Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

download Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

of 43

Transcript of Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    1/43

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    2/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 2 de 43

    BASES ADMINISTRATIVAS

    PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

    OBRA : SUMINISTRO  Y MONTAJE DE CIERROS PERIMETRALESPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN L3/L6 DE METRO S.A.

    INDICE

    Art. N° Pág. Nº

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN .......................................................4 

    1.  Identificación del Mandante y de las Obras......................................................................................... 4 2.

     Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos .................................................................... 4

     

    4.  Requisitos para Optar a la Licitación ................................................................................................... 6 5.  Capacidad Económica Disponible ......................................................................................................... 7 6.  Tipo de Contrato .................................................................................................................................... 8 7.  Costos De La Licitación ......................................................................................................................... 8 8.  Información que entregará Metro S.A. ................................................................................................ 8 9.  Antecedentes que Rigen la Licitación ................................................................................................... 8 10.  Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta ....................................................................................... 9 11.  Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitación ......................................................... 9 12.  Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitación ................................................... 10 13.  Moneda en que se expresarán las Propuestas .................................................................................... 10 14.  Forma de Presentación de la Propuesta ............................................................................................. 10 

    15. 

    Recepción de las Propuestas ................................................................................................................ 13 

    16.  Evaluación y Comparación de las Propuestas ................................................................................... 14 17.  Periodo de Validez de la Oferta .......................................................................................................... 15 18.  Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta ................................................ 15 

    B.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ................................................. 16 

    19.  Notificación de Adjudicación .............................................................................................................. 16 20.  Firma del Contrato............................................................................................................................... 16 21.  Tipo de Contrato y Precio ................................................................................................................... 16 22.  Anticipo ................................................................................................................................................. 17 23.  Forma de Pago ...................................................................................................................................... 17 24.  Reajustes ............................................................................................................................................... 19 25.  Modificaciones de Obras ..................................................................................................................... 19 

    26. 

    Multas .................................................................................................................................................... 21 27.  Plazo de Construcción .......................................................................................................................... 23 

    28.  Instalación de Faenas ........................................................................................................................... 24 29.  Medidas de Seguridad .......................................................................................................................... 24 30.  Responsabilidad del Contratista ......................................................................................................... 25 31.  Dirección de los Trabajos por el Contratista ..................................................................................... 25 32.  Inspección Técnica de las Obras ......................................................................................................... 26 33.  Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo ................................................................................... 28 34.  Seguros .................................................................................................................................................. 28 

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    3/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 3 de 43

    35.  Garantías ............................................................................................................................................... 30 36.  Término Anticipado del Contrato ....................................................................................................... 32 37.  Normas y Reglamentación ................................................................................................................... 36 38.  Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales ........................................................................ 36 39.  Control del Cumplimiento de Obras................................................................................................... 39 40.  Recepción Provisoria de las Obras ..................................................................................................... 39 

    41. 

    Informe de Modificación de Trabajos ................................................................................................ 40 

    42.  Recepción Final de las Obras y Liquidación del Contrato ............................................................... 40 43.  Arbitrajes .............................................................................................................................................. 41 44.  Domicilio ............................................................................................................................................... 41 45.  Anexos ................................................................................................................................................... 41  ANEXO N° 1 .....................................................................................................¡Error! Marcador no definido. 

    F O R M U L A R I O A ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. F O R M U L A R I O B ...........................................................................¡Error! Marcador no definido. F O R M U L A R I O D ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. F O R M U L A R I O E............................................................................¡Error! Marcador no definido. F O R M U L A R I O H ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. F O R M U L A R I O I .............................................................................¡Error! Marcador no definido. 

     ANEXO N° 2 .....................................................................................................¡Error! Marcador no definido.  ANEXO N° 3 .....................................................................................................¡Error! Marcador no definido.  ANEXO N° 4 .....................................................................................................¡Error! Marcador no definido. 

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    4/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 4 de 43

    A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN

    1.  Identificación del Mandante y de las Obras

    1.1.  Identificación del Mandante

    El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la empresa “METRO S.A.”, através de la “Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas”  dependiente de la“Gerencia Desarrollo de Proyectos”, con domicilio en calle Miraflores N° 222 Piso9°, Santiago.

    El Jefe de Proyecto y coordinador de la licitación es la Sra. Isabel Medina Contreras.

    Teléfono : (02) 937 31 09E-mail : [email protected]

    1.2.  Identificación de las Obras

    Las presentes Bases Administrativas se refieren a la Licitación Pública y posteriorcontratación de las obras denominadas “Suministro y Montaje de Cierros PerimetralesProyecto de Construcción L3/L6 Metro S.A.”, la cual forma parte de los proyectos dela Red del Metro de Santiago.

    El proyecto consiste en realizar las obras de fabricación e instalación de cierres perimetrales de Instalación de Faenas correspondientes a piques de Líneas 3 y 6 deMetro de Santiago, esto de acuerdo a lo mostrado en los planos de implantación de lasinstalaciones de faenas.

    Específicamente, las obras corresponden a la construcción y montaje de tramos decierros perimetrales donde se emplazarán las respectivas instalaciones de faenasincluyendo todos los elementos de montaje y soporte para su buen funcionamiento,así como portones de abatir, puertas acceso, y paneles de cierros perimetrales.

    2.  Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos

    2.1.  Generalidades

    METRO S.A. señala que las obras correspondientes a este contrato se debendesarrollar privilegiando los siguientes objetivos:

    i)  El horario de los trabajos será el considerado en jornada diurna, El respeto a losvecinos del sector y en general a la comunidad.

    El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a lograr dichosobjetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las presentesBases Administrativas y otros documentos del proyecto, correspondientes aobligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

    Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    5/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 5 de 43

    fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en eldesarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes:

    -  El sector involucrado en las obras deberá encontrarse permanentemente limpiolibre de escombros y excedentes que impidan el desplazamiento fluido de los peatones y vehículos en el sector.

    -  El Contratista deberá mantener en perfectas condiciones la señalización, tanto para peatones como para vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos decirculación.

    -  El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en relación con elcumplimiento del horario de trabajo autorizado, las emisiones de ruidos, polvo ygases, el tránsito de camiones y maquinarias, y el transporte de excedentes a botaderos autorizados, entre otros.

    -  Mantener a un profesional a cargo de las faenas.

    2.2.  Coordinación con Contratos Paralelos

    METRO S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo delcontrato adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área delas obras.

    El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajosde estos otros contratistas o de METRO S.A., y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía conlos otros contratistas que ejecuten trabajos para METRO S.A. y con los trabajadores yotras personas empleadas por METRO S.A.

    El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de

    otros contratistas. METRO S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se hayan producido por falta de coordinación.

    Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con sucoordinación serán sometidos a la consideración de la I.T.O. que designe Metro S.A.,que los resolverá. En caso de discrepancia con dicha resolución, los contratistasdeberá dirigirse a la Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas de acuerdo a lomencionado en el articulo Nº1.

    Si cualquier parte de las obras del presente contrato adjudicado depende de otroscontratistas para su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratistadeberá informar por escrito a la I.T.O., oportunamente y tan pronto como sea posible,

    de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los otros contratistas, o decualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de las obras.Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos atribuibles a esas causas.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    6/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 6 de 43

    2.3.  Plazos

    Las obras objeto de la presente licitación se desarrollarán en un plazo máximo de 4meses, a contar del día siguiente de la fecha de la carta de adjudicación, dicho plazoestá compuesto por varias Ordenes de Trabajo.

