BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

85

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A. LP N° 0006-2013-EMAPE/CE

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.- EMAPE S.A.

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

BASES INTEGRADAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº0006-2013-EMAPE/CE

1era. Convocatoria

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA

MOLINA, LIMA

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

84

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.LP N° 0006-2013-EMAPE/CE

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

85


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/

84


1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

85


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso

84


de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

85


IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

84


La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

85


devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento

84


de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

85


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

84


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

85


liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

84


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días del calendario siguiente a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

85


natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

84


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

85


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

84


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

85


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.

RUC Nº : 20100063337

Domicilio legal : Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate

Teléfono/Fax: : 208-0000 – Anexo: 322

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a Dos millones setecientos sesenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 60/100 Nuevos Soles (S/. 2,760,499.60), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

Dos millones setecientos sesenta mil cuatrocientos

noventa y nueve con 60/100 Nuevos Soles (S/.

2,760,499.60)

Dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil

cuatrocientos cuarenta y nueve con 64/100 Nuevos Soles

(S/. 2,484,449.64)

Tres millones treinta y seis mil quinientos

cuarenta y nueve con 56/100 Nuevos Soles

(S/. 3,036,549.56)

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL (S/.)

1. Elaboración Expediente Técnico

S/. 80,499.60

(Ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 60/100 Nuevos Soles)

2. Ejecución de ObraS/. 2, 680, 000.00

(Dos millones seiscientos ochenta mil con 00/100 Nuevos Soles)

T O T A L S /.S/. 2, 760, 499.60

(Dos millones setecientos sesenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 60/100 Nuevos Soles )

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

84


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, la aceptación deberá efectuarse en acto público conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE el 24 de Abril de 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA12, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 dias calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 60 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 90 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

85


1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

En caso de solicitar la entrega de bases deberá realizar el pago de S/. 10.00 (Diez con 00/100 nuevos soles) por derecho de reproducción de las mismas que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley Nº 28015 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Micro Empresa. - Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública- Ley Nº 27050 – Ley General de la persona con discapacidad y su Reglamento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

84


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 15/05/2013Registro de participantes : Del: 16/05/2013

Al: 08/07/2013Formulación de Consultas : Del: 16/05/2013

Al: 22/05/2013Absolución de Consultas : 27/05/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 28/05/2013Al: 03/06/2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 06/06/2013

Integración de las Bases : 05/07/2013Presentación de Propuestas : 15/07/2013* El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 04:00 p.m.Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 16/07/2013Al: 18/07/2013

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 19/07/2013 * El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 04:00 p.m.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Subgerencia de Logística, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, presentando el Formato Nº 2.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito(Formato Nº 3), debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

85


Documentario) o la que haga sus veces, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2013-EMAPE/CE, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: .

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO PUBLICO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2013-EMAPE/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

84


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (01) copia15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).Deberá adjuntar la documentación siguiente:- Información de cumplimiento de requisitos mínimos del postor Anexo 02-a,

adjuntando copias simples de contrato y su respectiva acta de conformidad o acta de liquidación u otro documento que acredite dicha conformidad, en donde se señale el monto de contratación y plazo de ejecución, que acredite el cumplimiento del numeral 5 del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Información del personal propuesto según Anexo 02-b, acompañado con (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto18, que acredite el cumplimiento del numeral 6 del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Elaboración del Expediente Técnico: que acredite el cumplimiento del numeral 12.2 de los Términos de referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Ejecución de la obra: que acredite el cumplimiento del numeral 6 de los Términos de referencia para la ejecución de la obra, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Declaración Jurada de disponer de la maquinaria y equipo mínimo. El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo de la maquinaria y equipos señalado en el cuadro del numeral 7 del Capítulo III - Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases - Anexo 02-d.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

18 Pronunciamiento N° 570-2013/DSU

85


integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 6).

g) Declaración Jurada suscrita por el Personal Profesional necesario para la ejecución de la obra señalado en el expediente técnico, debidamente firmada y con huella digital del personal, así como anexar copia de su DNI, manifestando su compromiso de participar en el presente concurso.

h) Declaración Jurada del Ing. Residente propuesto, señalando como Compromiso, la dedicación exclusiva en la Obra.

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para ejecución de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para el factor calificaciones del personal profesional propuesto se acredita con (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias,

84


(iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto19.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA20

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

19 Pronunciamiento N° 570-2013/DSU20 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

85


c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA

FIANZAe) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra21, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) El monto total de la propuesta económica.22

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

21 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


84


d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. COLEGIATURA Y HABILITACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El contratista presentará obligatoriamente la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en el servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

2.9. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Subgerencia de Logística de EMAPE S.A., Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.

2.10. ADELANTOS23

2.10.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta dos (02) adelantos directos correspondientes hasta el 20% del monto del contrato original. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO para la elaboración del expediente técnico dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente de LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO y para la ejecución de la obra dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente del INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 24, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos25 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el

23 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

24 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

25 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

85


contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.10.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos26 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.11. FORMA DE PAGO

EXPEDIENTE TECNICO:

Se efectuará en tres (03) partes, en concordancia con lo indicado términos de referencia, de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

1er Pago A la Conformidad del Informe N° 02, Avance del informe final : 40%

2do Pago A la aprobación del Informe N° 03, Borrador del Informe Final : 40%

3er Pago A la aprobación del Informe N° 04, Informe Final (Elaboración del Expediente Técnico: 20%

EJECUCION DE OBRA: VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.12. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

26 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

84


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO:CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

1. LOCALIZACION DE LA OBRA

Región : LimaDepartamento : LimaProvincia : Lima MetropolitanaDistrito : Ate y la Molina

2. FINALIDAD PÚBLICA

Permitirá brindar un MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA.La ejecución de la obra tendrá efectos directos sobre el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal realizando las siguientes acciones:

Mejorar la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura óptima, como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad.

3. SISTEMADE CONTRATACIÓN

A Suma Alzada.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra: 90 días calendario.

5. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

Generales:

Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras. El Postor deberá acreditar la experiencia mínima en ejecución de dos (02) obras similares. Serán consideradas

como similares la Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas).27

La experiencia podrá ser acreditada mediante Copia simples de:i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad;ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no se aceptarán declaraciones juradas) de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

27 Absolución de Consultas N° 02Las dos (2) obras que se solicitan para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos – RTM no se podrán usar para acreditar la experiencia en los factores de evaluación.La sumatoria de los montos de las dos (02) obras no podrá ser menor al 30% del valor referencial.

85


6. PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA28

El contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los profesionales que a continuación se indica:

RELACION DE PROFESIONALES 29 30 31

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

1 01 Ing. Residente Ingeniero CivilIngeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 36 meses de experiencia como residente, supervisor y/o inspector en ejecución de obras similares (*).

2 01

Ing. especialista en metrados, costos y presupuestos

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en Metrados, Costos y Presupuestos en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial.

3 01Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en la especialidad de suelos y pavimentos en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial.

4 01 Ing. de Responsable de Control de Calidad

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en control de calidad en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial .

5 01 Especialista de Seguridad y Salud

Ingeniero Civil,Ingeniero IndustrialIngeniero de MinasArquitecto

Profesional, Colegiado y Habilitado, con 18 meses de especialista en Seguridad y Salud, con experiencia a nivel de ejecución de obras similares.

6 01Especialista Topografía Topógrafo Técnico en topografía, con experiencia en obras de

infraestructura vial o similar, 18 meses.

7 01Especialista Laboratorio de suelo y pavimento

Técnico de Laboratorio de suelo y pavimento

Técnico de laboratorio de suelos y pavimentos, con experiencia en obras de infraestructura vial o similares , 18 meses

(*) Entiéndase por obras similares las siguientes: Obras en carreteras asfaltadas Obras en vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas. Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial

28 Absolución de Consultas N° 01Si será posible que un profesional pueda ser propuesto a dos cargos diferentes, siempre que se trate uno para elaboración del expediente técnico y el otro para la ejecución de la obra.29 Absolución de Consultas N° 03Si se aceptará que un profesional puede ser presentado al cargo de Residente de Obra por dos o más postores.30 Absolución de Consultas N° 05Si se aceptará que un profesional puede ser presentado como personal en más de un procesos de selección convocado por EMAPE S.A. ya sea por el mismo u otro proveedor.Considerando que si un profesional se encuentre en dos o más propuestas adjudicatarias, deberá elegir sólo un proceso donde prestará sus servicios profesionales, y el postor adjudicatario realizará el reemplazo luego de la suscripción del contrato y antes de iniciar la ejecución de la obra, con otro profesional con iguales o superiores calificaciones y experiencia al propuesto.31 Absolución de Consultas N° 08El especialista en laboratorio de suelo y pavimento, puede ser un Técnico en Construcción Civil, el cual deberá acreditar con el título y/o certificado en construcción civil.

