BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ... · Web viewDE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMASTEL. (8) 411 02 22 y (8) 411 02 00 ext. 2277 y 2278

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista Saltillo, Coahuila.

PARA LOS EFECTOS DE LAS PRESENTES BASES SE ENTENDERÁ POR:PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 29001001-002-11LOPSRM: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.CONTRALORÍA: CONTRALORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARROCONCURSANTE: LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PRESENTE PROCESO.OBRA/TRABAJO: “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE

BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY”

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SITA EN BOULEVARD ANTONIO CÁRDENAS 1923, COLONIA BUENAVISTA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA MÉXICO, TELÉFONO: 411-02-08 EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LA LOPSRM, ASÍ COMO A LAS DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS Y APLICABLES VIGENTES, CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 29001001-002-11 , PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY ” QUE REQUIERE LA UNIVERSIDAD, BAJO LAS SIGUIENTES:

BASES I.- INFORMACIÓN GENERAL

Al formular la proposición, el LICITANTE tomará en cuenta las siguientes condiciones: 1.- La obra se llevará a cabo en la sede ubicada en Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, Saltillo Coahuila, en las

instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Saltillo, sujeción a la LOPSRM, apegados a las especificaciones y normas del proyecto y generales que indique el área responsable, que para éste concurso será el Área de Obras y Mantenimiento Unidad Saltillo.

2.- En caso de que el LICIATANTE detecte algún error de proyecto, deberá comunicarlo por escrito a dicha Área, con copia para el Comité de Obras de la Universidad. El desarrollo de los trabajos será sujeto de verificación por parte de un supervisor, así mismo la relación de los trabajos, estarán sujetos al programa mensual de erogación en los precios unitarios del catálogo de conceptos y a las cantidades de obras correspondiente a la proposición. La convocante no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.

3.- Que está debidamente enterado y de acuerdo de que los datos que se proporcionan en lo concerniente a: Clasificación de terreno en cuanto a dureza, disposición de estratos y demás características que ofrece la convocante, son estimativos, quedando bajo la responsabilidad del LICICTANTE juzgar todas las circunstancias mencionadas y realizar la visita al lugar de los trabajos, ya que si resultaren diferentes en la realidad, las diferencias no justificarán reclamación alguna del contratista.

4.- El LICITANTE considerará la disponibilidad y análisis de lo concerniente a: Mano de obra no especializada y especializada, materiales y equipo. Su desconocimiento en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificaciones por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios considerados en la proposición.

5.- Si durante la ejecución de la obra ocurren circunstancias de orden económico no previstas y que de hecho sin dolo, culpa o negligencia de cualquiera de las partes, determine un aumento o reducción de los costos o de los trabajos aún no ejecutados, se procederá a actualizar el análisis de precios unitarios presentados en cada uno de los conceptos, previa justificación presentada por el contratista y que satisfaga a la Universidad.

6.- Para la contratación de los trabajos descritos en las presentes bases No se otorgarán anticipos, por lo tanto se busca la participación de Concursantes solventes.

II.- CANTIDAD, UNIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La relación de los planos del proyecto de obra, se encuentran anexos en las presentes bases.Los conceptos de obra y cantidades de trabajo para que los CONCURSANTES presenten su proposición de precios unitarios y el importe total de la misma, se proporcionan en el ANEXO 1.

El programa de trabajo y erogaciones mensuales por partidas se consideran en el ANEXO 6.

El contratista deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título esté registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y que tenga suficiente experiencia y autoridad en las Obras de la índole de la que se llevará a cabo, tendrá también la obligación de conocer los aspectos bajo los cuales realiza la obra.

PROCEDIMIENTO DE LPN 29001001-002-11 “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY” Página 1 de 62




III.- CALENDARIO DE ACTOS.

1.- LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS se efectuará el día 13 de Junio de 2011 a las 13:00 horas en Saltillo, Coahuila, el lugar de reunión será en el Departamento de Obras de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista y se partirá hacia el lugar de los trabajos a la hora señalada.

2.- LA JUNTA DE ACLARACIONES a las bases para la presentación de la propuesta y dudas generales de los representantes legales y personas físicas se realizará el día 14 de Junio del 2011, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en la calzada Antonio Narro, número 1923, Colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila en el edificio de la Dirección General Administrativa, en la sala de juntas.

3.- EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS se realizará el día 21 de Junio del 2011 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General Administrativa, domicilio citado.

4.- EL ACTO DE FALLO se realizará el día 22 de Junio de 2011, a las 15:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en el edificio Central de la Dirección General Administrativa, en Campus Saltillo, Coahuila.

5.- LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS serán a partir de la fecha de la firma del contrato y la fecha estimada de terminación de la obra será el día 06 de Septiembre de 2011.

Los actos serán presididos por los integrantes del Comité de Obras y servicios relacionados con las mismas, quienes serán la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas conforme a los términos de la LOSRM y los requisitos solicitados en estas bases.

IV.- PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO.

PRIMERA ETAPA.ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: Los LICITANTES deberán de presentarse puntualmente al

acto a que se hace referencia en esta etapa, ya que de no ser así no se aceptarán las propuestas, procediéndose a declarar iniciado el acto, recepción de propuestas presentadas que estén debidamente cerradas de los LICITANTES que se hubieren registrado antes de la clausura de la recepción de las propuestas a la hora señalada.

Los LICITANTES al ser nombrados entregaran su propuesta técnica y económica y además la documentación requerida dentro del sobre cerrados en forma inviolable, la documentación deberá presentarse en el orden solicitado por la convocante, cada anexo deberá estar plenamente identificado con el nombre del escrito y/o número del anexo.

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y económicas, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Una vez registrada la documentación, los asistentes rubricarán todas las propuestas técnicas y económicas que fueron presentadas.

Se levantará acta de ésta primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas y económicas presentadas ; el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma.

SEGUNDA ETAPA.FALLO: En el acto de fallo se declarará cual LICITANTE fue seleccionado para ejecutar los trabajos objeto del concurso

indicado en el monto con el que se adjudicó la obra. Se levantará el acta de fallo, la cual firmarán los asistentes a los que se les entregará copia de las mismas.

V.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.La proposición deberá presentarse en idioma español y los importes en moneda nacional.La presentación se hará en un sobre cerrado en forma inviolable, la entrega podrá realizarse por la persona que designe el

representante legal de la persona moral o en caso de ser persona física la persona que designe el LICITANTE, contando con una carta poder simple e identificación en original y copia simple del representante legal, debiendo ser de la siguiente manera:

A.- PROPUESTA TECNICA: Para acreditar la capacidad técnica y legal, contendrá la siguiente documentación, en el orden solicitado por la convocante, marcando el nombre y/o número de anexo correspondiente y/o agregando la carátula de cada uno de los mismos, la





documentación deberá estar firmada o rubricada en cada una de sus hojas, y contener al menos, al final de la propuesta el nombre del representante legal o del LICITANTE en caso de ser persona física, deberá indicar la leyenda , PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 29001001-002-11 PRESENTADA POR: NOMBRE DEL CONCUSANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

1. Bases, catálogo de conceptos, minuta de la junta de aclaraciones y ANEXOS debidamente rubricados en cada una de sus hojas. 2. ANEXO A, como manifestación de conformidad al contenido de las bases.3. REQUISITOS DE ASISTENCIA A LOS ACTOS.

En el caso de que los licitantes (persona física o moral) participen a través de representante, deberá presentar un escrito debidamente requisitado en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada (Art. 31-XII de la LOPSRM), para participar en dicho procedimiento, así como, presentar original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía, tanto de quien recibe como de quien otorga el poder (las identificaciones en original se podrán presentar fuera del sobre.)

Una vez que se haya determinado el concursante ganador, éste deberá presentar al día hábil siguiente a la notificación del fallo; Testimonio o Copia Certificada ante Fedatario Público legalmente autorizado, así como copia simple de todos y cada uno de los documentos precisados en el escrito del Anexo II, para que previo cotejo de la documentación y verificación de las facultades manifestadas se proceda a firmar el contrato.

Las personas físicas deberán presentar, Original y copia del alta ante la SHCP, en lugar del acta constitutiva, así como copia simple de los documentos precisados en el Anexo II.

Los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en el procedimiento, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado, y en su caso del representante.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de oyente.

4. Ultima declaración anual.5. ANEXO B, conteniendo los datos de domicilio de la empresa o persona física que concursa. 6. ANEXO C, conteniendo la manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la LOPSRM. 7. Escrito de declaración de integridad en hoja membretada, en la que manifieste el CONCURSANTE que por sí mismo y por

interpósita persona, NO ADOPTARÁ conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzca o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes.

8. ANEXO D, manifestación bajo protesta de decir verdad de EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD los documentos con los que acredita la personalidad.

9. ANEXO E, manifestación de conocer el modelo de contrato de obra del presente concurso. 10. ANEXO F, constancia de visita al sitio de la obra. 11. ANEXO F1, manifestación de haber tomado en cuenta las características del lugar donde se realizarán las obras. 12. ANEXO G, constancia de asistencia a la junta de aclaraciones, adjuntando la hoja del acta de dicho evento. 13. ANEXO 1, PROPUESTA TÉCNICA, con marcas, nombres comerciales, modelo y/o calidad en las partidas que se ameriten, firmada y

en su caso sellada.14. ANEXO 7, relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra.15. ANEXO 13, relación de materiales a utilizar en la obra.





16. ANEXO 14, Programa de uso de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra.17. ANEXO 15, programa de Adquisición de materiales.18. ANEXO 16, Programa de PARTICIPACION personal técnico que se utilizará en la obra.19. ANEXO 16 A, programa de PARTICIPACION personal administrativo que se utilizará en la obra.20. ANEXO 16 B, Programa de PARTICIPACION personal de campo que se utilizará en la obra.21. ANEXO 16 C, programa de PARTICIPACION personal de servicio que se utilizará en la obra.22. ANEXO 17, programa calendarizado de la ejecución de los trabajos.23. Curriculum del concursante que contenga relación de contratos de obras celebrados con la Administración Pública o con

particulares o cualquier otro dato que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida.24. ANEXO 9, programa de adquisición de materiales. (sin precios)25. Planos generales y complementarios debidamente rubricados o firmados por el LICITANTE.26. El LICITANTE deberá señalar domicilio convencional para oír notificaciones en la ciudad de Saltillo.