    Los plazos de ejecución de cada Orden de Trabajo, dependiendo de la complejidad ycantidad de obra involucrada, serán de 20 corridos para la instalación del Cierros yPortones.

    3.  Cronograma de Licitación

    Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación, son las siguientes:

    - Entrega de Antecedentes Desde el : 02.09.2013 de 09:00 a 17:00 hrs.

    Hasta el : 06.09.2013 de 09:00 a 17:00 hrs.

    - Reunión Informativa y Visita a Terreno (Obligatorias) : 10.09.2013 a las 10:00 hrs.

    - Recepción de Consultas : 16.09.2013 Hasta las 12:00 hrs.

    - Respuesta a Consultas : 25.09.2013 Hasta las 17:00 hrs.

    - Fecha Única de Entrega Formulario D, Of. Económica

    Y recepción de Boleta de Garantía Seriedad Oferta. : 02.10.2013 de 09:00 a 17:00 hrs.

    - Recepción de Ofertas y apertura documentos Anexos : 04.10.2013 a las 16:00 hrs.

    - Apertura de la Oferta Económica : 11.10.2013 a las 16:00 hrs.

    - Adjudicación Estimada del Contrato : 18.10.2013

    - Inicio Estimado de los Trabajos : Octubre 2013

    Todos los antecedentes relativos al proceso de licitación, serán entregados en laSecretaría de la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, calle Miraflores N° 222Piso 9°, Santiago.

    La Reunión Informativa, se realizará en terreno, específicamente en Instalación deFaena definida e informada en su oportunidad por la Subgerencia de ContratosCiviles y Sistemas.

    4. 

    Requisitos para Optar a la Licitación

    El Contrato se licitará mediante el sistema de Licitación Pública y podrán participarlas empresas que cumplan los siguientes requisitos:

    a)  Haber adquirido los documentos válidos para el estudio de la Propuesta, los queestarán  a disposición de los Proponentes en las Oficinas de la Subgerencia deContratos Civiles y Sistemas, en la fecha señalada en el Cronograma de Licitación quese entrega en el Art. Nº 3 de las presentes Bases Administrativas. 

    El valor de los antecedentes proporcionados para el estudio de la Propuesta seráde $50.000 (cincuenta mil pesos), más I.V.A..

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    7/43

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    8/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 8 de 43

    6.  Tipo de Contrato

    El Contrato será a Serie de Precios Unitarios, y deberá indicar en los Análisis dePrecios Unitarios los Gastos Generales y Utilidades, los que serán un porcentaje delcosto directo, todo en Unidades de Fomento. En su valor se entiende estánconsultados la totalidad de los gastos, incluido impuestos, que demanden los trabajos.

    7.  Costos De La Licitación

    Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Contratistas para la preparación y presentación de sus propuestas serán de su exclusiva cuenta y cargo.

    8.  Información que entregará Metro S.A.

    La Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas, entregará la siguiente información:

    8.1.  Las presentes Bases Administrativas y sus Anexos.

    8.2.  Especificaciones Técnica (Planos) y dirección de emplazamiento del Proyecto.

    8.3.  Eventuales Aclaraciones de los Antecedentes de Licitación y Respuesta aConsultas, a que se refieren los Art. Nº N° 11 de las presentes Bases.

    8.4.  Itemizado para la confección del Presupuesto.

    8.5.  Formulario D “Oferta Económica”, firmado por el Subgerente de ContratosCiviles, y Sistemas.

    9.  Antecedentes que Rigen la Licitación

    La Licitación y el Contrato a que se refieren las presentes bases administrativas seregirán pos los siguientes documentos:

    9.1.  El contrato y los documentos que lo integran.

    i)  Las eventuales Aclaraciones a la Licitación, a que se refiere el Art. Nº 12 delas presentes Bases.

    ii)  Las Presentes Bases Administrativas.

    iii)  Los Planos del proyecto, que incluyen especificaciones técnicas.

    iv)  Carta de Adjudicación de la Licitación, enviada por Metro S.A. al proponenteadjudicado.

    v)  Antecedentes entregados por el contratista, a que se refiere el artículo Nº14 dela presentes Bases.

    9.2.  La Oferta del Contratista.

    Los anteriores antecedentes prevalecerán entre sí en el mismo orden en que fueronmencionados, sin perjuicio del cumplimiento por parte del Contratista, de la

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    9/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 9 de 43

    Legislación Chilena, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, NormasChilenas (INN), Disposiciones Legales y Reglamentarias que atañen a los ServiciosPúblicos involucrados y otros antecedentes y documentos citados en las presentesBases Administrativas, así como en las Especificaciones Técnicas, Planos y Proyectoen General.

    Adicionalmente, con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicación odetalle que aparezca indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas,Planos o Especificaciones, y no en todas, se considerará válida y obligatoria para elContratista.

    Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución delos trabajos y reglas de la técnica.

    10. 

    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta

    El Proponente deberá entregar en el sobre “Documentos Anexos” de su Oferta, una

    Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable,sin intereses, a sola presentación, extendida a nombre de la Empresa de Transporte dePasajeros Metro S.A.

    La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramentela oferta que garantiza. Esta debe señalar: “Seriedad de Oferta en LicitaciónSuministro y Montaje de Cierros Perimetrales Proyecto de Construcción L3/L6de Metro S.A.”.

    El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de 100 (Cien)Unidades de Fomento, y tendrá un plazo de vigencia de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de la Oferta, establecida en el Cronograma de

    Licitación.La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta a los proponentes unavez firmado el Contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste últimole será devuelta una vez firmado el Contrato y constituida y aceptada por Metro S.A.la garantía de Fiel Cumplimiento que se señala en el Art. Nº 36 de las presentes BasesAdministrativas.

    11.  Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitación

    Los Contratistas podrán formular consultas por escrito, sobre los Documentos deLicitación, dirigidas al Sr. Subgerente de Contratos Civiles y Sistemas del Metro de

    Santiago. Estas se recibirán en la Secretaría de la Subgerencia de Contratos Civiles ySistemas, calle Miraflores N° 222 Piso 9°, Santiago, hasta la fecha y hora señalada enel Cronograma de Licitación que se entrega en las presentes Bases Administrativas.Adicionalmente las consultas deberán ser enviadas por correo electrónico al Jefe deProyecto establecido en el Art. N° 1 de las presentes Bases Administrativas.

    Las Consultas efectuadas por los Contratistas se responderán por escrito, en undocumento denominado “Serie de Preguntas y Respuestas”, incluyendo aquellas otras

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    10/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 10 de 43

    referencias que Metro S.A. estime convenientes. Dicho documento estará adisposición de los Contratistas en las oficinas de la Subgerencia de Contratos Civilesy Sistemas, a partir de la fecha y hora señalada en el Cronograma de Licitación que seentrega en las presentes Bases Administrativas.

    12. 

    Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la LicitaciónMETRO S.A. podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venzael plazo para la presentación de las propuestas, emitir las Aclaraciones y/oModificaciones a los Documentos de la Licitación que estime convenientes.