84


(**) Dicha experiencia la acreditará mediante la presentación de i) contratos y su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Así mismo adjuntará copia del título profesional.

7. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO32

El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equipo señalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazado inmediatamente en caso de cualquier avería.

Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone de la maquinaria y equipo mínimo solicitado. Para la firma de contrato deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado, con contrato compra - venta o con promesa de arrendamiento.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADCOMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und 01RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton und 01RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton und 01MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 01FRESADORA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS und 01COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP und 02COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM, 87 HP und 01CAMION VOLQUETE DE 10 m3 und 02PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP und 01EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELO, CONCRETO Y ASFALTO gl 01ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO und 01CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 und 01RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75 -1.6 und 01MOTONIVELADORA DE 125 HP und 01

8. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

9. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el artículo166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

N° PENALIDADES MULTA

1 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o 2/4000

32 Absolución de Consultas N° 04Se confirma que será suficiente con la presentación de una Declaración Jurada. Para la firma de contrato, el postor ganador deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado, con contrato compra - venta o con promesa de arrendamiento.

85


vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por EMAPE S.A. La multa es por cada día.

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/4000

3PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor. La multa será por vez.

1/4000

4RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/4000

5

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/4000

6SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala.

S/. 400

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

84


TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA ENTRAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITOS

ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

LIMA, Abril 2013

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

85


I. ANTECEDENTES

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, EMAPE S.A., es una empresa pública de derecho privado y de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima; laboralmente se rige por el Decreto Legislativo Nº 728 del sector privado. Actúa con autonomía financiera, administrativa y empresarial.

Su objeto principal es construir, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios, zonas de recreación y ornato y áreas anexas; así como la cobranza correspondiente al Sistema de Peaje de carácter Metropolitano que se cobra a los usuarios que usan las vías sujetas al peaje y otras actividades, obras y servicio relacionado con su objeto social y económica, que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Al haber aprobado la OPI de la MML, el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, se ha determinado la conveniencia de elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra.

N° NOMBRE DEL PROYECTO DISTRITO

1 “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO,

DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

ATE Y LA MOLINA

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la Av. La Molina, desde la Carretera Central en el distrito de Ate hasta la Av. Javier Prado en el distrito de La Molina.

REGION : LimaDEPARTAMENTO : LimaPROVINCIA : LimaDISTRITOS : Ate y La Molina

84


VIAS DE ACCESO AL INICIO DEL PROYECTO: Con respecto a los accesos hacia la zona del proyecto se identifican los siguientes ejes longitudinales desde los cuales se acceden a la Av. La Molina: Carretera Central, Av. Separadora Industrial, Av. Javier Prado.

La Avenida La Molina forma parte del Sistema Vial Metropolitano conecta a otras importantes vías como la Carretera Central (Nicolás Ayllón) y la Av. Javier Prado Este. Presenta además intersecciones importantes, tales como Av. Separadora Industrial y Av. Constructores, vías clasificadas como Vía Expresa y Vía Colectora, respectivamente.

III. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo central que persigue el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, es lograr adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. La Molina, tramo Carretera central – Av. Javier Prado, de los Distritos de Ate y La Molina.

IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto comprende el mejoramiento de la Av. la Molina, en el tramo comprendido entre la carretera Central (Ate) y la Av. Javier Prado Este (la Molina).

El Proyecto consiste en plantear acciones y proyectos que permitan alcanzar los objetivos, los mismos que radican en lo siguiente: Mejoramiento de la calzada existente con pavimento flexible, rehabilitación y construcción de aceras, rampas y sardineles, áreas verdes, señalización horizontal y vertical, instalación de semáforos e instalación de rejas. Los citados trabajos se realizarán a lo largo de 2.16 Km de la Av. La Molina

V. BASE LEGAL

D.L. Nº 1017 -2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y su Reglamento.

Ley Nº 29812 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y

Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Decreto Legislativo Nº 1017 del 03-06-2008 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Ley Nº 29873 que modifica la el Decreto Legislativo Nº 1017- Ley de Contrataciones del Estado.

85


Decreto Supremo Nº 184-2008-EF de 31-12-2008, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo Nº 138-2012-EF de 06-08-2012, que modifica el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF-

Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema de Inversión Pública”, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos (Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-

2010-VIVIENDA, fecha 13-01-10) Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras /EM –2000). (Aprobado con Resolución

Directoral Nº 028-2001-MTC/15.17, fecha 16-01-01). Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (Aprobado con

Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02, fecha 03-05-2000) y sus modificatorias. Diseño geométrico de carreteras y sus modificatorias. Norma Técnica GH.020 Componentes de Diseño urbano Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO, PCA, entre otras

relacionadas y vigentes.

VI. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTESPara la preparación de su propuesta, el Consultor deberá revisar y evaluar todos los antecedentes del proyecto que la ENTIDAD ponga a su disposición y que pueda consultar, para su revisión y evaluación.Se encuentra a disposición del Consultor el Estudio de Pre inversión, a nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. La Molina, tramo: Carretera Central – Av. Javier Prado, Distritos Ate y La Molina, Provincia de Lima – Lima”.

VII. PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:El plazo de ejecución para la elaboración del Expediente Técnico será de SESENTA (60) días calendario. El Consultor presentará a la Supervisión (que será designado por la Entidad) los productos de la Consultoría (Elaboración del Expediente Técnico), según se detalla más adelante. Para que sea procedente la liquidación, es indispensable que tantolos documentos impresos, como el medio magnético, hayan sido entregados y que estén debidamente suscritos por el profesional especialista responsable y por el Jefe del Estudio.

La elaboración del Expediente Técnico tiene como propósito la ejecución de la obra bajo la modalidad de contratación a suma alzada.

VIII. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

El Consultor, suministrará totalmente los servicios necesarios para cumplir los alcances del presente documento. Para la preparación de su Propuesta, el Consultor deberá revisar y usar todos los antecedentes que la ENTIDAD disponga en sus archivos.

La descripción de los servicios para la elaboración del Expediente Técnico no es limitativa. El Consultor, en cuanto lo considere necesario, podrá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice, debiendo el Consultor tener en cuenta obligatoriamente la normativa vigente.

IX. CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Proyecto se denomina “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. La Molina, tramo: Carretera Central – Av. Javier Prado, Distritos Ate y La Molina, Provincia de Lima – Lima”, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

84


9.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El contratista recopilará la información topográfica existente del tramo en estudio y sus áreas de influencia; y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. En todo caso la información topográfica que entregue el Consultor deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación, sin ser estos limitativos:

- Los levantamientos topográficos se efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas topográficas serán obtenidas de los puntos de control de georeferenciación para el control planimétrico.

- Se colocarán BMs (Bench Mark) `pintados y monumentados (cada BM deberá de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles.

- Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelarán diferencialmente (geométricamente) y se cerrarán cada 500 m. con nivelación de ida y vuelta. La tolerancia de cierre será de 0.012 √k metros (k: distancia nivelada en kilómetros).

Representación Gráfica del Terreno

Detalles Planimétricos- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes, cursos de agua, cercos, postes, cables, tapa de buzones, tuberías etc. debidamente representados mediante una simbología adecuada.

Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se deberá indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva.

Plano Topográfico.- Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas debe ser de 50 metros.

Se incluirán los levantamientos topográficos requeridos para el diseño de obras de arte, áreas afectadas, etc.

La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, tapas de buzones, postes, mobiliario urbano, etc. debiendo coordinar con las Entidades que administren los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe etc. indicando el ancho de la vía, bermas, intersecciones con vías de acceso a la pista principal.- Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfil longitudinal del

terreno.- Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un ancho no menor de 30

metros a cada lado, debiendo permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de obras de arte.

- Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías a una distancia no menor de 50 metros del eje de la vía, canales, acequias y otros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes.

- Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía. - Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, muros de contención, etc.,

indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones.

