EP PETROECUADOR

LICITACIÓN OBRAS Actualizado conforme a las Resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 2009), 044-2010 (15 de Junio de 2010), INCOP-RE-2013-0000089 (26 de julio

del 2013) y RE-INCOP-2013-0000099 (26 de julio del 2013)

PROCEDIMIENTO No.

LO-EPP-TCTR-N-10-13

“CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO

COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE

MEDICIÓN LACT”

QUITO, SEPTIEMBRE 2013

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-1-

ÍNDICE SECCIÓN I CONVOCATORIA SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica 3.2 Participantes 3.3 Presentación y apertura de ofertas 3.4 Inhabilidades 3.5 Modelos obligatorios de pliegos 3.6 Obligaciones del oferente 3.7 Preguntas, respuestas y aclaraciones 3.8 Modificación de los Pliegos 3.9 Convalidación de errores de forma 3.10 Causas de rechazo 3.11 Adjudicación y notificación 3.12 Garantías 3.13 Cancelación del procedimiento 3.14 Declaratoria de procedimiento desierto 3.15 Adjudicatario fallido 3.16 Proyecto del contrato 3.17 Precios unitarios y reajuste de precios 3.18 Moneda de cotización y pago 3.19 Reclamos 3.20 Administración del contrato 3.21 Fiscalización 3.22 Control ambiental 3.23 Autoinvitación

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de ejecución 4.3 Precio de la oferta 4.4 Forma de pago 4.5 Fiscalización 4.6 Método de evaluación de las ofertas

4.6.1 Oferta económica 4.6.2 Índices financieros 4.6.3 Experiencia personal técnico 4.6.4 Metodología y cronograma de ejecución 4.6.5 Experiencia en trabajos similares al objeto de la contratación 4.6.6 Puntaje mínimo aceptable

4.7 Obligaciones del Contratista 4.8 Obligaciones de la EP PETROECUADOR 4.9 Ejecución del contrato

4.9.1 Inicio, planificación y control de obra 4.9.2 Cumplimiento de especificaciones 4.9.3 Personal de la contratista 4.9.4 Materiales 4.9.5 Vigilancia y custodia 4.9.6 Trabajos defectuosos o sin autorización

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-2-

4.9.7 Facturación y reajuste 4.9.8 Pagos 4.9.9 Suministro de equipos y materiales 4.9.10 Alcance de trabajos de rubros

4.10 Formularios para la elaboración de las ofertas 4.10.1 Requisitos Mínimos

4.10.1.1 Oferta técnica 4.10.1.2 Oferta económica

4.10.2 Forma de Presentar la oferta 4.11 Anexos de las condiciones específicas

4.11.1 Especificaciones técnicas 4.11.2 Diagramas constructivos 4.11.3 Presupuesto referencial 4.11.4 Equipo mínimo

SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS Formulario No. 1 Carta de presentación y compromiso Formulario No. 2 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios Formulario No. 3 Datos generales del oferente Formulario No. 4 Análisis de precios unitarios Formulario No. 5 Situación financiera Formulario No. 6 Variaciones de la situación financiera del oferente Formulario No. 7 Equipo asignado al proyecto Formulario No. 8 Personal técnico propuesto para el proyecto Formulario No. 9 Currículum vitae Formulario No. 10 Experiencia en trabajos similares realizados Formulario No. 11 Cronograma valorado de trabajos Formulario No. 12 Metodología de construcción Formulario No. 13 Valor agregado nacional Formulario No. 13A Estimación participación nacional mínima como resultado del estudio de

desagregación tecnológica realizado por EP PETROECUADOR Formulario No. 14 Referencia Resolución INCOP No. 037-09 Formulario No. 15 Compromiso de subcontratación MYPES o EPS. Anexo No. 1 Formatos de modelos de garantías (presentar únicamente el oferente adjudicado)

Formato “A”: Póliza de fiel cumplimiento de contrato y Póliza de buen uso del anticipo

Formato “B”: Garantía bancaria de fiel cumplimiento de Contrato y Garantía bancaria de buen uso del anticipo

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-3-

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por EP PETROECUADOR, aprobados por el Ing. Ramiro Carrillo Campaña, Gerente de Transporte y Almacenamiento, mediante Resolución No. ____________________ del _____________, se convoca a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”. Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el Art. 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). El Presupuesto Referencial es de Tres millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete dólares de Estados Unidos de América con 12/100 (USD $3’748.777,12), sin incluir el IVA y el plazo estimado para la ejecución total del Contrato es de trescientos ochenta días calendario, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo. Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 1. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de

conformidad con lo previsto en el inciso 4 del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 3 días y máximo de 6 días,

de acuerdo a lo que establezca la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término mínimo de 3 días y máximo de 6 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta técnica se presentará en la secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av.

Pedro Vicente Maldonado No. S 35-34, sector Guajaló de la ciudad de Quito, Ecuador, hasta la hora y fecha del cronograma publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, en la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 5. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en

los Pliegos, conforme lo dispone el Art. 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del

Presupuesto de la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, con cargo a la partida presupuestaria 63004602 “MODERNIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO POLIDUCTO emitida por la Coordinadora Sénior de Gestión

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-4-

Financiera de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, constante en Precompromiso CO 19089 del 4 de julio del 2013. Se otorgará un anticipo del treinta (30%) correspondiente a la ejecución de obra e instalación de equipos y materiales de provisión local.

El pago por el suministro de equipos y materiales de importación se realizará mediante cartas de crédito, mismas que serán confirmadas e irrevocablemente constarán a nombre del o de los proveedores que indique la Contratista, por el monto total de la importación, pagadera de conformidad con la regulación No. 939 de la Junta Monetaria, publicada en el Registro Oficial No. 754 del 7 de agosto de 1995; esto es, el 100% del valor FOB mas el 100% del flete internacional a la vista, contra presentación de documentos de embarque. Se aclara que el precio FOB es fijo e invariable, los gastos de flete son aproximados y serán liquidados hasta el valor ofertado, contra presentación de documentos de respaldo que evidencien el pago efectivo de ese rubro. La Contratista deberá ofertar en el Formulario 2B el valor FOB de los bienes. Es necesario aclarar que el valor del flete internacional deberá ser previamente aceptado por la EP PETROECUADOR. La Contratista deberá contemplar todos los gastos relacionados a la apertura de las cartas de Crédito, sus enmiendas, impuestos, etc.

El pago por ejecución de obras e instalación de equipos y materiales y suministro de materiales de provisión local, se realizará una vez presentadas y aprobadas las planillas mensuales de avance de obra, de conformidad con lo indicado en el contrato.

7. Los documentos conferidos en el extranjero que se presenten como parte integrante de la

propuesta deben cumplir con lo establecido en el Art. 23 “Documentos otorgados en el extranjero” y Art. 24 “Traducciones”, de la Ley de Modernización del Estado, esto es legalizados, consularizados o apostillados con sus respectivas traducciones.

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las

resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. 9. Para el caso de que los oferentes tengan el interés de visitar los lugares donde se ejecutarán

las obras, favor confirmar su asistencia, número de personas que acudan y nombre de la persona jurídica, asociación o consorcio al cual representan, a los siguientes correos electrónicos: jgavilanez@com.eppetroecuador.ec, achavez@com.eppetroecuador.ec; la visita se realizará el

Quito,

RAMIRO CARRILLO C. GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

EP PETROECUADOR

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-5-

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la mejor oferta, en los términos del numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP, para la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”. En términos generales el proyecto comprende la construcción de obras civiles, electromecánicas, de instrumentación, control, scada, TICs y telecomunicaciones para el Terminal El Beaterio, considerando los siguientes sistemas:

Sistema para reducción de presión. Sistema de Medición Unidad Lact Sistema de Seguridad SIS Sistema de Instrumentación y Control BPCS Sistema SCADA, Sistema de Telecomunicaciones, TIC. Readecuación de cuarto de control existente. Sistema de drenajes. Reemplazo de equipos, válvulas e instrumentos deteriorados. Integración con el Sistema SCADA de las Estaciones del Poliducto Esmeraldas- Quito, con el

Terminal Beaterio, con Estación Reductora Poliducto Shushufindi-Quito, con la Estación de Bombeo Poliducto Quito Ambato.

En el ANEXO A, se incluye: alcance de los trabajos a realizar, documentos y planos que conforman la ingeniería básica, básica extendida, conceptual y de detalle, desarrollada por EP PETROECUADOR, las cuales constituyen la referencia final para efectos de la ejecución del proyecto y son parte integrante y obligatorios de los Pliegos para esta Licitación, que serán entregados en medio magnético.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-6-

SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de licitación presupone la conformación obligatoria de

una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al Art. 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargada del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 49 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos Pliegos y recomendará la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

3.2 Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales

o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento y que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier procedimiento de licitación, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica, incluida la impresión de la oferta

económica, la cual se deberá subir a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, se presentará en un sobre único en la secretaría de la Comisión Técnica, en la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicado deberá cumplir con la entrega notariada de documentos.

Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será público.

3.4 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por

interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los Arts. 62 y 63 de la LOSNCP; y, 110 y 111 de su Reglamento General.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP 037-09 del 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09).

3.5 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta

utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 3.6 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y

cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-7-

3.7 Preguntas, respuestas y aclaraciones: Si el interesado, luego del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitar a la Comisión Técnica a través del portal. La EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, responderá las aclaraciones solicitadas a través del portal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la convocatoria.

3.8 Modificación de los Pliegos: EP PETROECUADOR podrá emitir aclaraciones o

modificaciones de los Pliegos, por propia iniciativa o a pedido del participante, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, hasta el término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones.

Asimismo, El Gerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.9 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán

ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contados a partir de la fecha de notificación, a criterio de la EP PETROECUADOR. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Resolución INCOP RE-2013-0083 de 27 de marzo de 2013. En este caso, la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, recibirá físicamente los documentos correspondientes.

La EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.10 Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre que contiene la oferta

técnica, EP PETROECUADOR rechazará la oferta por las siguientes causas:

3.10.1. Si no cumple con los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos Pliegos.

3.10.2. Si la oferta se entrega en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para

ello.

3.10.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-8-

3.10.4. Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los Pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

3.10.5. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no

puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

La oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se determinará a las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Pliegos. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.11 Adjudicación y Notificación: El Gerente de Transporte y Almacenamiento, con base en los

resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Resolución INCOP No. 022-09 de 12 de mayo de 2009.

La adjudicación será total, de acuerdo al interés institucional y con base en los méritos del proceso.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, con la respectiva resolución emitida por el Gerente de Transporte y Almacenamiento.

3.12 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los Arts. 74 y 75

de la LOSNCP.

3.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

3.12.2. La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que la Contratista abra en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más.

La Contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengar el anticipo o a la ejecución contractual.

El anticipo otorgado será devengado proporcionalmente en las facturas presentadas hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará de un cronograma que será parte del contrato.

Las garantías requeridas en los numerales anteriores, serán entregadas en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Art. 77 de la LOSNCP.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-9-

3.12.3. Garantía técnica, la Contratista una vez concluido y terminado el Contrato, entregará una garantía técnica que cubra posibles fallas en la instalación, operabilidad y puesta en marcha de la modernización y repotenciación de El Beaterio objeto de la presente contratación, de conformidad con el numeral 4.10 “Especificaciones técnicas” de los Pliegos, durante por lo menos un (1) año, contado a partir de la suscripción del acta entrega recepción definitiva. Para el efecto la Contratista asumirá en forma exclusiva todos los costos y gastos que estos trabajos ocasionen. La garantía técnica de los equipos entregados a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, será provista por el fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado que los suministra. Será responsabilidad de la Contratista el proveer la garantía técnica sobre la instalación, operabilidad y correcta puesta en funcionamiento de dichos equipos.

Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, en caso de que la EP PETROECUADOR solicite el cambio de piezas o partes de bienes objeto del contrato consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Gerencia de Transporte y Almacenamiento; y, en caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida su normal funcionamiento, sus reemplazos serán cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la EP PETROECUADOR.

De no presentarse la garantía técnica del fabricante, la Contratista presentará una garantía económica equivalente al valor total de los bienes adquiridos, entregados e instalados, dicha garantía tendrá una vigencia de por lo menos un (1) año, contado a partir de la suscripción del acta entrega recepción definitiva.

3.13 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y

hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el Gerente de Transporte y Almacenamiento, podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 34 de la LOSNCP.

3.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Gerente de Transporte y Almacenamiento,

mediante resolución motivada y previo a adjudicar el proceso de contratación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del Art. 33 de la LOSNCP. Una vez declarado desierto el procedimiento, podrá disponer su archivo o su reapertura.

3.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del

término previsto, por causas que le sean imputables, el Gerente de Transporte y Almacenamiento, declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los Arts. 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.114 del Reglamento General de la LOSNCP, la EP PETROECUADOR llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicado, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, se declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.16 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contados

a partir de la misma, EP PETROECUADOR formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos Pliegos, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-10-

3.17 Precios unitarios y reajuste de precios: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato (Formulario 2B), son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad, no hay opción a reclamo por precios unitarios.

Si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes en los que incluyan instalación de equipos e instalación de materiales, éstos se reajustarán, mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, DE LOS CONTRATOS, Capítulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP y su Reglamento General. No habrá reajuste a los precios de equipos y materiales de provisión local e importación.

3.18 Moneda de pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de

América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 3.19 Reclamos: Para el evento de que el oferente presente reclamos relacionados con su oferta,

se deberá considerar lo establecido en los Arts. 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los Arts. 150 al 159 de su Reglamento General.

3.20 Administración del Contrato: El Gerente de Transporte y Almacenamiento, designará de

manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

3.21 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se

ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento designará los fiscalizadores correspondientes a las diversas disciplinas que componen el proyecto.

3.22 Control ambiental: La Contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de la

normativa ambiental vigente, en función del Plan de Manejo Ambiental del Terminal de Productos Limpios el Beaterio y del ALCANCE AL ESTUDIO DE IMPACTO EXPOST (DIAGNOSTICO) Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO Y SISTEMA DE POLIDUCTOS SHUSHUFINDI – QUITO Y ESMERALDAS – QUITO PARA EL PROYECTO “MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES Y POLIDUCTOS ESMERALDAS-SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO-QUITO” . (ver Anexo A y Plan de Manejo Ambiental).

3.22.1. Lineamientos para el control de los impactos ambientales que la Contratista puede

generar:

a) La Contratista previo al inicio de actividades deberá presentar el desglose de actividades con la correspondencia de aspectos/impactos y medidas de control relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental al que correspondan, de manera específica para los trabajos a realizarse; por ejemplo:

Actividad Aspecto Impacto Método de

control

Plan de Manejo

Ambiental Indicador Entregable Frecuencia

Derrocamiento de paredes

Generación de

Contaminación de suelo

Recolección y, almacenamiento

Plan de manejo de

I = desechos

Reporte. Ticket de

Semanal (conforme

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-11-

escombros de desechos en áreas específicas. Entrega de desechos a gestor autorizado

desechos generados vs desechos entregados

escombrera disposición de Gestión Ambiental)

b) Este programa deberá ser aprobado por el Supervisor de Gestión Ambiental

designado. c) Es obligación del administrador del contrato solicitar el acta de aprobación de las

medidas ambientales. d) La Contratista previo a la finalización del contrato y su salida de los sitios de

trabajo debe presentar el informe final de cumplimiento de las medidas ambientales adoptadas, al Supervisor designado para su aprobación.

e) Es obligación del administrador del contrato solicitar a la Contratista, el acta de aprobación del informe de cumplimiento de las medidas ambientales adoptadas, previo a la finalización del contrato y su salida de los sitios de trabajo.

f) El manejo de desechos incluye: generación, registros, almacenamiento temporal, entrega de desechos a gestores autorizados por el MAE y/o Municipio de Quito, certificado de destrucción de desechos.

3.22.2. Disposiciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Contratista deberá cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo, aplicables a las actividades definidas por puesto de trabajo, objeto de este contrato, de igual manera se acatará las disposiciones emitidas por Seguridad y Salud Ambiental en lo referente al cumplimiento de la normativa interna de EP PETROECUADOR, con la finalidad de preservar la salud de los trabajadores, ambiente y la integridad de las instalaciones, bajo los siguientes lineamientos:

La Contratista previo al inicio de sus labores deberá presentar, las actividades definidas por cada puesto de trabajo, por cada uno identificará, evaluará, y definirá el control de los riesgos laborales asociados de manera inicial, de acuerdo al procedimiento MRL-SST-03 “APLICACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS LABORALES” del Ministerio de Relaciones Laborales, matriz que será validada en campo durante el primer mes de labores, bajo la responsabilidad del responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contratista.

a) La Matriz de Riesgos Laborales deberá ser aprobada por el Supervisor de

Seguridad y Salud Ambiental del terminal El Beaterio. b) La Contratista fundamentará las acciones preventivas en materia de Riesgos

Laborales en los principios establecidos en el artículo 3 de la Resolución CD 390 Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo.

c) La Contratista evaluará su gestión mensualmente, tomando en cuenta los indicadores de Gestión Reactivos y Proactivos dispuestos dentro del Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo, mismos que se entregarán al Supervisor de Seguridad y Salud Ambiental designado para el proyecto.

d) La Contratista previo al inicio de sus labores, presentará la especificaciones técnicas y una muestra de los EPP seleccionados de acuerdo al riesgo identificado en las actividades por cada puesto de trabajo, los cuales serán aprobados por el Supervisor de Seguridad y Salud Ambiental designado para el proyecto, adicionalmente garantizará la dotación inicial y la reposición oportuna

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-12-

de los EPP mientras duren las labores, si se necesitare algún EPP o un equipo especial para el control de un riesgo no identificado inicialmente, será dotado por la contratista.

e) La Contratista capacitará a sus funcionarios y presentará los registros de capacitación en: uso y mantenimiento de EPP, prevención de riesgos e información de los riesgos asociados a las actividades de sus trabajadores, previo al inicio de sus labores adicionalmente el Técnico y/o responsable de Seguridad y Salud de la contratista, presentará un plan de capacitación que cubra el tiempo que dure el contrato el mismo que será aprobado y supervisado por el Supervisor de Seguridad y Salud ambiental designado para el proyecto.

f) Es obligación del administrador del contrato solicitar a la contratista, el acta de aprobación del informe de cumplimiento de las medidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptadas, previo a la finalización del contrato y su salida del sitio de trabajo en el terminal El Beaterio.

g) Los trabajadores deberá contar con el respectivo examen precoupacional previo el inicio de las actividades

3.23 Autoinvitación: El oferente que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el

Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gob.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-13-

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: La oferta debe tener un período de validez de por lo menos noventa

(90) días calendario contados a partir de la fecha límite para su presentación, sin embargo la EP PETROECUADOR podrá prorrogar el plazo previsto hasta la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la LOSNCP.

4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será de trescientos ochenta (380) días contados a

partir de la fecha de entrega del anticipo. 4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación,

operación y mantenimiento de los equipos, en caso de ser propiedad del oferente y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en Formulario 2B, para la obra que propone ejecutar.

4.4 Forma de Pago Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 6 de la

Convocatoria y a lo establecido en el Contrato. 4.5 Fiscalización: Con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, en las

obras contratadas, la fiscalización se encargará de:

Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación.

Verificará la buena calidad de los trabajos ejecutados. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante

la ejecución del contrato. Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y suficiente

para la obra. Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. Conseguir que los ejecutivos de EP PETROECUADOR se mantengan oportunamente

informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y

aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por la Contratista.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-14-

Verificar en el terreno todas las referencias necesarias, colocadas por la Contratista, para la correcta ejecución del proyecto.

Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance de obra, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios.

Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Administrador del Contrato, que contendrán por lo menos la siguiente información: (esta información deberá ser solicitada a la Contratista).

I. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos,

financieros y de avance de obra. II. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

III. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto. IV. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. V. Análisis del personal técnico del contratante. VI. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto.

VII. Referencia de las comunicaciones cursadas con la Contratista. VIII. Otros aspectos importantes del proyecto.

IX. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente

y se encuentren en buenas condiciones de uso. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio

deben ser considerados por la Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

Verificar que la Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales.

Coordinar con la Contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por la Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

Verificar en los planos de construcción la incorporación de todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

En proyectos de importancia, aprobar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad

industrial.

La fiscalización velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-15-

4.6 Método de evaluación de las ofertas: De manera general, la evaluación de las ofertas se

encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de calificación previstos en los presentes pliegos.

Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología “cumple o no cumple”, aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje:

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

OFERTA ECONÓMICA 53

EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO 14

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 3

EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES 28

SUBCONTRATACIÓN CON MYPES O EPS’s 1

PARTICIPACIÓN NACIONAL 1

TOTAL 100

4.6.1 Oferta económica.- Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total sea el más bajo. A las demás ofertas se calificará en forma inversamente proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PE = (Ob/Oi) x 53

Donde:

PE: Puntaje resultante de la evaluación de la oferta económica Ob: Es el monto de la oferta más baja Oi: Es el monto de la oferta a evaluar

4.6.2 Índices Financieros: Para la calificación de los oferentes, se realizará el análisis de

los siguientes índices financieros, establecidos en la Resolución No. 234-CAD-2002 del 22 de mayo del 2002, los cuales serán obtenidos para el caso de empresas nacionales en base a la información de balances y estados financieros presentados al Servicio de Rentas Internas en el último período fiscal y en caso de empresas extranjeras estados financieros auditados:

- Índice de Solvencia: Obtenido en base a la relación de los activos corrientes sobre

los pasivos corrientes. Para la calificación se requerirá que las empresas obtengan el índice de 1.00 o mayor.

- Índice de solidez: Se obtiene en base a la relación de pasivos totales sobre activos

totales multiplicados por cien (100). Para la calificación se requerirá que las empresas obtengan el valor menor o igual al 60%.

El incumplimiento en cualquiera de estos dos índices por parte de los oferentes será causal de rechazo de las ofertas. En el caso de asociaciones o consorcios, todos sus integrantes deberán cumplir con los índices solicitados, caso contrario, la oferta será rechazada.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-16-

- Conforme al literal c del Art 1 de la Resolución INCOP No. RE-2013-000082, únicamente para las personas jurídicas, EP PETROECUADOR verificará que el patrimonio sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación:

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO U.S.D.

FRACCIÓN BÁSICA EXCEDENTE

0 – 200.000,00 25% del presupuesto referencial

200.000,00 – 500.000,00 50.000,00 20% sobre el exceso de 250.000,00

500.000,00 – 10’000.000,00 100.000,00 10% sobre el exceso de 1’000.000,00

10’000.000,00 en adelante 1’000.000,00 Más del 5% sobre el exceso de 20’000.000,00

En el caso de que las personas jurídicas excluyan en su oferta la presentación del Balance de Situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2012 declarados al Servicio de Rentas Internas SRI, la oferta será rechazada.

4.6.3 Experiencia personal técnico.- Se analizará la capacidad y experiencia de los

profesionales integrantes del equipo de trabajo propuesto por el oferente (profesionales principales), se evaluará con máximo 14 puntos, para lo cual se establecen los siguientes porcentajes parciales máximos:

PERSONAL TECNICO PRINCIPAL (MÍNIMO)

(Puntaje parcial) Gerente de Proyecto - (Ing. Indus., Mec., Quím., Eléctr., Civil) (4 puntos)

Especialista en Control de Calidad - (Ing. Indus., Mec., Eléctr., Civil) (2 puntos)

Ingeniero Civil - (Ing. Civil) (2 puntos)

Ingeniero Mecánico - (Ing. Mecánico) (2 puntos)

Ingeniero Eléctrico / Instrumentación - (Ing. Eléctrico, Electrónico) (2 puntos)

Ingeniero Salud, Seguridad y Ambiente (Ing. Ambiental, Industrial) (2 puntos)

TOTAL (14 PUNTOS)

Evaluación de Atributos del Personal Técnico Principal

Para la calificación se evaluarán los siguientes aspectos:

ATRIBUTOS CONTRIBUCION MAXIMA

a) Título profesional de tercer nivel 50 % b) Experiencia profesional general 50 %

TOTAL 100 %

Para la evaluación se procederá de la siguiente manera:

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-17-

a) Título profesional 50% del puntaje parcial: A los técnicos que presenten un

título profesional de tercer nivel en una especialidad acorde a las funciones a él asignada, conferido por una Universidad reconocida por el ente Regulador en el Ecuador o avalada por autoridad competente en el extranjero, se les adjudicará el 50%. de su puntaje parcial.

A los técnicos que no presenten título de tercer nivel serán calificados con cero puntos y no se evaluara la experiencia profesional general (atributos literal b).

Ejemplo:

Gerente de Proyecto = 4 puntos Título profesional de tercer nivel = 50% Puntaje obtenido = 4 Puntos x 50% = 2 puntos

b) Experiencia profesional general (50%) del puntaje parcial: Se considerará

experiencia general a las actividades realizadas por los técnicos en asesoría, planificación, estudios, fiscalización o construcción de proyectos de infraestructura para facilidades petroleras, similares al objeto de los pliegos presentes.

Para el caso de Gerente de Proyecto, se asignará el máximo porcentaje a los candidatos que, mediante certificados de trabajo, prestación de servicios o cualquier otra forma contractual, demuestren una experiencia general mínima de ocho (8) años en gerencia de proyectos.

Para el resto de candidatos se asignará el máximo porcentaje a los que demuestren, mediante certificados una experiencia general mínima de seis (6) años en trabajos similares objeto de este contrato.

Para todo el personal propuesto que no demuestre una experiencia general mínima de cinco (5) años, serán calificados con cero puntos. Y en el caso de resultar adjudicado, serán remplazados por personal que cumpla el requisito mínimo.

La experiencia profesional general del personal técnico, deberá estar avalada con certificados emitidos por el Jefe inmediato o por el representante de la empresa en la cual prestó sus servicios profesionales, documento en el cual deberá constar el nombre del proyecto, funciones desempeñadas y período de participación.

En caso de que los certificados de trabajo en alguna obra no se presentaren con estas formalidades, para efectos de evaluación, no se validará la experiencia correspondiente a dicha obra.

Cada hoja de vida del postulante debe estar resumida entre paréntesis los meses o años de experiencia para facilitar su evaluación (preferible pero no obligatoria).

4.6.4 Metodología y cronograma de ejecución.- Se calificará con el total del puntaje (3

puntos) a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades. Se evaluará el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el flujo de fondos respecto al avance de las actividades, el equipo propuesto y la utilización de equipos, entre otros aspectos.

Los Oferentes deben presentar sus cronogramas con recursos físicos, humanos y costos por actividad en la herramienta estándar de EP PETROECUADOR para

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-18-

administración de proyectos “Primavera P6”. Se deben considerar los siguientes aspectos para la realización de los cronogramas:

- Red cerrada, solo los hitos de inicio y fin deben estar abiertos.

- Todas las actividades deben tener sucesoras y predecesoras.

- El calendario de proyecto es 7x24 horas.

- Cero restricciones.

- Sin holguras negativas.

- Constatar la ruta crítica, en cuanto a su lógica.

Los aspectos a evaluarse serán los siguientes:

Metodología de Ejecución de los trabajos: (1 punto) Sistema de gestión, control y aseguramiento de la calidad (1 punto) Cronograma de ejecución de trabajos(Avance físico en Primavera P6) (1 punto)

4.6.5 Experiencia en trabajos similares al objeto de la contratación (28 puntos).- Se

entenderá por obra similar la que tenga características y exigencias similares al objeto del presente proceso de contratación.

Conforme a los literales a y b del Art 1 de la Resolución INCOP No. RE-2013-000082, la EP PETROECUADOR verificará el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación:

La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o

interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.

La experiencia de personas jurídicas, que participen independientemente o a

través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos DOS AÑOS de existencia legal.

Los certificados o actas entrega recepción deberán ser emitidas por la entidad con la que se suscribió el contrato.

Se calificará la experiencia global y la experiencia específica de la empresa. Experiencia global: (máximo 8 puntos) Experiencia específica: (máximo 20 puntos)

Experiencia global se calificará con el máximo puntaje (8 puntos), a la oferta, cuya suma de montos de ejecución en proyectos de construcción o montaje para facilidades petroleras, terminales de despacho de combustibles, refinerías similares al objeto de los pliegos, en los últimos 5 años, sea igual o superior a siete millones de dólares (USD $7`000.000,00). A las ofertas cuya suma de montos de ejecución sean inferiores al indicado su calificación será proporcional.

Experiencia específica se calificará con el máximo puntaje (20 puntos) a la oferta, cuya experiencia en proyectos construcción o montaje para facilidades petroleras, terminales de despacho de combustibles, refinerías, similares al objeto de los pliegos

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-19-

en los últimos 5 años, sea igual o superior a la ponderación por tipo de obra que se indica a continuación:

a) Se calificará con 10 puntos máximos por proyectos de construcción o montaje

para facilidades petroleras, como estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, manifolds, trampas de rascadores, poliductos, oleoductos, gasoductos, islas de carga, instalación de unidades de medición Lact, refinerías. Se debe presentar mínimo cinco (5) certificados cuyo monto sea igual o superior a USD $700.000,00 cada uno. En caso de presentar menor cantidad de certificados su calificación será proporcional.

b) Se calificara con 10 puntos máximos por obras eléctricas, instrumentación,

control, scada, telecomunicaciones o civiles para facilidades petroleras y/o para obras realizadas en refinerías, y terminales de combustibles. Se debe presentar mínimo cinco (5) certificados cuyo monto sea igual o superior a USD $700.000,00 cada uno. En caso de presentar menor cantidad de certificados su calificación será proporcional.

En caso de asociación o consorcio se sumará las experiencias de cada uno de los asociados o consorciados, sin considerar los porcentajes de participación.

La experiencia de las empresas participantes deberá estar avalada con documentos de respaldo como actas de entrega – recepción ó certificados de satisfacción emitidos por el contratante, (no serán válidos certificados de trabajos en ejecución, únicamente terminados)

Los certificados de la experiencia específica, tendrán validez para una sola aplicación, puede ser para uno de los literales a) ó b) pero en ningún caso para ambos, es decir deberán presentar diez (10) certificados diferentes para acceder al puntaje de 20 puntos total.

En caso de que los documentos de respaldo de alguna obra, no contengan lo requerido en estos pliegos, para efectos de evaluación no se validará la experiencia correspondiente a dicha obra.

Los certificados de experiencia global si se aceptaran como certificados de experiencia específica, indicando para qué ítem están respaldando.

4.6.6 Subcontratación de micro y pequeñas empresas y actores de la economía

popular y solidaria.- Se asignará un (1) punto a los oferentes que presenten el mayor porcentaje de subcontratación con micro y pequeñas empresas o actores del sector de la economía popular y solidaria propuesto, siempre y cuando sea igual o mayor al diez por ciento (10%) de la oferta económica con un máximo del treinta por ciento (30%), los demás oferentes obtendrán el puntaje proporcional.

4.6.7 Participación nacional.- Se otorgará un (1) punto a los oferentes que justifiquen el

mayor valor respecto del porcentaje de participación ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregación tecnológica de la oferta y a los demás aplicando una relación directamente proporcional con relación al máximo.

4.6.8 Puntaje mínimo aceptable.- Las ofertas para ser consideradas, deben cumplir al

menos con el 70% del puntaje correspondiente a la evaluación técnica (47 puntos), esto es la sumatoria de los numerales 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 y 4.6.7 tiene que ser mínimo de treinta y dos punto nueve (32,9) puntos.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-20-

Puntaje Técnico mínimo aceptable = 70% x 47 = 32,9 puntos.

Las ofertas para ser consideradas deben cumplir con un puntaje mínimo total, esto es oferta técnica y económica, de setenta (70) puntos.

4.7 Obligaciones de la Contratista:

4.7.1 Condiciones generales:

Reportar diariamente y semanalmente de acuerdo a los documentos que se le entregará en la reunión de arranque del proyecto (KOM).

Colocar los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y de la Contratista.

Investigar y conocer los sitios de la obra, de las consecuencias de la naturaleza y sus condiciones inherentes al desarrollo de la obra, siendo su responsabilidad cualquier falla de apreciación respecto de éstos y otros factores que pudieren influir en la ejecución de los trabajos.

Realizar los trámites y demás gestiones relativas a la importación de los equipos y materiales a ser incorporados en la obra, suministros que deberán adquirirse a nombre de la EP PETROECUADOR. De igual forma, será de cuenta de la Contratista las gestiones de desaduanización, liberación de las importaciones y su transporte hasta la obra.

Contratar el seguro de transporte desde el lugar de origen hasta el sitio de la obra, de los equipos y materiales por él suministrados.

Pagar los derechos arancelarios y adicionales en que se incurra para la desaduanización de materiales y equipos que serán incorporados en el proyecto, valores que serán reembolsados por la EP PETROECUADOR contra presentación de las facturas correspondientes.

Entregar a la EP PETROECUADOR todos los documentos necesarios para la apertura y confirmación de las cartas de crédito para los bienes a ser importados e incorporados en la obra.

Contemplar en sus cronogramas de trabajo el tiempo estimado para la importación de los materiales y equipos que se requieran.

Coordinar con el Administrador del contrato los trámites pertinentes para la internación temporal de los equipos, vehículos y maquinarias que se requieran para la ejecución de los trabajos de conformidad con la Ley. Los equipos y materiales provistos por la Contratista para el proyecto, sean éstos de importación o de provisión local, serán aprobados por el Fiscalizador y el Administrador e incluso someterse a ensayos y pruebas de calidad en el momento que se estime necesario. El costo de los ensayos respectivos será de cuenta de la Contratista. Los equipos o materiales que no cumplan lo requerido en las Especificaciones Técnicas y demás documentos de estos Pliegos serán rechazados, debiendo la Contratista proceder a su inmediato reemplazo.

Entregar a la EP PETROECUADOR los manuales de operación y mantenimiento de todo el sistema construido; elaborar los Planos de Registro (Red Line) durante la ejecución de la obra y una vez concluidos los trabajos elaborar los Planos Conforme

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-21-

a Obra (As-Built) del proyecto. Los Planos de Registro se entregarán en formato no editable (pdf). Los Planos Conforme a Obra se entregarán en original y dos copias impresas y en archivo digital editable en AUTOCAD (extensión .dwg). El manual de operación incluirá al menos: la descripción del proceso y procedimientos de operación normal y de seguridad. El manual de mantenimiento deberá incluir al menos: el mantenimiento preventivo normal y correctivo de todo el sistema, los mismos que serán entregados a EP PETROECUADOR para su aprobación, así como las instrucciones de los fabricantes de los equipos. La Contratista será responsable de las pruebas y puesta en marcha total del sistema, así como de la capacitación del personal que va a operar y mantener el sistema, de conformidad con lo establecido en el Alcance de los Trabajos y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Disponer a tiempo completo, durante la ejecución de los trabajos, de supervisores de Seguridad Industrial quienes velarán por el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial de la EP PETROECUADOR y demás normas nacionales e internacionales aplicables a este tipo de trabajos.

Dirigir y realizar la construcción completa del Proyecto, para lo cual suministrará, a su costo todas las instalaciones temporales de campo (oficinas, campamento, bodega, servicios sanitarios, agua potable servicio médico y primeros auxilios), mano de obra y herramientas, equipos contra incendio y protección personal, supervisión de la mano de obra de construcción con número suficiente de supervisores calificados y en general, todo lo necesario para realizar los trabajos, objeto del Contrato.

Proveer a la EP PETROECUADOR de todos los informes, datos y registros de prueba de acuerdo a las normas y lo solicitado por la Fiscalización.

Entregar informes semanales y/o mensuales del avance de los trabajos, así como de la programación planificada. Los informes y programas semanales y/o mensuales serán entregados a la EP PETROECUADOR el primer día de la semana, y en el caso de hacer informes mensuales a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, especificando el progreso detallado mensual. Estos programas e informes incluirán pero no en forma limitativa, la siguiente información mínima:

Un informe gerencial incluyendo análisis del avance real vs: lo programado. En el informe se indicara los aspectos relevantes de la obra demostrando el progreso en relación al mes anterior en las áreas principales; un resumen de problemas actuales en el campo y sus soluciones. El informe deberá estar respaldado con gráficos, fotografías, porcentaje de avance de obra.

Estos informes deberán ser sometidos a revisión y tener el Visto Bueno correspondiente de parte de la Fiscalización. Cada uno de los reportes arriba indicados contendrá, además una sección de comentarios sobre aspectos relevantes de la ejecución de la obra.

Mantener un servicio de guardianía de 24 horas por día, siete (7) días por semana, para custodia del material, equipos y áreas de trabajo hasta la recepción provisional de la obra.

La EP PETROECUADOR podrá determinar si hay necesidad de incrementar cualquier equipo o maquinaria de construcción y la Contratista estará obligada a proporcionarlo.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-22-

No podrá retirar ningún equipo de los asignados a la obra, de ser necesario requerirá la autorización escrita de la fiscalización.

Mantener permanentemente en los sitios de trabajo a sus representantes debidamente autorizados, ante los cuales la EP PETROECUADOR pueda hacer conocer sus decisiones con respecto al cumplimiento satisfactorio o incumplimiento de cualquier parte o de todo el trabajo efectuado bajo este Contrato.

Ser la responsable de realizar el transporte de la tubería, válvulas, y demás equipos y materiales adquiridos para la obra, desde sus Bodegas o Bodegas de EP PETROECUADOR hasta el sitio de la obra.

De requerirse trabajos adicionales de todas las disciplinas civil, eléctrica, mecánica, instrumentación, control y tics en las estaciones de bombeo de Esmeraldas, Santo Domingo, Faisanes y Corazón, la contratista los realizara precia solicitud de EP PETROECUADOR, a los precios unitarios establecidos en este contrato, de no existirlos se los acordara de mutuo acuerdo conforme los indica la LOSNCP.

El transporte de materiales y /o prefabricados de todas las disciplinas desde el taller a la obra los realizara a sus costo.

4.7.2 Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán

libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país para la Industria Petrolera. La Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones puntualmente a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta de la Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.7.3 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad de la Contratista realizar las

instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, internet, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad de la Contratista y serán considerados gastos generales del contrato dentro de su oferta. EP PETROECUADOR no reconocerá pagos adicionales bajo ninguna circunstancia por estos rubros.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que la Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas del Anexo A y Formulario 2B que forman parte del contrato.

4.7.4 Prevención de Accidentes: Corresponde a la Contratista establecer las normas de

seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. La Contratista a su costo organizará e implementará un programa de prevención de accidentes, el cual deberá incluir la colocación de señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos. La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. La Contratista deberá cumplir con las normas de

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-23-

seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

La Contratista deberá en todo tiempo mantener las áreas de trabajo, libres de materiales de desperdicio o desecho acumulados, por sus empleados o por el trabajo, y al finalizar las labores diarias deberá retirar todos los desperdicios, herramientas y materiales sobrantes dejando las áreas de trabajo en condiciones de orden y limpieza. Durante la ejecución de la obra la Contratista acepta cumplir con todos los reglamentos de seguridad establecidos en la EP PETROECUADOR e instruirá a sus empleados y a todos los Subcontratistas tales Reglamentos de Seguridad. La Contratista proporcionará a sus trabajadores dotaciones de ropa de trabajo, calzado, equipos e implementos de seguridad de acuerdo a la actividad asignada a cada uno de ellos; así mismo, proveerá de transporte a su personal. Queda prohibido utilizar en el transporte de personal, volquetas, tractores o vehículos de carga.

La Contratista cumplirá los trabajos motivo de esta Contratación, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y Reglamentos de Protección Ambiental, así como en los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador; en todo caso, la Contratista deberá tomar las precauciones necesarias, ya que será de su exclusiva responsabilidad cualquier afectación al ambiente.

La Contratista deberá adoptar las respectivas medidas de seguridad para no afectar otras instalaciones existentes en o cerca de las áreas de trabajo.

En el ejercicio de sus actividades, la Contratista adoptará todas las medidas tendientes a preservar el equilibrio ecológico, prevenir y controlar la contaminación ambiental, así como evitar que la misma afecte negativamente a la organización económica y social de las poblaciones asentadas en la zona, observando para el efecto las normas de control ambiental emitidas por la EP PETROECUADOR.

La Contratista está obligada a cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental que forma parte del Estudio de Impacto Ambiental que la EP PETROECUADOR entregará a la Contratista en su oportunidad. Las medidas de seguridad que tome la Contratista o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones. Serán también de cuenta de la Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.8 Obligaciones de la EP PETROECUADOR:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato.

Proporcionar a la Contratista los documentos, permisos y autorizaciones que necesite para la ejecución correcta y legal de la obra y realizar las gestiones que le corresponda efectuar, ante los distintos organismos públicos.

En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios.

Designar al Administrador y la Fiscalización del contrato.

Entregar oportunamente los materiales previstos en el formulario 2B.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-24-

La EP PETROECUADOR será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución, así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

4.9 Ejecución contractual:

4.9.1 Inicio, planificación y control de obra: La Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, la Contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma valorado entregado por él en su Oferta para la “CONTRATACION DE OBRAS DE MODERNIZACION Y REPOTENCIACION DE LA ESTACION EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO”. Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento de la Contratista en la ejecución de los trabajos.

4.9.2 Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en

estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por EP PETROECUADOR. En caso de que la Contratista determinara discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo de la Contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o la Contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización.

4.9.3 Personal de la Contratista: La Contratista empleará personal técnico y operacional

en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo o salida de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato sus anexos y disposiciones emitidas por el fiscalizador, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

4.9.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que

se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por la Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-25-

tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

La Contratista deberá entregar el detalle técnico de equipos y materiales, marcas de reconocido prestigio y con vigencia en el mercado internacional de por lo menos cinco años, incluyendo sus respectivos catálogos e información técnica de los equipos y materiales que se detallan en estos pliegos para la respectiva aprobación de la fiscalización. La administración del Contrato con el apoyo técnico de la Fiscalización, verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y materiales que se instalaran en el proyecto. Si la marca ofertada por la Contratista, no cumple con las especificaciones técnicas y data sheet indicados en los anexos, la Administración solicitará al Contratista que presente otras marcas con el propósito de escoger la marca que cumpla las especificaciones técnicas y data sheet requeridos.

4.9.5 Vigilancia y Custodia: La Contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él

encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

4.9.6 Trabajos Defectuosos o sin Autorización: Cuando la fiscalización determine que

los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo de la Contratista.

El costo de los trabajos sin autorización realizado por la Contratista o el que se ejecute contrariando las órdenes de la fiscalización; será por cuenta de la Contratista, así como realizar las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar.

La Contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización.

Todos los trabajos que la Contratista realice por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados a su costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, inobservancia de las especificaciones técnicas, o negligencia de la Contratista, deberá remplazarlo a su costo.

4.9.7 Facturación y Reajuste: La Contratista preparará las planillas mensuales, las cuales

se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes y serán aprobadas por ella en el término de cinco días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el formulario No. 2B de la oferta en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de laboratorio de acuerdo a la disciplina y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-26-

El reajuste definitivo se lo hará tan pronto se publiquen los índices del INEC.

4.9.8 Pagos: Los pagos se realizarán de la manera prevista en la Sección I “Convocatoria”

numeral 6 de los presentes Pliegos y en el contrato. En caso de retención indebida de los pagos a la Contratista se cumplirá el Artículo 101 de la LOSNCP.

4.9.9 Suministro de Equipos y Materiales: El suministro de equipos y materiales del

proyecto se realizará en dos modalidades: La primera se refiere a equipos y materiales de producción nacional que serán adquiridos en el país y la segunda se refiere a los equipos y materiales que necesariamente deben ser importados.

4.9.9.1 Equipos y materiales de producción nacional: Los equipos y materiales de

producción nacional, suministrados para el proyecto, deben cumplir las especificaciones técnicas determinadas en los presentes pliegos y sus anexos, serán aprobados por la Administración del contrato y serán cancelados mediante planillas de avance de obra.

4.9.9.2 Equipos y materiales de importación: La EP PETROECUADOR pagará al

Contratista el valor correspondiente al suministro de los equipos y materiales a importarse, en dólares de los Estados Unidos de América y mediante carta de crédito, la misma que será confirmada e irrevocable a nombre del o de los proveedores que indique la Contratista, por el monto total de la importación, pagadera de conformidad con la regulación No. 939 de la Junta Monetaria, publicada en el Registro Oficial No. 754 del 7 de agosto de 1995; esto es, el 100% del valor FOB mas el 100% del flete internacional a la vista, contra presentación de documentos de embarque. Se aclara que el precio FOB es fijo e invariable, los gastos de flete son aproximados y serán liquidados hasta el valor ofertado, contra presentación de documentos de respaldo que evidencien el pago efectivo de ese rubro. La Contratista deberá ofertar en el Formulario 2B el valor FOB de los bienes. Es necesario aclarar que el valor del flete internacional deberá ser previamente aceptado por la EP PETROECUADOR. La Contratista deberá contemplar todos los gastos relacionados a la apertura de las cartas de Crédito, sus enmiendas, impuestos, etc.

El oferente deberá entregar en su propuesta técnica equipos y materiales, de marcas de reconocido prestigio internacional y con vigencia en el mercado internacional de por lo menos cinco años, incluyendo sus respectivos catálogos e información técnica de los equipos y materiales que se detallan en estos pliegos. La administración del Contrato con el apoyo técnico de la Fiscalización, verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y materiales que se instalaran en el proyecto. Si la marca ofertada por la Contratista, no cumple con las especificaciones técnicas y data sheet indicados en los anexos, la Administración solicitará a la Contratista que presente otras marcas con el propósito de que EP PETROECUADOR escoja la marca que cumpla las especificaciones técnicas y data sheet requeridos, cuyo costo será el mismo que se indique en el Formulario 2B.

4.9.10 Alcance de trabajos de rubros: En los equipos que suministrará la Contratista se

deberá considerar los costos de las pruebas FAT y SAT, en el lugar de origen de los equipos (válvulas motorizadas y unidad lact), dentro del costo de suministro de cada equipo.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-27-

La Contratista deberá presentar sus manuales y procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente; así como, de control de calidad (QA/QC), conforme con los estándares internacionales de construcción.

Seguros de Transporte: La Contratista será responsable de contratar el seguro de transporte desde el lugar de origen hasta el sitio de la obra, de los equipos y materiales por él suministrados.

Elaboración de Red Line y Planos As-Built del Proyecto: La Contratista deberá a medida que avanza la construcción del proyecto elaborar los planos red line de todas las disciplinas técnicas que componen el proyecto, los mismos que deberán ser aprobados por la fiscalización. En base a los red line del proyecto la Contratista realizará los planos as-built de las siguientes áreas: mecánica, civil, eléctrica, instrumentación y control, scada, telecomunicaciones, Tics, PID´s, procesos, los mismos que deberán ser aprobados por la fiscalización y administración del contrato.

Precomisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto: La Contratista será responsable del precomisionado de los equipos por él suministrados; así como, el comisionado y puesta en marcha de todos los equipos del proyecto en forma integral, para lo cual en los costos de este rubro deberá considerar, el suministro de todo el personal calificado en todas las áreas del proyecto, los equipos, materiales, consumibles y herramientas necesarias y suficientes para cumplir a cabalidad con este objetivo; así como, la elaboración de los manuales y procedimientos para el precomisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto, (se amplía su alcance en el Anexo A).

Movilización y desmovilización: La Contratista considerará dentro de sus costos indirectos la movilización y desmovilización.

Manuales de operación y mantenimiento del proyecto: La Contratista será responsable de elaborar y entregar a EP PETROECUADOR todos los manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos y sistemas que conforman el proyecto, para lo cual deberá entregar a EP PETROECUADOR un original y dos copias tanto impresas como en medio magnéticas de dichos manuales. La Contratista estimará todos los costos que le ocasione elaborar estos manuales y los ofertará en este rubro.

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto: La Contratista será el responsable por la implementación de la totalidad de los planes, programas y demás acciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental para las fases preliminar (movilización) y de construcción del proyecto, cuyos detalles se encuentran en el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo, que le será entregado por la EP PETROECUADOR. También será de su responsabilidad implementar aquellas acciones recomendadas por el Ministerio del Ambiente y que se encuentren contenidas en la Licencia Ambiental del Proyecto y acorde con la legislación ambiental en materia petrolera.

Un mes antes del inicio de los trabajos, la Contratista, enviará a la EP PETROECUADOR un ajuste al plan de manejo de conformidad con el calendario de construcción de cada una de las instalaciones; dichos documentos, también se convertirán en los instrumentos de verificación del cumplimiento del Plan de Manejo. De igual manera, la Contratista, mantendrá durante todo el período de construcción y hasta la entrega del proyecto, al personal necesario para la implementación del Plan de Manejo.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-28-

4.10 Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la Sección VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador, a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en dichos formularios que contienen los presentes pliegos.

4.10.1 Requisitos mínimos: Los documentos que contienen la oferta técnica deben estar

foliados, numerados y rubricados por el oferente, representante legal o procurador común.

4.10.1.1 Oferta técnica:

a) Carta de presentación y compromiso, Formulario Nº 1;

b) Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios,

Formulario 2B;

c) Datos generales del oferente, Formulario Nº 3;

d) Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros que incluya instalación de todas las disciplinas, exceptuando los rubros de suministro de materiales local e importación, Formulario Nº 4;

e) Situación financiera y variaciones, Formularios Nº 5 y Nº 6;

f) Lista del equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula

actualizada de al menos el equipo mínimo requerido, Formulario Nº 7

g) Lista del personal técnico mínimo propuesto para el proyecto, adjuntando hoja de vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de títulos profesionales, Formularios Nº 8 y Nº 9;

h) De conformidad al Formulario Nº 10 “Experiencia en trabajos similares

realizados”, el oferente debe presentar los requerimientos detallados en el numeral 4.6.5. de los Pliegos;

i) Cronograma valorado de trabajos, Formulario Nº 11;

j) Metodología de construcción, Formulario Nº 12;

k) Participación nacional de la Contratista en la ejecución del contrato,

Formulario Nº 13

l) Identidad de los accionistas, cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, únicamente para el caso de personas jurídicas, Formulario Nº14;

m) Compromiso de Subcontratación MYPES o EPS, Formulario Nº 15

4.10.1.2 Oferta económica: Se entenderá por oferta económica al formulario que

consta en el portal www.compraspublicas.gob.ec (Formulario 2B), a fin de que el oferente establezca el precio total de su oferta. Este formulario debidamente lleno obligatoriamente debe subirse al portal y una impresión del mismo se adjuntará a la oferta técnica.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-29-

4.10.2 Forma de Presentar la Oferta: El cronograma del presente procedimiento se encuentra publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

Si al analizar las ofertas presentadas, la Comisión Técnica determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el nuevo cronograma también publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente carátula:

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13 “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES

DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”

SOBRE ÚNICO

Señor Secretario de la Comisión Técnica GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EP PETROECUADOR Presente PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción

4.11 Especificaciones técnicas: Forman parte de los Pliegos las especificaciones técnicas,

planos y demás documentos de la Ingeniería que se encuentran en el Anexo A y Formulario 2B, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en medios magnéticos (CD) en la oficina de Contratos Norte de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, ubicada en la ciudad de Quito DM, Av. Maldonado S35-34 y Manglaralto, junto a Confiteca. (Telf. 3941404)

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales.

4.11.1 Planos del Proyecto: Los planos del proyecto elaborados en la Ingeniería están

contenidos en el Anexo A del CD entregado en los pliegos. 4.12 Presupuesto referencial: El Presupuesto Referencial es de tres millones setecientos

cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete dólares de Estados Unidos de América con 12/100 (USD $3’748.777,12) sin incluir el IVA.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-30-

4.13 Equipo Mínimo: La lista del equipo requerido es el que se detalla a continuación:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 1 Camión volquete 9 m3 1 2 Excavadora de neumáticos (gallineta) 1 3 Motosoldadoras 400 Amp. 2 4 Equipo de topografía completo 1 5 Camionetas pick up 2 6 Camión Grúa 1 7 Cama Baja 1 8 Concretera de 1 saco 1 9 Compactador 2

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-31-

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, que así se determinará en lo posterior para efectos de este contrato, legalmente representada por el Ing. Ramiro Carrillo Campaña, conforme consta el documento que lo acredita y que lo anexa, en su calidad de delegado del Señor Gerente General, de conformidad al Instructivo de Procedimiento de Desconcentración Empresarial, para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios incluidos los de Consultoría y Pagos Varios, aprobadas mediante Resolución No. 2013014 del 1 de febrero del 2013 y, por otra la ______ (Compañía o persona natural) ______, representada por ______ (Nombre del representante legal) ______ en calidad de ______ (Función en la Empresa) ______; según se desprende de la copia certificada de su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que igualmente se agrega, que en lo sucesivo se denominará "la Contratista", respectivamente, al tenor de las siguientes Cláusulas y Anexos: PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 226 establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

1.2. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 315 establece que el Estado

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.

1.3. Mediante Decreto Ejecutivo No. 315 del 6 de abril de 2010 el señor Presidente

Constitucional de la República dispuso la creación de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, como una persona de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

1.4. La ley Orgánica de Empresas Públicas en el Art. 34.- CONTRATACIÓN EN LAS

EMPRESAS PÚBLICAS determina que: “Todo proceso de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de prospección, exploración, explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional y empresarial…”

1.5. La Asamblea Nacional Constituyente expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008, la cual determina los principios y normas para regular los procedimientos

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-32-

de contratación para la adquisición o arrendamientos de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren entre otros, los organismos y dependencias de las funciones del Estado.

1.6. El numeral 3 del Art. 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

establece que la licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en el siguiente caso: “Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”.

1.7. En el Registro Oficial Suplemento No. 588 del 12 de mayo de 2009, se publica el Decreto

Ejecutivo No. 1700 de 30 de abril de 2009, mediante el cual se expide el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en cuyo Capítulo IV “Licitación” del Título III “De los Procedimientos” se establecen los formalismos para los procesos de Licitación.

1.8. De conformidad con el Art. 22 de la LOSNCP y los Arts. 25 y 26 de su Reglamento General,

el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, contempla la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”.

1.9. En cumplimiento al Art. 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, el Gerente General de la EP PETROECUADOR, con Resolución No. 2013014 del 1 de febrero de 2013 delega al Gerente de Transporte y Almacenamiento, las atribuciones estatuidas para la contratación Licitación Obras “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”.

1.10. Con Memorando No. 00191-TPRY-PRY-GUA-2013 del 25 de febrero del 2013, el

Subgerente de Proyectos, Enc., justifica la necesidad de la contratación y solicita al Gerente de Transporte y Almacenamiento, autorizar el inicio de la contratación., para la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, cuyo presupuesto referencial asciende a Tres millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 12/100 (USD $3’748.777,12) sin incluir el IVA, quien mediante nota constante en el Memorando en mención indica: “TCTR trámite correspondiente”.

1.11. Mediante Precompromiso CO 19089 del 4 de julio del 2013, la Coordinación Sénior de

Gestión Financiera de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR remite la certificación presupuestaria, en la que consta la disponibilidad de recursos en el presupuesto 2013, aprobado con Resolución No. DIR-EPP-53-2011-12-05 y prorrogada con Memorando No. 00216-DFIN-2012 el 21 de diciembre del 2012, Partida Presupuestaria 63004602 “MODERNIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO POLIDUCTO”, por el valor de USD. $1’200.000,00 sin IVA, observando que la Subgerencia de Proyectos se comprometa a incluir en la proforma presupuestaria del año 2014 la diferencia del monto contractual.

1.12. El 7 de agosto del 2013 con Memorando 00420-TCTR-NOR-2013 la Gerencia de

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-33-

Transporte y Almacenamiento designa la Comisión Técnica responsable de la fase preparatoria y precontractual así como de la elaboración de los Pliegos del proceso hasta la recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto.

1.13. Con Resolución No. TGER-___________ del __ de _________ del 2013 el Gerente de

Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR autoriza el inicio del procedimiento, aprueba los Pliegos y el código de la contratación proceso de Licitación obras “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”.

1.14. A través del portal www.compraspublicas.gob.ec, el __ de _________ del 2013, se realiza

la respectiva convocatoria.

1.15. A través del portal www.compraspublicas.gob.ec, se dio respuesta a las preguntas formuladas por los participantes.

1.16. Hasta la fecha y hora establecida en el cronograma publicado en el portal

www.compraspublicas.gob.ec, esto es 00h00 del __ de _______ del 2013, presentan las ofertas técnicas y económicas, en original y copia, en sobres cerrados, las siguientes personas naturales y jurídicas ______________.

1.17. Luego de verificar las ofertas técnicas presentadas, la Comisión Técnica observa que

existen errores de forma los cuales conforme al Acta de Convalidación de Errores del __ de _________ del 2013 son requeridos.

1.18. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento revisa la convalidación de errores, así como

la documentación presentada y verifica su cumplimiento, luego de lo cual procede con la calificación técnica, cuyo resultado es publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec.

1.19. El puntaje obtenido por las ofertas presentadas que cumplieron los requisitos en los

pliegos, es el siguiente:

1.20. Conforme lo establece el párrafo penúltimo del Art. 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica con Memorando No. ________-TCTR-NOR-2013, del __ de _________ del 2013, presenta al (máxima autoridad o su delegado), el análisis correspondiente del proceso de contratación con la recomendación de adjudicación a ___persona jurídica adjudicada___, por convenir a los intereses de EP PETROCUADOR y alcanzar el puntaje de ___%

1.21. Mediante Resolución No. TGER-_________ del __ de _________ del 2013, el Gerente de

Transporte y Almacenamiento, adjudica la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, a la ___persona natural o jurídica adjudicada___ por el valor de ____valor en letras_____ dólares de los Estados Unidos de Norte América, con __/100 (USD $.__valor en números__) sin incluir el IVA, por el plazo de ________ (____) días contados a partir de la suscripción del presente Contrato.

1.22. Con Oficio No. ________-TCTR-NOR-2013 del __ de _________ del 2013, el Gerente de

Transporte y Almacenamiento notifica a la ___persona natural o jurídica adjudicada___, la adjudicación respectiva.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-34-

1.23. La ___persona natural o jurídica adjudicada___ a la presente fecha se encuentra habilitada para contratar con el Estado, conforme la impresión del portal de compras públicas.

1.24. El Coordinador General de Asesoría y Contratos, Enc., de la Gerencia de Transporte y

Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, con Memorando No. XXXXXXX-PPRO-TASC-201X del XX de XXXXX del 201X, emite el respectivo informe de los requisitos legales y reglamentarios, que permite la suscripción del presente Contrato.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la Cláusula anterior;

b) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.

c) La oferta técnica presentada por la Contratista; d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario; e) La Resolución de adjudicación No. TGER-_________ del __ de _________ del 2013; f) La certificación presupuestaria constante en el Precompromiso CO 19089 del 4 de julio del

2013; g) La oferta económica.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato. TERCERA.- INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS.

Los términos del presente contrato deben interpretarse de acuerdo a su sentido literal, en el contexto del mismo, con la finalidad de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

3.1. Cuando los términos estén definidos en las Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública LOSNCP, o en este contrato se atenderá su tenor literal. 3.2. Si no están definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a lo dispuesto en el contrato en

su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3.3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

3.4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos.

De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será el Gerente de Transporte y Almacenamiento quien determine la prevalecía de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO.

La Contratista se compromete y obliga formalmente para con la EP PETROECUADOR, a realizar la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT” a entera satisfacción de la Gerencia de Transporte y

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-35-

Almacenamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas que constan en la Sección IV numeral 4.11 “Especificaciones técnicas” de los Pliegos y al Formulario No. 2B “Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios”, que con esta oportunidad la ratifica y mantiene vigente y que forman parte inseparable de este contrato.

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato que la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR pagará a la Contratista es de ___________cantidad en letras___________ dólares de los Estados Unidos de América con __/100 (USD $____________) sin IVA, conforme a la Oferta presentada el _______________________.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

La forma de pago para el servicio “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT” será de la siguiente manera:

6.1. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, entregará a

la Contratista, dentro de los treinta (30) días de protocolizado el contrato, el treinta por ciento (30%) del monto correspondiente a ejecución de obra e instalación de equipos y materiales de provisión local, como indica el Formulario 2B, en calidad de anticipo. Previo a su recepción, la Contratista entregará la garantía referida en la Cláusula Séptima “Garantías” numeral 7.2 “Garantía del anticipo”, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo incluido IVA, dicho anticipo será descontado de cada planilla por el tiempo de duración del presente Contrato el porcentaje correspondiente que permita amortizar dicho anticipo.

6.2. El valor de las importaciones EP PETROECUADOR reconocerá a la Contratista lo

correspondiente al suministro de los equipos y materiales a importarse, en dólares de los Estados Unidos de América y mediante carta de crédito, la misma que será confirmada e irrevocable a nombre del o de los proveedores que indique la Contratista, por el monto total de la importación, pagadera de conformidad con la regulación No. 939 de la Junta Monetaria, publicada en el Registro Oficial No. 754 del 7 de agosto de 1995; esto es, el 100% del valor FOB mas el 100% del flete internacional a la vista (no incluir el valor de flete internacional en el Formulario 2B, EP PETROECUADOR, asume este costo el mismo que será liquidado contra presentación de documentos de embarque). Se aclara que el precio FOB es fijo e invariable, los gastos de flete son aproximados y serán liquidados hasta el valor ofertado, contra presentación de documentos de respaldo que evidencien el pago efectivo de ese rubro. La Contratista deberá ofertar en el Formulario 2B el valor FOB de los bienes. Es necesario aclarar que el valor del flete internacional deberá ser previamente aceptado por la EP PETROECUADOR. La Contratista deberá contemplar todos los gastos relacionados a la apertura de las cartas de Crédito, sus enmiendas, impuestos, etc.

6.3. El valor restante del monto de ejecución de obra e instalación de equipos y materiales y

suministro de materiales de provisión local, esto es el setenta por ciento (70%), será cancelado conforme a las planillas mensuales, por los trabajos efectivamente realizados, las cuales deberán ser presentadas por un representante calificado de la Contratista, debiendo constar en castellano y en dólares de los Estados Unidos de América; estas planillas debidamente verificadas y aceptadas por la Fiscalización y aprobadas por el Administrador del presente Contrato, conforme a los precios unitarios ofertados, de acuerdo con los rubros de la oferta económica presentada, serán entregadas en las oficinas de EP PETROECUADOR ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado No.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-36-

S35-34, sector Guajaló de la ciudad de Quito, Ecuador.

6.4. EP PETROECUADOR a su vez pagará a la Contratista la parte no objetada de las planillas en dólares de los Estados Unidos de América, mediante transferencia bancaria luego de que los trabajos realizados hayan sido debidamente verificadas y aceptadas por la Fiscalización y aprobadas por el Administrador del presente Contrato, hasta treinta (30) días calendario después de su recepción; si la factura es objetada y devuelta a la Contratista, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada.

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo a la Contratista legalmente establecido. No habrá lugar a alegar mora de parte de la EP PETROECUADOR, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.5. Entregada la planilla, la Fiscalización, en el plazo de hasta quince (15) días, la verificará y

aceptará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista, de ser el caso continuará el trámite para el pago de la factura dentro del plazo de treinta (30) días calendario después de su recepción. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada.

En cada planilla de obra ejecutada, la fiscalización calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

La Fiscalización realizará el reajuste definitivo tan pronto se publique los índices del INEC que sean aplicables.

6.6. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el

Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, en el término de cinco (5) días contados desde la fecha de notificación, se entenderá que la Contratista acepta la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.9 de la presente Cláusula.

6.7. La EP PETROECUADOR pagará las facturas, sustentadas en planillas de avance de obra,

previamente verificadas y aceptadas por la Fiscalización; evitando caer en el retraso injustificado de pagos, previsto en el Art. 101 de la LOSNCP.

6.8. Todos los pagos que se realicen a la Contratista por cuenta del presente contrato, serán

con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EP PETROECUADOR, previamente verificadas y aceptadas por la fiscalización.

6.9. En los diez (10) primeros días de cada mes, la fiscalización y la Contratista, de forma

conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior, conforme a las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" de cada rubro establecido en el Formulario 2B.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte de la Contratista ni recepción por parte de la EP PETROECUADOR; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-37-

calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada trimestre, que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, por causas imputables a la Contratista, está obligada a solucionarlos, caso contrario se presentará las facturas que correspondan.

6.10. Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las

obras, la Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.11. Requisito previo al pago de las facturas: Previo al pago de las facturas la Contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, si la Contratista omite este requisito la EP PETROECUADOR no realizará pago alguno, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12. EP PETROECUADOR descontará las multas que procedan de acuerdo con el Contrato, de

los valores pendientes de pago a favor de la Contratista.

6.13. Pagos Indebidos: EP PETROECUADOR se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EP PETROECUADOR, reconociendo el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.

La Contratista entrega a favor de la Empresa Pública EP PETROECUADOR las siguientes garantías:

7.1. De fiel cumplimiento.- Previo a la suscripción del presente contrato, para seguridad de su

cumplimiento y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá cualquier tipo de garantía señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Dicha garantía no contendrá cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR, beneficiario de la garantía.

Esta garantía se ejecutará, cuando la Empresa Pública EP PETROECUADOR declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a la Contratista o si un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el presente Contrato, no satisfechas por la Contratista.

7.2. Garantía del anticipo.- Previa a la recepción del anticipo estipulado en el numeral 6.1 de la

Cláusula Sexta “Forma de pago” del presente contrato y para garantizar su buen uso, la Contratista deberá entregar a la EP PETROECUADOR, una garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación,

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-38-

por el cien por ciento (100%) del valor total del anticipo. Esta garantía será devuelta a la amortización total de dicho anticipo.

Esta garantía será ejecutada, en caso de que la Contratista no pague a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del Contrato.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que la Contratista procederá con su apertura en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento (50%) o más.

La Contratista autorizará expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del presente contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la amortización del anticipo o ejecución contractual.

7.3. La Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías presentadas hasta la

suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del contrato. De no renovarse las garantías con por lo menos cinco días de anticipación a su vencimiento, la EP PETROECUADOR, las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora.

7.4. Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción definitiva,

real o presunta del objeto contractual, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad.

Las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la EP PETROECUADOR, a excepción de la garantía del numeral 5 del Artículo 73 de la LOSNCP, caso en el cual la ejecución se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada instrumento, de conformidad con el marco legal aplicable.

7.5. Garantía de buen uso de la carta de crédito: Previo a la apertura de la carta de crédito,

para asegurar su buen uso, la Contratista entregará a la orden de EP PETROECUADOR, una garantía incondicional, irrevocable de cobro inmediato, en dólares de los Estados Unidos de América, por el cien por ciento del valor FOB más el flete internacional, la misma que será devuelta luego de la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional de los equipos y/o materiales en el sitio de la obra.

7.6. Garantía Técnica: Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los bienes a

suministrarse, así como la buena calidad en la instalación y ejecución de la obra, una vez suscrita el Acta entrega Recepción Definitiva y como parte integrante del contrato, la Contratista entregará una carta de garantía técnica, la que se mantendrá vigente por el tiempo de un año contado a partir de la suscripción del Acta en mención. Además, previo a la suscripción de la recepción definitiva del contrato, la Contratista entregará la garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado.

OCTAVA.- PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución para la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-39-

QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, objeto del presente contrato es de trescientos ochenta (380) días contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO.

9.1. Siempre que la Contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud, de la Empresa Pública EP PETROECUADOR, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos:

9.1.1. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por el

Administrador del Contrato, la Contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se entenderá prorrogado estrictamente por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas;

9.1.2. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar el servicio

objeto del presente contrato, por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución.

9.1.3. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades de la reparación,

motivadas y por orden de EP PETROECUADOR u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a la Contratista.

9.2. Al aceptar la prórroga, las partes definirán su duración y la incorporación del nuevo plazo

que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido, dicho plazo deberá ser notificado por EP PETROECUADOR, situación que necesitará el informe de la fiscalización para que el Administrador del Contrato solicite la aprobación al Gerente de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR.

DÉCIMA.- MULTAS.

10.1. Por cada día de incumplimiento o demora en la entrega del objeto de este contrato, en el lugar y plazo previstos, conforme al plazo establecido, independientemente del cobro de daños y perjuicios a que hubiere lugar, sin perjuicio del descuento en la factura por la obra que la Contratista haya dejado de realizar, la Contratista pagará a la EP PETROECUADOR, una multa diaria en dólares de los Estados Unidos de América equivalente al uno por mil (0,1%), del monto total del contrato, esto es ___cantidad en letras___ dólares de los Estados Unidos de América con __/ 100 (USD $___cantidad en números___), valores que serán descontados de las cantidades pendientes de pago a favor de la Contratista o de las garantías rendidas.

Se define como incumplimiento para efectos de este contrato: retraso en el cronograma, ausencia de personal en la ejecución de los trabajos requeridos, falta de entrega de los informes en los tiempos establecidos, cambio del personal técnico ofertado o por daños a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

10.2. Si el incumplimiento fuere debido a caso fortuito o fuerza mayor, acorde a lo establecido

en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano, oportuna y debidamente demostrado por la Contratista y aceptado por la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR, no se aplicará la multa respectiva.

10.3. Si el valor total de las multas impuestas a la Contratista supera el cinco por ciento (5%) del

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-40-

monto total del contrato, esto es ___cantidad en letras___ dólares de los Estados Unidos de América con __/100 (USD $___cantidad en números___), la EP PETROECUADOR podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato.

10.4. La aplicación y cuantificación de las multas estará a cargo del Administrador del presente

contrato. DÉCIMO PRIMERA.- REAJUSTE DE PRECIOS.

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, éstos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las facturas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

ESTABLECER EN ESTE ESPACIO LA FÓRMULA DE REAJUSTE

DÉCIMO SEGUNDA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.

La Contratista no podrá ceder, asignar, ni transferir en forma alguna ni la totalidad ni parte de este contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

La Contratista será única y pecuniariamente responsable ante la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas y en caso de que se encargue a terceros trabajos determinados, no se liberará de las obligaciones contractuales.

DÉCIMO TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

13.1. A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en el numeral 4.6 de la Sección IV “Condiciones específicas” de los Pliegos, la Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo, tales como pero no limitadas a:

13.1.1. Cumplir las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del

Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que EP PETROECUADOR, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.1.2. Observar de manera especial y señalada a lo previsto en el Decreto Ejecutivo 2393

de noviembre 13 de 1986, publicado en el Registro Oficial No.565 del 17 de los mismos mes y año, que contiene el "Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR.

13.1.3. Cumplir con todos los Reglamentos de Seguridad y de Personal establecidos por

la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, e instruir a sus empleados y todos los Subcontratistas comprometidos con la Contratista, a que observen y cumplan cuidadosamente tales Reglamentos de Seguridad.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-41-

DÉCIMO CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EP PETROECUADOR

Son obligaciones de la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, las establecidas en el numeral 4.7 de la Sección IV “Condiciones específicas” de los Pliegos que son parte del presente contrato.

La EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, proporcionará oportunamente a la Contratista el espacio físico adecuado, la información técnica necesaria y la autorización que esta requiera para el normal desarrollo del objeto contractual.

A través del área de Contratos Norte de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, realizar el trámite correspondiente para protocolizar el presente contrato.

DÉCIMO QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los Arts. 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP y en los Arts. 144 y 145 de su Reglamento General.

DÉCIMO SEXTA.- ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

16.1. Recepción de equipos importados: Una vez que los equipos y materiales importados lleguen al sitio de la obra, a petición de la Contratista, EP PETROECUADOR conjuntamente con la Contratista y el delegado de la Aseguradora realizarán las inspecciones correspondientes y suscribirán el Acta de Entrega- Recepción Provisional de la importación y en caso de no existir reclamaciones, se procederá a devolver la garantía de buen uso de la carta de crédito. Luego de esta recepción, los equipos y materiales quedarán bajo custodia y responsabilidad de la Contratista hasta la Entrega-Recepción Provisional de las obras.

16.2. Recepción provisional: Concluido, ejecutado y terminados los trabajos materia del

presente contrato a entera satisfacción de la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, previa solicitud escrita de la Contratista y acompañada del certificado de terminación de los trabajos emitido por el Administrador del Contrato, se procederá a la recepción de los mismos y a la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Provisional, en el término no mayor a diez (10) días contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de la Contratista. Dentro de este plazo la EP PETROECUADOR podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa.

La EP PETROECUADOR podrá presentar reclamos a la Contratista, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.3. Recepción definitiva: Transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) días, desde la fecha

de suscripción del Acta Recepción Provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, previa solicitud escrita de la Contratista y siempre que no hubieren reclamos por parte de la EP PETROECUADOR, respecto a los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción de los mismos y a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva, en un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de la fecha de ingreso de la solicitud de la Contratista.

Si durante la verificación de los trabajos se observa que éstos no son aceptables o existe algún defecto, EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-42-

Almacenamiento, comunicará a la Contratista tales observaciones y le otorgará un tiempo para que éstas sean subsanadas. Dicho tiempo no constituye ampliación de plazo contractual, por lo tanto no eximirá a la Contratista del pago de las multas estipuladas en el presente Contrato. Cumplido lo anterior, la Contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado del trabajo es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Definitiva, que deberá incluir una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortización del anticipo, multas, intereses y descuentos realizados por la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, del objeto contractual, son de cuenta de la Contratista.

16.4. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, la Contratista podrá acudir

ante un juez o notario público solicitando se notifique a la EP PETROECUADOR que ha operado la recepción presunta o de pleno derecho, en los casos previstos en el Artículo 81 de la LOSNCP y 122 de su Reglamento General de la LOSNCP.

Operada la recepción presunta, la EP PETROECUADOR tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, la Contratista podrá presentar su liquidación a la EP PETROECUADOR. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta (30) días, la Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la EP PETROECUADOR.

16.5. Las Actas Entrega Recepción Provisional y Definitiva deben ser firmadas por la

Contratista y los integrantes de la Comisión designada, quienes en cumplimiento al Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP estarán conformados por: el administrador del presente Contrato y un técnico que no haya intervenido en la ejecución del contrato, mismos que serán nominados por el Gerente de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR.

16.6. Las personas que intervengan a nombre de la EP PETROECUADOR en la suscripción de

las Actas de Entrega – Recepción, serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que consignen en ella, así como por la no suscripción de la misma dentro del plazo estipulado para el efecto.

16.7. Liquidación del contrato: La liquidación final del contrato se realizará en los términos

previstos por el Art. 125 del Reglamento General de la LOSNCP. DÉCIMO SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

La Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del Art. 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

DÉCIMO OCTAVA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La Gerencia de Transporte y Almacenamiento designa al Analista de Proyectos, como Administrador del presente Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Son deberes y atribuciones del Administrador del contrato lo siguiente:

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-43-

a) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato, adoptando las acciones y medidas que sean necesarias para controlar, identificar u observar incumplimientos por parte de la Contratista e imponer las multas y demás sanciones a que hubieren lugar, conforme los procesos determinados en el presente contrato.

b) Realizar en cualquier momento y sin previo aviso a la Contratista, inspecciones para verificar

el cumplimiento de la obra y si éste se ejecuta conforme a lo establecido en el presente contrato, los Pliegos y demás documentos integrantes del mismo.

De igual manera se designa a los Analistas de Proyectos, como Fiscalizadores del presente Contrato quienes velarán por el cumplimento de las especificaciones constantes en el mismo. La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño, especificaciones en las obras contratadas y del contrato. La suspensión durará hasta que la Contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización.

El Administrador y los Fiscalizadores del contrato, son responsables administrativa, civil y penalmente, según corresponda.

Deben cumplir con el procedimiento “Administración, fiscalización de obras y supervisión de bienes y servicios contratados por EP PETROECUADOR” (versión 2).

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

20.1 Terminación del contrato.- El contrato puede terminar:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del Art. 93 de la LOSNCP; c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución

del mismo a pedido de la Contratista; d) Por declaración unilateral de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP

PETROECUADOR, en los caso establecidos en el Art. 94 de la LOSNCP. Además serán las siguientes causales:

Si la Contratista no notificare a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP

PETROECUADOR acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

Si la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, en función

de aplicar lo establecido en el Art. 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de transición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la Contratista.

e) Por muerte de la Contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se

origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. f) Por causas imputables a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento EP

PETROECUADOR, de acuerdo a las causales constantes en el Art. 96 de la LOSNCP

20.2 Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-44-

los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la EP PETROECUADOR o de la Contratista.

La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma Contratista.

20.3 Terminación unilateral del contrato.- La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la

Empresa Pública EP PETROECUADOR podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente el contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento de la Contratista; b) Por quiebra o insolvencia de la Contratista; c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del presente

contrato; d) Por suspensión de los trabajos, por decisión de la Contratista, por más de ocho (8) días,

sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; e) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la LOSNCP; f) En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, g) La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP

PETROECUADOR también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

h) Incumplimiento de lo establecido en la Resolución emitida por el INCOP, No RE-INCOP-2013-99 NORMA DE SUBCONTRATACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA PARA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE OBRA

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el Artículo 95 de la LOSNCP.

20.4 Terminación por causas imputables a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento.-

La Contratista podrá demandar la Resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; b) Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la

Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,

c) Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública EP PETROECUADOR, no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

VIGÉSIMO PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para todos los efectos que se deriven del presente contrato, las partes fijan como su domicilio la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-45-

20.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente

contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema en un plazo de quince (15) días.

20.2 De no llegarse a un acuerdo amigable entre las partes, las divergencias o controversias

podrán ser sometidas al procedimiento alternativo de solución de conflictos mediante la mediación, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

20.3 De no mediar acuerdo alguno, las partes en cumplimiento de lo establecido en el Art. 105

de la LOSNCP, aplicarán el procedimiento prescrito en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 en Quito.

20.4 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista

renuncia a utilizar la vía diplomática o consular para las reclamaciones relacionadas con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la EP PETROECUADOR podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, sin perjuicio de declarar incumplido al contratista y ejecutar las garantías respectivas.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN.

La Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

VIGÉSIMO TERCERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Administración y la Contratista se harán a través de documentos escritos.

VIGÉSIMO CUARTA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.

La EP PETROECUADOR efectuara a la Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Art. 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La EP PETROECUADOR retendrá también el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

Es de cuenta de la Contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar la Contratista a la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, es de cinco (5). En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del Contratista.

VIGÉSIMO QUINTA.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.

En virtud de la importancia que reviste la prevención de la contaminación ambiental, en las Operaciones Hidrocarburíferas, la Contratista se obliga a cumplir a través de su personal las normas de protección ambiental dictadas por la EP PETROECUADOR y observará

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-46-

estrictamente las leyes, reglamentos y normas vigentes en el Ecuador, en especial lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001. La Contratista en forma exclusiva responderá en su totalidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

El personal de la Contratista conviene en minimizar el daño al medio ambiente a consecuencia de la ejecución del servicio objeto de este contrato y se obliga a respetar los derechos de las poblaciones del sector y seguir las políticas de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR y las leyes ecuatorianas pertinentes. En caso de existir daños ambientales imputables a la Contratista, ésta se compromete a restituir el ambiente de trabajo a su estado original.

VIGÉSIMO SEXTA.- DOMICILIO.

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA CONTRATISTA: Dirección_______________________________________ Teléfonos_______________________________________ Ciudad_________________________________________

LA EP PETROECUADOR: Gerencia de Transporte y Almacenamiento Guajaló, Av. Pedro Vicente Maldonado No. S 35-34 Telf.: 394-1400, 394-1412, 394-1413 y 394-1414 Quito, Ecuador

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

La Contratista declara que está plenamente informada de todo cuanto se relaciona con el sitio y condiciones donde se ejecute el servicio objeto de este contrato y por lo tanto, el precio no podrá variar alegando desconocimiento, ni por ningún otro concepto.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, las partes suscriben el presente contrato en cinco (5) ejemplares de igual tenor y valor en la ciudad de Quito, a los:

___________________________ ____________________ RAMIRO CARRILLO C. LA CONTRATISTA

GERENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EP PETROECUADOR

Elaborado por : Diego Merizalde Revisado por : Ing. Samantha Loayza L. / Dr. Ronnie Melo N. Aprobado por : Ing. Ramiro Carrillo C..

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-47-

Fecha de elaboración : 2013.SEP.11

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-48-

SECCIÓN VI

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración: REF: “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA

ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”.

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Gerente de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR para la ejecución de la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, luego de examinar los Pliegos de Licitación Obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación) declaro que: 1. Soy licitante elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas,

compañías o grupos participantes en este procedimiento de Licitación Obras y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulneraré ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no estableceré, concertaré o coordinaré –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta– posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

3. Al presentar esta oferta, cumplo con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a

su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de mi propiedad o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

4. Suministraré la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del

Proyecto, de acuerdo con los Pliegos y realizaré las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; y declaro que al presentar esta oferta,

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-49-

considero todos los costos obligatorios que debo y deberé asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

5. Me allano, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en

los numerales 2, 3 y 4 que anteceden, a que la EP PETROECUADOR me descalifique como oferente o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

6. Conozco las condiciones del sitio de la obra y he estudiado los planos, especificaciones

técnicas y los Pliegos; y, las aclaraciones y respuestas; y, me hallo satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse.

7. Entiendo que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son

solamente aproximadas y por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que estoy dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas; y, utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

8. En caso de resultar adjudicado, suscribir el contrato comprometiéndome a ejecutar la obra

sobre la base de los estudios con los que cuente la EP PETROECUADOR, mismos que conozco; y en tal virtud, no podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

9. Conozco y acepto que el Gerente de Transporte y Almacenamiento, se reserva el derecho de

adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de esta licitación, si conviene a los intereses Nacionales o Institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.

10. Me someto a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y de las

Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 11. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los

documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autorizo a EP PETROECUADOR a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales de mi como oferente.

12. Declaro bajo juramento que me comprometo expresamente a no ofrecer ningún pago,

préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de EP PETROECUADOR y acepto que en caso de violar este compromiso, estoy dispuesto a que EP PETROECUADOR, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta Licitación de Obras y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, independientemente de la acción penal que pueda ejercer la EP PETROECUADOR.

13. Así mismo declaro, bajo juramento, que no estoy incurso en las inhabilidades generales y

especiales para contratar, establecidas en los Arts. 62 y 63 de la LOSNCP y de los Arts. 110 y 111 de su Reglamento General.

14. En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentar

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-50-

las garantías correspondientes.

b) Aceptar que, en caso de negarme a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se me aplicaque la sanción indicada en los Arts. 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar que todo el trabajo se efectuará de conformidad con los documentos del

contrato y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

d) (Si el oferente es extranjero) domiciliarme en el país conforme lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, obtener el RUP.

Atentamente,

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso) Dirección domiciliaria para notificaciones

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-51-

FORMULARIO No. 2B

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración El que suscribe, en mi calidad de representante legal de ______(Identificación de la persona natural o jurídica) ______ en atención a la invitación efectuada por la EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, dentro del proceso de Licitación obras para la “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, declaro que conozco la naturaleza y las condiciones para ejecución de la obra de conformidad con los pliegos y las especificaciones técnicas constantes en el Sección IV de los Pliegos y de acuerdo al Formulario 2B que adjunto, en los cuales constan los cantidades y precios expresados en dólares de los Estados Unidos de América.

SUBTOTAL: USD$____________ I.V.A. 12%____________

TOTAL USD$____________ El monto total de la oferta asciende a _____________ dólares de los Estados Unidos de América (US$.___________) sin incluir el IVA. La Oferta tiene una validez de noventa (90) días. El plazo de ejecución de la obra será de trescientos ochenta (380) días, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-52-

FORMULARIO No. 3

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: _____ (determinar si es persona natural o jurídica, consorcio o

asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso) _____.

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad: Calle: Teléfono(s): Correo electrónico: CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE) R.U.C: LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-53-

FORMULARIO No. 4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ RUBRO: ______________________________________________ UNIDAD:________ DETALLE: _____________________________________________

EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD

(A) JORNAL/HR

(B) COSTO HORA

(C=A*B) RENDIMIENTO

(R) COSTO (D=C*R)

SUBTOTAL (M)

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD

(A) JORNAL/HR

(B) COSTO HORA

(C=A*B) RENDIMIENTO

(R) COSTO (D=C*R)

SUBTOTAL (N)

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

(A) PRECIO UNIT

(B) COSTO (C=A*B)

SUBTOTAL (O)

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

(A) TARIFA

(B) COSTO C=A*B

SUBTOTAL (P) TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES ____%

OTROS INDIRECTOS ____%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-54-

FORMULARIO No. 5

SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración Se deberá presentar el Balance de Situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2012 declarados al Servicio de Rentas Internas SRI.

____________________________ (FIRMA DEL CONTADOR)

No. carnet CPA LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-55-

FORMULARIO No. 6

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo mes anterior a la presentación de la oferta [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]

____________________________ (FIRMA DEL CONTADOR)

No. carnet CPA LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-56-

FORMULARIO No. 7

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración

DETALLE DEL EQUIPO

marca, potencia, cap.,etc.

FECHA DE FABRICIÓN

ESTADO UBICA-CIÓN

ACTUAL

PROPIE-TARIO

ACTUAL

MATRÍCULANo.

EQUIPO COMPROMETIDO

OBSERVACIONESDESDE: HASTA: PROYECTO:

LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-57-

FORMULARIO No. 8

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración

NOMBRE NACIONALIDAD TITULO FECHA GRADO

CARGO A OCUPAR

PARTICI-PACIÓN

TIENE JEFATURA

Experiencia en obras similares

OBSERVACIONES

NOTA: De acuerdo con los Arts. 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se

deberá cumplir con lo siguiente: Las empresas para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los

servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

Las empresas nacionales, así como los consorcios de las empresas nacional que se formaren

para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-58-

FORMULARIO No. 9

CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración Nombre Completo: Edad: Nacionalidad: Ciudad de residencia: Dirección domiciliaria: Teléfonos: Correo electrónico: Títulos académicos: Fecha: Fecha: Cursos de especialización con duración mayor a 30 horas (Indicar el nombre de la institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma.). Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la que es motivo de esta Licitación con los siguientes datos: Proyecto, contratante, contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante). Libros y trabajos publicados (de ser el caso). Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones correspondientes.

----------------------------------------- (FIRMA DEL PROFESIONAL)

LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-59-

FORMULARIO No. 10

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración

EP PETROECUADOR

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

UBICACIÓNVALOR

ORIGINALPLAZO

CONTRACTUAL

FECHAS DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

INICIO TERMINACIÓN

A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA LICITACION

1

2

3

B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1

2

3

C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN

1

2

3

NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-60-

FORMULARIO No. 11

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración

RUBRO CANTIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIOTOTAL

TIEMPO EN (semanas, meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSIÓN MENSUAL AVANCE PARCIAL EN __% INVERSIÓN ACUMULADA AVANCE ACUMULADO EN % LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-61-

FORMULARIO No. 12

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-62-

FORMULARIO No. 13

PARTICIPACIÓN NACIONAL DE LA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO

Nombre del Proyecto:

Descripción del proyecto: Estructura de los componentes del Proyecto

Código (cpc)

Componente del proyecto

(Actividades)

Características técnicas de la

actividad

__% del costo del proyecto

Participación Nacional Mínima (_% componente)

Participación Nacional Mínima (__% del

proyecto)

PARTICIPACIÓN NACIONAL MÍNIMA OFERTADA _____% LUGAR Y FECHA

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad

FIRMA DEL OFERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-63-

FORMULARIO No. 13A

ESTIMACIÓN PARTICIPACIÓN NACIONAL MÍNIMA COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA REALIZADO POR EP PETROECUADOR

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-64-

FORMULARIO Nº 14

IDENTIDAD DE LOS ACCIONISTAS (RESOLUCIÓN INCOP 37-09)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S)

MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte Y Almacenamiento Presente.- De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1) Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y

exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación; 2) Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Gerencia de Transporte y

Almacenamiento de EP PETROECUADOR, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3) Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad,

la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del Art. 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del Art. 64 de la

LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 4) Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté

domiciliado en un paraíso fiscal, la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR descalifique a mi representada inmediatamente

5) Me comprometo a notificar a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP

PETROECUADOR la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el Art. 26 de la LOSNCP.

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-65-

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima_____________________ Compañía de Responsabilidad Limitada_____ Compañía Mixta________________________ Compañía en Nombre Colectivo___________ Compañía en Comandita Simple___________ Sociedad Civil__________________________ Corporación___________________________ Fundación_____________________________ Asociación o consorcio___________________ Otra_________________________________

NOMBRES

COMPLETOS DEL SOCIO(S),

ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S)

MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O

IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS

EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA

PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s), para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES COMPLETOS DEL

SOCIO(S), ACCIONISTA(S),

PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O

IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS

EXTRANJERO, DE SER EL CASO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA

PERSONA JURIDICA

DOMICILIO FISCAL

Atentamente,

________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-66-

2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE

CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

NOMBRE DEL OFERENTE: ______________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte Y Almacenamiento EP PETROECUADOR Presente.- De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la ____(compañía)_____ declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada___(SI/NO)___está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 1) Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y

autorizo a la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

2) Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda

a la verdad, la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PETROECUADOR:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del Art. 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del Art. 64 de

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d) Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. Atentamente,

________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-67-

FORMULARIO Nº 15

COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN MYPES O EPS

NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________________________ Quito, Señor Gerente de Transporte y Almacenamiento Presente De mi consideración Yo, (___nombre subcontratista persona natural o jurídica, tratándose de persona jurídica su representante legal___) me comprometo con (___nombre del oferente___), participante del procedimiento de Licitación “CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACIÓN EL BEATERIO COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS-QUITO Y ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE MEDICIÓN LACT”, a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuación, en caso de que dicho oferente sea adjudicado y suscriba el correspondiente contrato de ejecución de obra. Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relación de asociación, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el cual me comprometo a ejecutar los rubros de obra en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que me encuentro categorizado como (___señalar si es micro o pequeña empresa o un actor perteneciente al sector de la

economía popular y solidaria___), y que estoy domiciliado en la localidad en la que realizará el proyecto.

PROVEEDOR TIPO

(MYPE /EPS) RUP

RUBRO A SUBCONTRARSE

MONTO PORCENTAJE

RESPECTO DE LA OFERTA ECONÓMICA

Suma Total Suma Total Domicilio y dirección: Teléfono (s): Correo electrónico: (en caso de tenerlo)

----------------------------- Nombre y firma de responsabilidad FIRMA DEL SUBCONTRATISTA

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-68-

ANEXO NO. 1

FORMATOS DE MODELOS DE GARANTÍAS (PRESENTAR ÚNICAMENTE OFERENTE ADJUDICADO)

FORMATO “A”

CONDICIONES PARTICULARES

PÓLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se deja aclarado y convenido mediante estas condiciones particulares, que la póliza es incondicional, irrevocable, de cobro y pago inmediato. La Compañía de Seguros pagará el valor de esta Póliza, dentro del término de 48 horas siguientes a la presentación de una comunicación firmada por el Gerente General o un servidor delegado por éste, informando que el Contratista no ha cumplido con las obligaciones del Contrato, objeto de esta Póliza. La Póliza de Fiel Cumplimiento, deberá ser renovada dentro de los quince (15) días antes de su vencimiento, a solicitud escrita de la EP PETROECUADOR y a costo del Contratista, las veces que sean necesarias. Transcurrido el plazo de vigencia de la Póliza mencionada, quedará automáticamente caducada, cesando de hecho toda responsabilidad de la Compañía de Seguros; aún en el caso que no fuera devuelto el original de la misma. Esta póliza para su presentación y cobro, se regirá por la Codificación de la Ley General de Seguros y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable. Estas Condiciones Particulares, prevalecen sobre las demás condiciones generales indicadas en la Póliza. Atentamente, Firma autorizada Compañía de Seguros

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-69-

CONDICIONES PARTICULARES

PÓLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO

Se deja aclarado y convenido mediante estas condiciones particulares, que la póliza es incondicional, irrevocable, de cobro y pago inmediato. La Compañía de Seguros pagará el valor de esta Póliza, dentro del término de 48 horas siguientes a la presentación de una comunicación firmada por el Gerente General o un servidor delegado por éste, informando que el Contratista no ha cumplido con el buen uso del anticipo garantizado por esta Póliza. La Póliza de Buen Uso del Anticipo, deberá ser renovada dentro de los quince (15) días antes de su vencimiento, a solicitud escrita de la EP PETROECUADOR y a costo del Contratista, las veces que sean necesarias. Transcurrido el plazo de vigencia de la Póliza mencionada, quedará automáticamente caducada, cesando de hecho toda responsabilidad de la Compañía de Seguros; aún en el caso que no fuera devuelto el original de la misma. Esta póliza para su presentación y cobro, se regirá por la Codificación de la Ley General de Seguros y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable. Estas Condiciones Particulares, prevalecen sobre las demás condiciones generales indicadas en la Póliza. Atentamente, Firma autorizada Compañía de Seguros

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-70-

FORMATO “B”

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Quito, D.M., a los Señores EP PETROECUADOR Ciudad.- REF.: Garantía Bancaria No. Por el presente documento, …………(nombre del Banco)…………, otorga esta garantía bancaria incondicional, irrevocable, de cobro y pago inmediato, renovable a pedido de la EP PETROECUADOR, por cuenta y orden de ………(Contratista)………, hasta por el valor de USD $…………, para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato suscrito con la EP PETROECUADOR, para (objeto del contrato). Esta Garantía Bancaria será pagada al beneficiario EP PETROECUADOR, a la presentación de una comunicación escrita firmada por el Gerente General o por un servidor delegado por éste, indicando que nuestro garantizado no ha cumplido con las obligaciones contraídas en el referido Contrato. Dejamos constancia que esta Garantía no tiene relación con ningún otro instrumento, acto, documento o contrato por esta razón o por otras existentes entre el beneficiario y nuestro garantizado; y, en el evento que existan dichos instrumentos, actos, documentos o contratos, no lo modifican, enmiendan o amplían y por lo tanto, …………(nombre del Banco)…………, no tiene ninguna responsabilidad legal ni de otro tipo que no sean las expresamente estipuladas en este documento. Esta Garantía Bancaria tiene validez por un período de ………… días, contados a partir de ………(fecha)………, hasta ………(fecha)……… inclusive; transcurrido dicho período, la presente caducará y cesarán simultáneamente las obligaciones asumidas por el …………(nombre del Banco)…………, aún cuando el original de esta Garantía Bancaria, no nos fuese devuelto. Esta Garantía será renovada por iguales monto, plazo, condiciones generales y particulares a solicitud expresa y escrita de la EP PETROECUADOR, a costo del Contratista, las veces que sean necesarias, dentro de los quince (15) días antes del vencimiento. Esta Garantía, tanto para su presentación como para su cobro se regirá por la Ley General de Bancos y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable. Atentamente, Firma Autorizada

LICITACIÓN OBRAS

LO-EPP-TCTR-N-10-13

-71-

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTÍA BANCARIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO

Quito, D.M., a los Señores EP PETROECUADOR Ciudad.- REF.: Garantía Bancaria No. Por el presente documento, …………(nombre del Banco)…………, otorga esta garantía bancaria incondicional, irrevocable, de cobro y pago inmediato, renovable a pedido de la EP PETROECUADOR, por cuenta y orden de ………(Contratista)………, hasta por el valor de USD $…………, para garantizar el Buen Uso del Anticipo para (objeto del contrato). Esta Garantía Bancaria será pagada al beneficiario EP PETROECUADOR, a la presentación de una comunicación escrita firmada por el Gerente General o por un servidor delegado por éste, indicando que nuestro garantizado no ha cumplido con el buen uso del anticipo otorgado en el referido contrato. Dejamos constancia que esta Garantía no tiene relación con ningún otro instrumento, acto, documento o contrato por esta razón o por otras existentes entre el beneficiario y nuestro garantizado; y, en el evento que existan dichos instrumentos, actos, documentos o contratos, no lo modifican, enmiendan o amplían y por lo tanto, …………(nombre del Banco)…………, no tiene ninguna responsabilidad legal ni de otro tipo que no sean las expresamente estipuladas en este documento. Esta Garantía Bancaria tiene validez por un período de ………… días, contados a partir de ………(fecha)………, hasta ………(fecha)……… inclusive; transcurrido dicho período, la presente caducará y cesarán simultáneamente las obligaciones asumidas por el …………(nombre del Banco)…………, aún cuando el original de esta Garantía Bancaria, no nos fuese devuelto. Esta Garantía será renovada por iguales monto, plazo, condiciones generales y particulares a solicitud expresa y escrita de la EP PETROECUADOR, a costo del Contratista, las veces que sean necesarias, dentro de los quince (15) días antes del vencimiento. Esta Garantía, tanto para su presentación como para su cobro se regirá por la Ley General de Bancos y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable. Atentamente, Firma Autorizada