    Todos los participantes en la licitación serán notificados oportunamente por escrito delas Aclaraciones y/o Modificaciones, las que serán obligatorias para ellos.

    13.  Moneda en que se expresarán las Propuestas

    Las Propuestas se presentarán expresadas en Unidades de Fomento (U.F.), con dos

    decimales, aproximando las cinco milésimas a la centésima superior.

    14. 

    Forma de Presentación de la Propuesta

    Las Propuestas serán presentadas en el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas,en dos sobres cerrados, firmados y caratulados “Documentos Anexos” y “PropuestaEconómica” respectivamente, indicando en su exterior el nombre de la Propuesta y elnombre y domicilio del Proponente. Tanto los Documentos Anexos como laPropuesta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares impresos, uno caratuladocomo original y otro ejemplar como copia. La copia deberá ser idéntica al original,tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias

    entre el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado comooriginal. Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD)con una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF ynativos. En un CD se incluirán los documentos correspondientes a los DocumentosAnexos; y en otro CD diferente, los antecedentes de la Propuesta Económica. CadaCD se incorporará al paquete respectivo (Documentos Anexos o PropuestaEconómica, según corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y losdocumentos entregados en CD, será válido el documento caratulado como original.

    Las ofertas deberán tener una vigencia de 90 días

    Sobre “Documentos Anexos”

    En el sobre “Documentos Anexos” el Proponente deberá presentar en original y 1(una) copia, más respaldo electrónico en CD, los siguientes antecedentes:

    a)  Copia de Boleta de Garantía por la Seriedad de la Oferta (no se debe incluir enCD).

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    11/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 11 de 43

     b)  Identificación de la empresa y su representante ante Metro S.A. (Anexo N°1,FORMULARIO A). En este formulario se dará la identificación clara y precisadel Proponente y de todos sus integrantes en caso de constituir un consorcio,incluyendo razón social y dirección comercial.

    c)  Declaracionesc.1) Declaración de conocimiento y aceptación de bases y antecedentes anexos.FORMULARIO H.

    Para efectos de cumplir con esta declaración, la Subgerencia de Contratos Civilesy Sistemas pondrá a disposición para consulta de los Proponentes, todos losantecedentes técnicos relativos a la obra, que mantiene en su Archivo Técnico.

    c.2) Declaración de vínculo, FORMULARIO I

    d)  Listado de las principales obras civiles y de edificación realizadas por el

    Proponente durante los últimos 5 (cinco) años, indicando el monto actualizado enUnidades de Fomento (U.F.), plazo y fecha de término de los trabajos ejecutadoso en ejecución. (Anexo N° 1, FORMULARIO B).

    Adicionalmente al FORMULARIO B, los Proponentes deberán acreditar elcumplimiento de los requisitos de experiencia exigida en el Art. N° 4 de las presentes Bases Administrativas, mediante documentos que certifiquen dichaexperiencia. Estos antecedentes se incluirán en el sobre “Documentos Anexos” acontinuación del FORMULARIO B.

    Las Empresas que hayan ejecutado obras para Metro S.A., y/o se encuentrendesarrollando trabajos en la actualidad, se calificará su desempeño en dichos

    contratos. Aspecto que se evaluará en términos de cumplimiento de plazoscontractuales, costo, calidad, seguridad y relaciones con Metro S.A.

    e)  Antecedentes Financieros.Documento que indique la Capacidad Económica Disponible y describa el procedimiento utilizado para calcularla, la que deberá ajustarse a las exigenciasestablecidas en el Art. N° 5 de las presentes Bases Administrativas.

    Los Proponentes deberán entregar balances y estados de resultados al 31 deDiciembre del 2012.

    Las empresas que sean Sociedades Anónimas Abiertas, deberán entregar Balances

    y Estados de Resultados, auditados con sus respectivas notas y dictamen deAuditores Externos inscritos en el Registro de la Superintendencia de Valores ySeguros, y preparados conforme a principios contables generalmente aceptados por el Colegio de Contadores de Chile A.G.

    Para las empresas que no sean Sociedades Anónimas Abiertas, no es necesarioque los Estados Financieros sean auditados por Auditores Externos, por lo quedeberán entregar Balances y Estados de Resultados, al menos firmados por el

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    12/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 12 de 43

    contador general y el representante legal de la empresa proponente.

    Además, se deben adjuntar los siguientes documentos que complementan losEstados Financieros al 31 de Diciembre del 2012:

    - Detalle de Cuentas por Cobrar.

    - Detalle de las Cuentas Existencias.- Detalle de las Cuentas por Pagar (Proveedores), por contrato, detallando

    nombre del proveedor, monto adeudado y fecha de vencimiento.

    - Detalle de las Cuentas por Cobrar y por Pagar, con empresas relacionadas.

    - Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras Instituciones, informandoinstitución Acreedora, monto, plazo y garantías.

    - Listado detallado de Boletas de Garantías y Pólizas, entregadas para lacaución de los contratos de la empresa. Este listado deberá contener montode la boleta, nombre del Contrato que cauciona, concepto que cauciona,

     banco que otorga la boleta y fecha de vencimiento.- Listado detallado de las obras en ejecución de la empresa, donde se indique

    la siguiente información:

     Nombre y Ubicación de la Obra.

    Mandante.

    Fechas de inicio y término.

    Monto del Contrato.

    Avance físico.

    Saldo financiero por ejecutar.Participación de la empresa en la Obra.

    - Certificado de deudas con el Sistema Financiero emitido por laSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con una antigüedadno mayor a 30 días.

    - Detallar y comentar las fuentes de financiamiento (Capital de trabajo propio,líneas de crédito bancario, crédito proveedores, factoring, etc.) que seutilizarán para ejecutar las obras del Contrato.

    f) 

    Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior alde presentación de la Propuesta, que incluya los Indicadores de Gestión enPrevención de Riesgos de los últimos dos años, emitidos por el OrganismoAdministrador de la Ley Nº 16.744, en que se indique: Número de Accidentes,Días Perdidos, Dotación Promedio, Accidentes Fatales, Pensionados,Indemnizados, Tasa de Siniestralidad, Tasa de Accidentabilidad, Tasa deFrecuencia y Tasa de Gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de obrasciviles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    13/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 13 de 43

    Sobre “Propuesta Económica”

    En el sobre “Propuesta Económica” el Proponente deberá presentar en original y 1(una) copia más respaldo electrónico en CD, los siguientes antecedentes:

    g)  Formulario “Oferta Económica”, el que será entregado en la fecha y hora señaladaen el Cronograma de Licitación que se incluye en las presentes BasesAdministrativas, y cuyo modelo se adjunta a estas Bases (Anexo N° 1,FORMULARIO D). No se aceptarán ofertas en Formularios distintos al entregado por Metro S.A. a cada Proponente.

    h)  Presupuesto Referencial del Contrato, expresado en Unidades de Fomento (UF) elque se confeccionará en el FORMULARIO E “Presupuesto Referencial”, que seentrega en las presentes Bases Administrativas (Anexo N°1). El proponentecotizará y presentará en dicho formulario los precios unitarios y valor total de las partidas incluidas en él. el proponente cotizará y presentará el porcentaje deGastos Generales y el porcentaje de Utilidades e Imprevistos, los que se aplicaransobre el costo directo. El Proponente no podrá omitir ninguna de las partidasincluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras.

    Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidadesde Fomento, en valores redondeados a la milésima, aproximando los 5 diezmilésimosa la milésima superior.

    En caso de existir errores aritméticos o incoherencias entre los valores presentados através de los distintos formularios de precios, prevalecerán los valores indicados en elFormulario D "Oferta Económica".

    15.  Recepción de las Propuestas

    La Recepción y Apertura de las Propuestas, se verificará en un sólo Acto, en la fechay hora señalada en el Cronograma de la Licitación que se entrega en las presentesBases Administrativas, en la sala de Reuniones de la Subgerencia de ContratosCiviles y Sistemas. No se aceptará entrega de propuestas después de la hora indicada para la recepción y apertura de ofertas.

    15.1 Apertura del sobre “Documentos Anexos”

    Primero se procederá a abrir el sobre “Documentos Anexos” de todos los proponentes, verificando en dicho acto, si éste contiene todos los documentos de lalista que se indica en el Art. Nº 14 de las presentes Bases Administrativas.

    Para los documentos solicitados en dicho artículo, será verificada sólo su presentación, y su análisis detallado será realizado durante el proceso de evaluaciónde las propuestas. La no presentación de cualquiera de estos antecedentes, facultará aMetro S.A. para desestimar dicha oferta y devolver al Proponente su sobre “PropuestaEconómica” sin abrir.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    14/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 14 de 43

    Este acto de apertura será presidido por la Comisión de Recepción y Apertura de lasOfertas y a él podrán asistir los representantes de los Contratistas participantes.

    15.2 Apertura de las sobre “Propuesta Económica”

    Se abrirán las Propuestas Económicas de todas las Empresas que hayan presentado

    Ofertas, y que no se les haya devuelto el sobre “Propuesta Económica” por falta deantecedentes.

    Se levantará un “Acta de Recepción y Apertura de Propuestas”, consignando en ellalos resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentes al Acto.

    Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta deinmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho adesestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho alProponente a ningún tipo de acción, reclamación o cobro de indemnización en contrade Metro.

    Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estimaconveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sinlugar a indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo nocumplan con los requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, deninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de laoferta económica.

    16.  Evaluación y Comparación de las Propuestas

    Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyanun proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas y Económicas

    recibidas.Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustanesencialmente a los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación ycomparación.

    Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivode facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los proponentesuna mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, sin que esto signifique o permita una modificación de la oferta original.

    La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá,ofrecerá ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada.

     No se aceptará que durante este período los proponentes presenten correcciones a losdocumentos presentados originalmente.

    Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna deellas, irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, loque no dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

    Metro S.A. realizará en privado un análisis detallado de las propuestas económicasrecibidas, verificando que los Costos Directos, Gastos Generales, Utilidades e

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    15/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 15 de 43

    Imprevistos estén dentro de los rangos normales para la envergadura de las obrasmenores que Metro S.A. encargará al proponente que se adjudique la licitación.

    El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una Comisión de Evaluación de Propuestas, cuyos integrantes serándesignados por la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas. Los resultados de este

     proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes.Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el Art. Nº 5de estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitosfacultará a Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a ulteriorreclamo por parte del Proponente afectado.

    De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de laOferta y, la no consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponenteresponsable podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones.

    17.  Periodo de Validez de la Oferta

    La Oferta tendrá una validez de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha deRecepción y Apertura de las Propuestas, establecida en el Cronograma de Licitación.

    18. 

    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

    Realizado el análisis de las Ofertas indicado en el Art. Nº 16, la propuesta seadjudicará al Proponente que presente la Propuesta Económica más conveniente a losintereses de Metro S.A.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. Nº 16 y en el párrafo precedente, METROS.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la licitación o rechazar todas las propuestasen cualquier momento con anterioridad a la firma del contrato, sin que por elloincurra en responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentesafectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.Metro S.A. no pagará ningún tipo de indemnización por este motivo.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    16/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 16 de 43

    B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

    19. 

    Notificación de Adjudicación

    Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál de las ofertas es la quemás conviene a los intereses de Metro S.A., la Subgerencia de Contratos Civiles y

    Sistemas, comunicará por escrito al Proponente seleccionado la Adjudicación de laPropuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio de los trabajos.

    El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 5 (cinco) díascorridos siguientes a la fecha de Adjudicación de la Propuesta, los antecedenteslegales de la empresa y representantes (copia de la escritura pública de constitución dela sociedad, de los poderes otorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, además de los certificados de vigencia de la sociedad, así como tambiénde su representante, de no más de 60 días de antigüedad, emitidos por el Conservadorde Bienes Raíces).

    Asimismo, el Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 30

    (treinta) días corridos siguientes a la fecha de Adjudicación de la Propuesta, lasPólizas de Seguros, que se establecen en el Art. N° 34 de las presentes BasesAdministrativas.

    El Proponente que resulte adjudicado deberá entregar a Metro S.A., la o las Boletasde Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, según lo establece elArt. N° 35 de las presentes Bases Administrativas.

    20. 

    Firma del Contrato

    El Contrato se firmará dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de

    Adjudicación de la Propuesta, en las Oficinas de la Subgerencia de Contratos Civilesy Sistemas. Este se firmará en tres ejemplares, dos de los cuales quedarán en poder deMetro S.A., y uno en poder del Contratista.

    21.  Tipo de Contrato y Precio

    El Contrato objeto de esta licitación será ejecutado por el Contratista por su cuenta yriesgo, por lo que no existirá relación alguna de carácter jurídico-laboral entre MetroS.A. y el personal del Contratista.

    El contrato a suscribir contempla la modalidad de serie de precios unitarios,expresados en unidades de fomento, y considerará el total de los gastos que demande

    la obra hasta su recepción final por parte de Metro S.A.

    21.1.  Modalidad a Serie de Precios Unitarios

    En el Formulario “Presupuesto de la Obra”, que incluirá las cubicaciones oficiales, elProponente indicará el precio unitario y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el Itemizado del Contrato, niagregar otras. El precio unitario determinado por el Proponente, deberá incluir todoslos costos asociados para ejecutar cada ítem de acuerdo a planos y especificaciones

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    17/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 17 de 43

    técnicas.

    De acuerdo a esta modalidad de contrato, los precios unitarios se entenderáninamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas,verificadas por la I.T.O., de acuerdo a las Bases Administrativas Generales yEspeciales.

    22.  Anticipo

    El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 20 % (veinte porciento) del valor de su oferta, el que deberá ser caucionado mediante Boletas deGarantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. Nº 35 delas presentes Bases Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además,la previa constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señalaen el Art. Nº 35 de las presentes Bases Administrativas.

    Este anticipo se pagará con el valor de la Unidad de Fomento vigente a la fecha del

    Contrato. Una vez firmado el Contrato, el pago del anticipo se efectuará comomáximo 30 (treinta) días corridos después de la presentación del Estado de Pago y laFactura que lo respalda.

    La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, enforma proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadasal Contrato, debiendo emplearse para ello la siguiente formula:

    MAD = AO * (OE / CO)

    Donde:MAD = Monto del Anticipo Devuelto.AO = Anticipo otorgado.

    OE = Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estadode Pago, incluidas las contratadas a través de Aditivos yOrdenes de Cambio.

