientos mínimos que deberá contar el método de trabajo solicitado a fin de dar cumplimiento a este requerimiento. Por otro lado sírvase confirmar que el cronograma propuesto está referido a la presentación de un Diagrama Gantt y Pert CPM.

Respuesta: Los oferentes deben presentar el método de trabajo que proponen considerando las exigencias del Expediente Técnico. Los cronogramas son los diagramas Gantt y Pert CPM.

61) CONSULTA REFERENCIA: TERRENO DE OBRA Sírvase a confirmar la libre disponibilidad del tramo, canteras y botaderos del proyecto, que de acuerdo a la normativa vigente, es responsabilidad de la Entidad.

Respuesta: La liberación de interferencias (energía eléctrica y telefonía) existentes en el tramo vial están a cargo de PROVIAS NACIONAL

62) CONSULTA REFERENCIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Sobre el formulario de la garantía de mantenimiento de la oferta de la pág. 93, se solicita lo siguiente: Confirmar si dicho formulario es referencial, ya que cada uno de los bancos del país emiten su propio modelo de garantías. Precisar cuáles son las condiciones mínimas requeridas que deberá contener dicha garantía, ya que normalmente se hace referencia al artículo 39 de la ley de Contrataciones del Estado. Se consulta si el plazo establecido en la Garantía de Oferta debe regir a partir del día siguiente de la Presentación de la Oferta, por un plazo de 88 días, o a partir de su emisión.

Respuesta: El formato es opcional, pero debe considerar las exigencias y requisitos considerados en el formulario propuesto. Los plazos se contabilizan de la presentación de las ofertas.

63) CONSULTA REFERENCIA: METRADOS Se solicita se detalle las cantidades del metrado al cual pertenece cada tipo de fisuras: Fisuras de = o menor a 3 MM Fisuras mayores 3 hasta 6 MM Fisuras de 6MM HASTA 25mm Fisuras de 25 MM a más Esto se debe a que los precios unitarios para cada una de ellas son diferentes y el postor para su oferta tendrá que hacer una ponderación de la misma.

Respuesta: Se adjunta el detalle, que muestra la procedencia de los ratios considerados en el análisis de la Partida 426.E TRATAMIENTO DE FISURAS.

Fuente: Volumen Nº 1 – Anexos Estudios Básicos: Suelos, Canteras, Fuentes de Agua y Evaluación de Pavimentos (Tomo 1/4)

64) CONSULTA REFERENCIA. ACCESOS A CANTERAS Y FUENTES DE AGUA Confirmar que los accesos a las Canteras, Fuentes de Aguas y DME mencionados en el proyecto son de libre transitabilidad y disponibilidad.


65) CONSULTA REFERENCIA: CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS Confirmar la ubicación del terreno para la instalación del campamento y patio de máquinas, así como si son de libre disponibilidad y sin costo alguno para el Contratista.


66) CONSULTA REFERENCIA: UBICACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO Y CHANCADORA

Confirmar la ubicación del terreno para la instalación de la Planta de asfalto y la Planta de chancado de Agregados, así como si son de libre disponibilidad y sin costo alguno para el Contratista.


67) CONSULTA REFERENCIA: METRADOS Confirmar que la partida 428.B BACHEO SUPERFICIAL descrita en la MEMORIA DESCRIPTIVA N.3 METRADOS 1-2 del Expediente Técnico es la misma Partida 428.B PARCHADO SUPERFICIAL, descrita en el presupuesto.

Respuesta: Confirmado, es la misma.

68) CONSULTA REFERENCIA: MOVILIZACIÓN Se solicita que la movilización, puede valorizarse desde el primer mes y llegar al 50% de la valorización cuando esté concluida dicha movilización y se haya ejecutado al menos un 5% del monto del contrato sin incluir el monto de la valorización. Sírvanse Confirmar.

Respuesta: La movilización, puede ser reconocida desde el primer mes, siempre que se cumplan las condiciones para ello.

