Documento de Precalificación 2015 - Web viewCada formato de solicitud de la presente...

DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN PARA CONTRATISTAS INDIVIDUALES

PRECALIFICACIÓN N°. PR-02/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016CATEGORÍAS DE LA PRECALIFICACIÓN:

I. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.

II. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.

III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.

IV. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).

V. Energía Proyectos de Energía Renovable y no Renovable, Construcción, Suministro, generación y transmisión.

VI. Otros tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.

COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Página 1

SEPTIEMBRE 2016

Página 2

PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS INDIVIDUALESPR-02/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016

INDICE

LLAMAMIENTO...............................................................................................................................................................4

GLOSARIO.......................................................................................................................................................................5

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES....................................................................................6

1 FUENTE DE LOS RECURSOS................................................................................................................................7

2 OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN....................................................................................................................7

3 INFORMACIÓN ADICIONAL................................................................................................................................7

4 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL PARTICIPANTE................................................................................................7

4.1 DOCUMENTACIÓN:..........................................................................................................................................7

4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS.........................................................................................................................8

4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN..............................................................................8

4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN....................................................................9

4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS.....................................................................................11

4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN....................................................11

4.7 ERRORES U OMISIONES.................................................................................................................................11

4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN.............................................................................11

5 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN..............................................................................................12

5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN........................................................................12

5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN:...............................................................................................................13

5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:.................................................................................16

5.4 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:...........................17

5.5 PROCESO DE EVALUACION.............................................................................................................................17

6 RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN.............................................................................................................18

7 PROTESTA.........................................................................................................................................................18

SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN................................................................................19

1 INSTRUCCIONES...............................................................................................................................................20

2 FORMATOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACION.........................................................................................21

FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN............................................22

FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.............24

FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO...................................................................................25

FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO................26

FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO..........................................................................................................28

Página 3


FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES...................................................................................................................29

FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA................................................................................................30

FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA........................................................................32

FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO........................................................................34

FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES...................................................................................35

FORMATO N°. 11: DECLARACIÓN SOBRE ZONAS DE INTERES..............................................................................36

3 CUADROS.........................................................................................................................................................37

CUADRO N°.1.......................................................................................................................................................38

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA HA EJECUTADO.............................................38

CUADRO N°. 2.......................................................................................................................................................38

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO EN LA ACTUALIDAD....38

CUADRO N°.3.......................................................................................................................................................39

PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO...........................................39

CUADRO N°.4.......................................................................................................................................................41

INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA..................................................................................41

Página 4


El Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y demás Programas y Proyectos adscritos según lo determine su ley constitutiva, invita a todos los Contratistas Individuales que no se encuentren inhabilitadas para ser contratadas con el Estado de Honduras ni con cualquier otra institución de crédito multilateral de desarrollo, mediante licitaciones públicas y privadas que realizarán las instituciones antes mencionadas. A participar en el proceso de Precalificación de Contratistas Individuales, para la ejecución de nuevos proyectos en el año 2017, los cuales serán financiados con fondos asignados por el Gobierno Central, Fondos propios, Organismos Internacionales y países amigos.

Todo Contratista Individual Interesado en participar en el presente proceso de Precalificación deberá presentar Documentos de Precalificación para la ejecución de Proyectos del Año 2017, para las siguientes categorías:



III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.


V. Energía Construcción de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.


Los Contratistas Individuales interesados podrán obtener los documentos de precalificación presentando por escrito su solicitud dirigida a: atención: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE, MINISTRO DIRECTOR IDECOAS/FHIS Dirección: Fondo Hondureño de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A. , Tegucigalpa, M. D. C., teléfono 2234-5231-38, e-mail: [email protected], Primer piso, Unidad de Licitaciones , a esa solicitud se le otorgará una dirección donde podrá descargar la información.

La obtención de documentos será a partir del lunes 19 de Septiembre del 2016. Los documentos para precalificar deben ser entregados en sobre sellado en forma personal a más tardar el día viernes 14 de Octubre de 2016, hasta las 5:00 p.m. en la dirección arriba indicada. Deberán identificar claramente en el sobre sellado el nombre, la dirección del Contratista individual.

El IDECOAS no es responsable por la documentación que no se entregue personalmente, si los documentos de precalificación no llegan en tiempo DEBE forma. Los documentos que se entreguen después de la hora señalada para recepción de documentos, no serán sin abrir.

MBA. MARIO RENE PINEDA VALLEMINISTRO DIRECTOR

LLAMADO

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS

LLAMADO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS INDIVIDUALES

PRECALIFICACIÓN N°. PR-02/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016

NOTA: Todos los Contratistas Individuales que fueron Precalificados en el Primer Proceso (PR-06/IDECOAS/2015), continúan con su estatus otorgado, hasta nuevo aviso.

Página 5


GLOSARIO

Adquisición: Se refiere a toda contratación de obras que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS).

Contratante: Es el que llama a licitación o concurso, otros términos sinónimos son: comprador, dueño o propietario de las obras, contratante, prestatario, etc.

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un servicio o realizar determinada obra, relacionada, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados.

Documentos de Precalificación: También llamados bases de la precalificación, pliego de condiciones para precalificación o

documentos de precalificación constituyen el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguirse para calificar a los contratistas Individuales.

IDECOAS: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento.

Licitación: Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas para la contratación de obras de construcción. La licitación podrá ser pública o privada, nacional o internacional.

LicitaciónPrivada: Es el procedimiento formal por el cual el órgano responsable de la contratación cursara

invitación a participar a, por lo menos tres oferentes potenciales inscritos en el registro correspondiente.

LicitaciónPública Nacional: Es toda licitación pública que requiere únicamente publicidad nacional. Está abierta

únicamente a la participación de empresas constructoras nacionales.

Licitación Pública Internacional: Cuando se requieran técnicas especiales o concurran otras razones que justifiquen la

participación de contratistas extranjeros, deberá realizarse la contratación de las obras o de los suministros mediante Licitación Pública Internacional.

Oferente: Persona natural o jurídica que presenta una propuesta y/o una oferta, ofreciendo los bienes o servicios solicitados en un concurso o licitación. Otros términos sinónimos son: postulante, proponente, proveedor, postor, etc.

I. Precalificación: Procedimiento formal mediante el cual se solicita, recibe y evalúa la información sobre los antecedentes de las firmas consultoras o consultores individuales, empresas constructoras o asociación de empresas constructoras y Contratistas Individuales; para su calificación dentro de un proceso de concurso o licitación.

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa cumplida del proceso del concurso, ante alguna autoridad competente del país.

Página 6


Página 7


SECCIÓN I: INSTRUCCIONES GENERALES A LOS PARTICIPANTES1 FUENTE DE LOS RECURSOS

Los proyectos a los que se invitarán a los Contratistas Individuales Precalificados serán financiados con fondos asignados por el Gobierno Central, Fondos propios, Organismos Internacionales y Países Amigos, según lo determine el IDECOAS.

2 OBJETIVO DE LA PRECALIFICACIÓN

Obtener una lista de contratistas individuales competentes para ejecutar satisfactoriamente los contratos en base a la información recopilada en el proceso de precalificación sobre capacidad legal, técnica, financiera, equipo disponible, experiencia, responsabilidad y áreas de actividad de los contratistas individuales dedicados a la construcción, las cuales serán posteriormente convocados a participar en los Procesos de Licitación.

El presente proceso de Precalificación, tendrá una vigencia a partir de la fecha de notificación de haber sido Precalificado hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis (2017).

3 INFORMACIÓN ADICIONAL

La información relacionada con los proyectos que se ejecutarán será provista por el IDECOAS en el momento que se invite a participar en los Procesos de Licitación.

4 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS AL PARTICIPANTE

A continuación se enumeran los documentos que deben ser presentados por Contratistas Individuales para ser evaluados:

4.1 DOCUMENTACIÓN:

1. Escritura de constitución de comerciante individual, si tuviere.2. Declaración Jurada de conformidad al artículo No. 18 de la Ley de Contratación del Estado, de no estar

comprendido en los artículos No. 15 y 16 de la Ley antes citada, debidamente autenticada por Notario Público.

3. Fotocopia de tarjeta de identidad. 4. Fotocopia del Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.)5. Inscripción en Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). (NO APLICA PARA

MAESTROS DE OBRA)6. Constancia de solvencia con el Estado, emitida por la Procuraduría General de la República (P.G.R.)7. Solvencia Municipal vigente. 8. Constancia de Registro de Beneficiario del SIAFI9. Solvencia del Colegio respectivo. (NO APLICA PARA MAESTROS DE OBRA)10. Constancia de solvencia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (D.E.I)11. Constancia emitida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado a través de la Unidad de Lavado de Activos,

de no tener ningún tipo de denuncia por actos relacionados al crimen organizado y lavado de activos.12. Experiencia en construcción. (Listado de proyectos de los últimos cinco (5) años (2011-2015) 13. Listado del equipo propio del Contratista, para llevar a cabo las obras de construcción e indicación del

lugar donde se encuentra dicho equipo y/o carta de compromiso de arrendamiento del mismo.14. Presentar copias de los documentos de propiedad de Instalaciones físicas donde está ubicada su oficina

Página 8


(propia o alquilada).

15. Hoja de vida. 16. Capacidad financiera, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de los últimos tres (3) años (2013,

2014 y 2015). Esta documentación debe ser firmada, sellada y timbrada por un profesional contable colegiado. Presentar solvencia actualizada del Contador Público. Dos (2)Líneas de crédito (vigentes a la fecha que incluyan montos), Dos (2) referencias bancarias (vigentes a la fecha que incluyan montos), Un (1) histórico de Líneas de Crédito mencionando tiempo y montos

promedios de los últimos tres (3) años (2013, 2014 y 2015).Se aceptan los siguientes documentos: carta de referencia de un banco, compañía de seguros o financieradetallando el monto al cual asciende la línea crediticia.

17. Presentar actas de recepción o finiquitos correspondientes a los proyectos ejecutados. 18. Fotocopia de título universitario (homologación y certificación del mismo por la autoridad competente en

el caso de títulos universitarios de universidades nacionales y extranjeras diferentes a los obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras). (NO APLICA PARA MAESTROS DE OBRA)

19. En caso de Maestro de Obra presentar: Constancia de Maestro de Obra, Certificada por el Instituto de Formación Profesional (INFOP).

NOTA: Todas las fotocopias de los Documentos solicitadas deberán estar debidamente autenticados por Notario Público, en un Certificado de Autenticidad distinto al de la Declaración Jurada. Todas las constancias deben estar Vigentes y NO se aceptarán constancias de estar en trámite.

4.2 ACLARACIÓNES Y CONSULTAS

Todo Contratista Individual que participe en este proceso, puede solicitar al IDECOAS aclaraciones sobre los documentos relacionados con esta precalificación, mediante solicitud esc r ita a la di r ección o c o rr e o e l e ctr ó ni c o i n dicad o s e n la in v itac i ó n a p r e califica r , siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar diez (10) días calendario antes de la fecha prevista para la presentación de los Documentos de Precalificación, para poder dar respuesta cinco (5) días calendario antes de la recepción de los documentos.

Toda Aclaración pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.

4.3 MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN

El IDECOAS podrá dentro de los cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de documentos, modificar las bases y los documentos de precalificación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una solicitud de aclaración.

L as en m i endas s e r án noti f icadas vía correo electrónico (e-mail), a todos los Contratistas Individuales participantes, que solicita r on por es c r i t o la docu m entaci ó n de p r ecalificación . Dichas enmiendas tendrán carácter obligatorio.

En cualquier fecha previa a la recepción de documentos el IDECOAS tendrá la facultad de prorrogar el plazo para su presentación. Todos los Contratistas Individuales participantes, que solicitaron por escrito la documentación de precalificación, serán notificados por escrito de la prórroga y de la nueva fecha de Recepción de los Documentos de Precalificación.

Toda enmienda pasará a ser parte íntegra del Documento de Precalificación.

Página 9


4.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRECALIFICACIÓN.

4.4.1 IDIOMA:

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberán ser presentados en español. Serán admisibles documentos en idioma extranjero, siempre que conste su traducción oficial al español y sus correspondientes auténticas, si fuere el caso.

Los documentos en otro idioma diferente al español que no cuenten con una traducción oficial, no serán tomados en consideración.

En el caso de títulos universitarios de universidades nacionales y extranjeras diferentes a los obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, deben acompañarse de la certificación de homologación e inscripción del título al sistema hondureño extendido por la Dirección de Educación Superior (DES).

4.4.2 FORMATO, FIRMA Y SELLO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratista Individual preparará el documento de precalificación en u n ( 1 ) o ri g in a l y l o m a r c a r á c la r a m e n te c o m o “ O RI G IN A L ” . Además el Contratista Individual deberá presentar u n a ( 1 ) c o p i a i m p r e s a y l o m a r c a r á c l a ra me n te c o mo “C OPIA ” , adicionalmente deberá presentar u n a ( 1 ) c o p i a d i g i t a l i z ad a (CD o Dispositivo USB) debidamente rotulada. En caso de discrepancia, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.

El Contratista Individual participante en la precalificación, deberá preparar y presentar un docu m ento d e p r ecalificación que conte n ga el juego c o m pleto de los docu m entos, fo r m atos y cuad r os que se encuentran en la Sección II de este documento, siguiendo el o r d en est a bl e c i d o en el m i s m o (Cumplimiento obligatorio), con el objeto de facilitar su evaluación.

El Contratista Individual deberá anexar a la documentación de precalificación copia de toda carta aclaratoria, enmienda o adenda generada durante el proceso de precalificación.

Todas las páginas de los documentos de precalificación presentados llevarán la f i r ma c o r t a del Contratista Individual, facultado para este propósito, además deberán ser se l l a da s (NO APLICA A MAESTROS DE OBRA) y debidamente f o l i ad a s en s u t o t a l i d a d (Cumplimiento obligatorio), en señal de que acepta el contenido del documento de precalificación y de toda carta aclaratoria, enmienda o adenda de manera que IDECOAS cuente con una obligación legal del Contratista Individual.

4.4.3 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACION DE PRECALIFICACION

El volumen original, la copia y la copia digitalizada de los documentos de precalificación deberán presentarse dentro de u n s ob r e ú ni c o .

El sobre único, conteniendo el original, la copia y la copia digitalizada, deberá ser presentado en la ventanilla de la Dirección de Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación.

El sobre único deberá estar cerrado, firmado y sellado (EL SELLO NO APLICA PARA MAESTRO DE OBRA) por el Contratista Individual, mismo que deberá ser rotulado de la siguiente manera:

Página 10


INDICAR DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL INDICAR FECHA DE PRESENTACIÓN

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).

ATENCIÓN: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLEMINISTRO DIRECTOR

IDECOAS

Fondo Hondureño de Inversión Social, Antiguo Local de IPM, Colonia Godoy, frente a iglesia Amor viviente, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A., Tegucigalpa, M. D. C.,

DOCUMENTO PARA PRECALIFICACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL PARA LA SIGUIENTE CATEGORÍA:

[Indicar una de las siguientes categorías]

II. Edificaciones Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.

III. Agua y Saneamiento Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.

IV. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.

V. Puentes Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).

VI. Energía Construcción de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión. VII. Otros tipo de Proyectos Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.

NO ABRIR ANTES DE LAS [Indicar hora de presentación] DEL [Indicar fecha de presentación]

Los documentos para precalificar deben ser entregados en físico por el representante o la persona que el designe.

Si el sobre no fuese cerrado y rotulado siguiendo las instrucciones aquí dadas, el IDECOAS no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que los documentos de precalificación sean traspapelados o abiertos.

Página 11


4.5 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos de precalificación deberán ser entregados en la ventanilla de la Dirección de Contrataciones, en la dirección indicada en la invitación, ha s t a la s 5 :0 0 p . m. d el día viernes 14 de Octubre de 2016 . Los documentos recibidos fuera del plazo establecido no serán considerados bajo ninguna circunstancia.

4.6 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN

Los costos que signifique la preparación del documento de precalificación, serán a cargo y bajo la exclusiva responsabilidad del contratista participante; este hecho no será para el IDECOAS motivo para precalificar a ningún contratista interesado.

4.7 ERRORES U OMISIONES

Cualquier error u omisión del contratista en proporcionar la información requerida, siempre y cuando no sean sustanciales, podrán ser subsanables, para lo cual se darán cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del participante con la solicitud de subsanación de documentos.

4.8 RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN

La recepción de los documentos de precalificación se realizará a más tardar el día viernes 14 de Octubre de 2016 ha s t a la s 5 :0 0 p . m . hora oficial de la República de Honduras.

Se elaborará un “Acta de Recepción de Documentos de Precalificación”, en la que se consignarán los nombres de los contratistas que han entregado los documentos de precalificación, y será firmada por los funcionarios presentes, dando así por concluido el Acta de Recepción.

Posteriormente la Comisión de Evaluación se reunirá y procederá a abrir el sobre conteniendo los documentos entregados por los contratistas y se verificará si los aspirantes cumplen con toda la documentación requerida.

Constatado que un documento de precalificación no contiene la documentación exigida, o le falte información o que esté incompleta, la comisión de evaluación procederá a solicitar la documentación de carácter subsanable y dará el tiempo indicado en el numeral anterior para la subsanación correspondiente.

La comisión de evaluación del proceso de precalificación, a través de la Dirección de Contrataciones, podrá en cualquier momento solicitar información adicional a los contratistas, con fines de aclaración.

Del mismo modo, la comisión de evaluación podrá investigar la veracidad de la información presentada por el contratista.

NOTA: Los interesados que proporcionen Información Incorrecta o Maliciosa, NO serán Precalificados.

Página 12


5 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las recomendaciones de la comisión de evaluación se basarán en la documentación e información que se solicita en estos documentos de precalificación.

5.1 PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACIÓN

El contratista individual preparará los documentos exigidos para la precalificación que se describen a continuación agrupados en secciones diferentes, el conjuntos de los cuales, constituirán el documento de precalificación a ser evaluado por el IDECOAS.

5.1.1 ANTECEDENTES LEGALES

El contratista individual aspirante, deberá probar fehacientemente su naturaleza jurídica. El contratista individual deberá incluir toda la documentación solicitada en la Sección I de este documento.

5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA

El contratista individual deberá incluir en esta sección:

1. Balance general anual y Estados de Pérdidas y Ganancias anual de los últimos tres (3) años 2013, 2014 y 2015, elaborado por un contador independiente debidamente colegiado.

2. Dos (2)Líneas de crédito (vigentes a la fecha que incluya montos), 3. Dos (2) referencias bancarias (vigentes a la fecha que incluya montos). 4. Un (1) Histórico de Líneas de Crédito de los últimos Tres (3) años (2013, 2014 y 2015) mencionando

tiempo y montos promedios).Se aceptan los siguientes documentos: carta de referencia de un banco, compañía de seguros o financiera detallando el monto al cual asciende la línea crediticia.

Nota: No se aceptaran constancias y referencias que vengan expresadas en cifras altas, medias y bajas, deberán mencionar claramente cantidades. La información financiera debe presentarse en Lempiras, completar toda la información solicitada en la Sección II de este documento.

1.1.3 ANTECEDENTES GENERALES

El contratista individual, deberán incluir información suficiente que demuestre:

a. Experiencia general como contratista individual (El tiempo que ha estado operando), b. Diversificación profesional y geográfica, c. Su capacidad organizativa y logística (Disponibilidad de instalaciones, la estructura organizativa).

En base a la información arriba descrita que incluya el contratista individual en su documento de precalificación, el IDECOAS, determinará si tiene la capacidad para resolver aspectos específicos de los proyectos, ya sean de orden técnico, administrativo o logístico.

Página 13


5.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Esta documentación debe incluir la relación de cada contrato terminado o en ejecución, durante los últimos años, incluir monto y demás información solicitada en los cuadros N°. 3.1 al 3.6

5.1.5 HOJA DE VIDA

Presentar hoja de vida del contratista.

5.1.6 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Se evaluará el inventario de maquinaria y equipo que posee el contratista individual y la capacidad de adquirir o arrendar maquinaria y equipo para responder a las necesidades del proyecto en caso de ser seleccionada. Remitirse al cuadro N°. 4. Es de hacer notar que el tema de la disponibilidad de maquinaria y equipo es considerada en la asignación de su calificación de contratistas individuales (remitirse al desglose de calificación) independientemente que sea propio o alquilado.

5.2 CATEGORÍAS DE PRECALIFICACIÓN:



III. Obras viales Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.


V. Energía Construcción de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.


Página 14


Se calificarán los siguientes aspectos así:

a. Antecedentes legales Cumple / No cumple

b. Capacidad financiera: 20 puntos

c. Antecedentes generales: 30 puntos

d. Experiencia general: 40 puntos

e. Disponibilidad de maquinaria y equipo: 10 puntos

Puntaje mínimo requerido: 50 puntos Cumple / No cumple

30 puntosDESGLOSE DE CALIFICACIÓN

a. ANTECEDENTES LEGALES Documentos solicitados en:

Cumple / No cumple

Parte I: “Instrucciones Generales” Cumple / No cumple

Parte II: “Formatos y Cuadros” Cumple / No cumple

b. CAPACIDAD FINANCIERA: Promedio de los últimos tres (03) años 2013, 2014 y 2015. 20 puntos

1. Liquidez activo: (Circulante / Pasivo circulante)

5 puntos

Mayor de 1.10 5 puntosMayor de 1.05 hasta 1.10 inclusive 4 puntosMayor de 1.00 hasta 1.05 inclusive 3 puntosIgual a 1.00 2 puntosMenor de 1.00 1 puntos

2. Deuda a largo plazo: (Total pasivo / Total activo) x 100

5 puntos

Menor o igual a 70% 5 puntosMayor de 70% hasta 85% inclusive 4 puntosMayor de 85% hasta 90% inclusive 3 puntosMayor de 90% hasta 95% inclusive 2 puntosMayor de 95% 1 puntos

3. Capital de trabajo: (Activo Circulante – Pasivo Circulante) 10 puntos

Mayor de L 500,000.01 10 puntosDe L 250,000.01 hasta L 500,000 inclusive 8 puntosDe L 100,000.01 hasta L 250,000 inclusive 6 puntosDe L 0.00 a L 100,000.00 4 puntosMenor de L 0.00 0 puntos

Página 15


c. ANTECEDENTES GENERALES:

1. Antecedentes generales: (Años de experiencia como contratista individual)

30 puntos

Hasta dos (2) años de experiencia 15 puntos

Mayor de dos (2) años hasta cuatro (4) años de experiencia 20 puntos

Mayor de cuatro (4) años hasta seis (6) años de experiencia 25 puntos

Mayor de seis (6) años 30 puntos

d. EXPERIENCIA GENERAL DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS: 40 puntos

1. Experiencia de proyectos en general ejecutados en su totalidad:(Número de proyectos) Los contratistas individuales deberán demostrar diferentes niveles de experiencia general, la suma del puntaje no debe ser mayor a 40.

máximo de 40 puntos

Seis (6) puntos por cada proyecto con un monto mayor a L. 1,000,000.00Tres (3) puntos por cada proyecto de L. 500,000.00 a L1,000,000.00

Dos (2) puntos por cada grupo de proyectos cuyos montos sumen hasta L.500, 000.00.

e. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 10 puntos

(Por cada equipo propio indicado en el cuadro de abajo, deberá presentar documentos autenticados por notario que demuestren la propiedad del equipo. En caso de ser alquilado deberá presentar la carta de compromiso de arrendamiento de parte del propietario del equipo.)Nota: El Listado siguiente correspondiente a maquinaria y equipo es únicamente de referencia se aceptara cualquier otro equipo que pueda ser de utilidad para la ejecución de los Proyectos según Categoría.

máximo de 10 puntos

N°. Descripción del maquinaria y equipo

1 Vehículos (Pick up, camiones, lowboy, etc.)

2 Equipo Constructivo (Compactadora, Volqueta, Motoniveladora, Tractor, Retroexcavadora, Cargadora, Tanque cisterna, Concretera, etc.)

3 Equipo Topográfico4 Equipo a Utilizar en Proyectos Energéticos (generación o transmisión)5 Equipo a Utilizar en Proyectos Riego

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE MÍNIMO: 50 puntos Cumple/No Cumple

Página 16


5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:

La clasificación “definitiva” de los contratistas individuales por el monto a ser contratados se determinará de acuerdo a los siguientes cuatro (4) criterios descritos a continuación:

1. El promedio de las líneas de crédito del contratista individual de los últimos (3) años. 2. Monto promedio anual de contratos entre los años 2013, 2014 y 2015.3. El puntaje obtenido en el desglose de calificación.4. Cantidad y monto de proyectos similares ejecutados, según categorías de precalificación, en los

últimos años.

Notas: Independientemente, los contratistas individuales no necesariamente quedarán en el mismo grado de clasificación en las categorías por los montos de los proyectos ejecutados.

Se clasificará según cada categoría de precalificación a los contratistas individuales y deberán cumplir lo siguiente:

1. los requisitos de las columnas (3) y (4) obligatoriamente con el 100%, además;

2. El cien por ciento (100%) de uno (1) de los dos (2) requisitos restantes de las columnas (1), (2) y

3. Como mínimo el ochenta por ciento (80%) del segundo requisito de las columnas (1), (2) , en el caso que no se haya cumplido con el 100% de uno de estos requisitos

La clasificación final será la que obtenga el menor de los cuatro requisitos evaluados.

En el caso que al momento de evaluar un contratista individual no cumpla con lo solicitado en la clasificación” F” (la más baja), el contratista individual será descalificado.

(1)PROMEDIOS DE LAS

LÍNEAS DE CRÉDITOS DE LOS ÚLTIMOS TRES (3)

AÑOS

(2)MONTO PROMEDIO

ANUAL DE LOS CONTRATOS

(3)PUNTAJE TOTAL OBTENIDO EN EL

DESGLOSE DE CALIFICACIÓN

(4)CANTIDAD Y MONTOS DE PROYECTOS

SIMILARES,SEGÚN CATEGORÍAS DE

PRECALIFICACIÓN,EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,

EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD

CLASIFICACIÓN[Debe cumplir

con los requerimientos establecidos en

las notas anteriores]

De L. 1,000,000.01 aL. 1,500,000.00

Igual o más deL. 3,000,000.00 90 ptos

Al menos un (1) proyecto con valor de L. 4 millones como

mínimoA

De L. 750,000.01 aL. 1,000,000.00

De L.2,000,000.01 aL. 3,000,000.00 80 ptos

Al menos un (1) proyecto con valor de L. 2.5 millones como

mínimoB

De L. 500,000.01 aL. 750,000.00

De L.1,500,000.00 aL. 2,000,000.00 70 ptos

Al menos un (1) proyecto con valor de L. 1.5 millones como

mínimoC

De L. 250,000.01 aL. 500,000.00

De L.1,000,000.00 aL. 1,500,000.00 60 ptos

Al menos un (1) proyecto con valor de L. 1 millón como

mínimoD

De L. 100,000.01 aL.250,000.00

De L. 500,000.00 aL. 1,000,000.00 55 ptos

Al menos un (1) proyecto con valor de L. 500 mil como

mínimoE

Hasta L. 100,000.00 Hasta L. 500,000.00 50 ptos Al menos un (1) proyecto con valor hasta L. 500 mil F

Página 17


5.4 MONTOS DE CONTRATO A LOS QUE PUEDEN OPTAR LOS CONTRATISTAS INDIVIDUALES:

Los valores de contrato a los que pueden optar para ser contratados los contratistas individuales debido a la clasificación es la siguiente:

CLASIFICACIÓN MONTOS DE CONTRATO

Clasificación “A” Hasta L. 10,000,000.00

Clasificación “B” Hasta L. 5,000,000.00

Clasificación “C” Hasta L. 2,500,000.00

Clasificación “D” Hasta L. 2,000,000.00

Clasificación “E” Hasta L. 1,000,000.00

Clasificación “F” Hasta L. 500,000.00

5.5 PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluación de los contratistas individuales comprenderá tres (3) etapas principales:

1. Una revisión de la documentación e información 2. Aclaración de la información y documentación presentada. 3. Evaluación de la documentación

1. Revisión de la documentación e información

EL IDECOAS hará una revisión de toda la documentación presentada para determinar si está completa y de acuerdo a lo solicitado en el documento de precalificación.

2. Aclaración de la información y documentación presentada.

A fin de facilitar el examen y evaluación de los documentos, el IDECOAS podrá solicitar a cualquier participante que aclare cualquier duda sobre la documentación e información presentada. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios que influyan en los aspectos sustanciales de la documentación inicialmente remitida en fecha límite de entrega de los documentos.

3. Evaluación de la documentación

El IDECOAS revisará la información de documentos administrativos y legales solicitados, evaluará la experiencia, capacidad técnica, económica y financiera: solvencia para contratar, experiencia general y específica, el personal técnico y administrativo, contratos ejecutados y eventuales litigios existentes. Tomando en cuenta todos estos aspectos se calificará a los contratistas individuales según su especialidad, en las categorías establecidas en las bases y solicitadas acorde a los montos que según se clasifique de acuerdo a estas bases.

Página 18


6 RESULTADOS DE LA PRECALIFICACIÓN

El IDECOAS comunicará por escrito a los contratistas Individuales participantes, los resultados de la evaluación de la precalificación.

7 PROTESTA

El contratista Individual podrá presentar su solicitud de revisión de su evaluación, dentro de los diez (10) días hábiles de haber recibido la notificación. Su solicitud debe ser debidamente fundamentada.

Página 19


SECCIÓN II: FORMATOS Y CUADROS PARA LA PRECALIFICACIÓN

Página 20


1 INSTRUCCIONES

1. El participante deberá contestar todas las preguntas que aparecen en los formatos y evitar tachaduras y

borrones.

2. La información financiera debe presentarse en L e m p i ra s , moneda oficial de la República de Honduras.

3. Toda documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada por un notario público.

4. Entre paréntesis (…) se encuentran indicaciones o instrucciones a seguir y entre corchetes […] se encuentra la información a suministrar.

5. Cada formato de solicitud de la presente precalificación deberá presentarse en formato de Word (texto) y en formato de Excel (tablas y cuadros), obligatorio utilizar modelos adjuntos. No se aceptaran propuestas redactadas a mano.

Página 21


2 FORMATOS A PRESENTAR PARA PRECALIFICACION

Página 22


FORMATO N°. 1: HOJA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN

SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN

Fecha: [Indicar fecha]Solicitud de precalificación: PR-02/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016

A: INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).Atención: MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE

MINISTRO-DIRECTOR

El suscrito solicita ser precalificado para la PR-02/IDECOAS-FHIS/PRONADERS/2016, de referencia y declaramos que:

(a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de precalificación, incluyendo la(s) adenda(s) N°. [Si aplica incluir todas las adendas remitidas por el IDECOAS y recibidas durante el proceso] o [si no hubieron adendas durante el proceso indicar “NO APLICA”];

(b) Deseo que se evalué mi solicitud de participación en la precalificación para la siguiente categoría:

I. Edificaciones: Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.

II. Agua y Saneamiento: Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.

III. Obras viales: Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.

IV. Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).

V. Energía: Suministro, generación y transmisión.

VI. Otros tipo de Proyectos: Gestión de Riesgos y Medio Ambiente (Obras de mitigación), etc.

Página 23


(c) No tengo ningún conflicto de interés y específicamente no participo como solicitante en más de una solicitud de este proceso de precalificación.

(d) No he sido declarado inelegible por IDECOAS ni por organismos multilaterales de financiamiento.

(e) E ntiendo que el IDECOAS está facultado para cancelar el proceso de precalificación en cualquier momento y que por esta razón no está obligado a aceptar ningún documento para participar en este proceso.

(f) Entiendo que el IDECOAS no está obligado a invitar a los solicitantes precalificados a formular ofertas para un eventual contrato sujeto de precalificación.

Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional respectivo] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual] En la ciudad de [Indicar ciudad], departamento de [Indicar departamento], a los [Indicar día] días del mes de [Indicar mes] de [Indicar año].

Página 24


FORMATO N°.2: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Nacionalidad: [Indicar nacionalidad del contratista individual] Dirección postal: [Indicar calle] [Indicar avenida] [Indicar número] [Indicar ciudad] Número (s) de teléfono (s): [Indicar números de teléfonos] Correo electrónico (e-mail): [Indicar correo electrónico]

Por medio de la presente MANIFIESTO: Que toda la información que se suministra a continuación y la documentación que se acompaña, con el propósito de ser precalificado a efecto de poder participar en las licitaciones que lleve a cabo el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), es EXACTA Y VERDADERA, a fin de no incurrir en la infracción que señala el Articulo 70 literal c) del reglamento de la ley de Contratación del Estado.

Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional respectivo] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual] Nota: Esta declaración debe ser autenticada por Notario Público

Página 25


FORMATO N°.3: DECLARACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

[Indicar nombre completo del contador público], por la presente hago constar que soy contador público que he examinado los libros del Señor: [Indicar nombre completo del contratista individual] y que la anterior declaración financiera ha sido debidamente preparada de los libros de contabilidad, y que en mi opinión es una declaración verdadera y clara de la situación financiera de dicha persona, Y para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a [incluir día] días del mes de [incluir mes] de [incluir año]. Firma: [Incluir firma del contador público] Nombre: [Indicar nombre completo del contador público] Número de colegiación: [Indicar número de colegiación del contador público] (La anterior declaración del contador público no debe hacerla ningún individuo que sea miembro o empleado de la persona que presenta esta declaración, y deberá ser acompañada del respectivo timbre del colegio profesional respectivo debidamente sellada. También debe acompañar la solvencia actualizada del Colegio de Peritos Mercantiles y Contador Públicos de Honduras).

Página 26


FORMATO N°. 4: DECLARACIÓN JURADA DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

_______________, hondureño, mayor de edad, [Indicar estado civil],[Indicar Profesión], portador de la Tarjeta de Identidad Nº _______________, RTN Numérico: _________________ teléfonos: _______________ / ______________ y con domicilio en ______________, Municipio de ________________, Departamento de ________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1 Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas.

2 DEROGADO;

3 Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4 Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5 Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años , excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6 Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

Página 27


7 Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8 Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ______________, Municipio de_____________, Departamento de _____________, a los ______________ (___) días del mes de ____________ de 2016.

Firma: _______________________

Nota: Esta declaración debe ser autenticada por Notario Público.

Página 28


FORMATO N°. 5: CARTA DE COMPROMISO [Indicar nombre completo del contratista individual], mayor de edad, [Indicar estado civil del contratista individual], y del domicilio de [Indicar domicilio del contratista individual], y con facultades suficientes, por la presente declaro que: PRIMERO: Toda la información proporcionada en los formularios para la precalificación de contratistas individuales para la construcción de obras en diferentes lugares del país, es exacta y veraz y que de no ser así dará lugar a rechazo inmediato de la participación. SEGUNDO: El hecho de permitirme participar en el proceso de precalificación como posible contratista individual,

no debe interpretarse como que he adquirido el derecho a ser precalificado; en consecuencia el infrascrito acepta la decisión del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), respecto a esta precalificación.

TERCERO: Que por este medio autorizo y solicito a cualquier funcionario público, compañía de seguros, banco,

depositario, fabricantes y distribuidores de materiales y equipos, y a cualquier persona, empresa o sociedad mercantil, suministren cualquier información pertinente que sea requerida por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) y que se considere necesaria para verificar la información y declaraciones proporcionadas por el suscrito o relativas a su competencia y reputación.

CUARTO: Estoy legalmente constituido como comerciante individual (si la tuviere) de conformidad con las Leyes

de la República de Honduras. QUINTO: De resultar seleccionado me someto a las Leyes, Reglamentos y Tribunales de la República de Honduras. SEXTO: Que la documentación legal sobre constancias presentadas en fotocopias es copia fiel y concuerda con su

original. Manifiesto que todo lo anteriormente dicho es cierto y en señal de lo cual, firmo la presente Carta de Compromiso, en la ciudad de [incluir Ciudad], a los [incluir día] del mes de [incluir mes] de 2016. Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional respectivo] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual] Nota: Esta carta de compromiso debe ser autenticada por Notario Público.

Página 29


FORMATO N°. 6: DATOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL

A. ANTECEDENTES LEGALES

(Completar la información general siguiente) a. Domicilio del contratista individual: [Indicar domicilio del contratista individual] b. Teléfono fijo y móvil del contratista individual: [Indicar teléfono fijo y móvil del contratista individual] c. Dirección de Correo electrónico (e-mail) del contratista individual: [Indicar correo electrónico del

contratista individual] d. Escritura Constitutiva de comerciante individual, si la tuviere.

[Adjuntar el testimonio notarial o copia certificada de la Escritura Constitutiva del contratista individual y de las reformas si las hubieren]

Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional correspondiente] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual]

Página 30


FORMATO N°. 7: DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA

Presentada por: [Indicar nombre completo del contratista individual] El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:

1. ¿Cuántos años tiene en trabajos de construcción como contratista individual? [Indicar años en construcción como contratista individual]

2. ¿Cuántos años de experiencia ha tenido en trabajos de construcción como:

Contratista principal: [Indicar años de experiencia del contratista individual como contratista principal] Sub contratista: [Indicar años de experiencia del contratista individual como subcontratista]

3. Dé a conocer los proyectos de construcción que ha ejecutado. (Anexe esta información en el cuadro N°.1).

4. Dé a conocer los proyectos de construcción que mantiene actualmente en ejecución. (Anexe esta información en el cuadro N°. 2).

5. ¿Qué experiencia tiene en las categorías establecidas en este documento, sujeto a ser precalificado? (Anexe esta información en los cuadros N°. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 en forma separada por categoría)

6. ¿Ha dejado usted incompleto trabajo alguno que se le haya adjudicado?

SI ________ No ________ Siendo así, ¿Dónde, cuándo y por qué?: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

7. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos, cuándo y a quién se le piden referencias?

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 8. ¿Ha dejado obras inconclusas?

SI ________ No ________ Si es afirmativa su respuesta, brinde explicaciones: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

9. ¿Ha presentado reclamos en algún proyecto?

SI ________ No ________

Página 31


Si es afirmativa su respuesta, describa estos reclamos e indique el monto de cada reclamo solicitado y lo percibido en aquellos que impliquen aspectos monetarios: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 10. ¿En los proyectos de construcción que ha ejecutado, ha realizado el trabajo previsto dentro del tiempo programado? Desglose aquellos proyectos que han requerido ampliación del plazo ¿y por qué?

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 12. ¿Para qué otras dependencias gubernamentales o no gubernamentales ha efectuado trabajos, cuando

y a quién se le pueden solicitar referencias?

Dependencia gubernamentales o no gubernamentales

Contacto de referencia N° de contactoCorreo electrónico


Página 32


FORMATO N°. 8: DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

1. Adjunte información de los años 2013, 2014 y 2015:

a. Balance General anualb. Estado de Ingresos y Egresos anual

(Deberán ser debidamente certificado (firmados, timbrados y sellados) por un contador público, debidamente colegiado. Datos en Lempiras)

2. Adjunte las siguientes referencias:

a. Dos(2) Referencias bancarias b. Dos (2) Líneas de crédito: Se aceptan los siguientes documentos: carta de referencia de un banco, compañía de seguros o financiera detallando el monto al cual asciende la línea crediticia.

Nota: No se aceptaran constancias y referencias que vengan expresadas en cifras altas, medias y bajas, deberán mencionar claramente cantidades.

(Esta documentación deberá ser de fecha reciente.)

3. ¿En caso de ser seleccionado, cuánto tiempo estaría en condiciones de autofinanciarse durante la ejecución de proyecto?

[Indicar tiempo que estaría en condiciones de autofinanciarse durante la ejecución de una obra]

4. ¿Para qué corporaciones o particulares ha realizado trabajos, cuándo y a quién se le piden referencias?

(Adjuntar constancias) Corporación o particulares

Contacto de referencia

N° del contactoCorreo electrónico

1.

2.

3.

5. ¿Con qué instituciones bancarias o aseguradoras tiene relaciones comerciales?

(Adjuntar constancias)

Página 33


Instituciones bancarias o aseguradoras

1.

2.

3.

6. Adjuntar balance general anual y estado de pérdidas y ganancias anual de los últimos tres (3) años de ejercicio fiscal, debidamente certificado por un contador público colegiado.

(Esta información debe estar sellada y timbrada). 1. Nombre del profesional colegiado: [Indicar nombre completo del contador público] 2. Dirección postal: (indicar calle, avenida, ciudad): ______________________________________ 3. Número(s) de teléfono(s): _____________________________________

(Anexar declaración jurada del contador público.)

7. Agregue cualquier otra información que considere conveniente y que esté relacionada con su situación financiera. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del colegio profesional respectivo] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual]

Página 34


FORMATO N°. 9: DECLARACIÓN SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO

Presentada por: [Indicar nombre del contratista individual] El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen:

I. MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL: 1. ¿Cuál es la maquinaria y equipo propiedad del contratista individual y qué considera adecuado y

disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación?

(Anexe esta información en el cuadro N°.4 indicando cantidad, tipo, estado del mismo, y emplazamiento del mismo); es importante aclarar, que se debe suministrar una copia de los documentos de compra que acrediten la disponibilidad del maquinaria y equipo que se emplearía en las obras.

2. ¿Cuál es la maquinaria y equipo a arrendar por el contratista individual y qué considera adecuado y

disponible para los trabajos indicados en este documento de precalificación?

(Anexe carta de compromiso (original) de las empresas arrendadoras que están dispuestas a alquilar los equipos.)

Firma y sello: [Incluir firma del contratista individual y sello del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras] Nombre: [Indicar nombre completo del contratista individual]

Página 35


FORMATO N°. 10: DECLARACIÓN SOBRE INSTALACIONES

Presentada por: [Indicar nombre del contratista individual] El suscrito garantiza la veracidad y exactitud de las propuestas que a continuación se hacen: I. OFICINAS DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL: Dispone de un local para oficinas: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ II. PLANTELES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL: Dispone de un local para planteles: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ III. TALLERES DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL: Dispone de un local para talleres: SI ________ No ________ En caso de respuesta afirmativa, indicar dirección de la (s) misma (s) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Nota: Presentar copias de los documentos de propiedad o contrato de alquiler de Instalaciones físicas donde está ubicada su oficina.

Página 36


FORMATO N°. 11: DECLARACIÓN SOBRE ZONAS DE INTERES

Presentada por: [Indicar nombre completo del contratista individual] El suscrito garantiza la disponibilidad de ejecutar proyectos en la o las siguientes zonas:

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Atlántida Copan Comayagua Choluteca Gracias a Dios Colon Intibucá El Paraíso Valle Cortes Lempira Fco. Morazán Islas de la Bahía Santa Bárbara La Paz Yoro Ocotepeque Olancho

Manifiesto interés y disponibilidad

por ejecutar proyectos en Las zonas que detallo a

continuación:1._______________ 2._______________ 3._______________4._______________ 5._______________

Página 37



23

12

3 CUADROS

Página 38


CUADRO N°.1PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA HA EJECUTADO

N° AÑOPROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE OBRA COSTO DE LA OBRA

(Lempiras)NOMBRE PROPIETARIO

TOTAL POR AÑOS (Lempiras)

Nota: Adjuntar Actas de Recepción Final o Finiquitos.

CUADRO N°. 2PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GENERAL QUE EL CONTRATISTA ESTÁ EJECUTANDO

EN LA ACTUALIDAD

N° AÑOPROYECTO UBICACIÓN DEL

PROYECTOTIPO DE

PROYECTOMONTON DEL

CONTRATONOMBRE PROPIETARIO

TOTAL (Lempiras)

Nota: Adjuntar Contratos de Obra.

Página 39


CUADRO N°.3

PROYECTOS DE LA CATEGORÍA SOLICITADA, QUE EL CONTRATISTA HA REALIZADO

3.1 Edificaciones: Construcción, readecuación, rehabilitación y ampliación de edificios, sus obras complementarias y obras externas.

N° AÑO

PROYECTOUBICACIÓN DEL

PROYECTOTIEMPO DE EJECUCIÓN

COSTO DE LA OBRA

NOMBRE PROPIETARIO INICIO FINAL


3.2 Agua y Saneamiento: Construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas de riego, perforación de pozos, letrinas.

N° AÑO



COSTO DE LA OBRA



Página 40


3.3 Obras viales: Construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetración. Incluyendo sus obras de drenaje y demás obras conexas.

N° AÑO



COSTO DE LA OBRA



3.4 Puentes: Construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de Vados, cajas-puentes, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes).

N° AÑO



COSTO DE LA OBRA



3.5 Energía: Construcción de Energía Renovable y no Renovable, Suministro, generación y transmisión.

N° AÑO



COSTO DE LA OBRA



Página 41


3.6 Otro tipo de proyectos: Obras de mitigación de medio ambiente y gestión de riesgo, u otros.

N° AÑO



COSTO DE LA OBRA



Nota: Adjuntar Actas de Recepción Final o Finiquitos.

CUADRO N°.4INVENTARIO DEL EQUIPO, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA

N° DESCRIPCION MAQUINARIAO

EQUIPOCANTIDAD AÑO DE

COMPRAESTADO UBICACIÓN DEL

EQUIPO

Nota: Adjuntar copias de documentos de propiedad de equipo.

Página 42

Documento de Precalificación 2015 - Web viewCada formato de solicitud de la presente...

Documents

Transcript of Documento de Precalificación 2015 - Web viewCada formato de solicitud de la presente...