    CO = Valor del Contrato de Obras Original.

    En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de PagoFinal de Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que sudevolución será exigible en ese mismo acto.

    23.  Forma de Pago

    Metro S.A. realizará el pago de cada Orden de Trabajo al Contratista a través deEstados de Pagos, mediante la valorización de la cantidad de obra ejecutada, asatisfacción y previamente autorizada por la Inspección Técnica o el Ingeniero deProyecto que designe Metro S.A

    Al valor por pagar de cada estado de pago se descontará:

    a)  La devolución de anticipo que proporcionalmente corresponda.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    18/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 18 de 43

    La Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas dispondrá de un plazo máximo de 10(diez) días corridos para autorizar el Estado de Pago aprobado por la I.T.O. ElContratista podrá presentar las correspondientes facturas, sólo una vez que MetroS.A. haya autorizado el respectivo Estado de Pago mediante el Formulario deAutorización de Emisión de Factura (AEF).

    Metro S.A. podrá disponer de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar delcontenido de la factura y de un plazo máximo de 30 días corridos para efectuar el pago correspondiente. Este último siempre que se cumplan los demás requisitos para proceder al mismo. Ambos plazos se contarán desde la fecha de recepción conformede la factura.

    En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otrosreparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha derecepción conforme del documento de reemplazo.

    Si alguno de los documentos que respaldan el estado de pago presenta errores, éstedeberá ser corregido por el Contratista y el plazo señalado comenzará a regir una vez

    efectuada dicha corrección a satisfacción de la I.T.O.Las facturas se presentarán en los horarios y lugares que Metro S.A. informaráoportunamente al Contratista. Las recepciones o recibos que se estampen en lasfacturas y sus copias sólo podrán ser realizadas por las personas que Metro S.A.autorice con ese fin, lo que también comunicará oportunamente al Contratista.

    Los Estados de Pago se presentarán en Unidades de Fomento y se calculará suequivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de lacorrespondiente factura.

    Toda obra que a juicio de la I.T.O. merezca dudas sobre su calidad o no cumpla con

    lo estipulado en las especificaciones y en planos, además de toda obra que haya sidorechazada por defectuosa, no podrá ser incluida en ningún Estado de Pago mientras elContratista no hubiere reparado el defecto señalado a entera satisfacción de la I.T.O. odel Ingeniero de Proyecto; quien procederá incluso a rebajar del estado de pago lascantidades de obra dudosas o defectuosas incluidas en Estados de Pago anteriores yque por alguna razón no hubiere sido rechazada en su oportunidad.

    La aprobación de cualquier Estado de Pago no comprometerá a Metro S.A. enrelación con las cantidades de obra efectuadas y los valores pagados, para los efectosde la liquidación final del contrato.

    Metro S.A. exigirá junto a la presentación de cada estado de pago, que el Contratista,

    incluyendo también a sus subcontratistas, entregue copia de las planillas de pago deimposiciones del período que se cobra, y el último certificado vigente de laInspección del Trabajo, que dé cuenta de eventuales reclamos en su contra y deudas previsionales asociadas a las obras contratadas con Metro S.A.

    Facultad de Retención de Estados de Pago

    Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    19/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 19 de 43

    incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, MetroS.A. podrá retener del estado de pago más próximo con motivo del presente contratoo cualquier otro, los montos demandados por aquéllos trabajadores que prestaron

    servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el contratista, cuandocorresponda.

    En el caso de consorcios, los pagos se efectuarán a aquel designado por susintegrantes en el respectivo contrato.

    24. 

    Reajustes

     No se contempla reajuste, considerando que los precios y el presupuesto estánexpresados en Unidades de Fomento.

    25. 

    Modificaciones de Obras25.1. Efecto sobre los precios

    Obras Nuevas o Extraordinarias

    Metro S.A. podrá incorporar, a través de una instrucción escrita de la I.T.O.,modificaciones al proyecto, pudiendo así generar Obras Nuevas o Extraordinarias, para las cuales el Contratista estará obligado a aceptar las siguientes condiciones:

    Para la valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias, el Contratista deberá preparar un presupuesto detallado, en el que los precios unitarios deberándeterminarse, cuando corresponda, con base en los precios de los insumos

    (materiales, mano de obra y maquinarias) definidos en los análisis de precios delcontrato. En el caso de insumos nuevos, para los cuales no existan precios en losanálisis de precios del contrato, las partes deberán convenir el precio correspondienteel cual, en ningún caso, podrá ser superior a los precios de mercado a la fecha deemisión de la Obra Extraordinaria. El Contratista deberá presentar un análisis de precios detallado por cada ítem, cuyo recargo por concepto de gastos generales yutilidades deberá ser igual al señalado en su oferta.

    La valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias corresponderá, por lo tanto, al producto de las cantidades de obra multiplicadas por los precios unitarios convenidos,incluyendo gastos generales y utilidades. Las obras extraordinarias podrán sercontratadas tanto bajo la modalidad de Suma Alzada como a Serie de PreciosUnitarios, según lo decida Metro S.A.

    Desde la fecha de emisión de la instrucción escrita para ejecutar una obraextraordinaria, habrá un plazo máximo de 15 (quince) días corridos para llegar aacuerdo en el nuevo precio y en el plazo de ejecución. Si transcurrido este plazo no selogra llegar a acuerdo, Metro S.A. podrá ordenar al Contratista su inmediataejecución, pagando dichas obras mediante el sistema de costos directos comprobados,más el recargo declarado por el contratista en su oferta por concepto de gastos

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    20/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 20 de 43

    generales y utilidades, Asimismo, Metro S.A. podrá optar según su propiaconveniencia, por contratar las obras con otra Empresa, para lo cual el Contratistadeberá dar las facilidades y entregar la información requerida por la I.T.O.

    En cualquier caso, todo aumento del monto del presupuesto deberá contar con laaprobación escrita de la I.T.O. y la confirmación por escrito por parte de Metro S.A.

    25.2. Efecto sobre los plazos

    El Contratista tendrá derecho a solicitar un aumento de plazo, si las modificacionesdel proyecto afectan el cumplimiento del plazo final del Contrato, lo cual deberá serdemostrado por el Jefe de Proyecto y ser sometido a la aprobación de Metro S.A.

    En este caso, se pagarán los Gastos Generales asociados al mayor plazo aprobado porel Jefe de Proyecto, valor que se determinará de común acuerdo entre las partes. Elvalor promedio diario de estos Gastos Generales por mayor plazo, en ningún caso serámayor al que resulta de la división entre el valor total de los Gastos Generales de laOrden de Trabajo y el plazo original de la Orden de Trabajo. La parte proporcional de

    Gastos Generales que eventualmente hubiese sido aprobados según lo establecido enel Artículo N° 25.1 precedente, serán descontados de los Gastos Generales asociadosal mayor plazo aprobados en virtud de lo establecido en el presente Artículo.

    En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones deobras, Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución deGastos Generales asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes,siguiendo el mismo procedimiento que para los aumentos de plazo.

    Las solicitudes de revisión de plazo deberán ser presentadas por el Contratista dentrode los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de ocurrida la modificación del proyecto, circunstancia u Orden de Cambio correspondiente. Transcurrido este lapso,

    se entenderá que estas modificaciones de proyecto no alteran el plazo contractual.