69) CONSULTA

REFERENCIA: TRAZO Y REPLANTEO Según la especificación técnica la forma de pago de la partida 102.A trazo y replanteo será de la siguiente manera: El 20% del monto global se pagará cuando se concluya la georeferenciación. El 80% del monto global se pagará en forma prorrateada y uniforme en los meses que dura la ejecución del proyecto. Por otro lado la unidad de pago según las especificaciones es el kilómetro (km.) De lo especificado se puede concluir lo siguiente. El 20% debería ser de los 42.6 Km. (que es el metrado total), el cual se valorizara concluida la Geoferenciación y el 80% de

los mismos 42.6 Km. Correspondería al saldo que debería prorratearse a lo largo de los 12 meses del plazo de obra. En conclusión la forma de pago al tener la unidad en kml, debería estar referida al metrado mas no a monto. Confirmar

Respuesta: Concluida la georeferenciación se reconocerá dicha actividad, hasta por el 20% del monto total de la partida. Para las valorizaciones mensuales, el monto restante (80%), será prorrateado en montos iguales por periodo, el mismo que equivale a 3.55 km. (para cada uno de los meses previstos de ejecución).

70) CONSULTA REFERENCIA: TOPOGRAFIA Y REFERENCIACIÓN Existe una incompatibilidad con la partida 102.A, en el sustento de metrados tiene el nombre de Topografía y Georeferenciación, mientras que en la lista de cantidades de las bases y en las especificaciones técnicas dice Trazo y Replanteo. Sírvanse corregir.

Respuesta: El nombre de la partida 102.A es TRAZO Y REPLANTEO, y su correspondiente sustento en la planilla de metrados, signado como la partida 102.A.

71) CONSULTA REFERENCIA: MANTENIMIENTO DE DESVIOS Según el PMTS habla que se tendrán que ejecutar desvíos y realizar el mantenimiento de los mismos. Se observa que en la lista de cantidades no se ha considerado partida para la ejecución de estas obras. Confirmar que los costos derivados de la ejecución de estos trabajos serán motivo de adicional de obra. Confirmar,

Respuesta: El PMTS, está considerado en la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial del Presupuesto.

72) CONSULTA REFERENCIA: ACCESOS

En la visita a la zona de obras se ha observado que el ancho de los accesos son angostos y solo llegan a medir 2.50 m de ancho, ancho insuficiente para el tránsito de maquinaria y equipos, accesos que deberán mejorarse y ampliarse. Confirmar que existe libre disponibilidad para el Contratista para realizar estos trabajos, además sírvase indicar como serán reconocidos dichos trabajos. Confirmar.

Respuesta: Los trabajos requeridos para tal fin, están considerados en el Presupuesto de Obra: Partida 107.A ACCESO DE CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA.

73) CONSULTA REFERENCIA: ZONA ARQUEOLOGICAS Revisando las especificaciones técnicas pág. 0378, menciona la existencia de zonas arqueológicas dentro del área de influencia del proyecto, zonas que pueden recibir impactos negativos debido a las actividades de construcción, operación y cierre. Esta zona arqueológica se encuentra en el Km 33+400 a 20 m del botadero ubicado en el km. 33+380, mencionado en el expediente técnico, pág. 009 de la memoria descriptiva. Definir y aclarar sobre la utilización de este botadero.

Respuesta: Se cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido por el Ministerio de Cultura, el mismo que declara viable la utilización de este Depósito de Material Excedente, se adjunta Folio 014 del CIRA.

74) CONSULTA REFERENCIA: TRAFICO VEHICULAR Confirmar que cuando la Entidad haga entrega del terreno al contratista, éste dispondrá de los horarios necesarios para el cierre temporal del tráfico según su cronograma y plan de trabajo.

Respuesta: Las coordinaciones para el cierre temporal de tráfico se verán en la ejecución de la obra conjuntamente con la supervisión.

75) CONSULTA REFERENCIA: PRESENTACION DE PROPUESTAS En las bases pág. 31 en el IAO 21.1 menciona que la fecha de presentación de las ofertas será el día 18.09.2012, mientras en el calendario publicado en el SEACE indica que la presentación de las propuestas será el día 27.09.2012. Sírvase aclarar.

Respuesta: La fecha de presentación es el 12.10.2012 a las 10:00 a.m.

76) CONSULTA REFERENCIA: SELLO ASFALTICO – EMULSION ASFALTICA Para la partida de Sello Asfáltico se utilizará según menciona las espeficaciones técnicas emulsión de rotura rápida CRS 1 o CRS 2, al no encontrarse este insumo, como partida aparte en la lista de cantidades, se asume que está dentro de la partida sello asfáltico. Se solicita agregar en la lista de cantidades este insumo como partida para tener un mejor control en función de la tasa a emplear y también definir si utilizara la emulsión CRS1 o CRS2, teniendo en cuenta que sea el uno o el otro a utilizarse, influirá sobre el presupuesto a ofertar, ya que los precios de estos materiales son diferentes. Sírvanse corregir,

Respuesta: La utilización de EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA, está considerada en el análisis de precios unitarios de la Partida 406.A SELLO.

