ANEXO TÉCNICO PARQUES 1. OBJETO El contrato que se ...

Carrera 73 No. 59-12 Sur Código Postal: 111921

Tel. 7799280 / 7829955 Información Línea 195 www.ciudadbolivar.gov.co

ANEXO TÉCNICO PARQUES

1. OBJETO El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

2. ALCANCE

La construcción, así como el mantenimiento de la infraestructura de los escenarios de parques de Bolsillo y Vecinales se realizará de acuerdo a las especificaciones Técnicas plasmadas en los estudios previos y Anexo Técnico del Fondo de Desarrollo de ciudad Bolívar. Nota: el contrato resultante de la licitación Pública, es un contrato a precio Unitario fijo hasta agotar presupuesto el plazo la primera condición que se cumpla de acuerdo a las necesidades de construcción y mantenimiento del FDLCB.

Por esta razón el FDLCB entregara al contratista las consultorías aprobadas por el IDRD para su construcción y una aproximación de intervención en los diferentes parques de bolsillo de la localidad 19, por otra parte, el interés del FD es brindar a la comunidad usuario de los escenarios donde existan campos deportivos la seguridad y protección necesaria para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Las actividades de Construcción, mantenimiento y mejoramiento de los parques contemplarán entre otras las siguientes actividades:

• Reparación, renivelación y/o reconstrucción de las superficies duras y pisos en adoquín, concreto, asfalto, tabletas.

• Recuperación y/o reconstrucción de las superficies de las canchas deportivas en asfalto.

• Reparación de bordillos, sardineles, cañuelas, cunetas, cárcamos de desagüe, cajas de inspección.

• Recuperación de las zonas de juegos infantiles.

• Desmonte de cerramientos, estructuras deportivas, juegos infantiles, mobiliario urbano existentes.

• Suministro e instalación de mallas de cerramiento, de protección y mallas contra impacto.

• Suministro e instalación de módulos de juegos infantiles, estructuras deportivas y mobiliario urbano

• Mantenimiento general de las estructuras metálicas (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).

• Instalación y mantenimiento de las máquinas de los gimnasios al aire libre.

Estas actividades se deben llevar a cabo conforme a los Diagnósticos y Especificaciones para la intervención sobre parques del Distrito Capital del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD - (http://www.idrd.gov.co/especificaciones/).

http://www.ciudadbolivar.gov.co/




http://www.idrd.gov.co/especificaciones/

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/



3. LOCALIZACIÓN, AREA DE INFLUENCIA Los parques se encuentran localizado en las ocho UPZ de la localidad 19 de Ciudad Bolívar; UPZ 63 Mochuelo, UPZ 64 Monteblanco, UPZ 65 Arborizadora, UPZ 66 San Francisco, UPZ 67 Lucero, UPZ 68 El Tesoro, UPZ 69 Ismael Perdomo, UPZ 70 Jerusalén.





4. VALOR

El valor del contrato se estima hasta por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($6.488.916.203)

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Etapa de Diagnostico

La etapa de Diagnóstico y coordinación es la etapa en el cual el contratista junto con la interventoría y supervisión del contrato, realizan las visitas a cada uno de los parques a intervenir, donde se determinan las siguientes actividades:

• Cantidades de obra a realizar.

• Se elabora el presupuesto de cada parque para ser aprobado por la interventoría del contrato y la supervisión del mismo.

• Se presenta la programación de obra aproximada en donde se especifica el tiempo, presupuesto estimado y actividades a realizar.

• El contratista cumplirá con lo solicitado en los pliegos de condiciones en cuanto al personal, equipo necesario, plan de inversión de anticipos, programa de insumos y personal.

Esta etapa de Diagnostico tiene un plazo de una semana.

Etapa de mantenimiento

Etapa mediante la cual se ejecutan las actividades de obra contratada en cada uno de los parques objeto de la licitación.

El proponente que resulte adjudicatario de la presente licitación deberá contar con la disposición de los siguientes elementos:

Adicionalmente se deberá contar con las herramientas menores que se hagan necesarias durante el desarrollo de las actividades a realizar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de la cuadrilla.

Elementos de seguridad para trabajos en altura de acuerdo con lo establecido en la resolución 1409 del 23 de Julio de 2012 del Ministerio del trabajo, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en altura.

PARAGRAFO: El presente listado no es taxativo. En consecuencia EL CONTRATISTA debe contar con todos y cada uno de los elementos del equipo requerido para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales.





PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para la totalidad del personal requerido, inclusive el personal adicional, los títulos obtenidos en el exterior deberán estar homologados de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal solicitado; si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto (expedida por el proponente) deberá presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el proponente y el dueño de la obra o la certificación de la obra expedida por el propietario de la misma.

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona Jurídica que propone o la persona natural que oferte o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar además copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y el dueño de la obra.

Además de las certificaciones y demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar para la ejecución del contrato los siguientes documentos para cada persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación.

• Copia de la Tarjeta matricula profesional Vigente.

• Copia del Acta de grado o diplomado de título profesional.

• Copia del documento de Homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

• Carta de disponibilidad de cada personal propuesto debidamente suscrita en la que además se declare bajo gravedad de juramento que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionada dentro de los 2 años anteriores al cierre del proceso licitatorio.

Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta, se entiende que la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego y estableciendo su disponibilidad.

En caso de presentarse alguna dificultad durante la ejecución del, contrato, el contratista deberá inmediatamente enviar a la interventoría un escrito formal en el que solicite el cambio del profesional por uno de iguales o mejores calidades. De esa comunicación deberá entregarse copia a la Supervisión del FDLCB.

El contratista asumirá el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes Colombianas.

Estarán a cargo del contratista la adquisición, transporte, importación, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, así como su almacenamiento y custodia.





Sera responsabilidad del contratista conseguir, transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los elementos y materiales necesarios para la ejecución del objeto contractual. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista en el precio de su oferta.

La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del contrato se considera como incumplimiento del contrato el contratista obtendrá las sanciones de ley. Para la ejecución del contrato el contratista deberá contar como mínimo el siguiente personal para la prestación del servicio.

CARGO PERFIL DEDICACION CANT. EXPERIENCIA

DIRECTOR DE OBRA

Arquitecto o Ingeniero

50 % 1 El Profesional propuesto para el cargo deberá contar mínimo con

SEIS (6) años de experiencia profesional general, contados

partir de la tarjeta profesional y certificando como mínimo, Cuatro (4) proyectos como

director de obra de construcción o mantenimiento de parques o campos deportivos o senderos

peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo

rutas o separadores o zonas de control ambiental. La cual podrá estar contenida en la experiencia

general.

RESIDENTE DE OBRA.

Arquitecto o Ingeniero

100% 1 El Profesional propuesto para el cargo deberá contar mínimo

CUATRO (4) años en el ejercicio de la profesión, contados partir

de la tarjeta profesional y certificando como mínimo, Tres (3) proyectos Como residente de

obra de mantenimiento de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental. La cual podrá estar contenida en la experiencia general.