La documentación (excepto planos) deberá CONTENERSE en hoja membretada del LICITANTE. Si la propuesta de un CONCURSANTE no cumple con los requisitos mencionados su posposición se desechará ya sea durante el análisis técnico de las propuestas.

Desde este momento, se hace saber al LICITANTE que, el incumplimiento de la presentación de alguno de los requisitos antes señalados, será motivo de desechamiento de sus propuestas, en virtud de que afecta la solvencia de la misma, asentándose en las actas correspondientes los motivos concretos de incumplimiento.

B.- PROPUESTA ECONOMICA. Para presentar su propuesta económica, contendrá los siguientes documentos, en el orden solicitado por la convocante, marcando el nombre y/o número de anexo correspondiente y/o agregando la carátula de cada uno de los mismos, que deberán estar firmados o rubricados en cada una de sus hojas y contener al menos, al final de la propuesta el nombre del representante legal o el del LICITANTE en caso de ser una persona física.

1. ANEXO H, escrito de proposición. 2. Presupuesto con resumen por partidas y general ANEXO 2, los precios unitarios deberán llenarse con número y letra, sin omitir ningún concepto, deberá de corresponder a los análisis presentados por el LICITANTE, no debiendo modificar cantidad y/o unidad. En el caso que haya discrepancia entre los precios en número y letra, se tomará los de la letra como el correcto. 3. ANEXO 3, instructivo para la presentación de los análisis de precios unitarios. 4. ANEXO 5, programa de trabajo y erogaciones mensuales. 5. ANEXO 9, Factor de salario analizado. 6. ANEXO 9 A, tabulador de salarios. 7. ANEXO 10, análisis de costos hora-máquina. 8. ANEXO 11, Gastos generales mas frecuentes. 9. ANEXO 11 A, Relación de cargos indirectos. 10. ANEXO 11 B, factor de cargos indirectos y utilidad. 11. instructivo de llenado de ANEXO 12 C.12. ANEXO 11 C, análisis del costo financiero. 13. ANEXO 11 C1, Pago de estimaciones.14. ANEXO 11 C2, Erogaciones mensuales.15. ANEXO 8 programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción.16. ANEXO 13, programa de PARTICIPACION personal técnico que se utilizará en la obra.17. ANEXO 13 A, Programa de PARTICIPACION personal administrativo que se utilizará en la obra.18. ANEXO 13 B, Programa de PARTICIPACION personal de campo que se utilizará en la obra.19. ANEXO 13 C, Programa de PARTICIPACION servicio que se utilizará en la obra.20. ANEXO 15, Resumen de programas.

La documentación (excepto planos) deberá contenerse en hoja membretada del participante. Si la propuesta del LICITANTE no cumple con los requisitos mencionados, su proposición se desechará de plano.


V. B. a). PROPOSICIONES CONJUNTAS.De conformidad al artículo 36 de la LOPSRM, en la presentación de proposiciones conjuntas se deberá cumplir con lo siguiente:

Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:





A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales;

B) Nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de EL PROCEDIMIENTO;

D) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

E) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los documentos solicitados en los incisos anteriores deberán presentarse en papel membretado del CONCURSANTE.


VI.- EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES.Las condiciones contenidas en estas bases, ni la proposición presentada por el LICITANTE no podrán ser negociadas.

Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos, en las presentes bases de EL PROCEDIMIENTO.

Si para evaluar las proposiciones, la Universidad necesita solicitar alguna aclaración a los LICITANTES, podrá hacerlo siempre y cuando no se contravenga lo estipulado en las bases de EL PROCEDIMIENTO, ni ello implique una modificación en el precio cotizado.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

En igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que presente el escrito mencionado en el punto 3.1 inciso I) de estas bases y compruebe que cuenta con personal con discapacidad.

Para la adjudicación del contrato correspondiente, la convocante, al hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La convocante, a través del Comité de Obras de la Universidad, emitirá los dictámenes técnicos y económicos que servirán como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se hará mención de las propuestas desechadas.

La convocante para dictaminar la solvencia de las proposiciones y efectuar el análisis comparativo para la evaluación, directamente considerará los siguientes puntos:

1.- Verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso; que el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el CONCURSANTE y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean de los requeridos.

2.- Revisará en el aspecto económico, que se haya considerado para el análisis, calculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales, además de los insumos de la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto de los costos indirectos incluyan cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y además cargos de naturaleza análoga y; que en el costo por financiamiento se haya considerado la recuperación de los anticipos.

3.- En caso de encontrarse error en las operaciones se reconocerá como correcto el producto de la cantidad de trabajo impreso en el catálogo por el precio unitario correspondiente asentado con letra.

4.- Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los puntos anteriores, se calificarán como solventes y, por tanto solo éstas serán consideradas para el análisis comparativo, desechándose las restantes.

5.- Una vez hechas las evaluaciones de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que entre los CONCURSANTES reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

6.- Se podrá declarar desierto el concurso en el acto de recepción de apertura de propuestas o bien después de la revisión de las propuestas técnicas si todas las proposiciones fueron desechadas.





VII.- MOTIVOS DE RECHAZO DE PROPOSICIONES.1.- Será causa de rechazo el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de forma y legales establecidos en las bases del

concurso, además la inobservancia de cualquiera de los preceptos aplicables señalados por el reglamento de obras de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

2.- Presentar varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por sí solo, o formando parte de una persona moral.

3.- Si la dependencia encuentra que dos o más CONCURSANTES se han puesto de acuerdo entre sí o con otros para hacer subir los precios propuestos para EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se rechazarán las propuestas correspondientes.

4.- La proposición que contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos.5.- Alterar cualquier cantidad y/o unidad asentada en el catálogo de conceptos de trabajo y cantidad de obras con el que se

elaboró el presupuesto.6.- Se presenten en forma tardía las ofertas una vez iniciado el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas.7.- El sobre en que se presenten las ofertas no estén cerrados en forma inviolable.8.- El CONCURSANTE deje de presentar uno o más documentos en los términos de éstas bases, ya sea en forma total o

parcial, dentro del sobre correspondientes o no se presente completo el contenido de los documentos solicitados.

VIII.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:La determinación del CONCURSANTE ganador se hará con base al dictamen administrativo, técnico y económico elaborado para

el caso.

Por lo que el contrato se adjudicará al participante cuya propuesta resulte solvente porque reúna, conforme a los criterios establecidos en estas bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones y otorgue los mejores beneficios a la Universidad.

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de $ 110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., o cualquier otro impuesto, el CONCURSANTE a quien se le haya adjudicado el mismo, deberá presentar un escrito firmado por persona legalmente autorizada para ello y conforme al texto del Anexo IV, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos a que se refieren los incisos “A” y “B” de la regla 2.1.12 de la miscelánea fiscal para el 2004 Publicado el 30 de abril del 2004 y reformada el 31 de agosto del mismo ejercicio, así como la reforma Publicada el día 17 de marzo del 2005, en el diario oficial de la federación; en este escrito se debe de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último; deberá precisarse el monto total del contrato sin incluir el I.V.A. y tipo de moneda en que este suscrito.

Para el caso del CONCURSANTE que no hubiere estado obligado a presentar total o parcialmente las declaraciones a que se refiere el apartado “A” de la Regla 2.1.12, así como el residente en el extranjero que no esté obligado a presentar declaraciones periódicas en México, deberá presentar un escrito en el que se asiente esta manifestación.

Para acudir a la firma del contrato se requiere presentar constancia de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IX.- FORMA DE PAGO.Los recursos que se aplicarán para el pago de la obra son recursos federales.Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por el contratista en la Universidad por periodos mensuales,

acompañados por la documentación que acredita la procedencia de su pago. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, se incorporarán a las siguientes estimaciones.

El pago se efectuará mediante estimaciones correspondientes, según avance de obra hasta el 90% del monto total del contrato, y el 10% restante se pagará hasta correspondiente al finiquito de obra.

X.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.La adjudicación del contrato obliga a la universidad y a la persona en la que hubiere recaído dicha adjudicación, a la

formalización del documento relativo dentro de los 15 días naturales siguientes al de la adjudicación. El contratista otorgará una garantía del 10% sobre el monto total del contrato mediante una fianza expedida a favor de la Universidad, por una compañía afianzadora.

El contratista otorgará una garantía relativa al cumplimiento del contrato, que deberá ser constituida por un 10% de su importe sin considerar el IVA. Será expedida por una Institución mexicana autorizada para expedir fianzas. Se emitirá a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y deberá entregarse dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la firma del contrato.

El anticipo, deberá garantizares por el 100% del monto total del mismo, con fianza emitida a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mismo que quedará en resguardo de la convocante hasta el finiquito del contrato.





SALTILLO, COAHUILA 07 DE JUNIO DEL 2011

MC. MARÍA ELENA GÓNGORAHERNÁNDEZPRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS

ANEXO I

No DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.

UNITARIO IMPÓRT

E

NOTA; TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN SUMINISTRO DE MATERIALES , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES E INDIRECTOS.