    25.3. Aditivos de Contratos

    Para cada Orden de Trabajo, todo reclamo u obra extraordinaria propiamente tal, unavez sancionado por el Jefe de Proyecto y logrado pleno acuerdo entre ésta y elContratista, según los procedimientos establecidos en el presente Artículo N° 25,deberán numerarse correlativamente como Obra Extraordinaria y formalizarsemediante la suscripción de una Orden de Cambio, instrumento que podrá conteneruna o varias obras extraordinarias y deberá ser sometido a la aprobación de laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas.

    Las Órdenes de Cambio se emitirán por el Jefe de Proyecto, previo cumplimiento delo descrito en el párrafo anterior, a solicitud de Metro S.A. y/o el Contratista.

    La Orden de Cambio una vez aprobada por METRO S.A. deberá numerarsecorrelativamente y constituirá un convenio con validez contractual. La suscripción deeste instrumento no obligará al Contratista a entregar garantías de fiel cumplimiento.

    Cada vez que el monto acumulado de los aumentos o disminuciones formalizados

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    21/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 21 de 43

    mediante Órdenes de Cambio supere el 5% (cinco por ciento) del valor del contratodarán origen a una Modificación del Contrato suscrito entre las partes. EstaModificación de Contrato se regularizará a través de un Aditivo al Contrato, en elcual se establecerán las cláusulas que se agregan o se modifican del contrato vigente.

    El Aditivo de Cierre, junto con fijar las cantidades de obra finales, resolverá las

    solicitudes pendientes de aumento de plazos, de ajuste al precio del Contrato y losreclamos no resueltos. Este documento deberá suscribirse dentro del plazo de 60(sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de término de las obrasconsignada en el Acta de Recepción Provisoria. Los pagos que procedieren, seránincorporados en el Estado de Pago Final.

    25.4. Reclamos del Contratista

    Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le daderecho al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o unaampliación de plazos, lo solicitará a el Jefe de Proyecto dentro de los 15 (quince) díascorridos siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto.

    El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción dela solicitud para responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisióndel Jefe de Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo a laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, en el plazo de 10 (diez) días corridoscontados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte del Jefe deProyecto. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que haaceptado la decisión del Jefe de Proyecto.

    En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregarátoda la información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitivalos fundamentos y alcances del reclamo. Deberá indicar las disposicionescontractuales en que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan yacompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe deProyecto requiera para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte delContratista dejará nulo el reclamo.

    El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva de inmediato un reclamo, no implicarásu aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratistaenviará al Jefe de Proyecto un informe diario de los recursos usados en las obras por

    las que está reclamando, salvo que, por las características del reclamo, el Jefe deProyecto lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informarámensualmente al Jefe de Proyecto sobre los reclamos que estén pendientes deresolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que harenunciado a él.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    22/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 22 de 43

    26.  Multas

    Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidadescontractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula.

    La valorización de las multas, en el caso que sean referidas a un porcentaje sobre el

    monto del Contrato, se hará sobre el valor neto sin incluir I.V.A. Para las multasdefinidas como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas corresponderán a montossin I.V.A. En cada caso, estas multas se pagarán en pesos de acuerdo al valor de laUnidad de Fomento vigente al día del pago efectivo.

    El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del 15% (quince por ciento)del valor contratado, incluidas sus modificaciones. Si esto ocurre, Metro S.A. podrá poner Término Anticipado al Contrato conforme a lo establecido en el Art. Nº 36 delas presentes Bases Administrativas.

    a)  Multa por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O.

    El Contratista deberá acatar las órdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal yoportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del contrato. Si elContratista no acatara las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a algunade sus obligaciones, la I.T.O. le aplicará una multa diaria de 10 (diez) Unidades deFomento, por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento yhasta que éste haya sido corregido a satisfacción de la Inspección.

     b)  Multa por atraso en la entrega de una orden de Trabajo.

    En caso que el Contratista incurra en atraso en la entrega de alguna orden deTrabajo definida en los documentos de licitación, se le aplicará una multa diaria

    de 10 (diez) Unidades de Fomento. Por cada Hito indicado en la OTLas Órdenes de trabajo tienen por objeto entregar sectores de obra a otrosContratistas por lo que su incumplimiento podría atrasar dichos contratos o la posibilidad de que pueda ser ocupada o usada por Metro S.A. Si esto no ocurriera,la correspondiente multa podría ser devuelta, siempre y cuando se cumpla con el plazo final de la obra.

    c)  Multa por Falta de Supervisión de parte del Contratista.

    Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno de

     personal de supervisión adecuado en número y calidad a las necesidades de lasfaenas, se aplicará una multa de 10 (diez) Unidades de Fomento.

    d)  Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad.

    Por cada día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad deacuerdo a lo establecido en el Art. N° 30 de las presentes Bases Administrativas,se le aplicará una multa diaria de 5 (cinco) Unidades de Fomento.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    23/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 23 de 43

    e)  Multa por atraso en la constitución de la fianza solidaria.

    En el evento que las empresas de un Consorcio no constituyan la fianza solidaria eindivisibilidad dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la fecha deenvío de la carta de adjudicación, el Contratista se hará acreedor a la aplicación de

    una multa de 5 (cinco) Unidades de Fomento, por cada día en que se exceda el plazo establecido, sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner términoanticipado al contrato.

    f)  Multa por atraso en la entrega de Pólizas de Seguros.

    En caso que el Contratista incurra en atraso en la entrega de los certificadosemitidos por la Compañía de Seguros y/o atraso en la entrega de las Pólizas deSeguros, se le aplicará una multa diaria de 2 (dos) Unidades de Fomento, por cadadía en que se exceda el plazo establecido.

    Metro S.A. conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, se encuentrafacultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causalesexpresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial oarbitral previa.

    Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A.,además, para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o biendescontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivoo concepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta degarantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o

    contractualmente le corresponda.

    En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberáreemplazarla, dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto ycondiciones que la original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo,facultará a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato.

    Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada,el excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su enteraconformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para sucobro.

    27. 

    Plazo de Construcción

    El plazo para el desarrollo de las presentes obras estará supeditado al tiempo deaplazamiento de liberación de terrenos y Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP),con plazo estimado de 4 meses para la ejecución de las obras.. No obstante, loanterior Metro S.A., podrá dar por terminado el contrato una vez realizadas todas lasobras materia de la presente licitación antes del período indicado como referencial.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    24/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 24 de 43

    28.  Instalación de Faenas

    Las instalaciones de faenas y oficinas del frente de trabajo del Contratista, deberánubicarse al interior de las áreas proporcionadas por Metro S.A. Si el Contratistaconsidera que las áreas proporcionadas por Metro S.A. son insuficientes, deberá

     buscar alternativas en algún otro lugar de su elección cercano a la obra, para lainstalación de oficinas, comedores, duchas, casinos, bodegas, entre otros. El costo dela habilitación de recintos y todos los consumos que su uso origine, serán de cargo delContratista.

    Al término de las obras, el Contratista deberá retirar todas las instalaciones, empalmesy la señalización implementada en los frentes de trabajo, dejando, tanto el espacio público como las áreas proporcionadas por Metro S.A., totalmente restituidas a lascondiciones originales del lugar.