77) CONSULTA REFERENCIA: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y REUBICACION DE POSTES En la vista realizada al lugar donde se van a ejecutar los trabajos de la obra, puntualmente en las progresivas 19+000 km. A 20+000 km. Se observó la existencia de postes pertenecientes a una red eléctrica tal como se puede visualizar en la foto.

Confirmar que la reubicación de los postes y el corte del suministro eléctrico no serán de responsabilidad del contratista.

Respuesta: La liberación de interferencias (energía eléctrica y telefonía) existentes en el tramo vial están a cargo de PROVIAS NACIONAL.

78. CONSULTA ¿La acreditación de la experiencia según los DDL, IAO5.5(B), los 21 kilómetros deben ser certificados con la sumatoria de los 3 contratos? solicitados ó ¿ cada uno de los 3 contratos debe tener 21 km a nivel de carpeta Asfáltica?.

Respuesta: El requerimiento es para cada contrato.

79. CONSULTA

1.1. En el subnumeral 5.3 – Literal (c) del numeral 5 (página 11) - “Calificaciones del Oferente” del capítulo A – “Disposiciones Generales” se establece que el oferente debe incluir con su oferta experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud (solo obras concluidas, es decir recepcionadas sin observaciones según IAO 5.3)en cada uno de los últimos cinco (5) años.

1.2. En el subnumeral 5.5 – Literal (b) del numeral 5 (pagina12 y 13) – “Calificación del Oferente” del capítulo A – “Disposiciones Generales” se establece que para la adjudicación del contrato los oferentes deberán cumplir en demostrar experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos TRES (3) obras cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes (Construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras de longitud mínima de 21 kilómetros a nivel de carpeta asfáltica) a las de las obras licitadas, adquirida durante el periodo de CINCO (5) años y que para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento.

1.3. En el formulario 2.4 – “Experiencia Especifica de la empresa en obras equivalentes” del numeral 2 – “Información para la Calificación” de la sección IV – “Formularios de la Oferta” en la NOTA de la parte inferior se establece que la Experiencia se sustentara con copia de los contratos y su ACTA DE RECEPCION o CERTIFICADO DE CULMINACION / conformidad.

De acuerdo a lo anterior:

¿¿Debemos entender que para cumplir con el requisito del numeral 1.1 el oferente debe acreditar un número de contratos (número que considere necesario) terminados que cumplan con la experiencia similar, y los cuales se hayan ejecutado en los últimos 5 años?

Respuesta: Las IAO son precisadas en la sección II Datos de la Licitación. Considerar lo indicado en dicha sección para las IAO 5.3 literal c) y 5.5 b). LO que el oferente debe presentar es lo indicado en el numeral 5.5, considerando los alcances generales contemplados en el 5.3. la manera de acreditar se encuentra precisada en el Formulario 2.4

80. CONSULTA

¿Debemos entender que para cumplir con el requisito del numeral 1.2 el oferente debe relacionar por lo menos 3 contratos de experiencia equivalente adquirida en los últimos 5 años, los cuales pueden estar actualmente en EJECUCION, siempre que su porcentaje de ejecución este en al menos un 70%, y que en base a estos únicamente 3 contratos será con los que efectúen la evaluación de experiencia del oferente?

Respuesta: Ver respuesta a las consultas N° 10 y 22

81. CONSULTA ¿¿Debemos entender que los criterios de calificación descritos en los numerales 1.1 y 1.2 son totalmente diferentes, que no tienen relación alguna y que hay que acreditarlos de manera independiente para cumplir con los requisitos establecidos en el documento de licitación??

Respuesta: Negativo. Si están relacionados. Solo se debe presentar lo precisado en la IAO 5.5 que es el requerimiento específico.

82. CONSULTA ¿¿Debemos entender que los contratos de naturaleza similar que se relacionan en el formulario 2.4 son los indicados en el numeral 1.1 y por aparte los TRES contratos indicados en el numeral 1.2; y que únicamente para los cuales hay que allegar y/o incluir dentro de la oferta copia del contrato y acta de recepción son únicamente los correspondientes al numeral 1.1??.

Respuesta: Lo presentado en el Formulario 2.4 es lo requerido en la IAO 5.5 b).

83. CONSULTA

¿¿Qué documentos idóneos solicita PROVIAS NACIONAL para sustentar y/o acreditar la experiencia de los contratos aportados que estén terminados en al menos un 70%?? Respuesta: Ver Respuesta a la consulta Nº 22

84. CONSULTA

De acuerdo al numeral 5.5, Subclausula (E) de la pagina 13 y teniendo en cuenta lo descrito en la pagina 29 en el ítem IAO 5.5 (e) respecto al monto mínimo de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales el valor que se evidencia es de: CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US$ 5´000.000), y verificando la nota del formulario No. 2.7 “Recursos Financieros” en la pagina 45 del pliego dice ¨NOTA: Se acreditará con la presentación de una carta de referencia bancaria, que demuestre que el Postor tiene acceso a una línea de crédito u otras líneas financieras similares, por un monto mínimo de US$ 10’000,00¨ DIEZ MILLONES DE DOLARES AMERICANOS. Por lo anterior le solicitamos confirmar el valor que se debe certificar en la carta de crédito.

Así mismo le solicitamos confirmar si es posible presentar varias cartas de créditos de diferentes entidades bancarias para suplir y completar el monto solicitado.

Respuesta: Ver Respuesta Nº 14. Las Líneas de Crédito solicitadas en el IAO 5.3 (g) podrán ser sustentadas en uno o más documentos, que sumen al menos US$ 5´000,000.

85. CONSULTA De acuerdo al numeral 5.6 de las IAO, en relación al 25% de los requisitos mínimos que deben cumplir los integrantes del APCA, en la subclausula 5.5 (B) sobre la experiencia solicitada y con base en el DDL, IAO 5.5(B) , debemos interpretar que el

25% solicitado como experiencia se debe tomar sobre la longitud mínima de 21 km. Solicitada o sobre los 3 contratos que se deben relacionar, es decir:

• 3 contratos x 21 km= 63 km en total, los cuales a su vez multiplicados por el 25%

solicitado serían 15,75km.

Por lo anterior ¿El kilometraje mínimo que debe aportar el integrante de un APCA será 15,75km?

Respuesta: Ver Respuesta Nro. 11.

86. CONSULTA Informarnos la fecha máxima para realizar la compra de los pliegos.

Respuesta: Es el día 11.10.2012.

87. CONSULTA

Observamos una incongruencia en la fecha de presentación de la oferta, ya que en la página 100 del documento, en el numeral 8, dice: “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este Llamado, a más tardar el día 18 de Setiembre del 2012 hasta las 10:00 a.m.” y en la página 31, ítem IAO 20.2 (c) dice “La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 27.09.2012” y IAO 21.1 dice: “La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: las 10:00 horas del 27.09.2012”. Por lo anterior le solicito el favor de informarnos y ratificarnos las fecha, hora y lugar donde se debe presentar la oferta. Respuesta: Ver respuesta N° 75

88. CONSULTA

Informarnos si los documentos originales y/o copia que presentemos en la oferta de orden técnico, jurídico, legal y económico deben presentar sello de consularización, apostille y/o autenticación notarial simple.

Respuesta: Se requerirá al oferente ganador para la firma del contrato

89. CONSULTA

Por medio de la presente nos permitimos informarle que hemos revisado la publicación de los pliegos del proyecto en referencia y nos interesa participar en el proceso, para lo cual hemos considerado realiza un consorcio (APCA) llamado CONSORCIO SE PERU entre empresas de origen colombiano.

Luego de revisar detenidamente los pliegos tenemos las siguientes inquietudes, las cuales le solicitamos el favor de resolver:

1. Informarnos la fecha máxima para realizar la compra de los pliegos.


90. CONSULTA

Observamos una incongruencia en la fecha de presentación de la oferta, ya que en la página 100 del documento, en el numeral 8, dice: “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este Llamado, a más tardar el día 18 de Setiembre del 2012 hasta las 10:00 a.m.” y en la página 31, ítem IAO 20.2 (c) dice “La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 27.09.2012” y IAO 21.1 dice: “La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: las 10:00 horas del 27.09.2012”. Por lo anterior le solicito el favor de informarnos y ratificarnos las fecha, hora y lugar donde se debe presentar la oferta.


91. CONSULTA

2. Informarnos si los documentos originales y/o copia que presentemos en la oferta de orden técnico, jurídico, legal y económico deben presentar sello de consularización, apostille y/o autenticación notarial simple.


92. CONSULTA

3. De acuerdo al numeral 5.5 de la pagina 12 y teniendo en cuenta lo descrito en la pagina 29 en el ítem IAO 5.5 (b) respecto al periodo de la experiencia, se evidencia que el periodo es: 05 años, por lo anterior nos permitimos solicitar la confirmación si:

a. ¿Los tres contratos que solicitan como experiencia deben haber sido terminado en los últimos 05 años?

b. ¿Los tres contratos que solicitan como experiencia deben haber iniciado y terminado en los últimos 05 años?

c. ¿ Los tres contratos que solicitan como experiencia deben tener 05 años de duración?

Respuesta: a. Afirmativo. b. Negativo. c. Negativo Ver respuesta a la consulta N° 10.

93. CONSULTA

De acuerdo a la SECCION II. DATOS DE LA LICITACION, Item IAO 5.3 solo se podrán acreditar contratos cuyo ejecución haya iniciado y terminado en los últimos cinco (5) años?, No se puede tener en cuenta contratos en ejecución de conformidad con su porcentaje de avance debidamente acreditado?

Respuesta: Ver Respuesta N° 22

94. CONSULTA

Según el Ítem IAO 5.5 (b) de la SECCION II se deben acreditar tres (3) contratos en los últimos 5 años, la longitud de la obra intervenida por contrato debe ser de 21 Km o se refiere a la sumatoria de los 3 contratos que debe ser de mínimo 21 Km? Respuesta: Ver Respuesta Nº 11

95. CONSULTA:

Si el contrato de obra que se está acreditando se ejecutó bajo la figura de asociación plural (consorcio, unión temporal, etc) la longitud que se tendrá en cuenta será proporcional al porcentaje de participación del proponente en dicha asociación o cumpliendo el requisito mínimo del 25% de participación se aceptará el total de la longitud ejecutada en el contrato? Respuesta: Ver Respuesta Nº 85.

96. CONSULTA

¿Existe un presupuesto oficial para las obras a ejecutar? Respuesta: Existe un valor estimado por la Entidad, que asciende a S/. 61 977 890.00 (considerando el tipo de cambio a la fecha), el cual se encuentra publicado en el plan de adquisiciones del proyecto, publicado en el SEPA: http://www.iniciativasepa.org/bid/sitio/peru/index.htm Cabe precisar que este valor es solo un estimado referencial.

97. CONSULTA

Según el Item IAO 5.5 (b) de la SECCION II se deben acreditar tres (3) contratos en los últimos 5 años, la longitud de la obra intervenida por contrato debe ser de 21 Km. ¿Esta longitud se debe acreditar en una calzada, o en casos de doble calzadas, se contabilizará doblemente? Respuesta: La longitud mínima se calcula por Obra, independientemente de las calzadas.

98. CONSULTA

Si el contrato de obra que se está acreditando se ejecutó bajo la figura de asociación plural (consorcio, unión temporal, etc.) la longitud que se tendrá en cuenta será proporcional al porcentaje de participación del proponente en dicha asociación o cumpliendo el requisito mínimo del 25% de participación se aceptará el total de la longitud ejecutada en el contrato?

Respuesta: Ver Respuesta Nº 85.

99. CONSULTA

En el caso en que una carretera se ha ejecutado en asociación de varias firmas, dos de ellas asociadas y con control total una sobre otra, su porcentaje de participación podría sumarse como de una sola firma? Precisando el alcance, el caso se refiere a dos (2) compañías “afiliadas”, en donde una de ellas tiene el control en un 100% de la segunda, y en un contrato de obra vial, cada una posee el 15% de participación, con lo que la matriz controladora supone el 30% de ejecución. ¿Esta figura es aplicable para la licitación que nos ocupa?, o, ¿la experiencia debe ser demostrable a través de una sola de ellas y esta debe cumplir con el 25% o más de participación en una asociación para que su experiencia sea tenida en cuenta por la totalidad? Respuesta: Negativo. Cada empresa debe acreditar su propia experiencia, de acuerdo al numeral 5.6 (IAO)

100. CONSULTA

Pueden indicar el procedimiento para la inscripción de nuestra empresa en este proceso? Costos de inscripción? Respuesta: Puede acercarse a las oficinas de la Entidad en la dirección precisada en el llamado a Licitación para realizar el pago e inscripción correspondiente, o realizar el pago directamente a la cuenta precisada en el llamado a Licitación y remitirla por correo electrónico.

101. CONSULTA

De acuerdo a la SECCION II. DATOS DE LA LICITACION, Ítem IAO 5.3 solo se podrán acreditar contratos cuyo ejecución haya iniciado y terminado en los últimos cinco (5) años?, No se puede tener en cuenta contratos en ejecución de conformidad con su porcentaje de avance debidamente acreditado? Respuesta: Ver Respuesta Nº 22

102. CONSULTA

Los 3 contratos que acreditan la experiencia como constructores de carreteras deben haber iniciado y terminado dentro de los últimos cinco años o pueden haber iniciado antes, hacia el año 2005 o 2006 (por ejemplo) pero su ejecución haber finalizado del 2007 en adelante.

Respuesta: Ver Respuesta Nº 92 a).

103. CONSULTA

En las IAO, numeral 5.3, Literal C), se especifica que las obras a presentar como acreditación de la experiencia de construcción deberán estar concluídas, recepcionadas y sin observaciones, no obstante, en el mismo documento, numeral 5.5 indica que las obras citadas se podrán acreditar con un mínimo del 70% de su ejecución. A cual de los dos numerales nos ceñimos?

Respuesta: Ver respuesta a consulta N° 22. Ver también Sección II “Datos de Licitación” IAO 5.3 c)

104. CONSULTA Sección : II DATOS DE LA LICITACION Numeral : IAO 5.5 (b) Página : Pág. 29 CONSULTA: Según las bases se considera como Obras Similares lo siguiente:

Se consideraran como obras equivalentes a las obras Construcción nueva, Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras, de longitud mínima de 21 Km, a nivel de Carpeta Asfáltica.

Sírvase confirmar que en el caso de obras ejecutadas en consorcio, se calificará para la longitud mínima el total del tramo ejecutado en la obra, sin aplicársele a esta longitud el porcentaje de participación del oferente en el consorcio. Confirmar. Respuesta La longitud total de la obra se multiplicará por el porcentaje de participación del Oferente en el Consorcio, para determinar así la longitud mínima a ser calificada.

105. CONSULTA Sección : II DATOS DE LA LICITACION Numeral : IAO 5.5 (a) Página : Pág. 29 CONSULTA: Las Bases detallan lo siguiente:

La facturación promedio anual que deberá poseer el licitante es de US $ 26 000 000.00 en los últimos 05 años

a. Sírvase confirmar que la facturación promedio anual se acreditara con el monto

final de la liquidación de las obras en general en los últimos 05 años.

b. Sírvase precisar si para la calificación se considerara el monto total de la obra o el monto correspondiente a la participación del integrante del consorcio.

c. Sírvase confirmar que el tipo de cambio a utilizar en la conversión de soles a

dólares será él que publica la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), caso contrario proporcionar la fuente de información.

d. Definir si el tipo de cambio será del día de término de obra ó tipo de cambio

promedio del mes que término la obra ó el tipo de cambio del último día del año que culminó la obra.

Respuesta a. Ver Respuesta Nº33 b. Ver Respuesta Nº33 c. Será el tipo de cambio venta del mes de diciembre del año correspondiente al

balance o estado de ganancias y pérdidas presentados, según lo publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS).

d. Ver respuesta al literal c.

106. CONSULTA

Sección : IV FORMULARIOS DE LA OFERTA Numeral: FORMULARIO Nº 2.2 Página : 39 CONSULTA: En el Formulario Nº 2.2 se detalla lo siguiente:

La (Empresa 1: Razón Social) con sede domiciliaria en…….. Ciudad…… país…… legalmente representada por: ....................................., con DNI. o Carné de Extranjería Nº .................., la Empresa 2: Razón Social), con sede domiciliaria en ……….., Ciudad, ………. país .........., legalmente representada por:................., acuerdan voluntariamente conformar un APCA…

Según el formulario se observa que no se consignara el número de DNI del representante legal de la Empresa 2. Sírvase confirmar que se registrará el Número de DNI de todo los representantes legales que conforman el APCA Confirmar. Respuesta Confirmado. Se registrará el Número de documento de identidad de todos los representantes legales.

107. CONSULTA Sección : IV FORMULARIOS DE LA OFERTA Numeral : FORMULARIO Nº 2.1 Página : 38 CONSULTA: En la bases FORMULARIO Nº 2.1 se detalla lo siguiente:

(*) Adjuntar copia simple de los documentos del Registro o Constitución de la empresa y vigencia de poderes del Representante Legal

a. Se debe adjuntar solo la constitución de la empresa, o también sus modificatorias

y/o adecuaciones?

b. Se debe adjuntar el certificado de Registro Nacional de Proveedores (RNP)?

c. Se presentara la ficha de RUC del Oferente (o de los Oferentes en caso de una

APCA) y DNI del representante legal?

d. Cuál será la antigüedad máxima de la vigencia de poder del representante legal? Respuesta a. Se requiere solo la Constitución de la Empresa. b. No se requiere. c. No se requiere. d. 60 días

108. CONSULTA

Sección : IV FORMULARIOS DE LA OFERTA Numeral : FORMULARIO Nº 2.2 Página : 39 CONSULTA: En el Formulario Nº 2.2 se detalla lo siguiente:

c) El representante común es...................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de Oferente y del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

El representante común debe ser el representante legal de la empresa líder, ó podrá ser un tercero elegido por los integrantes del APCA? Respuesta Ver Respuesta a la consulta Nº08

109. CONSULTA Sección : II DATOS DE LA LICITACION Numeral : IAO 5.5 (b) Página : Pág. 29, 47 CONSULTA: Según las bases observamos el listado de los siguientes equipos:

Ítem Descripción Unidad Cantidad 09 COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1 13 CORTADORA DE PAVIMENTO hm 1 14 EQUIPO DE ARENADO hm 1 15 EQUIPO DE PINTURA AIRLESS hm 1 16 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 1

17 ESTACION TOTAL hm 1 24 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO hm 1 29 MOTOSIERRA hm 5 31 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1 39 RUTEADOR hm 1 40 SELLADOR DE FISURAS hm 1 46 ZARANDA ESTATICA hm 1

Nota Importante: Deberán precisarse las características de los equipos propuestos, las que deben incluir: marca, fecha de fabricación, estado, situación de posesión, capacidad y potencia.

Considerando que en la nota del formulario N° 2.9 EQUIPO MECÁNICO OFERTADO se deberán precisar las características incluyendo marca, fecha de fabricación, estado, situación de posesión capacidad y potencia; al respecto sírvase detallar cuál es la potencia y capacidad mínima (de existir) que se deberá considerar para los equipos referidos en el cuadro precedente. Respuesta Ver Respuesta Nº44. No considerar además esparcidora de agregados, nivel topográfico, ruteador y sellador de fisuras.

110. CONSULTA

Sección : II DATOS DE LA LICITACION Numeral : IAO 5.5 (b) Página : Pág. 29, 47 CONSULTA: Según las bases observamos el listado de los siguientes equipos:

Ítem Descripción Unidad Cantidad 09 COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1 13 CORTADORA DE PAVIMENTO hm 1 14 EQUIPO DE ARENADO hm 1 15 EQUIPO DE PINTURA AIRLESS hm 1 16 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 1 17 ESTACION TOTAL hm 1 24 MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO hm 1 29 MOTOSIERRA hm 5 31 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1 39 RUTEADOR hm 1 40 SELLADOR DE FISURAS hm 1 46 ZARANDA ESTATICA hm 1

Considerando que en la nota del formulario N° 2.9 EQUIPO MECANICO OFERTADO se deberán precisar las características incluyendo marca, fecha de fabricación, estado, situación de posesión capacidad y potencia; al respecto solicitamos confirmar que para estos equipos sólo bastara indicar la marca y modelo.

Respuesta Ver Respuesta a la consulta N°109.

111. CONSULTA Sección : V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Numeral : 48 RETENCIONES Página : Pág. 70 CONSULTA: Según las bases sobre retenciones detalla lo siguiente:

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

Sírvase confirmar que una garantía bancaria “a la vista” es una garantía con características similares a la de mantenimiento de oferta. En caso negativo, por favor indicar cuales serian las características de esta garantía. Respuesta Ver Respuesta a la consulta Nº02

112. CONSULTA Sección : V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Numeral : 13 SEGUROS Página : Pág. 60 CONSULTA: Según las bases sobre seguros detalla lo siguiente:

13 SEGUROS- V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:… CGC 13.1 - VI CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO … La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del presente Contrato, hasta la recepción final de la misma. Las pólizas de seguros siempre deberán estar vigentes hasta la recepción final de LA OBRA, como parte de las obligaciones de EL CONTRATISTA, lo cual no implica que sea una condición para hacer efectivo el pago de las valorizaciones. De no cumplirse se someterá al procedimiento de resolución de contrato. …

Sírvase confirmar que los seguros contratados para la presente obra tendrán vigencia hasta la recepción de las obras de acuerdo al numeral 56.1 de las CGC

Respuesta Confirmado.

113. CONSULTA

Sección : SECCION II DATOS DE LA LICITACION. Numeral : IAO 5.3 Página : Pág. 28 CONSULTA: En las bases se detalla sobre los recursos financieros lo siguiente: Ya que en la pág.11, 5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE - 5.3 (g), indican lo siguiente:

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros)

Y en la pág. nº 28, indican lo siguiente:

o IAO 5.3Literal (g): Se requerirá sólo acceso a líneas de crédito Y en la pág. 45 Formulario 2.7 Recursos Financieros, indican lo siguiente:

NOTA: Se acreditará con la presentación de una carta de referencia bancaria, que demuestre que el Postor tiene acceso a una línea de crédito u otras líneas financieras similares, por un monto mínimo de US$ 10’000,000

Al existir diferencias entre el Formulario 2.7 y el IAO 5.3, se solicita definir y uniformizar el requerimiento para la acreditación de los recursos financieros. Igualmente, determinar que dicha línea de crédito es por US$ 5´000,000, y no US$ 10´000,000 como indica el formulario 2.7. Respuesta Se suprime el párrafo “u otras líneas financieras similares” de la nota del Formulario 2.7. Ver también respuesta a la consulta Nº14

114. CONSULTA Sección : V CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Numeral : 6 COMUNICACIONES Página : 58 CONSULTA:

Con referente a las Comunicaciones las Bases detalla lo siguiente:

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

Sírvase aclarar si las comunicaciones entre el contratista y el contratante serán a través de un cuaderno de obra como lo establece la normativa nacional, o solo a través de comunicaciones escritas (cartas, memorándums u oficios). Respuesta Las comunicaciones relacionadas a la ejecución de la obra deberán anotarse en el cuaderno de obra. Para comunicaciones relacionadas a otros aspectos se podrán usar memorándums, oficios, etc.

115. CONSULTA

Sección : I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES Numeral : 34.3 35.1 Página : 26 CONSULTA: En las bases con referente a la Firma de convenio y la Garantía de cumplimiento se detalla lo siguiente

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio 34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. Y en 35. Garantía de Cumplimiento 35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

Al parecer existe cierta diferencias ya que por un lado en el ítem 34.3 se menciona que la Entidad firmara y enviara el convenio dentro de los 28 días siguientes de la Carta de Aceptación y luego el Oferente lo firmara dentro de los 21 siguientes de haber recibido, mientras que en el ítem 35.1 se menciona que el Oferente firmara dentro de los 21 días siguientes de haber recibido la carta de aceptación. Se solicita se sirva a aclarar los tiempos que tendrá la Entidad y el oferente para la firma del convenio y la entrega de la garantía de cumplimiento.

Respuesta Se aclara que el Contratante remitirá conjuntamente con la carta de aceptación el proyecto de contrato al contratista, sugiriendo una fecha para que se acerque con la

documentación solicitada para la suscripción del contrato. Esta fecha sugerida estará comprendida dentro de los 21 días de recibida la carta de aceptación.

116. CONSULTA Sección : Expediente Técnico Numeral : Página : CONSULTA: Referente a la disponibilidad de la cantera Pacha el expediente describe que es propiedad de la Comunidad Pacha. Sírvanse confirmar que dicha cantera es de libre disponibilidad. Respuesta Ver Respuesta a la consulta Nº61

117. CONSULTA Sección : Expediente técnico Numeral : Página : CONSULTA:

Revisando los metrados se aprecia que el metrado de la partida parchado superficial es 0.00 m2 (cero) y la partida bacheo superficial es 4,195.32 m2, sin embargo en la lista de cantidades solo existe la partida parchado superficial con un metrado de 4,195.32 m2.

Se solicita definir si dicho metrado corresponde a un parchado superficial o a un bacheo superficial. Sírvanse aclarar.

Respuesta Ver Respuesta a la consulta Nº67.

ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓNzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · A...

Documents

Transcript of ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓNzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/... · A...