OBRA

I PRELIMINARES

1.1

PROTECCION DE MURALES EXISTENTES A BASE DE TRIPLAY, BARROTE DE PINO Y PLASTICO, INCLUYE:PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION, DESMONTAJE DE PROTECCION Y RESANES EN MUROS UTILIZADOS PARA LA SUJECION DE PROTECCION

1.1.a

PROTECCION DE MURALES EXISTENTES A BASE DE TRIPLAY, BARROTE DE PINO Y PLASTICO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO PROTECCION. PZA 2

1.1.bDESMONTAJE DE PROTECCION Y RESANES EN MUROS UTILIZADOS PARA LA SUJECION DE PROTECCIO PZA 2

1.2

DESMONTE Y RETIRO DE PLAFON EXISTENTES A BASE DE CUADRICULA DE TE DE ALUMINIO Y POLISTIRENO ( NIEVE SECA ) UNA ALTURA SUPERIOR DE DE 7.00 MTS APROX. CONSIDERAR ACARREOS DE BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION M2 401.28

1.3

DESMONTE Y RETIRO CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD DE LUMINARIAS Y LINEA ELECTRICA EXISTENTES EN PLAFOND UNA ALTURA APROX DE 7.0 MTS. CONSIDERAR ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION. PZAS 40.00

1.4

PROTECCION DE PISO EN FORO A BASE DE NEOPRENO O MATERIAL SIMILAR EN AREA DE TRANSITO, Y HULE EN AREA DE NO TRANSITO, INCLUYE FIJACION Y CONSERVACION Y TODO LO NECESARIO PARA NO DAÑAR PISO DE FORO. M2 146.08

SUMA PRELIMINARES I I ESTRUCTURA EXISTENTE

PRELIMINARES

2.1

DESMONTAJE Y RETIRO DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA DE ASBESTO, CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES EXISTENTES,A UNA ALTURA SUPERIOR DE 7.00 MTS. CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, INCLUYE: ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION. M2 401.28





2.2

DESMONTAJE Y RETIRO DE SUBESTRUCTURA EXISTENTE A BASE DE POLINERIA DE MADERA DE PINO A UNA ALTURA SUPERIOR A 7.00 MTS. CON RECUPERACION PARA LA UNIVERSIDAD, INCLUYE: ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION. M2 401.28

2.3LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS A UNA ALTURA MAYOR DE 7.00 MTS. LOTE 1.00

2.4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE INCLUYE: PRIMARIO, ESMALTE, MCA BEREL O SIMILAR, MISCELANEOS, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION EN DOS MANOS ALTURA MAYOR DE 7.0 MTS. LOTE 1.00

SUMA PRELIMINARES ESTRUCTURA I I I TECHUMBRE

3.1SUMINISTRO YCOLOCACION DE POLIN 2-6MT14 PARA APOYO DE LAMINA DE CUBIERTA KG 2490.00

3.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MULTITECHO CAL 26 26 COLOR ARENA- ARENA PARA CUBIERTA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. M2 401.28

3.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PLUVIAL DE 0.61 MTS. DE DESARROLLO, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL. 24 COLOR BLANCO/FONDO. ML 55.60

3.4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24, COLOR BLANCO/FONDO DE 0.915 MTS DE DESARROLLO. ML 60.00

3.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA GORRO A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24, COLOR BLANCO/FONDO DE 0.61 M DE DESARROLLO. ML 38.00

3.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA PARA MULTITECHO ML 20.50

3.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASO DE GATO FABRICADO A BASE DE APS DE 3/16" X 2" Y METAL DESPLEGADO J/48-10 INCLUYE UNA MANO DE PRIMARIO Y UNA DE ESMALTE ALQUIDALICO. ANCHO 45 CMS. O ANDADOR PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE PLAFON DEL AUDITORIO ML 130.00

SUMA TECHUMBRE ESTRUCTURA I V TRABAJOS AUDITORIO

4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA STD. DE 1/2" TAPADO A UNA CARA CON METAL 365/305 CAL. 26 A CADA 61 CMS. CON ACABADOS EN JUNTAS CON PASTA DEDIMIX Y PREFACINTA EN PLAFOND INCLUYE: PERFILES METALICOS, TORNILLERIA, SELLADO, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION M2

68.32

4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFOND REGISTRABLE MARCA USG O SIMILAR MOD. RADAR CLIMA PLUS DE 61 X 61 CMS. CON SUSPENSION VISIBLE 15/16" EN COLOR BCO. DONN DX, INCLUTE: PERFILES METALICOS, TORNILLERIA, SELLADO, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION M2

484.00

4.3CONSTRUCCION DE GARGOLAS PARA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL PZA

6.00





4.4

RECUBRIMIENTO EN MUROS DE AUDITORIO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE MCA. BEREL O SIMILAR A DOS MANOS, COLOR IDEM AL EXISTENTE INCLUYE: PROTECCION DE COLUMNAS, PISO, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. M2

420.00

SUMA AUDITORIO V AIRE ACONDICIONADO

5.1

EQUIPO DIVIDIDO DE 20 TON MARCA TRANE O SIMILAR CON CALEFACCION ELECTRICA (220-3-60)R-410A (ECOLOGICO),11 EER DE EFICIENCIA (RELACION DE EFICIENCIA ENERGETICA) PZA 2.00

5.2

SISTEMAS DE DUCTOS, AISLANTE DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO CANALIZADAS, DUCTOS FLEXIBLES, SOPORTERIA, COMPUERTAS, CONEXIONES Y MATERIALES MENORES DE INSTALACION PARA EQUIPO DE 20 TON. SISTEMA 2.00

5.3

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS QUE INCLUYEN: ACARREOS, MANIOBRAS DE GRUA, TACONES DE NEOPRENO, BASE DE EQUIPOS, CONEXIÓN ELECTRICA, DRENAJE, R-10A, Y MANO DE OBRA DE INSTALADORES

INSTALACION 2.00

5.4TERMOSTATOS CON GUARDA TERMOSTATOSY SU INSTALACION,INCLUYE:CABLEADO HASTA SU UBICACIÓN PZA 2.00

5.5PROTECCION EN DUCTOS A EXTERIOR A BASE DE MANTA Y ACRITON . PZA 1.00

SUMA AIRE ACONDICIONADO V I INSTALACIONES ELECTRICAS 6.1 ILUMINACION AUDITORIO

6.1.1 SUM. E INST. DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM PZA 10.00

6.1.2 SUM. E INST. DE TUBO CONDUIT P.D. DE 12 MM PZA 40.00

6.1.3

SUM. E INST. DE LUMINARIO ARAGONA CAT. YD-380/B MCA. TECNOLITE O SIMILAR., INCLUYE FOCO PAR 38 DE 90 WATTS. PZA

40.00

6.1.4 SUM. E INST. DE CAJA FS DE 19 PZA 40.00

6.1.5SUM. E INST. CONTACTO MEDIA VUELTA CAT. 7310 B, MCA ARROW HART., INCLUYE TAPA. PZA 40.00

6.1.6SUM. E INST. CLAVIJA MEDIA VUELTA CAT. 7311 B, MCA ARROW HART. PZA 40.00

6.1.7SUM. E INST. DE CAJA CUADRADA DE 4X4", INCLUYE TAPA. PZA 8.00

6.1.8SUM. E INST. CABLE THW-LS CAL 8 MCA. CONDUMEX O SIMILAR ML 70.00



6.1.11 SUM. E INST.DUCTO EMBISAGRADO DE 4" ML 8.00

6.1.12 SUM. E INST.DE CODO PARA DUCTO DE 4" PZA 3.00

6.1.13 LOTE DE SOPORTERIA LOTE 1.00





6.1.14 LOTE DE MATERIAL MISCELANEO LOTE 1.00

SUMA DUCTERIA Y CONDUCCION

6.2 PROYECTORES DE 500 WATTS FRESENLITE

6.2.1 SUM. E INST. DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM PZA 38

6.2.2 SUM. E INST. DE CAJA FS DE 19 PZA 2

6.2.3SUM. E INST. CABLE THW-LS CAL 10 MCA. CONDUMEX O SIMILAR MTS 241

6.2.4SUM. E INST. CONTACTO MEDIA VUELTA CAT. 7310 B, MCA ARROW HART., INCLUYE TAPA. PZA 2

6.2.5SUM. E INST. CLAVIJA MEDIA VUELTA CAT. 7311 B, MCA ARROW HART. PZA 2

6.2.6 LOTE DE SOPORTERIA LTE 1

6.2.7 LOTE DE MATERIAL MISCELANEO LTE 1

SUMA PROYECTORES

6.3 CONTACTOS AUDITORIO

6.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALDA ELECTRICA DE CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 12 COMO FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESORIOS, RANURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

PZA 6

6.3.2SUM. E INST. DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTZ, BTICINO MODUS, INCLUYE TAPA. PZA 6


SUMA CONTACTOS

6.4 ALUMBRADO Y CONTACTOS EN CABINA Y PASILLO

6.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 14 COMO FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESORIOS, RANURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

PZA 3

6.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 12 COMO FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESORIOS, RANURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

PZA 4

6.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 12 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 14 COMO FASE, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESORIOS, RANURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

PZA 2





6.4.4

SUM. E INST. DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2X28 WATTS CON ACRILICO ENVOLVENTE , MCA TECNOLITE CAT. FLC-228W/41, T5, 127 VOLTS.

PZA 3


6.4.6SUM. E INST. DE APAGADOR 127 VOLTZ, BTICINO MODUS, INCLUYE TAPA. PZA 2

SUMA ALUMBRADO Y CONTACTOS EN VESTIDORES

6.5 ALUMBRADO Y CONTACTOS EN PASO DE GATO

6.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO EN PASILLO PASO DE GATO SOBRE PLAFON A LO LARGO DEL AUDITORIO A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 14 COMO FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESO

PZA 3

6.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO EN PASILLO PASO DE GATO SOBRE PLAFON A LO LARGO DEL AUDITORIO A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 19 MM, TUBO POLIDUCTO, CABLE CAL 12 COMO FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONDULETS, CODOS, COPLES, ACCESOR

PZA 4

6.5.3

SUM. E INST. DE LUMINARIA PARA SOBREPONER EN SOPORTE TUBULAR VITORIO DE 75 WATTS CON PROTECTOR DE POLICARBONATO , MCA TECNOLITE CAT. SL-20, 127 VOLTS.

PZA 3


6.5.5

SUM. E INST. DE POSTE TUBULAR P.G. DE 38 MM, INCLUYE BASE PARA LUMINARIA Y SOPORTE PARA FIJACION EN BARANDAL.

PZA 3

6.5.6SUMA ALUMBRADO Y CONTACTOS EN PASO DE GATO

6.6 ALIMENTADORES DE CLIMAS

6.6.1

SUM. E INST. DE ALIMENTADOR ELECTRICO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 1 DE 20 TONS., A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 52MM., CABLE CAL. 1/0 COMO FASES, CAL. 6 COMO TIERRA, INCLUYE CONECTORES, COPLES, CONDULETS, CODOS, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

MTS 20

6.6.2

SUM. E INST. DE ALIMENTADOR ELECTRICO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 2 DE 20 TONS., A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 52MM., CABLE CAL. 1/0 COMO FASES, CAL. 6 COMO TIERRA, INCLUYE CONECTORES, COPLES, CONDULETS, CODOS, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

MTS 25

6.6.3

SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3 X 150 AMPS. EN GABINETE NEMA 3R.