    29.  Medidas de Seguridad

    El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales yreglamentarias relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del D.S. Nº594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en elcumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con elReglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., (Anexado a las presentesBases Administrativas) para evitar accidentes de su propio personal o de Metro S.Ay/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que lehaga el prevencionista de riesgo de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos

    de Metro S.A. y el Administrador del Contrato, respecto de los trabajos que serealicen.

    Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas – incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene ySeguridad, si procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud delos trabajadores involucrados.

    El Prevencionista del Contratista, deberá emplear todo el tiempo que sea necesario enfunción de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores delcontratista, el que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del Programade Prevención de Riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada

    ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.Todo el personal participante en las obras debe asistir a una Charla de Inducción,impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de estaCharla de Inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad quetiene el Contratista de realizar a diario las Charlas Operacionales u otras actividades acargo del Ingeniero Administrador del Contrato, los Supervisores de Terreno y/o elProfesional en Prevención, para el control de los riesgos.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    25/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 25 de 43

    El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal deAdministración de Riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender laejecución del trabajo, cuando no se respeten las Normas de Prevención de Riesgos deMetro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones.

    La suspensión por incumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos y

    Seguridad Industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del Contrato, ni pago de indemnización deninguna índole a favor del Contratista.

    El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde sedesempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realiceen el lugar.

    30. 

    Responsabilidad del Contratista

    El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de

    los trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de laestricta observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmentelas especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le impartala ITO o el Ingeniero de Proyecto. Será responsable además, de acuerdo a las normasgenerales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución delcontrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las construccionesvecinas, servicios públicos y/o privados y otros.

    Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, elContratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar,indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente,debido a daños, perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a

    terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del Contrato a causa de negligencias, accionesy omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas.

    El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas lasobligaciones tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utiliceen el Contrato.

    En el caso de consorcios, esta responsabilidad se podrá hacer efectiva respecto decualquiera de sus integrantes.

    31. 

    Dirección de los Trabajos por el ContratistaEl Contratista deberá designar un Responsable de los trabajos

    -  Administrador del Contrato. Deberá ser un Técnico calificado con 5 (cinco)años de experiencia en obras civiles y de edificación en obras de esta envergaduray características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación yhaber supervisado la construcción obras de similares características técnicas.

    Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    26/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 26 de 43

    siguientes cargos:

    -  Supervisores de Terreno. Deberá ser un Técnico calificado con 2 (dos) años deexperiencia en obras de similares características técnicas.

    -  Profesional en Prevención. Un Profesional en Prevención de Riesgos, al que se le

    exigirá acreditar a lo menos 2 (dos) años de experiencia y que haya supervisado enterreno obras de similares características técnicas.

    El Contratista que se adjudique los trabajos materia de la presente licitación, deberádisponer durante todo el período que duren las obras, de los profesionales y técnicosen cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo del Proyecto que seconstruye.

    Si durante el desarrollo de los trabajos la Subgerencia de Contratos Civiles, ySistemas considera que alguno de sus componentes no se ajusta a los requerimientosde la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello signifique

    mayores costos para Metro S.A.En el caso del Técnico Profesional Responsable de los trabajos (Administrador delContrato), se deberá tener presente que este deberá estar 100 % disponible durante eldesarrollo del contrato, en el que deberá tener asociado funciones administrativas, participación en reuniones de obras y otros temas que ameriten su participación comoAdministrador del Contrato.

    32.  Inspección Técnica de las Obras

    La Subgerencia de Contratos Civiles, y Sistemas podrá designar un profesional o

    grupo de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externoscontratados específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y elContratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica de Obras (I.T.O.) de lostrabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar ycertificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá losestándares de calidad. Así mismo solicitar documentación actualizada de certificadose imposiciones de trabajadores.

    El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos delcontrato a satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones deésta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato estérelacionada con las obras.

    Libro de Obra.

    Todas las comunicaciones entre el Contratista y la I.T.O. serán en general efectuadasen el Libro de Obras. En casos particulares, se podrán hacer por carta si así se estimamás apropiado. En este último caso, se deberá hacer la referencia correspondiente enel Libro de Obras.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    27/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 27 de 43

    Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una carta al Contratista en la cual sefijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y laI.T.O., estableciendo lugares, horarios y calendarios para la recepción y envío de lacorrespondencia, así como el número de ejemplares necesarios.

    Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan

    duda o aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste,deberá ser dirigida por escrito a la I.T.O.

    El Libro de Obras será foliado y cada folio constará de 3 (tres) hojas:- Un original que retirará la I.T.O.;- Una copia que retirará el Contratista; y- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras.

    Atribuciones de la I.T.O.

    La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y

    condiciones establecidas en el Contrato.

    a)  Ordenes de la I.T.O.

    El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenesque se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones delcontrato.

     b)  Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O.

    El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado

    con la multa establecida en el Art. Nº 27 de las presentes Bases Administrativas.La multa se aplicará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

    Sin perjuicio de la aplicación de la multa, si durante el transcurso del contrato, elContratista no diera cumplimiento a alguna obligación que emane de éste, laI.T.O. podrá retener la cancelación de los Estados de Pago hasta que el Contratistahaya corregido la situación de incumplimiento.

    c)  Rechazo de obras y/o materiales.

    El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras oreemplazar los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

    La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materialesque sean rechazados por su mala calidad.

    d)  Paralización de Faenas.

    La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    28/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 28 de 43

    desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdoa lo especificado o mantiene insuficiente o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados.

    La detención de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho alContratista a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de

     precio.

    33. 

    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

    En cada Orden de Trabajo (O.T.), el Mandante definirá los lugares, días y horarios detrabajo.El Contratista deberá respetar el Código del Trabajo (Leyes Laborales) y lasOrdenanzas Municipales al respecto.

    34.  Seguros

    El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar,indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente,debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten aterceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del Contrato a causa de negligencias, accionesy omisiones de su responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de tercerosque actúen en su representación o del personal de cualquiera de ellos.

    Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización alos afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratistadeberá entregar dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de

    Adjudicación de la Propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de lasobras, hasta 90 (noventa) días corridos después de finalizado el plazo contractual, losseguros que se señalan a continuación:

    -  De Responsabilidad Civil.

    El seguro de Responsabilidad Civil será tomado por el Contratista estableciendocomo único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., y podrácontratarse con deducibles. En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas deseguro deberán contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobaciónexima al Contratista de su responsabilidad.

    Los montos correspondientes a los deducibles deberán ser cubiertos por el Contratista

    mediante una boleta de garantía bancaria, incondicional e irrevocable, pagadera a lavista, a su sola presentación, extendida a nombre de Empresa de Transporte dePasajeros Metro S.A., con un plazo de vigencia equivalente al plazo del contratoincrementado en 60 (sesenta) días corridos. En el caso de que ocurrido un siniestro,Metro S.A. haga uso de esta boleta, el Contratista deberá reemplazarla por otra deiguales características, de tal forma que los montos asegurados en cualquier momentocorrespondan a los solicitados en las presentes Bases Administrativas.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    29/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 29 de 43

    El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizasde seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día.

    Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados enel contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, MetroS.A. podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer,

    contratar, mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas ydeducir en cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, decualquier pago que deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estasactuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos hechos.

    34.1.  Seguro de Responsabilidad Civil.

    El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos yaexpuestos, un seguro de Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada, incluido el dañosa vehículos, por un valor de 1.000 Unidades de Fomento, que ampare cualquier dañoque se cause a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a personasajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones derivadasde la ejecución del contrato, sean ellos originados por el Contratista o por cualquierdependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por personas, máquinas,herramientas o elementos que de él dependan y por causas voluntarias, involuntarias,fortuitas o accidentales.

     No obstante los seguros contratados, el Contratista deberá ser cotizante de algunaMutualidad de Seguridad chilena.

    En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisióndefinitiva de las Pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, elContratista deberá entregar a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la cartade adjudicación un certificado emitido por la Compañía de Seguros respectiva el queacredite lo siguiente:

    Seguro Responsabilidad Civil

    - Que la obra “Provisión y Montaje de Cierros Perimetrales Proyecto deConstrucción Líneas 3 y 6 Metro S.A.”, se encuentra con cobertura.

    - Que la cobertura es de UF 1.000.

    - Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contratoestablecida en la carta de adjudicación.

    - Que indique la fecha de término de la cobertura, equivalente al plazo del contratoincrementado en 90 (noventa) días corridos.

    - Que indique las condiciones generales

    Dicho certificado será suscrito por persona habilitada de la respectiva compañía deseguros.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    30/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 30 de 43

    Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de la respectivaPóliza dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la carta de adjudicación

    En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los certificados emitidos porla Compañía de Seguros y/o en el plazo de entrega de las Pólizas, se aplicarán lasmultas establecidas en el Art. Nº 26 de las presentes Bases Administrativas.

     No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos losriesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagadorealmente por la Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por elsiniestro.

    El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratistainicie trabajos, mientras el Seguro de Responsabilidad Civil no haya sidodebidamente contratados por él o no estén vigentes.

    35.  Garantías

    a)  Obligación de constituir garantías.

    El Contratista que se adjudique la Propuesta deberá constituir las siguientesBoletas de Garantía Bancarias incondicionales e irrevocables, extendidas anombre de la “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.”:

    -  Fiel Cumplimiento del Contrato.

    Al momento de la firma del contrato, el Contratista adjudicatario deberá entregara Metro S.A. una boleta de garantía por fiel y oportuno cumplimiento de Contrato, pagaderas a la vista, a su sola presentación, con una vigencia equivalente al plazodel Contrato incrementado en 90 (noventa) días corridos, por un monto total

    equivalente al 5% (cinco por ciento) del Valor del contrato expresado en Unidadesde Fomento.

    Si el contrato se extiende más allá del plazo de vigencia de la garantía, elContratista deberá renovarla por el período que a su requerimiento determineMetro S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A.queda facultado para hacerla efectiva.

    Además, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos, contados desde la fechadel respectivo Aditivo, el Contratista deberá entregar boletas bancarias de garantíaadicionales, para cubrir los eventuales aumentos de obras que se contrataren, porun monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del Valor del Aditivo expresado en

    Unidades de Fomento.Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas Boletas de Garantía y lasotras contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquierincumplimiento imputable al Contratista, sea durante su vigencia o con motivo desu término anticipado.

    La Garantía a que se refiere este Artículo es sin perjuicio de las otras garantíascontempladas en las presentes Bases Administrativas, tales como las garantías de

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    31/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 31 de 43

    Anticipo, Retenciones y Deducibles de Pólizas de seguros.

    -  Anticipo.

    El anticipo deberá caucionarse mediante una o más boletas de garantía bancaria, pagadera a la vista, a su sola presentación, cuya suma corresponderá al monto del

    anticipo otorgado, expresado en Unidades de Fomento y su plazo de vigencia seráigual al plazo del contrato aumentado en 90 (noventa) días corridos.

     b)  Devolución de las Garantías.

    La o las Boletas de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato sedevolverá al Contratista 30 (treinta) días corridos después de firmado por ambas partes el Aditivo de cierre del Contrato.

    Las Boletas de Garantía que caucionan el anticipo, serán devueltas conforme sehaga efectiva su restitución de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 22 de las presentes Bases Administrativas.

    c)  Período de garantía de las obras.

    Se entiende por período de garantía, el período de 90 días corridos a contar de laRecepción Provisoria de cada sector durante el cual METRO S.A. podrá iniciar laexplotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidadcontractual, por todos los defectos de fabricación y construcción o de calidad delos materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costa.

    En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista,éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento quecorresponda, a su cargo y costa, a fin de asegurar la continuidad defuncionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y si METRO S.A. se loordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamientoque corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si se tratarade una obra extraordinaria.

    En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectosanteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. (Inspección Técnica de Obras), o por la comisión queefectuó la Recepción Provisoria de la Obra.

    Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de

    deterioro que, a juicio de METRO S.A. provengan de la explotación normal delas obras, en cuyo caso no habrá responsabilidad por parte del Contratista.

    Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de 01 año aque se refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desdela Recepción Definitiva de las Obras.

    Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentrodel plazo que se le fije, METRO S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    32/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 32 de 43

    trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a la Garantía de Buena Ejecuciónde las Obras.

    36.  Término Anticipado del Contrato

    Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada alcontrato por las siguientes causales:

    36.1.  Por decisión de Metro S.A.

    METRO S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado alContrato en cualquier momento, dando aviso escrito al Contratista, con unaanticipación mínima de 30 (treinta) días corridos. En el caso de que METROS.A. decida poner término anticipadamente al Contrato por razones ajenas alcomportamiento del Contratista, éste tendrá derecho a percibir unaindemnización correspondiente al 5% del saldo por pagar del total de las Órdenesde Trabajo aprobadas que conformen el contrato a la fecha de término anticipado.

    Previamente, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas parcialmente que no hayan sido incluidos en los estados de pago cursados.

    En virtud de esta indemnización, el Contratista renuncia expresamente a toda otraindemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o porcualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del Contrato o de suterminación anticipada.

    36.2.  Por acuerdo entre las partes.

    Metro S.A. y el Contratista podrán poner término al contrato, de común acuerdo, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su cumplimiento.

    En este caso, el contrato se declarará terminado y el Contratista tendrá derecho acobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas no incluidas en los estadosde pago cancelados.

    Los pagos que deban realizarse de acuerdo a lo precedentemente indicado, secancelarán sin reajuste, de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 25 de las presentes Bases Administrativas.

    En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otraindemnización o cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquieraotra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminaciónanticipada.

    36.3.  Por incumplimiento del Contratista

    Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presentecualquiera de las siguientes situaciones:

    i)   Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones deconvenios extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones deconvenio judicial preventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma.

  • 8/19/2019 Bases Nueva Licitacion Cierros (V3) (2) Final

    33/43

    Agosto 2013 Bases Administrativas Suministro y Montaje de Cierros Perimetrales L3/L6 33 de 43

    ii)  Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.

    iii)  Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favorde sus acreedores.

    iv)  Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus

    acreedores.v)  Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de

    una liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización,debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito deMetro S.A.

    vi)  Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, ylos mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fuerendebidamente aclarados dentro de dicho plazo.

    vii) Si el Contratista fu