El Consultor deberá demostrar, con certificados de calibración emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses durante la ejecución de los trabajos de campo.

85


9.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA

Evaluar las condiciones de la vía existente, identificando sus características principales y la capacidad de la misma. Así también, los tipos de pavimento existentes y la evaluación del estado superficial de los mismos.

Esta última tiene por objeto determinar las fallas observables en la superficie del pavimento, mostrando la severidad y extensión del deterioro. La evaluación será visual, determinándose los deteriores y fallas observables en la superficie transitable y visible del mismo, estableciéndose la ubicación, extensión y grado de magnitud de cada característica adversa.

La evaluación obtenida deberá ser comparada con lo indicado en los Estudios Definitivos que serán entregados por la Entidad, a fin de verificar la variación de la situación y el tipo de intervención planteado.

La evaluación deberá considerar lo siguiente:

a) Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento. - Comprende la ejecución del relevamiento de fallas, que servirá para calificar la condición superficial

del pavimento con la determinación del valor del Pavement Condition Index (PCI), utilizando el método ASTM D-6433-03 “Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys”

- Los resultados de esta evaluación deben permitir establecer el estado del avance del deterioro del pavimento y el nivel de intervención que requiere el pavimento a la fecha de su evaluación.

b) Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento- El Proyectista deberá realizar prospecciones para la verificación de los espesores de las capas del

pavimento y la clasificación visual de los suelos, materiales que lo conforman y el tipo de suelos de subrasante.

- En zonas y/o sectores donde la evaluación del pavimento indique que éste presenta problemas estructurales y/o funcionales severos, o se registren deflexiones superiores a las admisibles, deberán efectuarse prospecciones de suelos (calicatas) a una profundidad mínima de 1.5 metros y toma de muestras, tanto de los suelos como de la capa de rodadura, para efectuar los ensayos y análisis de las características físicas y/o químicas de los materiales muestreados, de manera que se puedan corroborar los resultados de las evaluaciones, definir sus causas, y así puedan plantearse las soluciones más adecuadas.

c) Sectorización del Tramo- En base a los resultados de la evaluación del pavimento, se determinarán los sectores que tendrán

un mismo tratamiento de rehabilitación. Adicionalmente se tomarán en cuenta otras variables como tráfico, tipo de estructura del pavimento, características geométricas del sector u otras que sean aplicables.

9.3 DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL:

El Consultor verificará el diseño geométrico y adaptará a las modificaciones que afecten el proyecto, el cual debe desarrollarse cumpliendo las normas de diseño de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

i. Normatividad El diseño deberá estar sujeto a las siguientes Normas:

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias. Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000). Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y

modificatorias. Norma Técnica GH.020 Componentes de Diseño urbano Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO.

Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial, que cuenten con aceptación internacional o nacional, previa aceptación de la Entidad.

84


ii. Características de Diseño

El Consultor estudiará y propondrá la velocidad directriz, y las secciones viales normativas (Ordenanza 341-MML)

Utilizando los planos levantados se diseñará en planta perfil y secciones transversales, las vías principales, las vías de servicio y las vías transversales involucradas dentro del área del proyecto.

a) Se requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos.

b) Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva correspondiente.

c) Se diseñará la rasante en los ejes de las vías proyectadas.

iii. Replanteo

Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, utilizando estación total.

a) Se efectuará la materialización de los ejes definidos en el diseño geométrico, estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramos en curva, o de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno.

b) El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, muros, parapetos, etc.

c) El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de la nivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

iv. Presentación de Planos a) La presentación de los planos deberá cumplir con las normas vigentes.

b) Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores.

c) No se aceptará superposición de información.

d) El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

e) Deberá indicar los nombres de las arterias comprendidas en el área del Proyecto.

9.4 ESTUDIO DE TRÁFICO:

Para la elaboración del Estudio de Tráfico, el Consultor realizará las siguientes actividades:

Inspección y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular en las vías que conforman la zona a estudiar, a efectos de identificar los tramos con características relativamente homogéneas y las intersecciones importantes.

Definición de los puntos de aforo y/o estaciones de control. Aforo de 12 horas en dos días de la semana, cuya elección deberá ser coordinada con la supervisión (conteo clasificado), para determinar la composición del tráfico a lo largo del día y determinar las horas punta de la vía.

Conteo de volúmenes vehiculares clasificados por tipo de vehículo y dirección, en los puntos de aforo o estaciones de control seleccionados por el Consultor e indicados en el numeral anterior. El aforo deberá hacerse, cuando menos, en dos (02) días útiles de la semana (martes, jueves o viernes), y los días sábados y domingos durante doce (12) horas continuas, y en horarios que permitan incluir las horas pico de la mañana y tarde.

85


9.5 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTO:

Estudio de Suelos con fines de pavimentación

El Consultor deberá evaluar el estudio de suelos existente, validando dicha información mediante la inspección de 15 calicatas como mínimo o de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2 de la Norma CE-010, cuya ubicación será según criterio del Consultor a fin de complementar la información existente o donde se requiera mayor detalle; el resultado de los estudios deberá estar de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente y la información que presente el Consultor tendrá los siguientes alcances, no siendo éstos limitativos:

Calzadas principales y auxiliaresLos trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se proyectará el pavimento.

El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la vía, para lo cual deberá efectuar prospecciones de acuerdo a lo indicado por los manuales y normas vigentes del MTC. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de la rasante final de la vía..

El Consultor, por cada calicata efectuada, presentará un registro de excavación, donde indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados; además deberá presentar vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de la excavación. La descripción de los suelos se efectuará empleando estrictamente la nomenclatura ASTM D-2488.

Las calicatas deben ser protegidas para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial, las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBR.

Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo a lo requerido por el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), tales como: Análisis Granulométrico por tamizado Humedad Natural Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad) Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO. Otros requeridos.

Además se efectuarán ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo.

Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector; luego dicho CBR de diseño se empleará para establecer el Módulo Resiliente de Diseño.

El Consultor procederá a ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico de la vía, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio, y representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que el Consultor considere necesarias. Evaluará el Perfil Estratigráfico y, de acuerdo a las características físico –mecánicas, determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación.

Se calculará la capacidad de carga última, carga admisible y asentamiento de los suelos de fundación de estructuras y demás obras de competencia geotécnica; para lo cual se efectuarán las correspondientes investigaciones de campo y laboratorio.

84


Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicas a escalas de acuerdo a las normas vigentes.

El estudio de suelos deberá acompañarse con certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de ubicación de sondeos, perfil estratigráfico y otros, así como los certificados de calibración de los equipos usados con una antigüedad no mayor a un (01) año.

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua

Se utilizará materiales de canteras certificadas, normalmente utilizadas para obras en el área de Lima. De ser posible, el Consultor presentará los husos granulométricos de calidad de los materiales a emplear en las capas estructurales del pavimento (base granular, base asfáltica, carpeta asfáltica, etc.).

Diseño de Pavimentos: El Consultor estudiará y analizará la estructuración del pavimento en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc,, obteniendo finalmente los datos y/o parámetros representativos para los fines de diseño.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del pavimento, el Consultor debe desarrollar la metodología AASHTO versión 1993. El Consultor, de requerirse, empleará adicionalmente alguna otra metodología desarrollada por Entidades u Organismos de prestigio.

El planteamiento del diseño propuesto por el Consultor, deberá considerar el proceso constructivo que tenga el menor impacto social en la población, por la interrupción del tránsito vehicular.

9.6 METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación Pública a Precios Unitarios.

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detalles constructivos específicos.

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, serán concordantes con la naturaleza de la obra y tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, y los fletes, impuestos, seguros, etc.; todo valor consignado en los análisis de precios debe estar debidamente sustentado. Los análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos y variables).

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar; asimismo se incluirá la formula Polinómica, relación de insumos y equipo mínimo.

El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra. El cronograma se elaborará considerando, en lo que sea aplicable, las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar, identificando

85


adecuadamente las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Además, se presentará el cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra.

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.

Todos los equipos usados para la elaboración de los estudios del Expediente Técnico, deberán contar con certificado de calibración con una antigüedad no mayor a un (01) año, excepto los certificados de los equipos topográficos que no deberán tener una antigüedad mayor a los 6 meses.

9.7 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico, de manera que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito.

De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, deberá tener especial atención en el diseño de la señalización, utilizando señales de mayor dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocidad tipo resalto, elementos sonoros, sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad o guardavías, postes delineadores, tachas direccionales, tachas bidireccionales, etc.

Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc. Las especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, vertical y demás elementos propuestos, deberán precisar los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas.

Así también, el Consultor deberá presentar un plan de desvíos, que no permita el paso de vehículos en la proximidad de las áreas donde se tenga prevista realizar los trabajos, para lo cual se instalarán las señalizaciones y desvíos correspondientes, buscando no perturbar en gran medida el normal tránsito de los vehículos. .

9.8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL :

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) consistirá en un análisis de todo lo relacionado con el impacto ambiental negativo y positivo que origine la ejecución y operación del proyecto, así como el respectivo programa de mitigación de los impactos negativos.

El Consultor debe presentar el sustento presupuestal de los estudios a requerir del EIA, e incorporarlos como un componente dentro del Estudio de inversión, de ser necesario.

El Estudio de Impacto ambiental a considerar en el expediente, deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Identificación del área de influencia del proyecto, directa e Indirecta.- Estudio de la Línea Base.- Identificación de impactos ambientales.- Evaluación del potencial y estado actual del medio social y urbano en el que se desarrollará el

proyecto, asimismo identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de demolición, construcción y operación de este proyecto, estableciendo Planes de Manejo Ambiental que conlleve a la ejecución de acciones preventivas y/o correctivas para cada etapa del Proyecto.

- Programa de monitoreo ambiental de los componentes ambientales significativos. Se consultará los planes y programas gubernamentales y privados a nivel nacional, regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto.

- Medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del Proyecto.

- Programas de educación y capacitación ambiental.

84


- Planes de contingencias para cada una de las etapas del proceso constructivo.- Participación pública

9.9 EVALUACIÓN DE INTERFERENCIAS

EL Consultor coordinará las Interferencias de las Redes Existentes con las Empresas de Servicios respectivas. Verificar la no interrupción de las redes de desagüe y la no presencia de tendidos subterráneos o aéreos de cables que sean incompatibles con la zona del proyecto. Para ello, se coordinará con las Entidades relacionadas al área del proyecto (SEDAPAL, EDELNOR, TELEFÓNICA, CALIDDA, u otros relacionados). Asimismo se coordinará con la Unidad Formuladora para la información que requiera con la finalidad de elaborar un proyecto adecuado, obteniendo los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas, de obtenerse toda la información.

X. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA:

El Consultor deberá presentar el cronograma de actividades para la suscripción del contrato33, mediante el cual la Entidad pueda controlar el cumplimiento del Estudio.

El Consultor deberá informar con la respectiva anticipación, la fecha en que iniciará el trabajo de campo, de tal manera que se pueda trabajar coordinadamente con la Entidad.

Conforme se vayan realizando las actividades del Estudio, se mantendrán reuniones de trabajo que sean necesarias entre el Consultor y la Entidad, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecución.

Las aprobaciones se darán de acuerdo a los informes y memorias que presentará el Consultor a la Oficina de Coordinación correspondiente.

El Consultor deberá entregar los siguientes Informes dentro de los plazos indicados a continuación:

10.1 INFORME N° 01: PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Será presentado a los cinco (05) días calendario a partir de la firma del contrato, y comprenderá los siguientes aspectos:

Introducción

Plan de Trabajo:En el presente plan de trabajo del estudio a realizar, se expone en forma resumida el procedimiento que se seguirá a la elaboración del Expediente Técnico, los recursos asignados y el periodo en que se cumplirán dichas tareas.

Cronograma de elaboración del Expediente Técnico Definitivo:El presente plan de trabajo, cuya duración se contabilizará en días calendario a partir de la firma del contrato, comprenderá la ejecución de todas las actividades para el desarrollo del estudio,

Estructura y Contenido del PlanLa estructura de este plan de trabajo consta de las partes siguientes:

- Resumen o sumario ejecutivo- Introducción y antecedentes (problemas)- Metas y objetivos (resultados)- Recursos e impedimentos (aportaciones)- Estrategia y acciones (de las aportaciones a los resultados) - Apéndices (calendario y otros)

Conclusiones

10.2 INFORME N° 02: AVANCE DEL INFORME FINAL 33 Pronunciamiento N° 570-2013/DSU

85


Se presentará a los treinta (30) días calendario a partir de la firma del contrato, el cual deberá contener los estudios básicos siguientes: topografía, suelos y pavimentos, tráfico, Interferencias, impacto ambiental, comprendidos en los Términos de Referencia.

El Borrador del Informe Final se presentará en hojas de tamaño DIN A4, debidamente anillado, empastado o encuadernado.Los planos serán presentados en tamaño DIN A1 el original y las copias podrán ser presentadas en tamaño normalizado DIN A3. Los planos originales y sus copias deberán estar debidamente ordenados, de modo que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones.

La absolución de observaciones y/o correcciones que se hagan al Borrador del Informe Final, deberán considerarse en la presentación del Informe Final.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas; asimismo, mostrarán el sello y visación del Jefe del Proyecto en todas sus páginas; cada Especialista visará, en señal de conformidad, los documentos de su especialidad. En el capítulo o Volumen Nº 2 - Memoria Descriptiva, se incluirá una relación de todos los profesionales responsables en cada actividad del proyecto; esta relación mostrará especialidad, nombre registro profesional y firma.

Sin estar limitados a la siguiente relación, el Informe Final estará constituido por los capítulos siguientes, el que se podrá perfeccionar para destacar los resultados del estudio:

10.2.1 Resumen Ejecutivo:

Resumen Ejecutivo

10.2.2 Memoria Descriptiva del Proyecto debe contener lo siguiente:

La Memoria Descriptiva debe contener lo siguiente:• Antecedentes• Objetivo del proyecto• Ubicación del proyecto• Características geográficas• Infraestructura vial existente• Concepción del Proyecto• Descripción de componentes del Proyecto• Esquema vial.

La estructura del Expediente Técnico comprenderá una descripción detallada del proyecto, debiendo constar básicamente de lo siguiente::

- Memoria descriptiva y Conclusiones de cada especialidad (Estudio de Trazo y Diseño Vial, Estudio de Tráfico, Estudio de Suelos y Pavimento, Señalización y Seguridad Vial, Plan de Desvíos, Impacto Ambiental, Interferencias y otros).

- Plano General del Proyecto, Secciones Transversales y Típicas con los planos respectivos.

10.2.3 Trazo y Diseño Vial

Para el Consultor, la información disponible no resultará un factor limitativo para la elaboración del Expediente Técnico, podrá realizar los ajustes, modificaciones y cambios, que conlleven a mejorarlo.

a. Trazo • Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, realizar el trazo definitivo con las

exigencias requeridas.• Efectuará la materialización del eje definido en el Diseño Vial, colocando estacas de

madera o fierro cada 20 metros para tramos en tangente, y cada 10 metros para tramos en

84


curva o a distancia menores de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno. Las estacas serán marcadas convenientemente, a fin de poder identificarlas durante la ejecución de la obra.

• Los vértices de la poligonal del eje deberán ser monumentados con hitos de concreto, ubicados en lugares que no estén sujetos a su remoción por las máquinas de construcción, o de ser el caso, referenciados debidamente para su reposición.

• El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada será determinado de la nivelación geométrica de las estacas y/o corregidas en el terreno.

• Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial, en un ancho no menor de 20 metros a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación de los volúmenes de movimiento de tierras.

• Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, puentes, ubicación de obras de arte y drenaje, etc., según corresponda.

• El alineamiento horizontal y vertical de la vía; los perfiles y secciones transversales definitivas, deberán permitir que el Consultor calcule los metrados del proyecto con la suficiente aproximación.

El Consultor cuando realice el Levantamiento Topográfico deberá realizar las siguientes actividades:

Actividades de campo- Reconocimiento e identificación de las áreas a intervenir, así como compatibilizar los planos

del proyecto con proyectos de otras Entidades involucradas en el ámbito del área del proyecto.

- Levantamiento topográfico del área materia del estudio, que incluirá todo el mobiliario urbano existente, y las áreas a intervenir.

- Replanteo del nuevo eje en el terreno, debidamente estacado.

Actividades de gabineteSe presentara un Informe del Levantamiento Topográfico conteniendo:- Memoria Descriptiva.- Plano Topográfico consistente en :

Levantamiento del área del Proyecto, el mismo que debe contener planta, perfil longitudinal y secciones transversales y otros.

Geometría vial de acuerdo a la sección de la vía.- Planos de planta y perfil.- Ubicación de postes de alumbrado público y otras instalaciones eléctricas.- Ubicación de postes de teléfonos y de otros servicios públicos y privados.- Ubicación de buzones y cámaras - Límites de la vía y fachadas- Cualquier otro detalle que se requiera.

El Consultor deberá prever toda la seguridad del caso, cuando se realicen los trabajos en campo; contratando los servicios que garanticen la seguridad de su personal y equipos.

Presentación de PlanosEL Consultor presentará los planos elaborados (sin ser limitativo en la mejora de su presentación) según características siguientes:

Se elaborarán los planos de planta a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes respectivos.

El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas),

85


centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario el Consultor.

El Consultor presentará una Memoria descriptiva, y planos del avance (incluido entrega digital), Conclusiones y Recomendaciones, Planos, Panel Fotográfico; de acuerdo a las exigencias de los Términos de Referencia: Avance 100%).

Los trabajos referidos al Levantamiento Topográfico consistente en estacado, nivelación y seccionamiento deben tener un avance del 100 %.

Memoria descriptiva, parámetros y elementos básicos para el diseño, y planos del avance (incluido entrega digital).

Levantamiento topográfico para Obras de Arte al 100%.

b. Diseño Vial El Consultor presentará una Memoria descriptiva, parámetros y elementos básicos para el diseño, y planos (incluido entrega digital), Conclusiones y Recomendaciones, Planos, Panel fotográfico; de acuerdo a las exigencias de los Términos de Referencia: Avance 100%).

La geometría de las vías, obedecerá a criterios arquitectónicos, estructurales y de seguridad, considerando las facilidades para minusválidos.

10.2.4 Estudio de Tráfico

Conocer el volumen y clasificación vehicular en las horas punta de la mañana y tarde en tramos relevantes para el estudio, a fin de establecer la utilización de la vía y el nivel de servicio que proporciona, estableciendo el nivel de congestión actual.

Establecer la magnitud y composición vehicular de los movimientos que se producen en las intersecciones relevantes del estudio.

Establecer tasas de ocupación en el transporte público.

Evaluación del Estudio de Tráfico Esquema General de las Estaciones de Conteo. Definición de la ubicación y número de las estaciones de conteo. Estudio de Tráfico terminado, presentación del informe final.

El Estudio de Tráfico contendrá lo siguiente: Tránsito vehicular, Tránsito peatonal y Transporte.

10.2.5 Estudio de Suelos y Pavimento

El Consultor presentara la Memoria Descriptiva, Conclusiones y Recomendaciones, certificados de ensayos de laboratorio, planos, panel fotográfico; de acuerdo a las exigencias de los Términos de Referencia: Avance 100%.

Trabajo de Campo:Se practicarán calicatas a una profundidad de 1.50 mt. c/u, para las estructuras del pavimento, de acuerdo a la necesidad del proyecto y las normas vigentes, ubicadas estratégicamente de tal forma de cubrir el área a investigar.

Ensayos de Laboratorio:Se efectuarán los siguientes ensayos de laboratorio, siguiendo las Normas ASTM conforme al tipo de suelo encontrado:

- Análisis Granulométrico por tamizado.- Ensayo de límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos.- Peso específico de los suelos.- Peso volumétrico de los suelos.- Análisis químicos por agresividad.

84


- Contenido de humedad natural.- Relación de densidad humedad.- Proctor Modificado- CBR (California Bearing Ratio).- Clasificación de suelos.- Análisis químico de cloruro y sulfato

Trabajo de Gabinete:Con los resultados de campo y laboratorio se elaborará un Informe de Ingeniería que incluirá:

- Aspectos generales - Geología y sismicidad local y regional- Cálculo de la capacidad portante- Determinación de la profundidad de cimentación.- Cálculo de asentamientos- Conclusiones y recomendaciones.- Asimismo, se anexará un panel fotográfico, que corroborará los trabajos efectuados.

Con la información del Estudio de Suelos, el Consultor, elaborará el diseño del pavimento:

Estudiará y analizará la estructuración del pavimento, en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.) de las alternativas de mantenimiento vial, etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural para el pavimento, el Consultor desarrollará, básicamente, las metodologías AASHTO versión 1993 o superior y la del ASPHALT INSTITUTE en su última versión, dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice o alguna otra que se encuentre contemplada en la normatividad vigente del MTC.

La Memoria Descriptiva del Estudio debe contener la memoria de cálculo del diseño de pavimentos con los sustentos de todos los parámetros utilizados, así como la versión digital para su evaluación.

El Consultor con el conocimiento del estado de suelos, así como del tráfico, realizará el diseño de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta que la superficie a nivel de rodadura, tendrá como periodo de diseño 20 años para pavimentos flexibles y 20 años para pavimentos rígidos,

En cuanto a la metodología de diseño de pavimentos, el Consultor diseñará teniendo en consideración la metodología AASHTO, última versión y el Instituto de Asfalto (superficie asfaltada).

10.2.6 Diseño de Estructura y Obras de Arte

Las Normas Peruanas de Estructuras se aplicarán en el Diseño de estructural de todos los elementos estructurales conformantes al proyecto (sardineles y veredas, etc.), las características del diseño estarán acordes según las Normas de Diseño de Estructuras del MTC, las especificaciones técnicas al detalle incluido el proceso constructivo, control de calidad, mediciones, bases de pago entre otros aspectos.

10.2.7 Señalización y Seguridad Vial

El Diseño de Señalización y Seguridad Vial, sobre el proyecto de diseño vial, determinará las principales características tanto para la señalización horizontal como para la vertical.

La señalización horizontal también se trabajará sobre los planos de diseño vial. Los planos se desarrollarán a una escala conveniente, que permita su clara interpretación, en base a la información entregada por la Entidad. Considerar la señalización informativas, señales preventivas y reglamentarias y otras que el Consultor considere necesarias.

El Consultor proyectará la señalización horizontal y vertical concordante con las Normas de Seguridad Vial y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras vigente.

Respecto a la seguridad vial, se deberá considerar la inclusión de sardineles, postes delineadores, tachas bidireccionales, etc. Según corresponda. En los sectores que representen riesgos o

85


inseguridad vial para los usuarios, se proyectará y diseñará la señalización de acuerdo a la normativa vigente.

EL Consultor propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra en función al cronograma de obra, incluyendo los requerimientos de comunicación, para alertar a los usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

10.2.8 Estudio de Impacto Ambiental:

El Estudio de Impacto ambiental a considerar en la elaboración del Expediente Técnico deberá presentar el siguiente esquema:1. Introducción2. Objetivos3. Marco Legal4. Descripción del Proyecto

a. Descripción del entorno vial actualb. Características del Proyectoc. Instalaciones auxiliares

5. Línea Base Ambientala. Área de influencia directa del proyectob. Línea Base Físicac. Línea Base Biológicad. Línea Base Socio-Económica y Cultural

6. Pasivos Ambientales7. Afectaciones Prediales8. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

a. Método b. Identificación de impactos ambientales potencialesc. Descripción de impactos ambientalesd. Jerarquización de impactos ambientales

9. Lineamientos del Plan de Manejo Ambiental10. Conclusiones y Recomendaciones11. Bibliografía12. Anexos

10.2.9 Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto y Programa de Ejecución:

EL Consultor deberá calcular los metrados, por partidas, para cada actividad considerada en el Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas. Deberá adjuntar los sustentos respectivos; es decir, las planillas de metrados por cada partida, gráficos, croquis, esquemas, etc.

La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados, deberán ser precisos y estar dentro del rango razonable respecto a los metrados reales de obra. Los Metrados se harán tomando en cuenta el

Reglamento de Metrados, es decir, considerando descripción de la partida, alcance del trabajo, procedimiento de ejecución, unidad de medida y forma de medición.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por el Consultor, teniendo en cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción de Caminos. Se deberán elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén comprendidos en las especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su modificación. Las Especificaciones que se elaboren para el control de calidad, deberán incluir los parámetros que se deben cumplir en: granulometría, rango de plasticidad, grado de compactación y otros.

84


Las Especificaciones Técnicas se elaborarán por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, en el mismo orden y con los mismos códigos, incluyendo el control de calidad durante la ejecución y la recepción de la obra. Las especificaciones técnicas serán concordantes con la naturaleza de la obra, procedimientos constructivos y sus respectivos análisis de precios unitarios.

Los análisis de precios unitarios que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra.

El Consultor deberá presentar el calendario valorizado de ejecución de obra, el calendario PERT - CPM y el GANTT, considerando las restricciones que puedan existir para su normal ejecución. Para la programación, se pondrá especial énfasis en la relación adecuada de los diferentes trabajos a ejecutar, y si se va a considerar más de un frente de trabajo.

En el análisis de Gastos Generales considerar Gastos Fijos y Variables, adjuntando los cálculos respectivos.

Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

10.2.10 Interferencias

Los alcances del servicio requerido comprenderán todos los estudios y diseños necesarios para la elaboración de los proyectos al nivel de obras, teniendo en cuenta el estado real de las redes existentes.La solución de las interferencias sanitarias, eléctricas, de comunicaciones y de otros servicios, contemplará la elaboración de un proyecto de reubicación de redes de distribución y conexiones domiciliarias afectadas, probable tendido de tuberías a través del proyecto para las ampliaciones y mejoramiento del sistema de las empresas de servicio y conexiones domiciliarias en la zona de proyecto.El diseño de los proyectos de interferencias se hará en concordancia con las Normas de cada una de las Empresas de Servicios. Al respecto, el Consultor deberá presentar un presupuesto de las interferencias existentes.

Inventario de Interferencias de servicio público Se deberá efectuar un inventario detallado de todas las instalaciones de servicio público ubicadas en el área de influencia del proyecto, de acuerdo al expediente técnico a actualizar que serán entregados por la Entidad; los proyectos de interferencias, serán entregados a las empresas de los servicios públicos para su aprobación. Así también, el Consultor deberá presentar un presupuesto de cada una de las interferencias.

Planos del Proyecto, que son de carácter enunciativo, más no limitativo:

Ubicación- Índice General- Plano de ubicación y localización del proyecto

Trazo y Diseño Vial- Planos de Levantamiento Topográficos.- Planos del Diseño Vial, Planta general, plano perfil Longitudinal, secciones transversales (con

indicación de áreas y volúmenes), plano de detalles. Estructuras y Obras de Arte- Planos de Estructuras Pavimento de concreto- Planos de Estructuras de Obras de Arte- Planos de Estructuras Detalles y otros

Pavimentos- Plano – Planta General- Planos – Planta de las Avenidas y demás calles adyacentes.

85


Señalización- Planos General de señalización horizontal y vertical- Señales informativas y detalle de estructura de soporte.- Estructuras de soporte y marcas en pavimento.- Señalización horizontal y vertical, señales de prevención y reguladoras e informativas

Plan de Desvío.- Plano de desvíos

Interferencias- Plano General- Planos de Interferencias

El Proyectista deberá presentar los planos del proyecto, teniendo en cuenta que las escalas a utilizar: para las plantas 1:500, perfiles, escala horizontal 1:500 y vertical 1:50 y para las secciones escala conveniente, para su presentación el tamaño será en formato A-1, además de los planos de perspectivas.

10.3 INFORME N° 03 – BORRADOR DEL INFORME FINAL, Se presentará a los veinte (20) días calendario a la aprobación del Informe Nº 02 (Avance del Informe Final), y deberá contener la totalidad de lo solicitado en los Términos de Referencia.

El contenido de los presentes Términos de Referencia (TDR) no son limitativos para el Borrador del Informe Final, el cual corresponde al Informe N° 03, estará constituido por los capítulos o volúmenes siguientes, el que se podrá perfeccionar para destacar los resultados del estudio por lo siguiente:

Volumen N° 1: Resumen Ejecutivo

Volumen N° 2: Estudios Básicos de Ingeniería (Expediente Técnico)

Memoria Descriptiva: Con la descripción detallada de ubicación, accesos más importantes. Ficha de Inventario Vial y la relación de todos los defectos de las vías, indicando claramente las progresivas en las que se encuentran, así como las soluciones técnicas adoptadas que han servido para establecer la lista de cantidades;

- Plano general del proyecto y secciones típicas.- Plano Clave.- Estudio de Trazo y Diseño Vial.- Estudio de Tráfico.- Estudio de Suelos y Pavimentos.- Diseño de Estructuras y Obras de Arte- Señalización y Seguridad Vial- Estudio de Impacto Ambiental- Metrados: serán detallados por cada partida específica del Presupuesto Base,

deberán adjuntar los cálculos de metrados sustentados con diagramas, secciones croquis y lista de cantidades.

- Especificaciones Técnicas. - Análisis de Precios Unitarios: bases para el cálculo, análisis de costos unitarios

directos por partidas, análisis de costos indirectos (gastos generales fijos y variables, utilidad).

- Presupuesto Base de Obra;- Calendario de avance de obra valorizado, Programación PERT - CPM, calendario de

desembolsos, - Requerimientos de Mano de Obra, Materiales y Equipos.- Relación de equipo mínimo.- Conclusiones.

84


- Recomendaciones.- Anexos: uso de canteras, accesos, botaderos de excedentes, entre otros.

Volumen N° 3: Planos

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados, permitiendo su fácil manipulación.Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del especialista o Jefe del Proyecto. La relación de planos, sin ser limitativa, será la que se indica en el numeral 10.2.11

Volumen Nº 4: Estudio de Impacto Ambiental

Conteniendo todo lo contemplado en los términos de referencia del Estudio de Evaluación Ambiental:

10.4 INFORME N° 04 – INFORME FINAL, Se presentará a los diez (10) días calendario a la aprobación del Informe Nº 03 (Borrador del Informe Final), el cual deberá contener las consideraciones técnicas volcadas en el citado Informe, así como el levantamiento de las observaciones efectuadas por EMAPE S.A.

Para la presentación del Informe N° 04 (Expediente Técnico), el Consultor deberá contar con la aprobación y conformidad de EMAPE S.A.

XI. INFORMES DEL PROYECTO

Informes. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Borrador del Expediente Técnico, deberán ser consideradas por el Consultor en la presentación del Informe Final.

Los planos originales y las copias deberán ser presentados en tamaño A-1, y deberán estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fácil manipulación.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y del Ingeniero Vial.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; cada Especialista visará en señal de conformidad, los documentos de su especialidad.

En la Memoria Descriptiva, se incluirá una relación de todos los profesionales responsables de cada actividad del proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final será presentado en original y dos copias. Además, el Consultor deberá entregar el o los CD’s con los contenidos totales de los estudios definitivos del Expediente Técnico; en una forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de restituir totalmente los contenidos.

Respecto a los planos de diseño, serán presentados en CD, en archivos de formato AutoCAD, los presupuestos en S10.

El Consultor deberá entregar un panel fotográfico y un video en 3D (4 minutos de video virtual, con un mínimo de 2 minutos 30 segundos de recorrido virtual), que muestre el estado actual de la(s) vía(s) materia de estudio, que permita visualizar los alcances del proyecto y las intervenciones planteadas. El video representará la situación antes y el estado final luego de concluido el proyecto, teniendo en cuanta los puntos a intervenir, para lo cual se recreará el entorno en el que se encuentra el proyecto, esto incluye la adición de volumetría de las edificaciones aledañas, automóviles, buses, personas, plantas, colocación de texturas a los diferentes materiales, logrando así una presentación lo más cercana a la realidad.

XII. RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CONSULTOR

12.1 Experiencia del Consultor

85


El postor deberá incluir en su propuesta técnica la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos mínimos.No se admitirán ofertas que no acrediten fehacientemente el cumplimiento de los requerimientos indicados a continuación.

Requerimientos Técnicos mínimos para el postor• El Consultor deberá estar registrado y vigente en el Registro Nacional de Consultores de Obra

de OSCE.• El Consultor deberá acreditar, mediante copia de contratos, constancias o certificados haber

elaborado cinco (05) Expedientes Técnicos de Infraestructura vial, desarrollados como proyectos a nivel de ejecución de obra en los últimos 10 años.

• El Consultor y los profesionales que intervengan, deberán estar hábiles en sus respectivos colegios profesionales para el inicio de la prestación. Para la presentación de las propuestas podrán acreditarlo mediante el Certificado de Habilidad vigente, o una Declaración Jurada suscrita por el profesional, comprometiéndose a estar hábiles para el inicio de la prestación”

12.2 Recursos Mínimos de Personal Para que los factores referidos al personal propuesto sean evaluables, el Postor deberá presentar obligatoriamente el equipo mínimo indicado líneas abajo. En caso de no proponer a uno o más de los profesionales integrantes del equipo Especialista principal mínimo, la propuesta del postor será eliminada.

Adicionalmente, los profesionales integrantes del equipo especialista principal, para ser objeto de calificación, deberán presentar una Carta Compromiso, comprometiéndose a participar en la Elaboración del Expediente Técnico en caso el postor resulte ganador de la Buena Pro, caso contrario, se considerará como no presentado, procediéndose a eliminar la propuesta del postor.

EQUIPO ESPECIALISTA PRINCIPAL MÍNIMO (Evaluable) • Jefe de Estudio : Ing. Civil• Ing. Especialista en Trazo y Diseño Vial : Ing. Civil y/o Transporte• Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos : Ing. Civil• Ing. Especialista en Tráfico : Ing. Civil y/o Transporte• Ing. Especialista en Señalización y Seguridad Vial : Ing. Civil y/o Transporte• Ing. Especialista en Costos, Presupuestos y Programación : Ing. Civil

EQUIPO ESPECIALISTA COMPLEMENTARIO• Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas34: : Ing. Electricista o Mecánico

Electricista • Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias : Ing. Sanitario

La Evaluación de los profesionales para la elaboración del Expediente Técnico, debe ser concordante con la Estructura del Presupuesto Referencial, en el cual se indicará también el tiempo de participación de dicho personal como fracción del tiempo de duración del servicio.

Según sea el caso, se evaluará la experiencia en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos, para proyectos de intercambios viales, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de vías urbanas y carreteras en general, de acuerdo a lo siguiente:

Jefe de EstudioDebe ser un Ingeniero Civil, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 24 meses como Jefe de Estudios y/o Jefe de Proyecto en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 100% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Trazo y Diseño Vial34 Pronunciamiento N° 570-2013/DSU

84


Debe ser un Ing. Civil o Ing. de Transporte, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Trazo y Diseño Vial en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 25% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en TráficoDebe ser un Ing. Civil o Ing. de Transporte, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Tráfico en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 12.5% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Suelos y PavimentosDebe ser un Ing. Civil, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Suelos y Pavimentos en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 25% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Señalización y Seguridad VialDebe ser un Ing. Civil y/o Transporte35, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Señalización y Seguridad Vial en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 12.5% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Costos, Presupuesto y ProgramaciónDebe ser un Ing. Civil, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Costos, Presupuesto y Programación en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 30% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Instalaciones EléctricasDebe ser un Ing. Electricista o Mecánico Electricista36, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 12.5% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias Debe ser un Ing. Sanitario, colegiado, debidamente habilitado para ejercer su profesión. Debe haber participado por un mínimo de 12 meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de vías urbanas y/o carreteras en general. Este especialista tiene un porcentaje de intervención de 12.5% respecto al total de días necesarios para la elaboración del proyecto de inversión.

XIII. PLAZOS

35 Absolución de Observaciones N° 03El Ing. Especialista en Señalización y Diseño Vial, deberá ser Ingeniero Civil y/o Transporte.36 Pronunciamiento N° 570-2013/DSU

85


13.1 El Plazo de elaboración del Expediente Técnico tendrá una duración de sesenta (60) días calendario.

13.2 El plazo de la revisión de los informes 01, 02 y 03, por parte de EMAPE S.A. será de diez (10) días calendario por cada uno.

13.3 El plazo para la subsanación de observaciones será de siete (07) días calendario. 13.4 El plazo de revisión por parte de EMAPE, no formará parte del plazo del servicio.

XIV. RECURSOS HUMANOS

14.1 En la prestación de los servicios para la elaboración del Estudio, el Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica. Si, por motivos de fuerza mayor, se viera en la necesidad de cambiar a alguno de los Especialistas, el Consultor deberá proponer a EMAPE S.A. con diez (10) día útiles de anticipación, el cambio del personal, a fin de obtener la aprobación del mismo, pudiendo ser rechazado por la Entidad. El nuevo personal propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

14.2 En caso el Consultor hiciera cambios de personal, este se hará acreedor de una penalidad de 3/100 del monto total del contrato del Estudio por cada profesional cambiado.

14.3 La conformidad de recepción de la prestación por parte de La Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del Consultor por vicios ocultos es de tres (03) años.

XV. PENALIDADES

Las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVI. FORMA DE PAGO

El calendario de pagos se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

40% del monto total del contrato: a la conformidad del Informe Nº 02: Avance del Informe Final

40% del monto total del contrato: a la aprobación del Informe Nº 03: Borrador del Informe Final

20% del monto total del contrato: a la aprobación del Informe Nº 04: Informe Final (Elaboración del Expediente Técnico), según EMAPE.

XVII. CONFORMIDAD DE SERVICIO

El Consultor presentará todos los informes y las observaciones subsanadas directamente al Supervisor. Para efecto del cómputo de plazos, se considerará la fecha de entrega al Supervisor. Asimismo, la Supervisión presentará las observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al Consultor.

La subsanación de las observaciones que se formulen y la revisión de ésta por el Supervisor no conllevan por motivo alguno, modificación del plazo total para la presentación del informe final. Sin perjuicio de aplicar con cargo al pago mensual la penalidad a que se refiere el Artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF el 06 de agosto del 2012; para dar la conformidad, se deberá verificar que el servicio se haya prestado en forma efectiva, es decir, que durante el mes correspondiente al pago, no se haya(n) formulado observación(es) sobre la disponibilidad y oportunidad del Proveedor para prestar el servicio ante el requerimiento de la Gerencia usuaria.

84


A la culminación del Estudio, la Gerencia de Estudios y Proyectos emitirá su aprobación.

XVIII. ADELANTOS

EMAPE S.A. podrá entregar hasta el 20% del monto total del Contrato como adelanto, para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto sobre el monto original correspondiente37, previa presentación de la Carta Fianza por el Consultor, dentro de los siete (08) días posteriores a la firma del contrato, el que será descontado proporcionalmente en cada valorización, hasta su total cancelación.

La Carta Fianza debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

XIX. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES.

a. El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico.

b. Es obligación del Consultor efectuar el levantamiento de observaciones que EMAPE S.A. realice a los informes y no mantener en informes subsiguientes observaciones ya comunicadas en levantamientos anteriores.

c. La revisión de los documentos y planos por parte de EMAPE S.A., durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

d. Los Certificados de trabajo emitidos por la firma Consultora a los ingenieros Asistentes, Ingenieros Especialista y Jefe de Proyecto que participaron en el Estudio, serán refrendados por EMAPE S.A., a fin de quedar registrados en la base de datos de la Entidad.

e. El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en los presentes términos de referencia conllevará a la aplicación de las multas señaladas en las Bases del Concurso y/o en el contrato respectivo.

h. Para iniciar la evaluación de todos los informes y absoluciones de observaciones a presentar, los Especialistas y el Jefe del Estudio o del Proyecto propuestos en la oferta técnica del Consultor y aceptadas por EMAPE S.A, firmarán en todas las páginas de los informes, absolución de observaciones y/o Planos, que correspondan a su responsabilidad, y el Jefe del Proyecto firmará todas las páginas de dicha documentación presentada. De no cumplirse con el presente requisito, EMAPE S.A. dará por no recibido el Informe, absolución de observaciones y/o planos, haciéndose el Consultor merecedor de las correspondientes penalidades que dicho retraso genere.

i. Para el caso de observaciones a los Informes Parciales, el Consultor presentará el correspondiente Informe de levantamiento de observaciones, adecuando los aspectos planteados por EMAPE S.A. en el cual incluirá las correcciones y/o modificaciones necesarias.

j. La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio, se constituirá en propiedad de EMAPE S.A. y no podrá ser utilizada para fines distintos al Estudio, sin consentimiento escrito de la Entidad.


85


ENTIDAD : EMAPEDEPARTAMENTO : LIMA PROVINCIA: LIMAPLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS CALENDARIOFECHA : Abr-13

Costo Monto Unitario Parcial

(S/.) (S/.)01.00 RECURSOS HUMANOS 31,350.00

01.01 Personal Profesional 24,450.0001.01.01 Jefe de Estudio h-mes 1 2.00 6,000.00 12,000.0001.01.02 Ing. Especialista en Trazo y Diseño Vial h-mes 1 0.50 5,000.00 2,500.0001.01.04 Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos h-mes 1 0.50 5,000.00 2,500.0001.01.05 Ing. Especialista en Tráfico h-mes 1 0.25 5,000.00 1,250.0001.01.06 Ing. Especialista en Señalización y Seguridad Vial h-mes 1 0.25 5,000.00 1,250.0001.01.07 Ing. Especialista en Costos, Presupuestos y Programación h-mes 1 0.60 4,500.00 2,700.0001.01.08 Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas h-mes 1 0.25 4,500.00 1,125.0001.01.09 Ing. Especialista en instalaciones Sanitarias h-mes 1 0.25 4,500.00 1,125.00

01.02 Personal de Apoyo 6,900.0001.02.01 Dibujantes h-mes 3 1.00 1,500.00 4,500.0001.02.02 Técnico administrativo h-mes 1 1.00 1,200.00 1,200.0001.02.03 Personal de Seguridad de Campo h-mes 1 1.00 1,200.00 1,200.00

01.03 Bienes y Servicios 25,500.0001.03.01 Levantamiento topográfico a detalle glb 1 7,000.00 7,000.0001.03.02 Ensayos y pruebas de pavimento glb 1 7,000.00 7,000.0001.03.03 Estudio de suelos glb 1 6,500.00 6,500.0001.03.04 Estudio de Impacto Ambiental glb 1 5,000.00 5,000.00

COSTO DIRECTO 56,850.00GASTOS GENERALES 10% x (CD) 5,685.00UTILIDAD 10% x (CD) 5,685.00TOTAL PARCIAL 68,220.00IGV 18% 12,279.60VALOR REFERENCIAL 80,499.60

Son: Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 60/100 Nuevos Soles, incluído IGV.

PRESUPUESTO REFERENCIAL

SERVICIO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. JAVIER PRADO, DISTRITOS ATE Y LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA

Item Descripción UND Cantidad

Período (mes)

Monto Total (S/.)

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y

84


llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN38

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (De 15 Hasta 20 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra en general a todo tipo de obra.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [05] veces el valor referencial:

[20] puntos

M >= [04] veces el valor referencial y < [05]veces el valor referencial:

[16]puntos


[12]puntos


[08]puntos


[04]puntos

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (De 30 Hasta 35 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= [01] vez el valor referencial:

85


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra similar39 a la “Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas). Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

[30] puntos

M >= [0.75] veces el valor referencial y < [01 vez el valor referencial: [20]puntos

M >= [0.50] veces el valor referencial y < [0.75] veces el valor referencial: [10] puntos40

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (De 30 Hasta 35 puntos)

C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA

Jefe de Estudio

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Total: 08 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

39 Absolución de Consultas N° 0740 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo,

podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

84



Jefe de EstudioSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Jefe de Estudios y/o Jefe de Proyectos en prestaciones similares

Especialista en Estudio de TráficoSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Estudio de Tráfico en prestaciones similares

Se entenderá como prestaciones similares:i) La Elaboración de Estudios Definitivos; o,ii) La Elaboración de Expedientes Técnicos.

Ambas consultorías deben referirse a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL, con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento, u otra que denote el desarrollo de estudios similares a los requeridos.

Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Residente de ObraSe evaluará en función al tiempo de experiencia como residente de obra y/o supervisor y/o inspector en obras similares.

Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y PresupuestosSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos en obras de Infraestructura vial.

Ingeniero Especialista en Suelos y PavimentosSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Suelos y Pavimentos de Infraestructura vial.

Ingeniero Responsable en Control de CalidadSe evaluará en función al tiempo de experiencia en control de calidad en obras similares.

Especialista de Seguridad y SaludSe evaluará en función al tiempo de experiencia en Seguridad y Salud en obras similares.

Se entenderá como prestaciones similares:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos

Experiencia >= [24] meses y <[36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

Total: 20 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos


[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

85



Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas).Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.C.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Total: 07 Puntos

CriterioSe evaluará en función de la capacitación del personal propuesto en lo siguiente:

Jefe de Estudio- Especialización en Administración de Obras públicas y

seguridad de obras civiles.- Maestría o Post grado en Planeamiento Urbanismo

Especialista en Tráfico- Maestría en Ingeniería de Transporte.

Residente de Obra:- Postgrado o Estudios concluidos de Maestría en

Transportes.- Residente en Obras Públicas (como mínimo 15 horas

lectivas)- Ley de Contrataciones del Estado (como mínimo 20 horas

lectivas)- Administración de Contratos de Obra (como mínimo 10

horas lectivas).

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de diploma, constancias o certificados

Se otorgará un (1) punto por cada capacitación acreditada.

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntosCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación41:

PCP= PF x CBC NC

Dónde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones

41 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

84



1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

42 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

85


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA, que celebra de una parte Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100063337, con domicilio legal en Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0006-2013-EMAPE/CE para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto Contratación de Ejecución de Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.43

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 44 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,

43 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

44 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

84


se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 45

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 46

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora47 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

45 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

46 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

47 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

85


De fiel cumplimiento del contrato48: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias49: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO50

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]51 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]52, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos53 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el

48 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

49 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

50 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

51 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

52 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

53 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo

84


comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 54. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].55

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS56

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]57.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos58 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

54 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

55 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

56 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

57 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

58 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

85


En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),

84


y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 59 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente

59 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

85


contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

84


FORMATOS Y ANEXOS

85


FORMATO N° 160

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0006-2013-EMAPE/CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2013-EMAPE/CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.61

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

60 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

61 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

84


FORMATO Nº 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0006-2013-EMAPE/CE

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y

LA MOLINA, LIMA”

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante legal de la empresa ________________________________________________, declaro que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima,…………………..………

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

85


FORMATO N° 3

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES


Marcar lo que corresponda: CONSULTA OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, -------------------------------------

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

84


FORMATO Nº 4

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

Gastos Fijos Gastos Variables

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

NOTA: Se deberá presentar presupuesto detallado.

El presupuesto detallado de obra señalado en el Formato Nº 6, forma parte de la propuesta y será presentado como parte del sobre N° 02 - Propuesta Económica.

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

85


FORMATO Nº 5

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

SeñorSub Gerente de Logística de EMAPEPresente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

84


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

85


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

84


ANEXO N° 02-a

REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta la documentación que acredita los Requerimientos Técnicos Mínimos:

- REQUISITOS DEL POSTOR:

Adjunto copias simples de: i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad, o ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no declaraciones juradas) de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue concluida.Según lo siguiente:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE

PERIODO MONTO CONTRACTUAL *

INICIO TÉRMINO S/. % Part.

(*) Notas:- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones

debe considerar el monto final, y sustentar las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban o Resolución de Liquidación.

- Se debe sustentar el % de participación en caso presente servicios ejecutados en Consorcio.

- Dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra., en las que se señale el plazo de ejecución y el monto de contratación.

Lima,………………………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


85


ANEXO N° 02-b

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta al siguiente personal (El postor adjuntara copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias que acrediten el tiempo de experiencia del personal propuesto):

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO( mes – año )

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODOInicio - Termin

oDuració

nNº

Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le

deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.



84


ANEXO N° 02-d

DECLARACIÓN JURADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA


De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que dispongo de la maquinaria y equipos para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, lo cuales son los que detallo a continuación:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)



(*) NOTA: Detallar si el equipo propuesto es propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

85


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

84


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0006-2013-EMAPE/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

85


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV JAVIER PRADO, DISTRITOS DE ATE Y LA MOLINA, LIMA en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


84


ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


89

89


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA62 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA63MONTO FACTURADO

ACUMULADO64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

62 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

63 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

64 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

88

88



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


89

89


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA65 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA66MONTO FACTURADO

ACUMULADO67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

65 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

66 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

67 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

88

88



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


89


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra68, mi propuesta económica es la siguiente:

A BTotal Oferta EconómicaOferta Económica del Estudio

DefinitivoOferta Económica de la

ObraCosto Directo Costo Directos

A + BGastos Generales Gastos GeneralesUtilidad UtilidadSub Total Sub TotalIGV IGVTotal A Total B

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

68 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...