PZA 2





6.6.4SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE DE 3 X 150 AMPS. PZA 2



SUMA ALIMENTADORES DE CLIMAS

6.7 TABLEROS ALIMENTADORES.

6.7.1

SUM. E INST. DE CENTRO DE CARGA DE 22 ESPACIOS , TRIFASICO, MCA SQUARE D PARA VESTIDORES PZA 1

6.7.2

SUM. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQ DE 30 ESPACIOS , TRIFASICO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150 AMPS.MCA SQUARE D PARA CABINA

PZA 1

6.7.3

SUM. E INST. DE ALIMENTADOR ELECTRICO A CENTRO DE CARGA DE 20 ESPACIOS EN VESTIDORES., A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 32MM., CABLE CAL. 6 COMO FASES Y NEUTRO, CAL. 8 COMO TIERRA, INCLUYE CONECTORES, COPLES, CONDULETS, CODOS, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARI

MTS 10

6.7.4

SUM. E INST. DE ALIMENTADOR ELECTRICO A TABLERO DE 30 ESPACIOS EN CABINA, A BASE DE TUBO CONDUIT P.D. DE 52MM., CABLE CAL. 1/0 COMO FASES Y NEUTRO CAL. 6 COMO TIERRA, INCLUYE CONECTORES, COPLES, CONDULETS, CODOS, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO

MTS 72



6.7.7

SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE I POLO X 15-30 AMPS. PZA 16

6.7.8

SUM. E INST. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS X 70 AMPS. PZA 1



SUMA TABLEROS ALIMENTADORES

6.8 SUBESTACION ELECTRICA

6.8.1

TRANSFORMADOR DE 150 KVA, 13,800V/220-127V.MCA. CONTINENTAL ELECTRIC O SIMILAR TIPO INTEMPERIE

PZA 1

698 SUM. E INST. DE CRUCETA PT-200 PZA 2

6.8.3 SUM. E INST. DE ESTRIBO CAL 1/0 PZA 3

6.8.4 SUM. E INST. DE CONECTOR PERICO PZA 3

6.8.5 SUM. E INST. DE AISLADOR 15 PD. PZA 3

6.8.6 SUM. E INST. DE GUARDALINEA JGO 3





6.8.7 SUM. E INST. DE ALBRE DE COBRE CALIBRE 4 MTS 22

6.8.8SUM. E INST. DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15KV, 100 AMP. PZA 3

6.8.9SUM. E INST.DE APARTARRAYO AUTOVALVULAR 15 KV.IUSA

PZA 3

6.8.10SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 PZA 1

6.8.11 SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO DE 7-600 PZA 1

6.8.12SUM. E INST. DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR., INCLUYE ABRAZADERAS.

PZA 1

6.8.13 GABINETE METALICO PARA TC´S PZA 1

6.8.14 BASE DE MEDICION DE 13 TERMINALES PZA 1

6.8.15INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 400 AMPS., INCLUYE GABINETE NEMA 3R.

PZA 1

6.8.16 SUM. E INST. DE TUBO CONDUIT P.G. DE 65 MM. PZA 8

6.8.17SUM. E INST. DE TUBO CONDUIT PVC S.P. DE 65 MM.

PZA 6

6.8.18SUM. E INST. DE REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2

PZA 1

6.8.19 SUM. E INST. CODO P.G. DE 65 MM. PZA 4

6.8.20SUM. E INST. DE CABLE THW-LS CAL. 3/0 (DOS PUNTAS POR FASE. Y NEUTRO)

MTS 235

6.8.21SUM. E INST. DE CABLE THW-LS CAL. 6 (DOS PUNTAS COMO TIERRA.)

MTS 30

6.8.22

SUM. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I-LINE CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 400 AMPS.

PZA 1

6.8.23

SUM. E INST. DE SISTEMA DE TIERRAS, A BASE DE CABLE DESNUDO CAL. 1/0, REGISTRO DE ALBAÑAL DE 12", VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"X3 MTS, INCLUYE CONECTORES GAR, BENTONITA SODICA, GEM INTENSIFICADOR, MEDICION CONEXIÓNES Y PRUEBAS.

PZA 1

6.8.24VERIFICACION ANTE LA SECRETARIA DE ENERGIA

LTE 1

6.8.25

ZANJA PARA CANALIZACION ELECTRICA, INCLUYE RELLENO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE LA MISMA.

MTS 9

6.8.26 EXCAVACION DE SEPA PARA POSTE. PZA 2

6.8.27 ABRAZADERA UC JGO 2







SUMA SUBESTACION ELECTRICA

6.90 DESINSTALACION Y REHUBICACION

6.9.1

DESMANTELADO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE CANALIZACIONES, CABLEADO, LUMINARIAS, CONTACTOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO.

LTE 1

6.9.2

REHUBICACION DE CENTRO DE CARGA DEL INTERIOR DEL AUDITORIO AL EXTERIOR, INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA Y EXTENSION DE CIRCUITOS DERIVADOS.

MTS 50

SUMA DESISTALACION Y REUBICACION

SUMA INSTALACION ELECTRICA

V I I BAÑOS VESTIBULO

MAPARAS PARA SANITARIOS MCA. SANIMODUL O SIMILAR, INCLUYE, MAMAPARAS, FLETES ACARREOS, HERRAJES, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.

MAMPARAS SANITARIO DAMAS

E.3 PANEL LATERAL STD 48"X60" 2511X1 PZA 3.0

0

PILASTRA PARED A10"X72" 2512X3 PZA 2.0

0

PILASTRA CENTRAL A20"X 72" 2513X8 PZA 3.0

0

PUERTA STD 24"X60"2515X1 PZA 4.0

0

PZA 1.0

0

PZA 1.0

0

LOTE 1.0

0

MAMPARAS SANITARIO CABALLEROS

PANEL LATERAL STD 48"X60" 2511X1 PZA 3.0

0

PILASTRA PARED A10"X72" 2512X3 PZA 2.0

0

PILASTRA CENTRAL A20"X 72" 2513X8 PZA 3.0

0

PUERTA STD 24"X60"2515X1 PZA 4.0

0

PILASTRA CENTRAL A 8"X 72" 2513X2 PZA 1.0

0

PZA 1.0

0

PZA 1.0

0

LOTE 1.0

0





SUMA BAÑOS VESTIBULOS

VIII EQUIPAMIENTO DE PUERTAS DE EMERGENCIA

1ABERTURA EN MUROS EN SECCION INDICADA PARA CLAROS DE PUERTAS DE EMERGENCIA PZA

2.00

2SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA SENCILLA DE SECCION 3' 4" X 7' 2" PZA

2.00

3

RESANES Y GALLETEADO EN CLAROS DE PUERTA DE EMERGENCIA CON MATERIAL RECUPERADO DE DEMOLICION PZA

2.00

SUMA PUERTAS DE EMERGENCIA IX AZOTEA CAMERINOS

9.1

APLANADO DE PASTA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 CON ACABADO FINO, CONSIDERAR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL EN MUROS DE BLOCK Y LADRILLO. M2 99.55

9.2

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE CAMERINOS, CONSIDERAR: LIMPIEZA, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE CON ELASTOMERICO FLEXACRIL A BASE DE RESINAS ACRILICAS DE GRAN ELASTICIDAD, ARENA SILICO Y CALCIO ASI COMO ADITIVOS QUIMICOS. M2 91.35





ANEXO IIMODELO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD “, REPRESENTADA POR LA MC. MARIA ELENA GÓNGORA HERNNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD Y POR LA OTRA ________________ POR SUS PROPIOS DERECHOS EN SU CARÁCTER DE _________ DE LA COMPAÑÍA _____________ A QUIEN SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONESPRIMERA.-" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

A. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO I DE SU LEY ORGÁNICA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2006, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

B. QUE EN SU REPRESENTACIÓN COMPARECE LA MC. MARÍA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZ, , EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO QUE LE FUE OTORGADO POR EL DR. ELADIO HERIBERTO CORNEJO OVIEDO, EN SU CARÁCTER DE RECTOR DE “LA UNIVERSIDAD”, MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y UNO (61), DE FECHA DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ (2010), OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE (49), LIC. ILDEFONSO JESÚS VERDUZCO GONZÁLEZ, DEBIDAMENTE INSCRITO.

PRIMERA.-" LA UNIVERSIDAD " DECLARA:

A. Que de conformidad con el artículo I de su Ley Orgánica Publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de abril del 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

B. Que en su representación comparece la Mc. María Elena Góngora Hernández, , en su carácter de Directora General Administrativa, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, en su carácter de rector de “LA UNIVERSIDAD”, mediante instrumento público número sesenta y uno (67), de fecha primero (01) de Diciembre del dos mil diez (2010), otorgado ante la fe del notario público número cuarenta y nueve (49), Lic. Ildefonso Jesús Verduzco González, debidamente inscrita bajo la partida 10707 libro 108, sección III SC, el día 5 de Enero de 2011.

C. Que la Universidad requiere la realización de la obra: “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY.

D. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de la obra: “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY, en los términos que se precisan en el anexo I del presente contrato.

E. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Licitación Pública Nacional 29001-001-001-11, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicándose a “EL CONTRATISTA”, el contrato relativo a La realización de la obra: “AUDITORIO ING. CARLOS E. MARTINEZ REMODELACIÓN DE TUCHEDUMBRE, AREA DE BUTACAS, SOTANO Y SANITARIOS LOBY , que se precisan en el anexo I del presente contrato.

F. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.





G. Que tiene establecido su domicilio en el edificio de “la Dirección General Administrativa” ubicado en la Calzada Antonio Narro número 1923, colonia Buenavista, en Saltillo, Coahuila, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: A) QUE ES UNA PERSONA _____________ DEDICADA AL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, Y PROYECTOS EN GENERAL Y QUE CUENTA

CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ________________________ DE LA UNIVERSIDAD.

B) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

C) Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Número: ------------------------.

D) Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad de no encontrarse desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o estar inhabilitado para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo. En tal razón no le son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen demás leyes y reglamentos mediante la que se le adjudicó el presente contrato, el contenido de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente las especificaciones de construcción aplicables, los conceptos y cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total del contrato; los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; la relación de los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, proporcione el contratante y su programa de utilización; los análisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero y el procedimiento para el ajuste de los costos; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

F) Que conoce plenamente las normas de construcción vigentes en " LA UNIVERSIDAD " y las especificaciones de la obra, proyecto, calendario de trabajo, montos mensuales del obra derivados del mismo y el documento en que se consignan presupuesto, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

G) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, ya que el desconocimiento de estos, no será base para reclamación alguna.

H) Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su Domicilio Legal el ubicado en:-------------------------

I) Que el c. --, acredita su personalidad de representante legal con el testimonio de la escritura pública ------, de fecha ---- de julio de -----, otorgada por ----, notario público número ----, de la ciudad de saltillo, coahuila. declara que las facultades otorgadas, no le han sido modificadas o revocadas.

III.- DE AMBAS PARTESA) QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE ACUDEN A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.B) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y MORAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.C) QUE ESTE CONTRATO SE CELEBRA EN FUNCIÓN DEL FALLO EMITIDO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2011.

CLAUSULASPRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- " LA UNIVERSIDAD " ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: _____________________DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONSTRUYA POR SU PROPIA DECISIÓN UNA OBRA QUE NO ESTE ESPECIFICADA EN EL CONTRATO LO HARÁ BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, SIENDO ADEMÁS RESPONSABLE, EN TAL SUPUESTO, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “ LA UNIVERSIDAD ” O A TERCEROS.





LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE ALUDE EN ESTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ÉSTE CONTRATO, FORMARÁN PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO.LO ANTERIOR EN BASE A LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO CITADO.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE ALUDE EN ESTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ÉSTE CONTRATO, FORMARÁN PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO.LO ANTERIOR EN BASE A LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PROCEDIMIENTO CITADO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ ____________ (____________/100 M.N) PRECIO SIN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA ______DE __________ DE 2011 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DIA ______ DE ______ DE 2011, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA POR CONCEPTO Y CON EROGACIONES MENSUALES DE LA OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SOLO PODRÁ SER PRORROGADO POR DECISIÓN DE " LA UNIVERSIDAD”. SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARAN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES " LA UNIVERSIDAD " ESTIMARÁ NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, O BIEN EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE VIERE OBLIGADO A SOLICITAR VARIACIÓN A DICHO PROGRAMA POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, DESPUÉS DE QUE HUBIERE(N) OCURRIDO LA(S) CAUSA(S) QUE APOYEN SU SOLICITUD, “LA UNIVERSIDAD" ESTABLECERÁ LA REFORMA QUE JUZGUE PERTINENTE Y HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES QUE APRUEBE, Y ESTE ÚLTIMO A SU VEZ, QUEDARÁ OBLIGADO A ACEPTARLA. ESTAS MODIFICACIONES, O EN SU CASO EL NUEVO PROGRAMA QUE SE FORMULARE, SE CONSIDERARAN INCORPORADOS A ESTE CONTRATO Y, POR LO TANTO, OBLIGATORIO PARA LAS PARTES.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- " LA UNIVERSIDAD " SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” PREVER Y OBTENER LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO " LA UNIVERSIDAD " NO OTORGARA ANTICIPOS.EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “ LA UNIVERSIDAD ” EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”.“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.IGUAL PROCEDIMIENTO SE UTILIZARÁ PARA QUE “EL CONTRATISTA”, EN SU CASO, REINTEGRE A “ LA UNIVERSIDAD ” LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO PARA LA CONTRATACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJOS TERMINADOS, CON BASE EN EL CALENDARIO DE PAGOS PREVIAMENTE APROBADOS POR “ LA UNIVERSIDAD ” Y QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LAS RESIDENCIAS DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SE HAYAN PRESENTADO DENTRO DE LAS FECHAS DEL CALENDARIO MENCIONADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA UNIVERSIDAD “ INICIE SU TRAMITE DE PAGO.EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, “ LA UNIVERSIDAD ”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS





CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

EL PAGO DE LA OBRA SERÁ CUBIERTO POR “LA UNIVERSIDAD” PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE A “LA UNIVERSIDAD”, EFECTUÁNDOSE EL PAGO A LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARAN ----ESTIMACIONES DEL------ CADA UNA, EQUIVALENTES A LA CANTIDAD DE $---- PESOS (IVA INCLUIDO) MÁS UN 10% DE FINIQUITO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $---- PESOS (IVA INCLUIDO).

“LA UNIVERSIDAD “ PAGARÁ A “EL CONTRATISTA”, EN ESTIMACIONES NORMALES, HASTA EL 90% DEL MONTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA.- GARANTÍAS.- ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO MENCIONADO EN LA CLÁUSULA QUINTA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1. FIANZA PARA EL ANTICIPO.- FIANZA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO, POR LA CANTIDAD DE $______ (______) PARA LOS GASTOS DE ----------------- OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LA ---, DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS.

2. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: CONSISTENTE EN EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL COTRATO ANTES DE IVA, DEBERA GARANTIZARSE CON FIANA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO. SE PRESENTARA DENTRO DE LOS 15 DÍAS DESPUÉS DE FIRMADO EL CONTRATO.

3. FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- SE CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, QUE SE PRESENTARÁ EL DIA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA " LA UNIVERSIDAD " PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. LA FIANZA GARANTIZARÁ DEFECTOS DE CALIDAD O DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DEL CONTRATISTA, SE LLEGUEN A CAUSAR A TERCEROS, ASÍ COMO EL PAGO DE DE ADEUDOS CONTRAIDOS POR “EL CONTRATISTA” CON “LA UNIVERSIDAD”, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DURANTE DIECIOCHO MESES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LA MISMA. ESTA GARANTÍA SUBSISTIRÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y HASTA POR DIECIOCHO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DE DICHO PLAZO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN PREVIA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”.

4. EN CASO DE QUE SEAN AUTORIZADOS TRABAJOS ADICIONALES Y SE AMPLIE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE UNO O MAS CONVENIOS ADICIONALES, DEBERÁ PRESENTARSE UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS, EN LOS TÉRMINOS QUE EL CONVENIO O SOLICITA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, PLENAMENTE COMPROBADAS POR EL CONTRATISTA, QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE LA OBRA O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA.PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE AUTORICE “ LA UNIVERSIDAD ”LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA.NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS O CONVENIOS QUE SE GENEREN DE ESTE CONTRATO.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA UNIVERSIDAD “ QUIEN, REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS O REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA





LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA VERIFICACIÓN QUE ESTA HAGA DE QUE ESTÁN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, RESERVÁNDOSE " LA UNIVERSIDAD " EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. " LA UNIVERSIDAD " PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR ACUERDO O EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LA ELABORACIÓN DE ÉSTE, “LA UNIVERSIDAD” PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO EL RESULTADO A “EL CONTRATISTA” EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN. “EL CONTRATISTA” TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA REALIZAR RECLAMACIONES O ACLARACIONES SEGÚN CORRESPONDA A SU DERECHO, EN CASO DE QUE NO REALICE NINGUNA RECLAMACIÓN Y/O GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DÉCIMA.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NOMBRAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN RESPONSABLE DE OBRA, QUE TENDRÁ LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DESCRITAS EN EL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE COAHUILA, NOMBRAMIENTO QUE DEBERÁ HACERLO SABER “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO A “LA UNIVERSIDAD”. ESTA ÚLTIMO SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DÉCIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “ LA UNIVERSIDAD " NO SERÁ EN ABSOLUTO RESPONSABLES CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARÁN, CON EXCLUSIVIDAD, ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

DÉCIMO SEGUNDA.- SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- " LA UNIVERSIDAD", A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE " LA UNIVERSIDAD ", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS, FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “ LA UNIVERSIDAD " O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA, PUDIENDO " LA UNIVERSIDAD " ORDENAR SU REPARACIÓN SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA, Y QUE EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE NEGARE A EJECUTAR LA REPARACIÓN, " LA UNIVERSIDAD " PODRÁ OPTAR POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “ LA UNIVERSIDAD “ PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS.IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EFECTUADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE " LA UNIVERSIDAD ".

DÉCIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNIVERSIDAD “ TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL " LA UNIVERSIDAD " COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA UNIVERSIDAD “ PROCEDERÁ A:

A. LA RETENCIÓN EN TOTAL DE 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DE " LA UNIVERSIDAD " COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.





B. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, CALCULADA POR CADA SEMANA DE RETRASO QUE CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE " LA UNIVERSIDAD” , PRESENTANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE; EN EL CASO DE QUE EL RETRASO SEA MAYOR DE UN MES “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CUBRIR MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LA SANCIÓN HASTA FINALIZAR LA OBRA. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE " LA UNIVERSIDAD " NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, " LA UNIVERSIDAD" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, “ LA UNIVERSIDAD “ PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SÉ ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EJECUTARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- " LA UNIVERSIDAD " PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMOSEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- " LA UNIVERSIDAD " PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA " LA UNIVERSIDAD ", ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO " LA UNIVERSIDAD " DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA”, EXPONIÉNDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL SEÑALADO, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO " LA UNIVERSIDAD " RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”.CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR RESCINDIR EL CONTRATO, LO SOLICITARÁ A " LA UNIVERSIDAD ", LA CUAL DECIDIRÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMO SÉPTIMA.- SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE LE CUBRA "LA UNIVERSIDAD " SÉ HARÁ LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:

A.-) EL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARÁCTER INTERNO O, EN SU CASO, FEDERAL Y A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE LA OBRA ENCOMENDADA.





DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTRUIR E INSTALAR EN EL LUGAR O LUGARES QUE " LA UNIVERSIDAD " LE INDIQUE, HASTA TRES LETREROS RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCIÓN, CONSTRUIDOS CON ESTRICTO APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONE " LA UNIVERSIDAD ", EN LA INTELIGENCIA DE QUE SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA EJECUTADA. SERÁ OBLIGACIÓN DE “EL CONTRATISTA” SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS MENCIONADOS LETREROS.