INGENIERO GEOTECNISTA

Profesional 40% 1 Experiencia profesional de 3 años y mínimo 1 año de

experiencia especifica en proyectos de Infraestructura

de espacio público.

INSPECTORES OFICIALES DE

OBRA

Inspector 100% 1 Deberá ser Técnico o Tecnólogo en Obras Civiles,

con experiencia mayor o igual a 3 años como inspector

en proyectos de Infraestructura de espacio

público.

CONTADOR Profesional 10% 1 Contador con experiencia en contaduría de obras públicas.

RESIDENTE SISO (Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional)

Profesional 40% 1 Profesional universitario con licencia en Salud Ocupacional. Experiencia profesional general no menor

a cinco (5) años. Como experiencia específica debe certificarse un (1) año en manejo de programas de salud ocupacional de obras civiles. Dedicación 40% para todo el proyecto.

TOPÓGRAFO Profesional 30% 1 Con Experiencia general de tres (3) años y dos (2) años de experiencia especifica en obras de infraestructura en espacio público, y/o parques.

AUXILIARES

LABORATORISTA UNO

Auxiliar 30% 1 Deberá ser Profesional o Técnico o Tecnólogo en Obras

Civiles, con experiencia (certificada) mayor o igual a 2 años como Laboratorista o inspector en proyectos de Construcción, Mantenimiento y/o Rehabilitación de proyectos de infraestructura de espacio público de carácter estatal en las cuales se haya





desempeñado como Laboratorista.

CONDUCTOR O MOTORISTA

Auxiliar 20% 1 Licencia de conducción vigente. Dedicación 20%.

SECRETARIA Auxiliar 20% 1 Experiencia como secretaria mínima de un (1) año.

CELADOR DOS

Auxiliar 100% 2 Celador armado (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos

de 8 horas diarias. (Incluye prestaciones de ley, IVA, Administración y servicios según resolución 224 de 2008 supervigilancia).

CADENERO Auxiliar 30% 2 Cadenera experiencia mínima de tres 3 años

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las especificaciones de los materiales prefabricados y el mobiliario urbano a utilizar deben cumplir con lo estipulado en la cartilla de andenes, la cartilla de mobiliario urbano de la Secretaría de Planeación Distrital y al manual de especificaciones técnicas del Área Técnica de la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD.

I. ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS Las actividades de recuperación y mantenimiento de las superficies duras enunciadas contemplarán los siguientes aspectos:

• Reparación, renivelación y reconstrucción de todas las superficies duras y pisos en adoquín, concreto, asfalto, tabletas, pisos de juegos infantiles.

• Tratamiento de fisuras, limpieza de malezas y reparación de bordillos, cañuelas, andenes, cunetas y cárcamos de desagüe y zonas de juegos infantiles.





Estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo al manual de especificaciones técnicas del área técnica de la Subdirección de Construcciones del IDRD.

Tanto para adoquines o losetas sentados sobre arena, como para adoquines o losetas sentados sobre mortero, se establecerá la estructura del pavimento de acuerdo con el tipo de suelo de subrasante por medio de la Tabla 4.1 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto (Tráfico peatonal).

Cuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, se harán rellenos con rajón y suavizado con recebo. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.

En el caso de suelos firmes (suelos tipo 3) deberá verificarse su susceptibilidad al ablandamiento y pérdida de capacidad de soporte por cambios en el contenido de humedad.

Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en éste caso, consiste en evitar la migración de materiales finos a las capas granulares de apoyo de la estructura de pavimento. El geotextil que se escoja deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Resistencia a la tensión – Método Grab - Norma ASTMD4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTMD4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTMD4533, mínimo 445N.

a. Pisos en adoquín

Excavación y rellenos

El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura seleccionada de las Tablas 4.1, según el tipo de tráfico y el tipo de suelo de la subrasante. Posteriormente, verificará que el suelo de subrasante no posea materiales orgánicos, deletéreos o muy compresibles, y con la Interventoría establecerán la necesidad de compactar el fondo de la excavación, extenderá el





geotextil de separación y procederá a llenar con el material granular correspondiente, hasta la altura especificada, extendiendo y compactando en capas no mayores de 15 cm.

La subrasante tendrá desde la excavación las características geométricas y pendientes especificadas para la superficie de adoquines, de tal manera que tanto la base como la capa de arena se puedan colocar cada una con un espesor uniforme en toda el área del pavimento.

Es necesario proceder al sellado de la base, con una emulsión asfáltica de rompimiento rápido que garantice 1 litros/m² de asfalto residual. El objetivo de este sellado es evitar que las filtraciones de agua a través de las juntas del pavimento puedan dañar la base.

Confinamiento y dilataciones Toda la superficie de adoquín deberá tener confinamiento externo (sardineles o bordillos de concreto fundido en sitio o prefabricado o bordillos de adoquín.

Adicionalmente, deberá ser confinada en áreas no mayores a 20 m², mediante una estructura de confinamiento interno de adoquín o de concreto. Tanto el confinamiento externo como el interno deben quedar empotrados como mínimo 0,15 m dentro de la base del pavimento (Medido desde el nivel inferior de la capa de arena), y cuyo pago se realizará por aparte.

Arena para el lecho del adoquín Sobre la estructura de granulares debidamente compactada, se colocará una capa uniforme de arena apta para ser utilizada como cama de adoquines, de 3,0 cm de espesor. Esta arena debe estar suelta, limpia, lavada, libre de materia orgánica, mica, sales solubles dañinas y demás contaminantes que puedan producir haloeflorescencias; no debe tener grano redondeado, ni ser de origen calcáreo (caliza).

El contenido de humedad óptimo para la arena debe estar entre un 6 % y un 8%, es decir, ni seca ni saturada.

En ningún caso, la colocación de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una mala terminación superficial de la base de recebo.

Adoquines La superficie no debe presentar fisuras, huecos, descascaramientos, materiales extraños, ni diferencias de color que los hagan indeseables. El transporte y almacenamiento de adoquín, se hará en arrumes ordenados no mayores de 1,50 m de alto y por ningún motivo se permitirá el descargue por volteo.

Colocación de los adoquines No se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena extendida el día anterior, o sobre arena que haya sido humedecida, bien sea por lluvia o por cualquier otra causa. En estos casos será necesario levantarla, devolverla al sitio de almacenamiento y remplazarla por arena nueva, procesada, uniforme, suelta y con el contenido de humedad óptimo.





Los adoquines se colocarán a tope sobre la capa de arena enrasada, siguiendo un patrón uniforme, alineado tanto transversal como longitudinalmente, de manera que las caras queden en contacto unas con otras. Se debe garantizar que al final de la compactación, el piso terminado no debe tener juntas entre adoquines que excedan los 3,00 mm. El Contratista puede garantizar la separación constante de los adoquines, mediante el uso de adoquines con separadores que permitan la penetración de la arena de sello en las juntas, manteniendo la alineación del patrón de colocación.

En zonas de pendientes o peralte, la instalación del pavimento se colocará de abajo hacia arriba.

b. Pisos en concreto Se construirá de las dimensiones y en los sitio que señale el Interventor, la pendiente longitudinal de los andenes y senderos debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.

El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura seleccionada de la Tabla 4.1, considerando que el tráfico del andén es peatonal y según el tipo de suelo de la subrasante. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación, extenderá el geotextil de separación y procederá a llenar con el material granular correspondiente, hasta la altura especificada, extendiendo y compactando en capas no mayores de 15 cm.

Una vez la capa de recebo haya sido terminada y recibida a satisfacción por la Interventoría, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.

Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado. De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.

Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento

En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para andenes de 10 cm de espesor de losa y M- 257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para andenes de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya



http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=1515&Itemid=1297






altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.

El andén solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.

II. CARPETAS ASFALTICAS Se realizara el mantenimiento o cambio de la carpeta asfáltica a los pisos de las canchas deportivas, los juegos infantiles o en las pistas de patinaje. Se puede realizar las siguientes actividades en estos pisos:

a. Recuperación b. Reparación o reparcheo c. Nivelación.

Para los espesores de la estructura del pavimento recomendados para canchas deportivas en asfalto, en las pistas de patinaje y pisos con adoquines, losetas o de concreto con tráfico vehicular liviano, se debe tener en cuenta la siguiente tabla:

a. Recuperación En la reconstrucción de los pisos de canchas deportivas existentes, se podrá considerar para el drenaje superficial, una pendiente transversal del 0,5 % para sistemas de drenaje a dos (2) aguas. En la zona de juegos infantiles, la pendiente será del 1,0 % hacia las zonas de desagüe.

Esta actividad debe utilizarse cuando hay un fallo general de las capas estructurales del pavimento de concreto asfáltico o hidráulico. Para la reconstrucción de la estructura de pavimento, se demolerá toda la carpeta y se excavará la base granular existente, retirando los escombros de la obra. A continuación se compactará la base con benitín, hasta garantizar una densidad de terreno adecuada y se eliminarán las bolsas de fallos de la subrasante de forma manual hasta llegar a suelos sanos llenando y compactado manualmente con recebo cada uno de éstos. Desde la escarificación la caja de excavación se dejará con una pendiente del 0,5 % para drenaje a dos (2) aguas.





Una vez realizado este procedimiento, se instalará una tela de geotextil tejido en la subrasante mejorada, sobre la que se construirán las capas granulares de acuerdo con los espesores de la Tabla 4.2. Inmediatamente después de aprobado el relleno por la Interventoría, se hará la imprimación.

Finalmente, se extenderá una capa de rodadura asfáltica tipo 1350 cuyo espesor será de 5 cm y se hará la demarcación.

Todos los remates contra otras estructuras deberán quedar perfectamente compactados y nivelados, por ejemplo contra bordillos, marcos de microfútbol, postes de básquetbol, etc.

b. Reparación (Reparcheo) En la reconstrucción de los pisos de canchas deportivas existentes, se podrá considerar para el drenaje superficial, una pendiente transversal del 0,5 % para sistemas de drenaje a dos (2) aguas. En la zona de juegos infantiles, la pendiente será del 1,0 % hacia las zonas de desagüe. En todos los casos de deberá indicar en el presupuesto el tipo de nivelación que se vaya a realizar.

Esta especificación técnica se utilizará cuando existan fallas puntuales en la carpeta de concreto asfáltico. Antes de iniciar cualquier actividad el Contratista e Interventor señalará las zonas que serán demolidas e intervenidas. Por último se hará la nivelación de la cancha con una rodadura asfáltica nueva tipo 1350 o un piso de concreto hidráulico. Se deberá garantizar una excavación, por lo menos de 30 cm del suelo, en la zona afectada, el cual deberá ser rellenado con base granular compactada.

c. Nivelación

En la nivelación de los pisos de canchas deportivas existentes, se podrá considerar para el drenaje superficial, una pendiente transversal del 0,5 % para sistemas de drenaje a dos (2) aguas. En la zona de juegos infantiles, la pendiente será del 1,0% hacia las zonas de desagüe.

Este procedimiento se aplicará sobre carpetas asfálticas o losas de concreto que estén en buen estado y que apenas presenten algunas ondulaciones o fisuras, pero que no tengan daños estructurales, ya que si se ve comprometida la estructura del pavimento, se requerirá otro tipo de intervención. Como la nivelación es un proceso constructivo en el cual se hace realce de la superficie existente de la cancha deportiva, se deberá prever que su nivel o cota de terminación será más alto que el original, y por lo tanto, hay que tener cuidado con las estructuras adyacentes y confinamientos perimetrales, de modo que las diferencias de altura entre las diferentes estructuras sea la indicada.

En estas especificaciones se contempla la nivelación utilizando materiales granulares y utilizando geotextiles para repavimentación.

• Utilizando material granular

Este procedimiento se ejecutará en las canchas deportivas, cuando no existan problemas de nivelación por cotas diferenciales y pueda subirse su nivel sin que afecte otros espacios





deportivos o los senderos peatonales por donde transitan las personas. Esta sobre altura será de alrededor de 30 cm.

A continuación, se construirá un relleno granular (tipo BG-1 o BG-2) de 0,25 m de espesor compactado a una densidad del 95 % del Proctor modificado. En todo caso el espesor de esta capa no debe ser menor de 0,20 m.

Una vez compactada la capa granular, se aplicará una capa de imprimación en frío siguiendo los parámetros exigidos en el artículo 420 de INVIAS y se extenderá una capa de rodadura asfáltica R1350 con un espesor mínimo de 0,05 m, pues la variación de la pendientes ya se habrá dado al relleno granular, de tal forma que se garantice que toda la superficie de la cancha quede con un bombeo hacia los sitios de desagüe, de 0,5 % a dos (2) aguas, donde será recogida mediante los sistemas de drenaje.

• Utilizando geotextiles Este procedimiento solo se implementará en superficies desgastadas, estructuralmente firmes.

Inicialmente se limpiarán y llenarán todas las fisuras. Luego se aplicará en toda la superficie del concreto asfáltico presente en la cancha un riego de liga muy bien distribuido con una dosificación no menor de 1,2 litros/m², en el caso de utilizar asfaltos en caliente o de 1,8 litros/m², cuando se utilizan emulsiones asfálticas.

Aun así, el Contratista deberá realizar pruebas de campo para verificar la dosificación necesaria para el caso particular de su obra. Para tal fin cortará tres paños de geotextil para repavimentación de 1,0 m x 1,0 m, estos paños serán adheridos al piso con riego de liga de 1,2 litros/m² , 1,3 litros/m² y 1,4 litros/m², para el caso de asfalto en caliente o 1,8 litros/m², 1,9 litros/ m² y 2,0 litros/m², para el caso de emulsiones asfálticas. La dosificación óptima será aquella que no permita que el paño se desprenda del piso; esta dosificación deberá ser avalada por el encargado técnico del proveedor del geotextil. La emulsión utilizada para dicho riego será de rompimiento medio y el Contratista deberá tener mucho cuidado de esperar el rompimiento de la emulsión para instalar el geotextil, pues deberá garantizar que este quede completamente saturado. Sobre este riego y en toda el área a repavimentar se extenderá un geotextil de repavimentación, siguiendo las indicaciones determinadas por los fabricantes de los productos para su instalación. No se permitirá en ningún momento que dicho geotextil quede con pliegues o este roto. Una vez instalado el geotextil, el Interventor comprobará que se no pueda despegar y que no haya bolsas, rasgaduras y defectos que hagan objetable su aceptación.

Se extenderá sobre este geotextil una capa de rodadura asfáltica R-1350 de 0,05 m de espesor en promedio y el espesor mínimo real instalado no podrá ser inferior de 0,04 m. Las pendientes serán tales que se garantice que toda la superficie de la cancha quede desnivelada con un bombeo hacia los sitios de desagüe, al 0,5% a dos (2) aguas donde será recogida mediante los sistemas de drenaje. Esta capa no podrá superar una temperatura de instalación de 115°C.

Como segunda opción se podrán utilizar concretos asfálticos con base de emulsiones asfálticas para realizar todo el proceso en frío, se aconseja se realice a través de ésta según alternativa,





pues si no se tiene cuidado con el proceso en caliente se puede quemar y dañar el geotextil para repavimentación, lo que implicaría levantar nuevamente la carpeta asfáltica e iniciar nuevamente con el proceso constructivo, costos que asumirá el Contratista.

Finalmente se hará el recubrimiento sintético y la demarcación, de acuerdo a los numerales, si ésto es exigido en el formulario de cantidades.

En todos los casos el Contratista deberá tener en cuenta todos los cuidados descritos en el artículo para repavimentación con geotextiles de INVIAS.

III. MALLAS DE CERRAMIENTO Ejecutando las reparaciones parciales, el mantenimiento con soldadura y pintura o la instalación de nuevas mallas contra-impacto o cerramientos parciales.

a. Limpieza y pelado de pintura en elementos metálicos de ornamentación, incluye

anticorrosivo, pintura en esmalte para exteriores

Para la pintura de la estructura metálica del cerramiento en lámina, se deberá limpiar la carpintería metálica con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se eliminará con líquido Desoxidante. Los retoques que fuesen necesarios realizar se ejecutarán con masilla plástica de dos componentes; luego se aplicará una mano de pintura anticorrosiva Sintética, cubriendo perfectamente toda la superficie; se deja secar 12 hs.; luego se aplicarán dos (2) manos de Esmalte sintético brillante tipo Pintulux de Pintucoó similar; en la parte exterior se aplicarán tres (3) manos mínimo, y no se dejará más de diez días luego de aplicar el anticorrosivo. La calidad exigida de la pintura para éste caso será pintura anticorrosivo y esmalte tipo Pintulux de Pintucoó similar.

b. Desmonte cerramiento perimetral en malla eslabonada H=0,5M A 2,0M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)

El Contratista realizará el desmonte de los cerramientos perimetrales en malla eslabonada en mal estado existentes en los lugares de los parques donde lo indique previamente la Interventoría ó el Supervisor asignado por la Alcaldía Local, así como de los elementos prexistentes que conformen y hagan parte de estos cerramientos. En general, el desmonte se debe ejecutar con las herramientas manuales y demás elementos de soldadura si es necesario, sin que sea necesario retirar cimientos y/o pisos, a menos que las nuevas obras lo requieran o el Interventor indique otra cosa.

El Contratista no podrá iniciar el desmonte de los cerramientos, sin previa autorización escrita del Interventor o Supervisor de la Alcaldía Local, el cual deberá definir los trabajos y dar la aprobación a los procedimientos propuestos por el Contratista para esta labor. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de desmonte, ni por el cumplimiento de estas especificaciones. El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por las





operaciones de desmonte, excepto cuando el daño haya sido autorizado por escrito por el Interventor ó Supervisor asignado de la Alcaldía Local.

c. Suministro e instalación de cerramiento contra impacto h=2.50m estructura tubo galvanizado de 2-1/2", con varilla redonda de 3/4" cada 14cm, ángulo perimetral de ángulo de 1-1/2"x 1-1/2"x1/8"; platinas 1-1/4 x 1/8, ángulo transversal de 1 1/4"x1 1/4"x1/8", incluye viga=30*30 concreto 3000psi, anticorrosivo óxido de hierro y esmalte alquidico.

El Contratista suministrará e instalará el nuevo cerramiento contra impacto en el mismo lugar donde se encuentra el cerramiento en mal estado existente y en los lugares de los parques donde lo indique previamente la Interventoría contratada o el Supervisor designado por la Alcaldía Local, así como también realizará la instalación de los demás elementos prexistentes que conformen y hagan parte de estos cerramientos, de acuerdo con las indicaciones dadas en las actividades de los presupuestos, especificaciones técnicas o en su defecto por el Interventor. En general, la instalación de las nuevas mallas contraimpacto se debe ejecutar con las herramientas manuales y demás elementos de soldadura necesarios, sin que sea necesario retirar cimientos y/o pisos, a menos que las nuevas obras lo requieran o el Interventor indique otra cosa. El Contratista no podrá iniciar la instalación de las mallas contraimpacto, sin previa autorización escrita del Interventor o Supervisor de la Alcaldía Local, el cual deberá definir los trabajos y dar la aprobación a los procedimientos propuestos por el Contratista para esta labor. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones erróneas de instalación, ni por el incumplimiento de estas especificaciones.

d. Suministro e instalación cerramiento protección contra impacto h=5.00m, malla

eslabonada cal.10 hueco de 2- 1/4", parales en tubo galvanizado estructural

galvanizado en caliente ø 3" e= 3,81mmastma500, soportes intermedios en tubo

estructural redondo galvanizado en caliente ø 1-1/2"e =2.5mm astm-500 grado-c y

protección en varilla redonda lisa ø 3/4", viga= 0.30x0.40m, concreto reforzado de

3.000psi- excavación con retiro, pilotin en concreto reforzado de 3.000psi, d= 0.40m

y h= 1.50m, anticorrosivo a base de zinc, esmalte alquidico tipo i; platinas y angulos-

s/diseño IDRD).

El Contratista realizará la instalación de las nuevas mallas contra impacto en el mismo lugar donde se encuentra el cerramiento en mal estado existente y en los lugares de los parques donde lo indique previamente la Interventoría o el Supervisor designado por la Alcaldía Local, así como también realizará la instalación de los demás elementos prexistentes que conformen y hagan parte de estos cerramientos, de acuerdo con las indicaciones dadas en las actividades de los presupuestos, especificaciones técnicas o en su defecto por el Interventor. En general, la instalación de las nuevas mallas contraimpacto se debe ejecutar con las herramientas manuales y demás elementos de soldadura necesarios, sin que sea necesario retirar cimientos y/o pisos, a menos que las nuevas obras lo requieran o el Interventor indique otra cosa.





El Contratista no podrá iniciar la instalación de las mallas contraimpacto, sin previa autorización escrita del Interventor o Supervisor de la Alcaldía Local, el cual deberá definir los trabajos y dar la aprobación a los procedimientos propuestos por el Contratista para esta labor. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones erróneas de instalación, ni por el incumplimiento de estas especificaciones. El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada por las operaciones de desmonte, excepto cuando el daño haya sido autorizado por escrito por el Interventor ó Supervisor asignado de la Alcaldía.

El Contratista deberá garantizar que la malla contraimpacto a sustituir cumpla con la normativa vigente y especificaciones técnicas relacionadas en los respectivos presupuestos y en las cartillas de Mobiliario Urbano de la SDP y de Lineamientos dados para Parques del IDRD.

IV. JUEGOS INFANTILES Todos los elementos de los juegos infantiles deben ir firmemente anclados; todos los postes principales de la estructura deben contar con un anclaje de acuerdo a cada juego.

Los requisitos de seguridad y estabilidad, además del riesgo de robo, exigen fijar los equipos debidamente. La principal causa de accidentes graves por vuelco de equipos ha sido el anclaje deficiente. El fabricante se debe ceñir estrictamente a los lineamientos dados para el anclaje, la Interventoría debe constatar dichos anclajes previa instalación.

a. Juego infantil tipo M-3

El módulo tipo M-3 será diseñado y construido bajo altos estándares de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en cuanto a la seguridad en los usuarios y el control de calidad de los materiales de manufactura, teniendo como elementos principales los siguientes: • Estructura principal (parales). • Plataformas estructurales. • Pasamanos recto. • Pasamanos angulado. • Escalador de árbol. • Escalador de arco. • Rodadero en acero inoxidable. • Barras de flexión. • Barras y barandas de seguridad. • Tornillos de fijación.





Materiales • Tubo redondo estructural galvanizado. • Acero inoxidable AISI 304. • Malla expandida tipo IMT – 30 CAL 12 o similar. • Soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9 mm. • Tornillos de fijación. • Cloruro de polivinilo. • Pintura electrostática. • Traba roscas químico.

b. Juego infantil tipo M-3A

Módulo de diversión compuesto por diferentes eventos que ayudan al mejoramiento del desarrollo motriz en los niños. Este juego infantil se compone de los elementos que se describen a continuación: • Estructura principal (Columnas). • Plataformas estructurales. • Escalador de árbol. • Escalador de arco. • Rodadero en acero Inoxidable. • Barras de flexión. • Barras y barandas de seguridad. • Tornillos de fijación • Lineamientos generales y particulares.





Materiales • Tubo redondo estructural galvanizado. • Acero inoxidable AISI 304. • Malla expandida tipo IMT – 30 CAL 12 o similar. • Soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9 mm. • Tornillos de fijación. • Cloruro de polivinilo. • Pintura electrostática. • Traba roscas químico.

c. Juegos de Muelle Suministro juego de muelle o resorte en plástico HDPE espesor 19mm antivandalico, manijas y apoyos para los pies en plástico reforzado con perfil antideslizante. Anclaje de acero galvanizado en caliente a fijar en dado de concreto.





V. APARATOS O EQUIPOS GIMNASIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE- PARQUES

BIOSALUDABLES

a. DORSAL ANCHO- ASCENSOR

Función: Mejora y desarrolla el funcionamiento muscular de miembros superiores, pecho y espalda, mejorando la capacidad cardio-pulmonar.

b. TWISTER- CINTURA

Función: Mejora y desarrolla el funcionamiento del sistema muscular de la cintura y la

espalda, relaja y mejora la movilidad y la flexibilidad de la zona lumbar.





c. EJERCITADOR DE HOMBRO - VOLANTE Función: Mejora y desarrolla el sistema muscular de los hombros. Mejora la flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas.

d. CAMINADOR AEREO - PATINES

Función: Mejora la movilidad de los miembros inferiores, así como el equilibrio la coordinación del cuerpo. Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar.





e. ESQUI - ELIPTICA

Función: Mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores, así como la flexibilidad de las articulaciones.

f. COLUMPIO - PRENSA

Función: Mejora y desarrolla el funcionamiento del sistema muscular de piernas y cintura, en concreto de cuádriceps, gemelos, glúteos y músculos abdominales inferiores.





g. DOUBLE SWING - SURF

Función: Mejora y desarrolla el funcionamiento muscular de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Ejercita la columna y la cadera.

h. BICICLETA ESTÁTICA

Función: Mejora la y desarrolla el funcionamiento muscular de miembros inferiores. ayuda a mejorar la capacidad cardio-pulmonar.





ESPECIFICACIONES TECNICAS GIMNASIOS

Los aparatos deben reunir las siguientes especificaciones técnicas:

• Estructura principal en tubo estructural espesor paredes mínimo de 3.0mm

• La tubería de perfil estructural debe cumplir con la norma ASTM A-500 grado C, esfuerzo de fluencia fy:3226 kg/cm2 (46000 psi, 322Mpa).

• Tubería acero 1045 de 5/8”, ¾”, 1”, 1 1/8”, 3”. Que cumpla la norma SAE 1045 y DIN CK- 45, con una resistencia a la tracción de 655 MPa dureza Brinell de 190.

• Pintura electrostática fijada por medio de calor al horno

• Sistema de soldadura tipo Mig.

• Tornillos, tuercas, contratuercas y arandelas en acero inoxidable y/o galvanizadas

i. Tablero informativo 2 caras

Estructura metálica en tubería galvanizada redonda de diámetro 2" y espesor de 2mm. Acabado en pintura electrostática. Tableros. Dos tableros en lámina Galvanizada calibre 20 de 1,2 * 0,8m Adosados a la estructura metálica. Acabado en pintura electrostática en el adverso color blanco. Impresión digital a color

con Protección al UV para uso exterior y plastificado. La impresión se adhiere a la superficie de la lámina por el área galvanizada sin pintar.





j. ESPECIFICACIONES DEL PISO EN CAUCHO RECICLADO pigmentado aglomerado

con resinas E: 3cm

El pavimento de seguridad está diseñado para amortiguar el impacto de caídas en deportistas y niños, fundamentado en las normas ASTM para parques infantiles (F2373, F1292, F2075, F2223), cumpliendo con los requisitos de la NTC 5176 ICONTEX que se refiere (atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles.

Características:

• Drenaje: Debido a su estructura porosa, la superficie tiene una gran capacidad de

drenaje.

• Antislip: La rugosidad de la superficie permite el frenado, en situaciones de

deslizamiento, evitando así las caídas.

• Ortopédico: Permite muchas veces la reducción de la fatiga en comparación con los

suelos duros (es como un gran zapato de tenis), debido a su movilidad y elasticidad.

• Protector bacteriano: este producto tiene la capacidad de absorber soluciones

acuosas, desinfectantes, proporcionando alto grado de higiene y protección contra

hongos y bacterias.

• Resistente a la abrasión, erosión y a la intemperie

• Ligamento de poliuretano resina con flexibilidad permanente

5. OBRAS NO ACEPTABLES a. El interventor tendrá autoridad para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte

de las obras ejecutadas por el Contratista que a su juicio no cumplan con los requisitos,

planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de

estabilidad, o que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo e inversión.

b. En este caso, el interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los

requisitos que el Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago.

c. El Contratista deberá llevar a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por el

interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la

aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de los

diseños y de las obras de acuerdo a los diseños aprobados, los planos, especificaciones

y demás condiciones del contrato.

d. Toda obra que difiera de la localización o cotas específicas o que exceda las dimensiones

indicadas en los planos y especificaciones no serán pagadas y el interventor podrá exigir

su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de

acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado

dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales





como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni

desplazamiento o prórroga en el plazo.

e. El contratista se obliga a rehacer o corregir a sus expensas cualquier trabajo que resulte

mal ejecutado, a juicio del interventor.

6. UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida será el metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal y unidad.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS NO PREVISTAS Y PRECIOS NO PACTADOS

Cuando interventor y contratista prevean la necesidad de realizar modificaciones al proyecto, la interventoría notificará al supervisor sobre tal hecho, en comunicación escrita debidamente motivada y técnicamente soportada en la cual se justificarán las modificaciones planteadas. Dicha propuesta debe ser evaluada en reunión conjunta entre el interventor, el contratista y el supervisor. Las modificaciones no podrán alterar la sustancialidad del contrato y antes de ser aprobadas se debe consultar la disponibilidad presupuestal del proyecto, si se requiere adición de recursos.

Si se considera necesario efectuar cambios en procedimientos empleados en la ejecución del contrato o especificaciones técnicas, la interventoría debe elaborar el acta correspondiente (acta de mayores y menores cantidades de obra, acta de actividades no previstas), en las cuales se especificarán los cambios propuestos debidamente sustentados por el contratista y aprobados por el interventor. Para aprobar los precios no pactados de las obras no previstas el contratista debe presentar el Análisis de Precios Unitarios de la nueva actividad para la aprobación por parte de la interventoría. Este APU será contrastado con el estudio de mercado que realice la interventoría de los insumos de los materiales, los equipos y maquinaria necesarios y de los rendimientos de la mano de obra para la ejecución de dicho ítem.

8. LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO Y DESVÍOS

Si se requieren deberán ser elaborados por el Especialista de Transito o Transporte exigido al Contratista en el Personal del Proyecto y no representarán costo adicional para el FDLPA. Estos planes serán revisados por la Interventoría y de ser necesario deberán contar con el visto bueno de la supervisión del contrato y posteriormente serán radicados por el Contratista en la Secretaría Distrital de Movilidad para su aprobación. Este Especialista verificará en campo la correcta implementación de los planes de manejo de tráfico y hará los seguimientos y las correcciones que sean necesarias.

El Contratista deberá tener en cuenta, además, que los procesos de intervención tendrán un seguimiento permanente por parte de la Interventoría, y que con base en lo observado ésta podrá solicitar ajustes o modificaciones en los mismos. Solicitudes que deberán ser atendidas por el Contratista para garantizar la óptima calidad de las obras.





9. SEGURIDAD INDUSTRIAL El contratista deberá presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades contratadas.

10.1 DOTACIÓN DE PERSONAL Y VALLAS INFORMATIVAS El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente la dotación al personal en obra del uniforme Distrital de acuerdo con los diseños institucionales de la Secretaría General del Distrito. No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el no cumplimiento de los mencionados suministros.

Para cada frente de obra deberá instalar una valla informativa removible para ubicar en un lugar visible en la obra con la información y el diseño con la imagen institucional que la Alcaldía Local utiliza para identificar el tipo de obra.

10. TEMA AMBIENTAL Los ejecutores y contratistas deberán cumplir con Política Ambiental de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Guía de Contratación Verde la cual fue adoptada mediante la Resolución 784 de 2009 y demás normatividad ambiental aplicable a su objeto contractual, lo cual será demostrado en los informes mensuales, así mismo por parte de los interventores y supervisores se deberá hacer seguimiento al cumplimiento ambiental, para lo cual todos los ejecutores y contratistas deberán pasar por la oficina ambiental área PIGA con el fin de explicar su alcance y compromisos según su objeto contractual.

Por otra parte, en desarrollo de los contratos se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las siguientes disposiciones:

• Se debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales en cuanto a la implementación de la Resolución No 00932 del 9 de julio de 2015 que modifico y adiciono la Resolución No 1115 de 2012 para el aprovechamiento de Residuos sólidos de Construcción.

• Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011: “Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito Capital”.

11. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO

CAPITAL Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y

EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O

EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD

• Se advierte que el adjudicatario- contratista) deberá vincular para la ejecución del contrato de obra pública para el personal de mano no calificada a personas naturales vulnerables,





marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, ya sea de manera directa y/o a través de contratos o convenios suscritos para el efecto, y que estén domiciliadas en Bogotá, D.C., preferiblemente en la localidad de Ciudad Bolívar. Para efectos de la aplicación de la Directiva, se consideran como población vulnerable aquellas personas de los estratos socioeconómicos 1, 2, y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral.

• La base de datos de las personas beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Económico. El contratista o ejecutor debe consultar dicha base de datos para la contratación del personal y solicitar que le expidan tal certificación. En caso de no encontrar personas que cumplan con el perfil solicitado, debe inscribir en la Secretaría de Desarrollo Económico a las personas que contrato y solicitar que le expidan una certificación de la inscripción de las mismas.

• En la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la persona encargada de hacer el nexo con la Secretaría de Desarrollo Económico, es la encargada del tema de empleabilidad.

12. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: Generar política pública desde la comunidad, en la cual la ciudadanía participe y decida de forma permanente.

JUSTIFICACIÓN: Procesos participativos como los cabildos participativos evidencian la importancia de realizar una mirada social de un tema de vital importancia para la comunidad como son las obras de infraestructura. Las Vías, parques, salones comunales, gimnasios al aire libre, andenes, etc. Son fundamentalmente, necesidades sociales de la comunidad la cual cuenta con los mismos para mejorar su calidad de vida y su aprovechamiento de lo público. Esta mirada social, reclama un ejercicio participativo y de compromiso de la comunidad con las obras que realiza la administración con los recursos públicos. Dicha labor, no solo se manifiesta en la vigilancia y veeduría de la calidad de las obras y el debido proceso de la inversión de los dineros de la comunidad; reclama su aprovechamiento, su uso, su cuidado y defensa por parte de la ciudadanía.

La labor de involucrar a la comunidad en la defensa de lo público, exige desarrollar estrategias que permitan recuperar lo público desde la participación ciudadana y convierta a la población de simple usufructuario de las obras publicas en un ser comprometido y consiente tanto con las obras como con lo público. Igualmente, las estrategias de defensa de lo público requieren la difusión de las obras que la administración local realiza con los dineros públicos; este se convierte en un escenario necesario de comunicación de la comunidad con la institucionalidad.

De la misma manera, este ejercicio participativo facilita superar la simple campaña publicitaria y pasar del cuidado al empoderamiento; esto significa que la comunidad deja de ser un sujeto





pasivo que recibe información, también actor determinante en la protección y defensa de lo público en sintonía con la administración distrital.

PROBLEMA: Las lógicas impuestas en el imaginario cultural y social por el modelo neoliberal y la tradición de exclusión aplicada en nuestro país han significado la aplicación de valores como la indiferencia, El desarraigo y la individualidad. Desde la lógica del modelo es recreado el imaginario de que todo lo público es viable de ser privatizado; pues lo público no sirve y no funciona bien, lo público por ser de todos no es de nadie, por lo tanto debe entregarse a unos pocos para su usufructo.

Este fenómeno de abandono de lo público es alimentado a través del miedo que se replica a través de los medios masivos privados; legitimadores de la privatización, exponiendo los parques, la calle y todos los espacios públicos como lugares inseguros, inapropiados y desagradables. Este ideario lleva a la ciudadanía a refugiarse en sitios privados como centros comerciales, clubes privados, gimnasios, el hogar, etc. El miedo a los espacios abiertos y públicos es reproducido, generando percepciones que son aplicadas por la ciudadanía en la vida cotidiana; abandono y desconocimiento de los sitios públicos.

De esta manera, el espacio que es abandonado inmediatamente es tomado por otros actores existentes dentro de la ciudad como el habitante de calle, el delincuente, el consumidor o expendedor de drogas que convierte los espacios públicos en lugares privados. Dicha presencia de estos sujetos urbanos afianza en la ciudadanía la precepción de desconfianza e inseguridad.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA- SOLUCIÓN: Desde el área de Infraestructura de la Alcaldía Local, se plantea realizar un aporte social desde las obras que el Fondo de Desarrollo Local viene realizando en la localidad. Las obras publicas buscan fortalecer tres factores fundamentales dentro de las iniciativas que la Bogotá Mejor para Todos viene implementando; Recuperación de lo público por parte de la ciudadanía; Participación Ciudadana y Empoderamiento de la Comunidad.

La recuperación del espacio Público, no solo se realiza desde la lógica del aumento de la seguridad y la presencia policial; sino también buscando que cada obra sea escenario de encuentro entre los vecinos los cuales se encuentran, dialogan y participan. Un parque, una vía, un andén, etc. público donde la ciudadanía participa desde diversas actividades deportivas, lúdicas, cotidianas, etc. Disuade la presencia de la delincuencia, el consumo de drogas, mejora la percepción de seguridad, aumenta las condiciones dignas que merece cada ciudadano para facilitar su movilidad, reconoce solidariamente al diferente y redimensiona los imaginarios de relación social y el entorno.

La realización de obras incentiva a la ciudadanía a aprovechar lo público, eso significa hacer una re-significación del espacio desde el aprovechamiento del mismo.

La participación ciudadana no solo se refleja en las actividades electorales, se manifiesta cuando la comunidad aprovecha los escenarios públicos para realizar sus actividades. La ciudadanía participa cuando realiza una labor de vigilancia y defensa de lo público desde su cotidianidad;





cuando se congrega a partir de acciones concretas. Lo público se resignifica al ser una posibilidad de encuentro, de reunión y comunicación.

Empoderamiento de la Comunidad la comunidad se empodera cuando su participación se compromete en una veeduría ciudadana de lo público de forma continua; cuando es capaz de organizarse a partir de actividades cotidianas en un escenario desde el cual construir consensos y debatir disensos. Las obras de infraestructura son espacios ideales para iniciar la labor de empoderamiento desde una clara intención de comprometer a la comunidad en su cuidado y defensa. A pesar de las diferencias, la comunidad tiene la oportunidad de generar nuevos liderazgos ciudadanos y nuevas organizaciones sociales comprometidas con lo público. Para dar cumplimiento a los anteriores objetivos, atender la problemática y ser parte de la solución, mediante el plan de gestión social a implementar en la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se hace indispensable la implementación de los siguientes programas, así:

a. Un programa de divulgación b. Un programa de información c. Un programa de sostenibilidad

a. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

En el programa de divulgación el contratista debe elaborar las piezas necesarias para la divulgación de cada reunión informativa o eventos que programe. Se debe escoger la manera más efectiva de convocatoria, de tal forma que se garantice el total cubrimiento de la población directamente afectada. El número de las piezas depende del tamaño del barrio y de la población a convocar. Las convocatorias se deben realizar con el medio escogido, con un tiempo prudencial de por lo menos cinco (5) días antes de la fecha de la reunión o evento. Para constatar la entrega de las piezas se debe diligenciar el formato de firmas de recibido según el formato entregado por el FDLPA. El diseño, las especificaciones y el contenido de las piezas comunicativas deben contar con el visto bueno del FDL de Ciudad Bolívar para su entrega.

VOLANTES DE INFORMACIÓN: Son herramientas de información que describen aspectos específicos del proyecto y que se distribuyen a la comunidad, para que la comunidad tenga acceso a ellos. Para el presente proyecto se utilizarán los siguientes volantes: (I) volante de inicio (II) volante de finalización (III) volante de invitación a reuniones, (IV) volante de información ciudadana y (v) volante de restricción de tráfico en caso de requerirse: los mencionados anteriormente tipo fotocopia. Estos volantes deben llevar el número de la línea telefónica FIJA del PUNTO CREA y la dirección de correo electrónico del Punto CREA VIRTUAL y opcional la de un celular (también deberá incluir correo electrónico, dirección y línea telefónica de la Interventoría y de la Alcaldía Local).

AFICHES INFORMATIVOS: Son herramientas de información masiva que contienen información general sobre el proyecto y que se colocan en el Punto CREA, en el salón comunal del barrio y en los equipamientos públicos de mayor concurrencia de la localidad.





Estos afiches deben llevar el número de la Línea de Atención al Ciudadano y la dirección de correo electrónico del Punto CREA (también deberá incluir correo electrónico, dirección y línea telefónica de la Interventoría y de la Alcaldía Local).

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO: Antes del inicio de las obras el contratista como producto del programa de divulgación el contratista debe levantar un acta de vecindad por cada predio ubicado sobre la vía de intervención. Las Actas deberán ser levantadas por un Ingeniero ó Arquitecto del Contratista, quien estará acompañado del Residente Social de éste, además de un Ingeniero ó Arquitecto de la Interventoría. El levantamiento de las Actas implica la toma de fotografías, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos:

• Utilizar cámara digital.

• Realizar una toma general de la fachada del inmueble y un registro detallado de toda el área interna de cada inmueble y estación.

• Registrar en las fotos los detalles o averías existentes como pueden ser: humedad, grietas, fisuras, estado de la pintura, entre otros.

• A la correspondiente Acta, se adjuntará la fotografía impresa a color de la fachada que identifique el predio con su respectiva nomenclatura para el caso de inmuebles.

• Igualmente, a cada acta se anexará, en medio magnético, las fotografías que se hayan tomado al interior del predio.

El Contratista deberá entregar a la Interventoría la programación del levantamiento de las Actas, en la cual se especifique, fecha, direcciones, hora y responsable del levantamiento. Esta programación deberá ser entregada a la Interventoría, para su correspondiente aprobación y seguimiento Si no le es permitido el acceso a algún predio se debe dejar consignado en el acta los motivos de la negativa del propietario y como constancia se deja firma del mismo, aclarando que sin la verificación interna no se responderá por afectaciones posteriores que no se puedan verificar.

ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE Las actas de vecindad de cierre, tienen por objeto establecer el estado físico de los predios, de tal forma que se establezca claramente en evidencia física y gráfica, el estado de los predios al terminar la intervención de la vía y poder responder de manera consecuente en el momento de alguna solicitud de reclamación por parte de los propietarios de los predios en mención.

ACTAS DE COMPROMISO Estas se levantarán cuando la ejecución de la obra requiera de un permiso particular del propietario para realizar una actividad de obra, como por ejemplo la construcción de una rampa de acceso vehicular en sólo uno de los frentes del predio, el retiro de las tapas de los contadores de agua en un tiempo determinado, la definición del nivel de acceso a cada predio o la adecuación de las bajantes de aguas lluvias, el instalar campamentos provisionales en vías, calles, bocacalles, parques o cualquier zona destinada temporalmente para guardar o salvaguardar maquinaria y equipos de la obra.





ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS En caso de ser necesario desarrollar actividades extraordinarias en la obra que afecten la cotidianidad de la comunidad aledaña a la misma, como la intervención de redes de servicios públicos que genere la suspensión de los mismos, los planes de desvíos de las rutas de transporte público y cierre de vías, la interventoría verificará que se dé aviso a la población afectada mediante volante informativo, con tres (3) días de anticipación, como mínimo. El contratista deberá entregar a la interventoría la documentación que certifique la ejecución de las actividades que hacen parte del programa de divulgación.

b. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Antes, durante y después del desarrollo de las obras se debe mantener una comunicación directa, fluida y transparente entre todos los actores del proyecto (la comunidad, organizaciones cívicas, la empresa contratista y las entidades distritales) de todas las actividades que se desarrollan en el área aferente del proyecto. Para este propósito se utilizaran los mecanismos enunciados en las actividades de divulgación.

En este primer momento se busca la participación masiva de la comunidad para explicar los alcances y propósitos de la obra, sus posibilidades y potencialidades. Estas reuniones de socialización no solo son informativas, también son motivadoras sobre las obras, lo cual incentiva el compromiso de la comunidad.

Inicio de las obras significa la posibilidad de una verdadera socialización que vincule a la comunidad al proceso de defensa de lo público, empoderamiento y participación. El contratista debe realizar dos (2) reuniones, la primera mínimo antes de iniciar la obra y la otra al finalizar la obra.

Primera reunión: Se le informará a la comunidad el alcance del proyecto en sus componentes técnico y social, la presentación de los profesionales a cargo de la ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución, los diseños de la vía a rehabilitar, el presupuesto de obra, las actividades a ejecutar, la presentación del plan de manejo de tráfico, manejo ambiental (escombros, señalización), seguridad industrial, información del punto de atención, igualmente en este día se debe acordar con la comunidad las fechas para el levantamiento de las actas de vecindad. Se debe garantizar la asistencia de por lo menos un representante de cada vivienda de la zona de influencia.

Segunda reunión: En este evento se rendirá cuentas a la comunidad en general de la ejecución del proyecto en los aspectos financiero, social y técnico y se socializará el pacto de sostenibilidad de la nueva obra que se entrega a la comunidad.

PUNTO DE ATENCIÓN El contratista debe disponer un punto de atención a la comunidad, ubicada en una zona de fácil acceso y cercana al área de influencia de las obras a realizar. Este punto debe contar con un aviso visible a los transeúntes. El Contratista brindará información sobre el desarrollo del proyecto y recibirá y atenderá las manifestaciones ciudadanas (quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias o solicitudes de información), atendiendo oportuna y debidamente a las mismas.





El contratista debe contar con el equipamiento básico para cumplir con los fines de este punto de atención. Elementos como; escritorios, sillas, archivador, equipo de cómputo, carteleras, línea telefónica y la disposición de un correo electrónico exclusivo para el proyecto.

En el punto de atención el contratista deberá informar a la comunidad los horarios de atención y exhibir los documentos pertinentes en donde se indique el valor del contrato, plazo, objeto y fecha de inicio. Además de disponer un espacio en donde se puedan consultar los planos del proyecto. Se debe llevar el registro de solicitudes de la comunidad en un formato de atención a la comunidad.

c. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y PERTENENCIA CON LO PÚBLICO. La Sostenibilidad de las Obras es un proceso participativo, en el cual se involucra a todos los sectores de población beneficiaria en el cuidado de la obra construida, en busca de mantener las obras en buen estado a lo largo del tiempo y que el uso y disfrute sea constante y creciente. El objetivo es interactuar con la comunidad, realizando actividades que garanticen la sostenibilidad de la obra, la corresponsabilidad en los temas públicos, la integración entre los vecinos, la aprehensión y difusión de la filosofía de la Bogotá Humana y el compromiso con la obra, con el barrio, con la localidad y/o con la ciudad.

Para cumplir con este objetivo se realizaran actividades por parte del contratista y otras por la administración y la comunidad.

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD Son herramientas de comunicación que describen aspectos específicos del cuidado y mantenimiento de la obra. El objetivo de estos plegables es brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas, lo que contribuirá al proceso de sostenibilidad de la obra. Estos plegables se entregarán puerta a puerta a los predios ubicados en el eje de la obra y en el Punto de atención CREA.

ACCIONES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES En el barrio donde se realicen las obras, los cuales deben permitir generar en la comunidad la apropiación del territorio a partir de su aprovechamiento. La labor consiste en que los líderes y lideresas junto a sus comunidades definan “padrinos y madrinas”; los cuales son veedores de las obras.

Se constituyen en los encargados de liderar la defensa de lo público, de motivar el uso correcto de la obra, de aprender aprovecharlo y compartir dicho conocimiento a su comunidad. Buscando la mayor diversidad posible; debemos trabajar para que estas y estos veedores sean jóvenes, mujeres, adultos mayores, deportistas, etc.

La entrega de las obras buscara que las comunidades celebren las obras desde sus posibilidades,





realizando actividades que las convoquen a participar lo que significa la presencia de lo lúdico, lo cultural y deportivo. La administración apoya la actividad de la comunidad pero son los habitantes del barrio quienes se organizan y dinamizan su celebración con sus artistas locales, sus organizaciones sociales, deportivas y demás.

RAY G. VANEGAS HERRERA Alcalde Local de Ciudad Bolívar (e)

[email protected]

Proyectó Dependencia Firma

Juan Pablo Mojica Área de Infraestructura FDLCB



ANEXO TÉCNICO PARQUES 1. OBJETO El contrato que se ...

Documents

Transcript of ANEXO TÉCNICO PARQUES 1. OBJETO El contrato que se ...