VIGESIMA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COPETENTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN CUATRO TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO “1” QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA --- DE JUNIO DE 2011, CONSERVANDO TRES EJEMPLARES “LA UNIVERSIDAD” Y UN EJEMPLAR “EL CONTRATISTA”.

“ POR LA UNIVERSIDAD” “ EL CONTRATISTA”UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

_____________________________________________MC. MARÍA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

___________________

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y ----------------------- CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.- CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





ANEXO IIICHECK LIST

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29001001-001-011CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA (ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS, CONFORME A LOS

PUNTOS DE ESTAS BASESREFERENCIA

EN BASESCATALOGO DE CONCEPTOS IMODELO DE CONTRATO IICHECK LIST IIIMANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES IV (32D)MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD AL ESCRITO DE LAS BASES ADOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES BMANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LOPSRM CACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD DMANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA DEL PRESENTE CONCURSO ECONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA FMANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS F1MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO AL ACTO PÚBLICO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (ADJUNTANDO LA COPIA DE DICHO EVENTO)

G

BASES Y CATALOGO DE CONCEPTOS DEBIDAMENTE RUBRICADO IDOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONCURSANTE:PARA LAS PERSONAS MORALES.- COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO DE LAS MODIFICACIONES DE LA MISMA Y DEL PODER NOTARIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PROPUESTA Y EN SU CASO DE QUIEN COMPARECE AL ACTO. LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD PODRAN PRESENTARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE DEL CONCURSANTE

J

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONCURSANTE:PARA LAS PERSONAS FISICAS:- ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO DEL CONCURSANTE Y COPIA SIMPLE DE LA MISMA, ANEXAR ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA DE QUIEN FORMA LA PROPUESTA Y EN SU CASO DE QUIEN COMPARECE AL ACTO. LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD PODRAN PRESENTARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE DEL CONCURSANTE

K

ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL Y MENSUAL LESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN HOJA MEBRETADA, EN LA QUE MANIFIESTE EL CONCURSANTE, QUE POR SI MISMO O POR INTERPOSITA PERSONA, NO ADOPTARA CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCA O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS Y EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTI Y OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMAS PARTICIPANTES

M

CURRICULUM DEL CONCURSANTE QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES O CUALQUIER OTRO DATO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA

N

ESCRITO DONDE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OIR NOTIFICACIONES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

Ñ

MEDIO MAGNETICO OPROPUESTA TECNICA 1RESUMEN DE LA OBRA 2





INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3PLANOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS DEBIDAMENTE RUBRICADO O FIRMDADOS POR EL CONCURSANTE 4PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES 5PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 7PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES (SIN PRECIO) 8FACTOR DE SALARIO ANALIZADO 9TABULADOR DE SALARIOS 9AANALISIS DE COSTOS HORA MÁQUINA 10GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES QUE DEBERAN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN (INTEGRA EL COSTO INDIRECTO)

11

RELACIÓN DE CARGOS INDIRECTOS 11 AFACTOR DE GASTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD 11 BINSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 11-C 11 CANALISIS DEL COSTO FINANCIERO 11 CPAGO DE ESTIMACIONES 11 C-1EROGACIONES MENSUALES 11 C-2RELACIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA 12PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PERSONAL TÉCNICO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA 13PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA 13 APROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PERSONAL DE CAMPO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA 13 BPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PERSONAL DE SERVICIO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA 13 CPROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 14RESUMEN DE PROGRAMAS, COSTO TOTAL DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS, CAMPO, MATERIALES Y EQUIIPO

15

ESCRITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 16

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA(ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS, CONFORME A LOS PUNTOS DE ESTAS BASES)

REFERENCIAEN BASES

PROPUESTA ECONÓMICA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS BIENES SOLICITADO (SE DEBE COTIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA) LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO) CON PRECIOS ESCRITOS EN NUMERO Y LETRA EN TODAS LAS PARTIDAS PROPUESTAS, SUB TOTAL, IVA Y TOTAL

19

ESCRITO MANIFESTANDO QUE LOS PRECIOS SERÁN FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO. 20CONDICIONES DE PAGO 21VIGENCIA DE LA OFERTA 22MEDIO MAGNÉTICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA (De preferencia en USB) OSUBTOTAL:IVA:TOTAL:





ANEXO IVMANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

FORMATO DEL 32-D

P E R S O N A S M O R A L E S

Saltillo Coah. a de de 2011

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARROBuenavista S/N saltillo Coahuila México

AT’N: MC. MARÍA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZ

Nombre o Razón Social:Domicilio Fiscal:R.F.C.:Objeto de la Empresa:Nombre del Representante Legal:R.F.C. del Representante Legal:Correo Electrónico:Monto del Contrato sin I.V.A.:Tipo de Moneda:

ARTICULO 32-D

Que esta empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presenta este escrito.

Que esta empresa no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, esta empresa se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que





se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u otra obra pública que se pretenden contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, nos sujetaremos a los establecido en la regla 2.1.18 de esta Resolución.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado

ANEXO IVMANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

FORMATO DEL 32-D

P E R S O N A F I S I C A

Saltillo Coah.. a de de 2011

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARROBuenavista S/N saltillo Coahuila México

AT’N: MC. MARÍA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZ

Nombre:Domicilio Fiscal:R.F.C.:Objeto o Actividad:Correo Electrónico:Monto del Contrato sin I.V.A.:Tipo de Moneda:

ARTICULO 32-D

Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presenta este escrito.

Que no tengo adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, me comprometo a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la





enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u otra obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, me sujeto a los establecido en la regla 2.1.18 de esta Resolución.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado





ANEXO AMANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD AL ESCRITO DE LAS BASES

LUGAR Y FECHA:

MC. MARÍA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZPRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARROSALTILLO, COAHUILA.P R E S E N T E . –

El suscrito, _______________________________, en representación de la empresa __________________ ( o por su propio derecho en caso de actuar por sí mismo como persona física) en conformidad con el concurso Número _________, convocada por el Comité de Obras de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en fecha _____ de ________ de 2011, para participar en la ejecución de la obra __________.

MANIFIESTO:

1. Conocer el contenido de las bases y sus anexos y mi conformidad de ajustarme a sus términos, y formulo esta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas y por tanto renuncio a la reclamación que derive de la consecuencia de falta de previsión.

2. Que esta empresa conoce la ley federal de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento.

3. Que conozco las especificaciones generales complementarias y particulares de la(s) obra(s)s motivo de ésta PROCEDIMIENTO, sobre las cuales expreso mi entera conformidad.

Extiendo la presente para los fines a que hay lugar.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTE.REPRESENTANTE LEGAL





ANEXO BDOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGAR Y FECHA:



MANIFIESTO:

Que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de adjudicación del contrato, y en caso de que resultare ganador de los actos del procedimiento de contratación y del contrato respectivo es:

DOMICILIO:

Calle: _____________________________________________ Número__________________ entre las calles de _______________________ y _________________________ Colonia____________________Código Postal_______________ Ciudad:________________ Estado:______________________Teléfono:__________________fax: ______________________Correo electrónico____________________

Todas las notificaciones que se recibieren en las direcciones arriba señaladas, aún las de carácter personal, surtirán todos sus efectos legales, así mismo, manifiesto que si llegare a cambiar de domicilio, teléfono, fax o correo electrónico, lo haré del conocimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en forma inmediata y con responsabilidad.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTEREPRESENTANTE LEGAL.





ANEXO CMANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA

LOPSRM

LUGAR Y FECHA:


Me refiero a EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número ________ de fecha_______ de _______ del 2011, relativa a la presentación de los trabajos de: ____________________, a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en los supuestos señalados por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Sin mas por el momento, me despido de Usted.


NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTEREPRESENTANTE LEGAL.





ANEXO DACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA

LUGAR Y FECHA:



MANIFIESTO:

Que nuestra (mi) acreditación jurídica se respalda en los instrumentos notariales y demás documentos que a continuación describo:___________________________________________

Así mismo manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la información arriba señalada es fidedigna y comprobable en cualquier momento en que lo solicite la dependencia que usted representa.

Sin mas por el momento, me despido de Usted, quedando a sus ordenes para cualquier aclaración que se derive del presente documento.


NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTEREPRESENTANTE LEGAL





ANEXO EMANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO DEL PRESENTE CONCURSO

LUGAR Y FECHA:



MANIFIESTO:

1. Conocer el contenido del modelo del contrato que se anexa a las bases de la presente PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL..

2. Mi conformidad de ajustarme a la totalidad de los términos del referido modelo de contrato, en caso de que resulte ganador.

Extiendo la presente para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTEREPRESENTATE LEGAL.





ANEXO FCONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

LUGAR Y FECHA:


Por este conducto certifico que el día ____ de _____ de _____ la empresa:_______________________ realizó la visita al sitio de la realización de los trabajos de la obra __________________ referente a EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número _________________ visita que se realizó bajo la supervisión del Departamento de Obras y Mantenimiento de la Universidad y que se tomó en cuenta el lugar de la realización de los trabajos, las condiciones ambientales y cualquier contingencia que pudiera afectar la ejecución de la obra motivo de ésta PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como las modificaciones, que en su caso, se hayan efectuado a las bases de el concurso en cuanto a especificaciones técnicas o modificaciones del proyecto.

A T EN T A M E N T E

____________________________________________________JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO





ANEXO F1MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LUGAR Y FECHA:


Me refiero a los estipulado en las bases para la presentación de la propuesta referente a EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número ______, relativa a los trabajos de ___________.

Sobre el particular y por mi propio derecho como representante legal de:_______________, manifiesto a usted conocer el lugar donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo tanto, se ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la obra objeto de ésta PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.


NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTE.





ANEXO GMANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO AL ACTO PÚBLICO DE LA JUNTA DE

ACLARACIONES (ADJUNTADO LA COPIA DE DICHO EVENTO)

LUGAR Y FECHA:


Me refiero a lo estipulado en las bases para la presentación de la propuesta técnica referente a EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL número ___________ relativo a los trabajos de:__________________ y sobre el particular y por mi propio derecho o como representante legal de la empresa :_______________, manifiesto a Usted SI O NO haber asistido a la junta de aclaraciones y que se han tomado en consideración los criterio deliberados en dicha junta, incluyendo las modificaciones a las bases o a los anexos, que en su caso se hayan efectuado, las reglas legales, técnicas, financieras administrativas a que se sujetarán la preparación de las ofertas, forma y términos de presentar la documentación e información que será revisada y analizada para emitir el dictamen a que se refieren las disposiciones de la ley y reglamento de obras aplicable.


NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTE





ANEXO HESCRITO DE PROPOSICIÓN.

LUGAR Y FECHA:

MC. MARIA ELENA GÓNGORA HERNÁNDEZPRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARROSALTILLO, COAHUILA.P R E S E N T E . –


PROPONGO:

Con un importe de $_________, con letra (________________), mas el correspondiente impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $_______________, con letra (__________), sumando un total de $_________, con letra (________).

De acuerdo con los requisitos, especificaciones y plazo que para este objeto me dio a conocer La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y conforme a los conceptos, cantidades de obra y precios unitarios contenidos en el catálogo de concepto (anexo 2) que debidamente firmado se anexa a ésta proposición.

DECLARA:

1. QUE ÉSTA EMPRESA CONOCE LA Ley federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento y acepta como compensación total por los trabajos de que se trate el pago de los importes que resultan de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo de conceptos (anexo 2) a las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada uno de los conceptos del mismo.

2. Que estoy enterado del contenido total de las bases para la presentación de la propuesta a EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL así como a las especificaciones generales complementarias y particulares de las obras sobre las que manifiesto mi entera conformidad; que he visitado el sitio de realización de los trabajos y he tomado en cuenta cualquier contingencia que pueda afectar tanto la entrega oportuna de la obra, como el monto de mi propuestas que formulo ésta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas y por lo tanto renuncio a la reclamación derivada de la falta de previsión.

3. Que en caso de que se me adjudique el contrato, nombro como representante de la obra y responsable directo de la ejecución de la misma al C____________________ con cédula profesional número ________________expedidas por la Dirección Genera de la Secretaría de Educación Pública, quien cuenta con experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares a las que se contratan.

ME COMPROMETO A QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO A:

1. Firmar el contrato con los precios unitarios que se asientan en el catálogo de conceptos (anexo 2), dentro del termino de 10 días hábiles posteriores a la fecha del fallo de la adjudicación del contrato.

2. Presentar a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato, la fianza legal de anticipo y cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

3. Iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo que se estipuló en las bases para la presentación de la propuesta de el concurso.4. Efectuar en caso de que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro así lo requiera durante el periodo De 365 días naturales una obra adicional a

la contratada con los mismos precios unitarios y especificaciones de ésta PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CONVENGO:

Que en caso de que se me adjudique el contrato y no lo firme, o no presente la fianza estipulada en las bases dentro de los plazos fijados por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a que la obra sea adjudicada al CONCURSANTE que haya ofertado la siguiente proposición solvente.


NOMBRE Y FIRMA DEL CONCURSANTE. O DEL REPRESENTANTE LEGAL.





ANEXO 1 PROPUESTA TÉCNICA

OBRA:________________________________-

CLAVE CONCEPTO UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

MARCA

LUGAR Y FECHAFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONCURSANTE





ANEXO 2RESUMEN DE LA OBRA

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ______________________

OBRA: _________________________________________.

NUM.PAR.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

VOLUMEN PRECIO UNITARIO

IMPORTE

RESUMENGRUPO, CONCEPTO PRECIO I.V.A. TOTALIIIIIIIVVVIVII

SUBTOTALIVATOTAL

LUGAR Y FECHANombre y firma del concursante o representante legal





ANEXO 3INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCURSO NÚMERO:OBRA:

UBICACIÓN:FECHA:

Este anexo estará integrado por los análisis de los precios unitarios, correspondientes a todos los conceptos que aparecen en el catálogo de conceptos (ANEXO 2) de acuerdo a lo establecido en las bases.

Para determinar el costo directo de mano de obra, se establecerá el factor de salario real de acuerdo al ANEXO 10, mismo que servirá de base para el tabulador de salarios del personal que intervendrá en las obras (ANEXO 10-A). El costo directo de herramienta utilizada en cada concepto, se determinará como un porcentaje del costo de mano de obra.

El costo directo de los materiales será el consignado en los básicos de materiales los cuales deberán anexarse a los análisis de los precios unitarios y serán iguales a los presentados en la propuesta técnica LISTADO DE MATERIALES (ANEXO 13) considerando el costo de los materiales puestos en la obra, excepto que específicamente se contemple un concepto de acarreos para dichos materiales.Para establecer los costos del equipo de construcción, se determinarán los costos horarios de las máquinas e acuerdo al ANEXO 11 y 7, el rendimiento se considerará como maquinaria nueva de acuerdo a las tablas del fabricante.

Independientemente del sistema utilizado por el postor, para el análisis de precios unitarios, éstos deberán contener los datos que se consignan en el ejemplo ilustrativo; siendo imprescindible la presentación del costo unitario desglosado en los conceptos que lo integran, ya que éste será requisito indispensable para todo el trámite de ajuste de costos.

Los costos indirectos, financiero, utilidad y aportaciones adicionales, se determinarán de acuerdo con lo detallado en las bases para EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, estando integrados por los ANEXOS 12, 12-A, 12-B, 12-C1 y 12-C2.

Saltillo, Coahuila a ___ de _____ del______

________________________________Nombre y firma del postor





ANEXO Nº. 5PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES

CONCURSO: OBRA:

UBICACIÓN:PROPUESTA ECONOMICA

FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO O PARTIDA

M E S IMPORTE TOTAL

IMPORTE MENSUAL IMPORTE ACUMULADO % MENSUAL % IMPORTE ACUMULADO

EL LLENADO DEBERA SER : FECHA DE INICIO_________________________________ FECHA DE TERMINACIÓN__________________________________ Saltillo, Coahuila a

_________________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR


BARRA

MONTO




ANEXO 6.RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA


UBICACIÓN:FECHA:

MAQUINA

MARCA SERIE Y

NÚMERO

CAPACIDAD

PROPIA RENTADA

POR ADQUISI

CIÓN

UBICACIÓN

ACTUAL

PERIODO DE

UTILIZACIÓN

VIDA UTIL

Saltillo, Coahuila a _________________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

* Cuando la maquinaria y equipo sean arrendados, deberá anexar carta compromiso de arrendamiento de la empresa arrendadora.** Cuando el equipo se esté por adquirir deberá presentarse carta compromiso de compra-venta o documentación conducente que sea susceptible de investigarse y que garanticen la futura adquisición, deberá indicarse la fecha de la entrega recepción.

*** La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro podrá verificar en cualquier momento y sin previo aviso: la propiedad, ubicación y condiciones de la maquinaria que se declara en el presente anexo.





ANEXO Nº. 7PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONCURSO Nº: OBRA:

FECHA:

ACTIVIDAD O GRUPO

DESCRIPCIÓN DE LA

MES TOTAL DE HORAS

EN QUE SE UTILIZARA

MAQ. Y EQUIPO HORAS

HORAS TOTAL




BARRA

TOTAL HORAS




ANEXO 8PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

(SIN PRECIO)


UBICACIÓN:FECHA:

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

UNIDAD

MESES TOTAL

TOTAL MENSUAL


_________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR


BARRA

CANTIDAD HRS.




ANEXO 9FACTOR DE SALARIO ANALIZADO


CONCURSO Nº.:OBRA:UBICACIÓN:FECHA:

CONCURSANTE:_______________________________________________FIRMA_________________________NOMBRE:______________________CARGO_______________________




ANEXO 9 ATABULADOR DE SALARIOS

TABULADOR DE SALARIOS

Nº. CATEGORIAS SALARIO DIARIO NOMINAL (SBN)

FACTOR DE SALARIO ANALIZADO (FSR)

SALARIO DIARIO ANALIZADO


CONCURSO Nº.:OBRA:UBICACIÓN:FECHA:

CONCURSANTE:___________________________________________________FIRMA_________________________NOMBRE:______________________CARGO_________________________




ANEXO 10ANALISIS DE COSTOS HORA MÁQUINA

CONCURSO NÚMERO:

OBRA: UBICACIÓN:

FECHA: Costo hora

Empresa:_________________________________________________________ activa inactivaMaquina y modelo:________________Motor:____________ de :______H.P.

DATOS GENERALES:Fecha de adquisición: _______________ Prima anual seguro (s) : ________ _______________Valor rescate (Vr) : _________________ Factor almacenaje (Ka) : _______ _______________Vida económica (Ve) : _______________ Factor reposición (Kr) : _________ _______________Tasa interés anual (i) : _______________ Factor mantenimiento (Q) : ______ _______________Horas por año (Ha) : _________________ Factor operación (Ko) : _________ _______________Valor de adquisición $: ______________________________________________Valor equipo adicional (+): ___________________________________________Valor llantas (-): ___________________________________________________Valor inicial (Va) (=) $: _____________________________________________1.0) CARGOS FIJOS: 1) d=(Va-Vr)/Ve ______________________________________ $ _______________1.2) I=(Va+Vr) i/2 Ha ______________________________________ _______________1.3) S=(Va+Vr) s/2 Ha _____________________________________ _______________1.4) A=Ka*D ______________________________________ _______________1.5) R=Kr*D ______________________________________ _______________

SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA: _________________ $ _______________2.0) CARGOS POR CONSUMOS: 2.1) Diesel = 0.1514*__________ H.P. *$ _____________/Lt $ _______________2.2) Gasolina =0.2271*__________ H.P. *$ ______________/Lt _______________2.3) Electricidad =0.7460*__________ H.P *$ ______________/KW2.4) Lubricantes CAP. CARTER

HRS. CAMBIO ______________ 0.0035 *___HP0.0030 _______________

____________Lt * $ __________________/Lt $ _______________2.5) Llantas= Valor de llanta/vida= _______________________________2.6) Otros consumos=_________________________________________3.0).CARGOS POR REPARACIONES _______________3.1) T= Q*D_________________________________________________ $ _______________

SUMA DE CARGOS POR CONSUMO POR HORA_________ $ _______________4.0) CARGOS POR OPERACIONNIVEL SALARIO___________ ________________ (HORAS EFEC POR TURNO)=_______Hr____________ __________________Salario Turno $__________________ __________________________ Hrs. $ _________________





SUMA DE CARGOS DE OPERACIÓN POR HORA ______________________ $_________________COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $_________________

*El calor de adquisición se considera como máquina nueva y los rendimientos afectara a los cargos fijos, consumos y operación.

ANEXO 11GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES QUE DEBERAN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN

(INTEGRA EL COSTO INDIRECTO)

CONCURSO Nº: OBRA:

UBICACIÓN: FECHA:

DE POSIBLE APLICACIÓN NO APLICABLE

I.-)HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES_____________________ 1.-) PERSONAL DIRECTIVO 2.-)PERSONAL TÉCNICO 3.-)PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.-)PERSONAL EN TRANSITO 5.-)CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL, SAR, INFONAVIT, LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO, TRANSITO INCISO DEL 1 AL 4 6.-)PASAJES Y VIÁTICOS 7.-)CONSULTORES Y ASESORES 8.-)ESTUDIOS E INVESTIGACIONESII.-)DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS_________________ 1.-)EDIFICIOS LOCALES 2.-.)CAMPAMENTOS 3.-)TALLERES 4.) BODEGAS 5.-)INSTLALCIONES GENERALES 6.-)MUEBLES Y ENSERESIII.-)SERVICIOS___________________________________________________ 1.-) DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIONES Y VEHÍCULOS 2.-)LABORATORIO DE CAMPO IV.-)FLETES Y ACARREOS________________________________________ 1.-)DE CAMPAMENTOS 2.-)DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.-)DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 4.-)DE MOBILIARIOV.-)GASTOS DE OFICINA__________________________________________ 1.-)PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 2.-)CORREOS TELÉGRAFOS, TELEFONO, RADIO 3.-)SITUACIÓN DE FONDOS 4.-)COPIAS Y DUPLICADOS 5.-) LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 6.-)GASTOS DE CONCURSOVI.-)FINANZAS____________________________________________________ 1.-)PRIMAS POR FIANZASVII.-)TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES__________________________ 1.-)CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 2.-)MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, CUANDO ASI PROCEDA


INDIRECTOSADMÓN..CENTRAL ADMÓN. OBRERA




SUMASNOTA: LOS INDIRECTOS PUEDEN PRESENTARSE EN MONTO O EN PORCENTAJE.

ANEXO Nº 11 ARELACION DE CARGOS INDIRECTOS

EMPRESA:______________________________________________________________CONCURSO:____________________________________________________________

OBRA:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________UBICACIÓN:____________________________________________________________ FECHA:____________________________________________________________

PART. CONCEPTO % DE INDIRECTOSCENTRAL OBRA

I

IIIIIIVVVIVII

SUMA POR CIENTO SOBRE COSTO DIRECTO





ANEXO Nº 11 BFACTOR DE CARGOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

EMPRESA:___________________________________________________CONCURSO:_________________________________________________

OBRA:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________UBICACIÓN:____________________________________________________________ FECHA:____________________________________________________________

PART. CONCEPTO % OPERACIONES ACUMULADO1 COSTO DIRECTO2 COSTO INDIRECTO CENTRAL S/CD3 COSTO INDIECTO OBRA S/CD4 COSTO FINANCIERO S/A5 UTILIDAD E I.S.R S/A

INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL S/PV

FACTOR SOBRE COSTO DIRECTO = _______________= 1- CD COSTO DIRECTO

A ACUMULADO P.V. PRECIO DE VENTA





ANEXO 11 CINSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO Nº. 12-C

CONCURSO Nº: OBRA:

UBICACIÓN: FECHA:

PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO EL POSTOR DEBERA TOMAR EN CUANTA LAS SIGUIENTE CONSIDERACIONES.

1).-ANOTAR LOS MESES Y EL VALOR DE LA ESTIMACIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ANEXO Nº 6

2).-SE DETERMINARA LA EROGACION MENSUAL, RESTANDO DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA UTILIDAD, ASI COMO EL PAGO DEL 0.5 % DEL I.V.C. Y EN SU CASO LOS CARGOS FIJOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPIO.

3).-EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTIMACIÓN, DEBERA ANOTARSE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO Y EL PAGO NETO DE LAS ESTIMACIONES, DETERMINADOS ESTE VALOR RESTANDO DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, ASI COMO EL PAGO DEL I.V.C.

4).-EL SALDO SERA LA DIFERENCIA ENTRE EL PAGO DE ESTIMACIÓN Y LA EROGACIÓN MENSUAL.

5).-EL FINANCIAMIENTO REQUERIDO, NO ES MAS QUE UN ACUMULADO DEL RENGLÓN ANTERIOR DEL FORMATO CORRESPONDIENTE AL SALDO.

6).- EL COSTO FINANCIERO SE DETERMINA APLICANDO EL PORCENTAJE MENSUAL DEL INTERES CONSIDERADO AL IMPORTE DEL FINANCIAMIENTO REQUERIDO, EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO FINANCIERO SERA LA SUMA DE ESTE RENGLÓN EN CADA UNO DE LOS MESES QUE PRESENTEN NUMEROS NEGATIVOS.

SE DETERMINA EL PORCENTAJE DE ESTE IMPORTE TOTAL, CON RELACION A LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, TANTO CENTRAL COMO DE OBRA.

7).-EN LOS DATOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA ESTE ANÁLISIS, DEBE ANOTARSE EL TIPO Y MONTO DE LA TASA DE INTERES CONSIDERADA, COMO EL PORCENTAJE DE ANTICIPO.





NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR





ANEXO 11 CANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO

CONCURSO Nº: OBRA:

UBICACIÓN: FECHA:

MESES

VALOR ESTIMACIÓN

EROGACION MENSUAL

PAGO ESTIMACIÓN

SUELDO

FINANCIAMIENTOREQUERIDOCOSTO FINANCIERO


DATOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA ESTE ANÁLISIS:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




ANEXO 11-C 1 PAGO DE ESTIMACIONES

CONCURSO Nº: OBRA:

UBICACIÓN: FECHA:

____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR


PAGO DE ESTIMACIONES

VALOR DE ESTIMACIÓN (1) _____________________MENOS % AMORTIZACIÓN ANTICIPO _____________________

MENOS % I.V.C. _____________________

PAGO NETO DE LA ESTIMACIÓN

VALOR DE LA ESTIMACIÓN (2) ______________________MENOS % AMORTIZACIÓN ANTICIPO ______________________MENOS % I.V.C. ______________________

PAGO NETO DE LA ESTIMACIÓN

VALOR DE LA ESTIMACIÓN (3) ______________________MENOS % AMORTIZACIÓN ANTICIPO ______________________MENOS % I.V.C. ______________________

PAGO NETO DE LA INSTALACIÓN




ANEXO 11-C 2EROGACIONES MENSUALES

CONCURSO Nº: OBRA:

UBICACIÓN: FECHA:

________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR


EROGACIONES MENSUALES

VALOR DE ESTIMACIÓN (1) _____________________MENOS % UTILIDAD ______________________MENOS CARGOS FIJOS (EQUIPO) _____________________

MENOS % I.V.C. _____________________

EROGACION MENSUAL

VALOR DE LA ESTIMACIÓN (2) ______________________MENOS % UTILIDAD ______________________MENOS CARGOS FIJOS (EQUIPO) ______________________MENOS % I.V.C. ______________________

EROGACION MENSUAL

VALOR DE LA ESTIMACIÓN (3) ______________________MENOS % UTILIDAD ______________________MENOS CARGOS FIJOS (EQUIPOS) ______________________MENOS % I.V.C. ______________________

EROGACION MENSUAL




ANEXO 12RELACIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA


UBICACIÓN:FECHA:

NÚMERO. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS A UTILIZAR EN LA OBRA

UNIDAD CANTIDADES O VOLÚMENES

Saltillo Coahuila a _____ de _____ del _____________ ______________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR





ANEXO Nº 13PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA

CONCURSO Nº: OBRA:

FECHA:

CATEGORÍA CANTIDAD DE PERSONAL

SALARIO MENSUAL

MESES IMPORTE

A UTILIZAR POR CATEGORIA

POR CATEGORIA

1 2 3 4

IMPORTE MENSUAL




BARRA

MONTO




ANEXO 13 APROGRAMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA

CONCURSO Nº: OBRA:

FECHA:


SALARIO MENSUAL

MESES IMPORTE


POR CATEGORÍA

1 2 3 4

IMPORTE MENSUAL




BARRA

MONTO




ANEXO 13 BPROGRAMA DE PERSONAL DE CAMPO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA

CONCURSO Nº: OBRA:

FECHA:

CATEGORÍA CANTIDAD DE PERSONAL SALARIO MENSUAL

MESES IMPORTE


POR CATEGORÍA

1 2 3 4

IMPORTE MENSUAL




BARRA

MONTO




ANEXO Nº 13CPROGRAMA DE PERSONAL DE SERVICIO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA

CONCURSO Nº: OBRA:

FECHA:


SALARIO MENSUAL

MESES IMPORTE


POR CATEGORIA

1 2 3 4

.

IMPORTE MENSUAL




BARRA

MONTO




ANEXO 14PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


UBICACIÓN:FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL

CONCEPTO

MESES TOTAL DE MESES

Fecha de inicio:____________________________________________________________________

Fecha de terminación:___________________________________________________________________________

Nombre y firma del postorSaltillo, Coahuila a __________ de _________________ 2010





ANEXO 15RESUMEN DE PROGRAMAS

COSTO TOTAL DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS, CAMPO, MATERIALES Y EQUIPO

CONCURSO:OBRA:

UBICACIÓN:FECHA:

PROGRAMA MONTO TOTAL1.- Equipo del anexo 18 $

2.- Materiales del anexo 19 $

3.- Mano de obra de anexo 20-B $

Subtotal $

OFICINA-CAMPO

4.- Personal técnico anexo 20 $

5.- Personal administrativo Anexo 20ª $

6.- Personal de servicios anexo 20-C $

Subtotal $

Total $

____________________________________Saltillo, Coahuila a ___ de____ de 2011 Nombre y firma del postor


BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ... · Web viewDE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS...

Documents

Transcript of BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ... · Web viewDE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS...