H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC MORELOS OP._0.pdf · federaciÓn para el ejercicio fiscal 2016,...

H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC MORELOS 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HUITZIJAC IKADiCiftN"

PROGRAMA: RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, 3X1 A MIGRANTES EJERCICIO 2016

NUMERO DE CONTRATO D.0.P./3 X 1A MIGRANTES-HUITZ/001/2016

FECHA DE CONTRATO 19-SEPTIEMBRE DE 2016 NOMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

CAPACIDAD 1,000 M3" UBICACIÓN HUITZILAC, MORELOS SUBTOTAL $ 1,734,708.78 I.V.A. $ 277,553.40 TOTAL $ 2,012,262.18 FECHA DE INICIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINO 23 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUITZILAC, MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO CRUZ GARCIA, EN SU C A R Á C T E R DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA C. LETICIA TAPIA QUINTANA EN SU C A R Á C T E R DE DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, EL C. BENJAMIN M U Ñ O Z GARCIA, EN SU C A R Á C T E R DE CONTRALOR MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE D E N O M I N A R Á "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCCIONES KYART S.A DE C.V. " REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO SALINAS ALMANZA, EN SU C A R Á C T E R DE ADMINISTRADOR UNICO , A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE D E N O M I N A R Á "EL CONTRATISTA"; DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.-DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" QUE:

I.I.- ES UN ENTE PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN T É R M I N O S DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, DE LA C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA C O N S T I T U C I Ó N POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 2, 38, FRACCIONES IX Y LX, 119, FRACCIÓN IV, 125, 127 Y 131 DE LA LEY O R G Á N I C A MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 24 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA A D M I N I S T R A C I Ó N MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC; MORELOS. '

I.2.- SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR E PRESENTE ACTO JURÍDICO, EN T É R M I N O S DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 17, 41, FRACCIONES IX, XI Y XXVIII, 76 Y 78 FRACCIÓN VI DE LA LEY O R G Á N I C A MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

I.3.- MEDIANTE OFICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2016, SE LE HIZO LLEGAR A "EL CONTRATISTA" LA I N V I T A C I Ó N , PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE A D J U D I C A C I Ó N , BAJO LA MODALIDAD DE

1


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HUITZIIAC • M U N I C I P I O eos Í N C A N I O r i « A i t u

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON LA FINALIDAD DE QUE HICIERA LLEGAR SU PROPUESTA Y SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN PARA LA OBRA DE QUE SE TRATA

1.4. - EL PRESENTE CONTRATO SE A D J U D I C Ó DE BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN T É R M I N O S DE LO QUE DISPONE EL A R T Í C U L O 27 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 120 Y 128 LETRA A INCISO II Y LETRA B INCISO II DE LA LEY O R G Á N I C A MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; EN VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LA O P E R A C I Ó N NO EXCEDE DE LOS MONTOS M Á X I M O S PARA I N V I T A C I Ó N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, PUBLICADO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

f 1.5. - CUENTA CON LOS RECURSOS E C O N Ó M I C O S SUFICIENTES PARA CUBRIR LA E R O G A C I Ó N QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, S I T U A C I Ó N QUE SE ACREDITA CON EL ACUERDO DE CABILDO ACH/SO/26-l 1-2016/040 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE OBRAS ANUAL EJERCICIO 2016.

II.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

l l . l . - ES UNA SOCIEDAD A N Ó N I M A DE CAPITAL VARIABLE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, ANTE EL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIEZ, CON RESIDENCIA EN LA PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N Ú M E R O 47,931 VOL. 1081 DE FECHA 03/JULIO/2012, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS CATASTRALES, BAJO LA PARTIDA 46038 DE FECHA 20/SEPTIEMBRE/2012. Y DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA LA SUPERVISION Y EJECUCION POR CONTRATACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE CONSTRUCCION.

11.2 PRESENTA COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA, LA CUAL SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA, A COMO C U R R Í C U L U M ACTUALIZADO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN-DE OBRAS PÚBLICAS. . I , V

11.3. - SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES LA SUPERVISION Y EJECUCION POR CONTRATACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE CONSTRUCCION.

. t

11.4. - SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON EL CKY120703452 Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL C Ó D I G O FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE LA MISCELÁNEA FISCAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 ACREDITA CON ACUSE DE RECIBO GENERADO POR EL PORTAL INFORMATICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

2


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIlAC 2016-2018

11.5. - BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SU APODERADO O REPRESENTANTE CUENTA CON LAS AMPLIAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, TAL Y COMO LO ACREDITA EN T É R M I N O S DE LA ESCRITURA PÚBLICA ANTES REFERIDA.

11.6. - CUENTA CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA, INFRAESTRUCTURA NECESARIA, SOLVENCIA E C O N Ó M I C A , O R G A N I Z A C I Ó N Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO FIEL Y EXACTAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

11.7. - CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS OFICIALES APLICABLES A LA MATERIA, ASÍ COMO LAS D E M Á S NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

11.8. - QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS, CON EL NUMERO DOP/PC/026/2016.

11.9. - QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) E INFONAVIT CON NUMERO DE REGISTRO PATRONAL D15-53812-10-1

11.10. - QUE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 1

11.11. - EN CUMPLIMIENTO AL A R T Í C U L O 7, CAPITULO II DE LA LEY SOBRE EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL ESTADO DE MORELOS YA LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE C O M U N I C A C I Ó N ELECTRONICA PUBLICADO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

11.12 SE DESIGNA AL ING. ADRIAN SALINAS ALMANZA CON NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL " ^ 5370259 DE FECHA 13/DIC/2007 COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

11.13. - SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN PROLONGACION DURANGO NO. 18 INT.l COL. RICARDO FLORES MAGON, CP. 62370, CUERNAVACA, MORELOS.

11.14. - MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

m.l.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE CADA UNO INTERVIENE EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS yiTzi]Á£

"MtlMICtPlO COH f SCAN'tn Y T B A D f C l á N '

111.2. - TIENEN INTERÉS EN CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, YA QUE ESTO PERMITIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" OFRECER UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA EN BENEFICIO DIRECTO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS j

111.3. - RECONOCEN QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS: (CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRECIOS UNITARIOS), LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EN A T E N C I Ó N A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO. EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO QUE "EL CONTRATISTA" REALICE A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" LA OBRA PÚBLICA N' D.O.P. /3 X 1 -HUITZ/001/2016 DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD 1,000 M3" EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL T E R M I N A C I Ó N , ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS..

ASÍ COMO EL MODO, T É R M I N O S , PLAZO Y D E M Á S REQUISITOS QUE SE DETALLAN EN LOS PROYECTOS, PLANOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES, CALENDARIO Y PROGRAMA DE TRABAJO, QUE DEBIDAMENTE RUBRICADOS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO Y EXPEDIENTE T É C N I C O , CON LAS METAS INDICADAS EN ESTOS, Y„ BAJO EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO SIN RESPONSABILIDAD "EL AYUNTAMIENTO" DE CUBRIR EL COSTO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN FUERA DEL PRESUPUESTO DETERMINADO, T R Á T E S E DE EXCEDENTES, ATÍPICOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE TRABAJO.

SEGUNDA.- IMPORTE TOTAL DE LA OBRA. EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1, 734,708.78 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 78/100 M.N.) M Á S EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 277,553.40 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE $ 2, 012,262.18 (DOS MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 3 X 1 A MIGRANTES EJERCICIO 2016.

LA DETERMINACION DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUBREN A "EL CONTRATISTA" TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PACTADOS Y QUE S GENEREN CON MOTIVO DEL MISMO, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER

4


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HUITZIM

2016-2018 - M t ! \ f C i r í O CÚH INCANTO Y TRAUICltoJ"

NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIO "EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ A CABO

LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA

CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TERMINAR LA OBRA OBJETO DE

ESTE CONTRATO EN U N PLAZO DE 9 6 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA

19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y A TERMINARLOS A M Á S TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA Y SU M O D I F I C A C I Ó N DEBIDAMENTE APROBADOS, EN

SU CASO, QUE PARA TAL EFECTO FORMULE "EL CONTRATISTA".

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO

EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADO EN ESTE CONTRATO.

LA FECHA DE T E R M I N A C I Ó N SEÑALADA PODRÁ SER DIFERIDA SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE EL

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ADECUANDO EL PROGRAMA DE TRABAJO, ÚNICAMENTE EN

LOS SIGUIENTES CASOS:

• POR RETRASO EN EL PAGO DE LOS ANTICIPOS.

• SI OCURRE A L G Ú N ACONTECIMIENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, EL

DIFERIMIENTO SERÁ POR U N PERIODO DE TIEMPO IGUAL A LA D U R A C I Ó N DE DICHO CASO

FORTUITO O FUERZA MAYOR, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERÁ PROBARSE EL EVENTO C O M O

CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

• SI "EL AYUNTAMIENTO" ORDENA A "EL CONTRATISTA" LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DÉ

LOS TRABAJOS EN LOS T É R M I N O S DE LOS ARTÍCULOS 6 0 Y 6 2 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y'

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, O BIEN LOS TRABAJOS N O PUEDEN SER

REALIZADOS O SON RETRASADOS DEBIDO A CUALQUIER ACTO U O M I S I Ó N DE "EL

AYUNTAMIENTO", EL DIFERIMIENTO SERÁ OTORGADO POR U N PERIODO DE TIEMPO IGUAL AL

DE LA SUSPENSIÓN, RETRASO O INTERRUPCIÓN IMPUTABLE A "EL AYUNTAMIENTO".

EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE T E R M I N A C I Ó N PACTADA Y LA ADECUACIÓN DEL

PROGRAMA DE TRABAJO, DEBERÁ CELEBRARSE CONVENIO ENTRE LAS PARTES PARA FORMALIZAR

DICHO DIFERIMIENTO Y LA ADECUACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI EN A L G Ú N M O M E N T O EL RESIDENTE DE LA OBRA ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABA)

REGISTRA U N ATRASO DE M A S DEL DIEZ POR CIENTO RESPECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO)

COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" TAL SITUACIÓN, INDICÁNDOLE QUE T O M E LAS

MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR SU AVANCE. SI DENTRO DE U N PERIODO DE TREINTA DÍAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALICE LA C O M U N I C A C I Ó N ANTERIOR,


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIi^

"EL CONTRATISTA" NO MEJORA SU RENDIMIENTO PARA ABATIR EL RETRASO REGISTRADO, EL RESIDENTE DE LA OBRA P O D R Á REQUERIRLE A "EL CONTRATISTA" QUE REALICE CUALESQUIERA O TODAS LAS ACCIONES QUE SE INDICAN A C O N T I N U A C I Ó N , SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL AYUNTAMIENTO":

AUMENTO EN LA MANO DE OBRA AUMENTO DEL N Ú M E R O DE TURNOS DE TRABAJO TRABAJO EXTRAORDINARIO MÁS DÍAS HÁBILES POR SEMANA. ACELERACIÓN DE LOS ENVÍOS DE EQUIPO Y MATERIALES. AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE P R O D U C C I Ó N .

LO ANTERIOR EN LA INTELIGENCIA DE QUE NI DICHA N O T I F I C A C I Ó N , NI LA AUSENCIA DEL ENVÍO DE LA MISMA POR PARTE DEL RESIDENTE DE LA OBRA, EXONERA A "EL CONTRATISTA" DE SU RESPONSABILIDAD DE LOGRAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y EL AVANCE REQUERIDO DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA EN ESTE SENTIDO SERÁ LA CAUSA PARA QUE ESTE DETERMINE QUE "EL CONTRATISTA" NO ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS CON UNA DILIGENCIA QUE ASEGURE LA T E R M I N A C I Ó N EN LA FECHA ESPECIFICADA. EN TAL EVENTO "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR

ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA RESPECTIVA.

CUARTA.- PERMISOS, LICENCIAS Y/O DERECHOS.- "EL CONTRATISTA", DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y/O FEDERALES, LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA SOBRE LOS CUALES SE E J E C U T A R Á N , LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EXCEPTO CUANDO PREVIO ACUERDO POR ESCRITO CONSTE QUE DICHOS T R Á M I T E S CORRERÁN A CARGO DE "EL AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO", O T O R G A R Á CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A "EL CONTRATISTA", LA CANTIDAD DE $ 520, 412.63 (QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 63 /lOO M.N.) MAS EL 16 % DEL I.V.A $ 83,266.02 (OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE $ 603,678.65 (SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.) QUE CONSTITUYEN EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA A S I G N A C I Ó N PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE CONTRATO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.

EL PAGO, A QUE SE HACE REFERENCIA SE HARÁ PREVIA LA EXHIBICIÓN Y ENTREGA DE LA FIANZA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA G A R A N T Í A DE LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, NO

6


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA INICIALMENTE.

f • - • • • " • •

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA Ú L T I M A QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", SIEMPRE Y CUANDO SEA DENTRO DEL MISMO EJERCICIO FISCAL

20t6-20 l8 " M U N I C I P I O cm f NCANTO Í raAiHCiON"

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL AYUNTAMIENTO", EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN T É R M I N O NO MAYOR DE 10 DÍAS (DIEZ DÍAS) NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE R E C O N O C E R Á N LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS, A LOS DATOS BÁSICOS DEL PRECIO DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL T É R M I N O S E Ñ A L A D O EN EL P Á R R A F O ANTERIOR, ESTA SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL C Ó D I G O FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE P R Ó R R O G A PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE C O M P U T A R Á N

POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE V E N C I Ó EL T É R M I N O HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE O T O R G A R Á N ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL A R T Í C U L O 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA.- FORMA DE PAGO Y PAGOS EN EXCESO. "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL C A T Á L O G O DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA F O R M U L A C I Ó N DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE C O N S T R U C C I Ó N , QUE A B A R C A R Á N UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 DÍAS (SEIS DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, A C O M P A Ñ A D A S DE LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A SU

7


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HUITZIIAC

PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, PARA QUE DENTRO DE UN T É R M I N O NO MAYOR DE 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE EFECTÚE EL PAGO CORRESPONDIENTE.

LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE I N C O R P O R A R Á N EN LA SIGUIENTE E S T I M A C I Ó N .

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL A R T Í C U L O 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUE REALIZA EL Ó R G A N O INTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE R E T E N D R Á N DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "LA CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL Ú N I C O RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, ESTÉN A NOMBRE DEL "EL MUNICIPIO" Y DE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O E X T E M P O R Á N E A , NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO A C E P T A C I Ó N PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" CONSERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICADAS Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, P O D R Á PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE L E V A N T A R Á EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCIÓN PARCIAL Q U E D A R Á A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" LA QUE L I Q U I D A R Á EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE T E N D R Á POR AUTORIZADA CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL T É R M I N O DE 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

PARA EL CASO DE QUE, LA O LAS ESTIMACIONES SE PRESENTEN FUERA DEL T É R M I N O S E Ñ A L A D O EN ESTA CLÁUSULA, "EL CONTRATISTA" SE H A R Á ACREEDOR A UNA SANCIÓN EQUIVALENTE AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL MONTO QUE CORRESPONDA A SU E S T I M A C I Ó N , A D E M Á S DE QUE DICHA

8



" M U N I C I P I O CON ÍÍSCANTO ir TRAOICION"

ESTIMACIÓN SE I N C O R P O R A R Á PARA SU PAGO A LA SIGUIENTE E S T I M A C I Ó N , A EFECTO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU T R Á M I T E DE PAGO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE E F E C T U A R Á EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS Ú L T I M O S QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. EN EL ENTENDIDO DE QUE TODOS LOS AJUSTES CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO T E N D R Á DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A M O D I F I C A C I Ó N ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL AYUNTAMIENTO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL C Ó D I G O FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21), COMO Sí SE T R A T A R Á DEL SUPUESTO DE P R Ó R R O G A PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE C A L C U L A R Á N SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTAN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE V E N C I Ó EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO "EL CONTRATISTA" RECIBIERE PAGOS EN EXCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" EXIGIRÁ EL REINTEGRO RESPECTIVO A "EL CONTRATISTA" MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE P R Ó R R O G A PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE C A L C U L A R Á N SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE C O M P U T A R Á N POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE V E N C I Ó EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

LA A U T O R I Z A C I Ó N DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, A C O M P A Ñ A D O DE LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. -

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN T É R M I N O NO MAYOR A 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

9



2016-2018 •MUNICIPIO CON Í N C A N T O f T B A O t C t Ó K '

SÉPTIMA.- LUGAR DE PAGO. "EL AYUNTAMIENTO" CUBRIRÁ EL IMPORTE A QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL #1 CENTRO HUITZILAC. MORELOS, CP. 62510

OCTAVA.- P R E S E N T A C I Ó N DE LAS ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LOS 3 DÍAS (TRES DÍAS) HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA SU REVISIÓN Y A P R O B A C I Ó N , EN SU CASO, DETERMINANDO QUE LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ EL DÍA VIERNES DE CADA SEMANA; EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" DEBERÁN IR A C O M P A Ñ A D A S DE LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA EN FORMA ESCRITA Y EN FORMATO DIGITAL EL CUAL SERÁ INDISPENSABLE Y SIN ESTE Ú L T I M O NO SE CONSIDERARÁ COMO ENTREGADA; SI LAS ESTIMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL T É R M I N O S E Ñ A L A D O , LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES SE I N C O R P O R A R Á N EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

NOVENA.- TRABAJOS NO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES.- CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE C O N S T R U C C I Ó N ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL AYUNTAMIENTO", ÉSTE P O D R Á ORDENAR SU D E M O L I C I Ó N , REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE H A R Á POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO; EN ESTE CASO, "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO SE LLEVA A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO S E Ñ A L A D O EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU T E R M I N A C I Ó N .

DÉCIMA.- G A R A N T Í A S . - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" FIANZA DE ANTICIPO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL A R T Í C U L O 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ MISMO SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL A R T Í C U L O 66 DE LA LEY EN M E N C I Ó N , POR LO QUE E CONSECUENCIA, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE "TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS", MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA N O T I F I C A C I Ó N POR ESCRITO QUE REALICE "EL AYUNTAMIENTO" DE LA A D J U D I C A C I Ó N DEL CONTRATO O FALLO, HACIENDO ENTREGA EN ORIGINAL DE LA D O C U M E N T A C I Ó N CORRESPONDIENTE QUE ASÍ LO ACREDITE.

ESTA G A R A N T Í A SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

10


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZl|AC

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN OTORGAR G A R A N T Í A A FAVOR DE "TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS" POR LA CANTIDAD DE $ 201,226.21 (DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 21/100 M.N.) INCLUYE IVA ES DECIR, EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, COMO G A R A N T Í A DE CUMPLIMIENTO, G A R A N T Í A QUE DEBE SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA, HACIENDO ENTREGA EN ORIGINAL DE LA D O C U M E N T A C I Ó N CORRESPONDIENTE QUE ASÍ LO ACREDITE, A MÁS TARDAR A LOS 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO.

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL A R T Í C U L O 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL ESTABLECE LAS OPCIONES QUE TIENE "EL CONTRATISTA" PARA GARANTIZAR DE LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN EL CASO DE OPTAR POR LA PÓLIZA DE FIANZA, ESTA SERÁ EXPEDIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.

LAS PÓLIZAS DE FIANZA DEBERÁN ESTIPULAR COMO M Í N I M O LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO:

a) QUE LA FIANZA SE O T O R G A R Á ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

b) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA M A N I F E S T A C I Ó N EXPRESA Y POR ESCRITO DEL "AYUNTAMIENTO".

c) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" Y HASTA

. QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL A R T Í C U L O 282 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, A Ú N PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL A R T Í C U L O 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO E X T E M P O R Á N E O DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

e) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO, RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LA G A R A N T Í A .

POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

a) QUE LA FIANZA SE O T O R G A R Á ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN E CONTRATO;

b) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA M A N I F E S T A C I Ó N EXPRESA Y POR ESCRITO DEL "AYUNTAMIENTO".


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIBfi

XQI6-2018 'MllNlCITIO CON tNCAÍNTO T T M I M C I O N '

c) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

d) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL A R T Í C U L O 282 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, A Ú N PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL A R T Í C U L O 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO E X T E M P O R Á N E O DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

e) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA F O R M A L I Z A C I Ó N DE CONVENIOS DE A M P L I A C I Ó N AL IMPORTE O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER LA M O D I F I C A C I Ó N DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

f) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y ÉSTA HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS G A R A N T Í A S .

POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

a) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA M A N I F E S T A C I Ó N EXPRESA Y POR ESCRITO DEL "AYUNTAMIENTO"

b) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO" Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

c) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL A R T Í C U L O 282 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, A Ú N PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL A R T Í C U L O 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO E X T E M P O R Á N E O DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

d) "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN C O N T R A V E N C I Ó N AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE C O N S T R U C C I Ó N , DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL A R T Í C U L O 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

e) LOS TRABAJOS SE G A R A N T I Z A R Á N DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL P Á R R A F O ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS T É R M I N O S DEL A R T Í C U L O 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PRESENTANDO ANTE "EL AYUNTAMIENTO" FIANZA DE VICIOS

12


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UITZIIAC

"HUNICIflO CON I N C A N T O Y TRAOICION"

OCULTOS EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA R E C L A M A C I Ó N ALGUNA POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO, LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LOS PREVISTO EN LA PÓLIZA DE G A R A N T Í A QUE SE OTORGUE EN LOS T É R M I N O S DE LA LEY DE LA MATERIA,

f) CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA G A R A N T Í A , "EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ÉSTA HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN T É R M I N O M Á X I M O DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE T É R M I N O SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, "EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA G A R A N T Í A . SI LA REPOSICIÓN O CORRECCIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "EL AYUNTAMIENTO Y "EL CONTRATISTA" P O D R Á N CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA G A R A N T Í A .

A LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ASÍ COMO DEL DICTAMEN T É C N I C O DE CALIDAD, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA ENTREGA DEL OFICIO DE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

D É C I M A PRIMERA.- AJUSTE Y/O D E D U C C I Ó N DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN E C O N Ó M I C O QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTO DE LAS OBRAS A Ú N NO EJECUTADAS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

a) LOS AJUSTES SE C A L C U L A R Á N A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE; O CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. |

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS Y/O MATERIALES NECESARIOS S E R Á N ^ CALCULADOS BASÁNDOSE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS DE PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O "EL AYUNTAMIENTO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE M É X I C O , ÉSTAS PROCEDERÁN A CALCULARSE CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y M E T O D O L O G Í A QUE EXPIDA EL BANCO DE M É X I C O .

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO P E R M A N E C E R Á N FIJOS HASTA LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL* CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE

13


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIlA£ 2016-2018

"MiiNicino a>^! fsí Asm r T H A I I I C I O N '

INTERÉS PROPUESTA ASÍ C O M O LOS ALINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA

DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS

ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" A

SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A M Á S TARDAR DENTRO DE LOS 3 0 DÍAS (TREINTA DÍAS)

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA POR ESCRITO EL A U M E N T O O

REDUCCIÓN RESPECTIVO. LA REVISIÓN DE LOS APOYOS RECIBIDOS POR PARTE DE "EL

CONTRATISTA" SE LLEVARÁN A CABO EN U N T É R M I N O N O MAYOR DE 15 DÍAS (QUINCE DÍAS)

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. >

d) "EL CONTRATISTA" AUTORIZA A "EL AYUNTAMIENTO", PARA DEDUCIR DE CADA ESTIMACIÓN, LOS

TRABAJOS E IMPORTES OMITIDOS O LOS EJECUTADOS EN FORMA DIFERENTE O DEFICIENTE; SIN

DEMÉRITO DE LA FACULTAD QUE A "EL AYUNTAMIENTO" CORRESPONDE PARA DECRETAR LA

APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PREVISTA, HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS

OTORGADAS Y DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN ESTE CONTRATO.

D É C I M A SEGUNDA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL

CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE

CONTRATO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O

PENAS CONVENCIONALES:

a) "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, SÍ LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE

ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO

CUAL, LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA C O M P A R A R Á PERIÓDICAMENTE CONTRA EL

PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI C O M O CONSECUENCIA DE LA C O M P A R A C I Ó N A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL

AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE D E B I Ó REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"

PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE

ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS

CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL3.0% (TRES POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE

DICHOS IMPORTES POR EL N Ú M E R O DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO

EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS

Ú N I C A M E N T E EN F U N C I Ó N DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO

OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS

AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN N I N G Ú N CASO

PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL M O N T O DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE

ESTE CONTRATO. A S I M I S M O , CUANDO "EL CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO

SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES

ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE "EL AYUNTAMIENTO" L E . ^ ^

REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS M I S M A S QUE AL M O M E N T O DE LA REVISIÓN TUVIERaW sA ACUMULADAS, LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI

14


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS [UITZIIAS

-MUHtCIPIO COH ENCANTO i T í A P t C l Ó N "

EN LA FECHA DE LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B) SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "EL AYUNTAMIENTO" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE T E R M I N A C I Ó N PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU T E R M I N A C I Ó N . DICHAS PENAS NO P O D R Á N SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA G A R A N T Í A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE A P L I C A R Á N , SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYAN SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE EL CONTRATISTA". INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA G A R A N T Í A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA G A R A N T Í A DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, S E G Ú N PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

Sí "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO SE A P E G A R Á A. LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO.

D É C I M A TERCERA.- DEDUCCIONES. "EL CONTRATISTA" AUTORIZA A "EL AYUNTAMIENTO" PARA DESCONTAR PROPORCIONALMENTE DEL IMPORTE TOTAL DE CADA E S T I M A C I Ó N O DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE PAGO A SU FAVOR, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL MISMO PORCENTAJE QUE SIRVIÓ DE BASE PARA LA LIBERACIÓN DEL ANTICIPO, EN EL CASO EN QUE ÉSTE SE HUBIERE OTORGADO HASTA SU TOTAL A M O R T I Z A C I Ó N ; ASÍ COMO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

A) .- EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO), POR GASTOS EN LA I M P A R T I C I Ó N DE CURSOS DE C A P A C I T A C I Ó N Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE C A P A C I T A C I Ó N DE LA INDUSTRIA DE LA C O N S T R U C C I Ó N A.C.

B) .- EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO), DEL IMPORTE DE CADA E S T I M A C I Ó N , PARA SUFRAGAR LOS GASTOS POR LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

15


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H u i T Z I I ^ 20t6-ao i8

' M U N K t I P Í O a i N FNCANrO If T E A D I C I Ú N "

D É C I M A CUARTA.- REPRESENTANTES.- "EL AYUNTAMIENTO" INICIARÁ LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS TANTO EL SERVIDOR PÚBLICO COMO EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", QUE F U N G I R Á N COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE, DESIGNACIÓN QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

PARA TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE O B R A R Á EN C A R Á C T E R DE SUPERINTENDENTE DE C O N S T R U C C I Ó N , RESERVÁNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" su DERECHO DE A C E P T A C I Ó N , MISMO QUE P O D R Á HACER VALER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

D É C I M A QUINTA.- S U P E R V I S I Ó N . DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO "EL AYUNTAMIENTO ESTÁ AUTORIZADO PARA REALIZAR POR EL PERSONAL T É C N I C O , VISITAS O RECORRIDOS DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE LLEVE A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL PERSONAL A QUE SE ALUDE ESTARÁ FACULTADO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS; INSTRUCCIONES QUE "EL CONTRATISTA" ESTARÁN OBLIGADA A CUMPLIR EN LOS T É R M I N O S Y CONDICIONES QUE LE SEAN PRESCRITOS; LA SUPERVISIÓN DE OBRA TIENE A SU CARGO LAS FUNCIONES SIGUIENTES:

I. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS;

II. TOMA DE LAS DECISIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES, DUDAS O AUTORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O "EL CONTRATISTA", CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

III. VIGILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. .

IV. VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

V. DAR APERTURA A LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, LA CUAL Q U E D A R Á BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE "EL CONTRATISTA"

VI. VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN SUS ASPECTOS DE CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

1 6


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H u i T Z I ^ "MUNlClriO CON Í S f l A N t O T n A H i C I Ó N "

VII. VIGILAR QUE, PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS A R Q U I T E C T Ó N I C O S Y DE INGENIERÍA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE C O N S T R U C C I Ó N , C A T Á L O G O DE CONCEPTOS CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS O UTIL IZACIÓN, T É R M I N O S DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.

VIII. REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

IX. AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON LOS N Ú M E R O S GENERADORES QUE LAS RESPALDEN.

X. COORDINAR CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE OBRA; DEBIÉNDOSE AUXILIAR DE "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU F O R M A L I Z A C I Ó N . SERÁ EL RESPONSABLE DE ELABORAR EL DICTAMEN T É C N I C O EN DONDE SE S U S T E N T A R Á LO CORRESPONDIENTE.

XI. RENDIR INFORMES PERIÓDICOS, ASÍ COMO UN INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, E C O N Ó M I C O S , FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.

XII. ELABORAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

XIII. VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO VIGILAR QUE LA UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE O P E R A C I Ó N , LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA C O N S T R U C C I Ó N FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE O P E R A C I Ó N Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE G A R A N T Í A DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

D É C I M A SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. CUANDO SE PRODUZCAN CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE "EL AYUNTAMIENTO" CONSIDERE NECESARIA REALIZAR CAMBIOS AL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN O PRECIOS, ÉSTE PODRÁ DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO QUE SE LE AUTORICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONVENIO ADICIONAL SEGÚN CORRESPONDA EL SUPUESTO.

D É C I M A S É P T I M A . - SUSPENSION DE LA OBRA. "EL AYUNTAMIENTO EN TODO MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PODRÁ DECRETAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA, EN PARTE O EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO CORRESPONDA A RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL MISMO, ESTABLECERÁ EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE, SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERMANECEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A "EL CONTRATISTA" QUEDANDO

1 7


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y i T z i ^

"MllNICinO CON Í N C A N r o ¥ TiAfdCit^'

EXENTO DE RESPONSABILIDAD "EL AYUNTAMIENTO" DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE TODA ; EN ESTE CASO SE I N T E R R U M P I R Á EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA T E R M I N A C I Ó N TOTAL DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS G A R A N T Í A S OTORGADAS, O B L I G A C I Ó N QUE DESDE LUEGO A S U M I R Á LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA. CESANDO LA CAUSA QUE DIO ORIGEN A LA SUSPENSIÓN, C O N T I N U A R Á N LOS TRABAJOS Y V O L V E R Á A COMPUTARSE EL RESTO DEL TIEMPO PREVISTO PARA LA T E R M I N A C I Ó N DE LA OBRA.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A INFORMAR INMEDIATAMENTE Y POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE AFECTE, INTERRUMPA O PONGA EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN EL CASO EN QUE ÉSTA NO HUBIERE SIDO T O D A V Í A ENTREGADA.

D É C I M A OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, O POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" POR LA C O N T R A V E N C I Ó N A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MSMAS Y D E M Á S DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL, TOTAL, PERMANENTE O INTERRUMPIDO, DIRECTO O INDIRECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

• i

ASÍ MISMO, DARÁ LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS CAUSAS SIGUIENTES:

A) EL ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; '

B) EMBARGO DETERMINADO POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, SEA POR ADEUDOS A CRÉDITOS FISCALES, POR PRESTACIONES LABORALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE;

C) NEGATIVA O ENTORPECIMIENTO A LAS FACULTADES DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN QUE A "EL\AYUNTAMIENTO CORRESPONDEN EN LOS T É R M I N O S DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LA AUSENCIA DE ENTREGA TOTAL, PARCIAL O ALTERADA DE LA I N F O R M A C I Ó N Y DOCUMENTOS QUE SE LE REQUIERAN CON RELACIÓN AL SUMINISTRO CONTRATADOS;

D) CAMBIO DE NACIONALIDAD O DE OBJETO SOCIAL DE "EL CONTRATISTA", ASÍ COMO LA DISOLUCIÓN, L I Q U I D A C I Ó N , EXTINCIÓN O DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL;

E) CUALQUIER OTRA QUE IMPIDA O HAGA M Á S ONEROSA LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO O QUE PRORROGUE SU REALIZACIÓN EN EL TIEMPO CONVENIDO.

D É C I M A NOVENA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN. BAJO LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA QUE PRECEDE, "EL AYUNTAMIENTO P O D R Á DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONVENIO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H u i T Z I I ^ 211I.6-2U18

"MUNKaClO CON INCANTO Y 1 R A D I C i Ó N "

NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA CAUSA O CAUSA QUE DAN ORIGEN AL INCUMPLIMIENTO DE "EL

CONTRATISTA" SEÑALANDO LAS ESTIPULACIONES QUE EN CONCRETO Y EN RELACIÓN AL PRESENTE

CONTRATO FUE TRANSGREDIDA. NOTIFICACIÓN QUE H A R Á DEL CONOCIMIENTO DE "EL

CONTRATISTA" EN EL DOMICILIO QUE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO O BIEN EN FORMA DIRECTA A

LA PERSONA O PERSONAS QUE ACTÚEN EN SU REPRESENTACIÓN.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA

SIGUIENTE EN QUE SE LE HUBIERE NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO QUE DETALLA EL PÁRRAFO QUE

PRECEDE, PODRÁ MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y OFRECER LOS MEDIOS DE

CONVICCIÓN, DOCUMENTALES DE CARÁCTER TÉCNICO O DE OTRO TIPO QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO,

A Ú N ANTE EL SILENCIO DE "EL CONTRATISTA", DETERMINARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES

SIGUIENTES EL DESAHOGO DE U N A DILIGENCIA, PREVIA LA CITACIÓN QUE AL EFECTO FORMULE A "EL

CONTRATISTA" CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN EN EL DOMICILIO INDICADO EN EL PRESENTE

INSTRUMENTO. LA FECHA PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA, PODRÁ AMPLIARSE A JUICIO DE "EL

AYUNTAMIENTO.

EN LA DILIGENCIA ADMINISTRATIVA SEÑALADA EN LÍNEAS PRECEDENTES, SE ANALIZARÁN Y

VALORARÁN, SI LAS HUBIERE, LAS ARGUMENTACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPRESADAS POR

"EL CONTRATISTA", ASÍ C O M O LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE DE CARÁCTER DOCUMENTAL

OFRECIÓ Y EXHIBIÓ EN SU M O M E N T O , VALORARA T A M B I É N LAS CAUSAS Y CIRCUNSTANCIAS QUE

DIERON ORIGEN AL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". DE ESTA DILIGENCIA SE

LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA, DANDO OPORTUNIDAD EN

TODO M O M E N T O Y SI ASÍ LO SOLICITARE, DE VERTER LAS ARGUMENTACIONES U OBJECIONES QUE

EXPRESE "EL CONTRATISTA". SI A LA DILIGENCIA N O COMPARECE "EL CONTRATISTA" O SL

REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO, N O OBSTANTE HABER SIDO CITADO EN EL

M O D O Y CON LA OPORTUNIDAD A Q U Í ESTABLECIDA, LA DILIGENCIA DEBERÁ LLEVARSE A CABO,

ASENTADO EN EL ACTA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE "EL CONTRATISTA", DETALLANDO LÁS.

DOCUMENTALES QUE ACREDITEN LAS CITAS REALIZADAS, EN SU CASO, LAS ARGUMENTACIONES Y

MEDIOS DE CONVICCIÓN OFRECIDOS Y EXHIBIDOS POR "EL CONTRATISTA", EL ANÁLISIS Y

VALORACIÓN DE LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN AL INCUMPLIMIENTO POR LO CUAL SE DARÁ POR

TERMINADA DE DILIGENCIA, QUEDANDO TODAS LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS PARA EMITIR LA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Q U E CORRESPONDA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA DILIGENCIA QUE ALUDE EL PÁRRAFO QUE

PRECEDE, "EL AYUNTAMIENTO DICTARÁ LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA, EN

CUALQUIERA DE LOS DOS SENTIDOS, BIEN SEA PARA DETERMINAR QUE N O EXISTE O NO M E D I Ó

INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" O BIEN PARA DETERMINAR LA RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

19


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H y i T z i ] ^

Sí "EL AYUNTAMIENTO LLEGARE A DETERMINAR LA RESCISIÓN, EXPRESARÁ LA O LAS CLÁUSULAS RELATIVAS DE ESTE CONVENIO QUE FUERON CONTRAVENIDAS POR "EL CONTRATISTA" Y DETALLARÁ LAS CAUSAS, SEAN ESTAS DE A C C I Ó N , O M I S I Ó N , NEGLIGENCIA, NEGATIVA Y CUALQUIER OTRA QUE HAYA MOTIVADO EL INCUMPLIMIENTO, D E T E R M I N A R Á EL IMPORTE QUE RESULTE APLICABLE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL, ASÍ COMO EL IMPORTE L Í Q U I D O DE LAS D E M Á S OBLIGACIONES NO SATISFECHAS.

LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA A QUE ALUDEN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, INDEPENDIENTEMENTE DE SU SENTIDO, DEBERÁ DARSE A CONOCER A "EL CONTRATISTA" EN EL DOMICILIO INDICADO EN EL PRESENTE CONTRATO, APLICÁNDOSE LAS REGLAS QUE PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL ESTABLECE EL C Ó D I G O PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS.

SI LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EXIME DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA", SE C O N T I N U A R Á CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO; Y,

SI POR VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DE MANERA DEFINITIVA AGOTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, "EL CONTRATISTA" ESTIMA QUE SE LE HA CAUSADO PERJUICIO, Q U E D A R Á EN APTITUD DE IMPUGNARLA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS.

V I G É S I M A . - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" C O M U N I C A R Á DE INMEDIATO A "EL AYUNTAMIENTO", POR ESCRITO, LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y "EL AYUNTAMIENTO" EN UN T É R M I N O DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. ¡ V

SÍ DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. - i

UNA VEZ CONSTATADA LA T E R M I N A C I Ó N DE LOS TRABAJOS EN LOS T É R M I N O S DEL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" EN UN T É R M I N O DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

20


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H u i T Z I ^ 2 0 1 6 - 2 0 1 8

"MUNiCIPlO CON ÍNCANtOíTRAflClON"

"EL AYUNTAMIENTO" P O D R Á EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A C O N T I N U A C I Ó N SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE T A M B I É N SE SEÑALAN A C O N T I N U A C I Ó N : ^

A) CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SÍ A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE L E V A N T A R Á EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C) CUANDO DE C O M Ú N ACUERDO, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" P A G A R Á A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D) CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCIÓN PARCIAL Q U E D A R Á A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", LA QUE L I Q U I D A R Á EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASÓ SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

V I G É S I M A PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES^ DE "EL CONTRATISTA" EN LOS T É R M I N O S DE ESTE CONTRATO, ANEXOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS QUE ^ DE ÉL SE DERIVEN Y EFECTUADOS LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", SE EXTENDERÁ A SU FAVOR ESCRITO DE FINIQUITO, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DICTAMEN DE CALIDAD Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA.

"EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", A T R A V É S DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE C O N S T R U C C I Ó N , LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" T E N D R Á LA O B L I G A C I Ó N DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE<^^^^

21


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIiaC 2 0 1 6 - 2 ( ) J B

"HUNtCtPIO CON Í S r A N I O » T B A O I C I Í W "

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL T É R M I N O S E Ñ A L A D O EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL T É R M I N O DE 10 DÍAS (DIEZ DÍAS) NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", T E N D R Á EL T É R M I N O DE 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE T É R M I N O NO REALIZA ALGUNA G E S T I Ó N , SE D A R Á POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL T É R M I N O DE 20 DÍAS (VEINTE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES; SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, M Á S LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL C Ó D I G O FISCAL DE LA FEDERACIÓN ( A R T Í C U L O 17-A Y 21), COMO SI SE T R A T A R Á DEL SUPUESTO DE P R Ó R R O G A PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE C A L C U L A R Á N SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE C O M P U T A R Á N POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "EL AYUNTAMIENTO" P O D R Á HACER EFECTIVAS LAS G A R A N T Í A S QUE SE ENCUENTREN VIGENTES; EN FORMA S I M U L T Á N E A , SE L E V A N T A R Á EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA L I Q U I D A C I Ó N DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 DÍAS (QUINCE DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR Ú N I C A M E N T E UNA M A N I F E S T A C I Ó N DE "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE T E N D R Á N POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR R E C L A M A C I Ó N . AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL T É R M I N O INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

V I G É S I M A SEGUNDA.- DISPOSICIONES PARA EL FINIQUITO Y PAGO DE LA Ú L T I M A E S T I M A C I Ó N . CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" EN LOS T É R M I N O S DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y DEMÁS INSTRUMENTOS QUE DE ÉL SE DERIVEN Y ENTREGADAS LAS OBRAS, TODO ELLO A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" SE REALIZARÁ EL FINIQUITO RESPECTIVO, DEJANDO SUBSISTENTE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE LAS OBRAS HASTA POR UN A Ñ O POSTERIOR A LA RECEPCIÓN Y POSTERIOR A


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UITZIEQ

" M U N I C I P I O OSN ENCANTO y TRáE>i<;¡0!s;''

ESTO SE P R O R R O G A R Á EL CONSENTIMIENTO PARA QUE SE PROCEDA A LA CANCELACIÓN DE LA G A R A N T Í A RESPECTIVA. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A "EL CONTRATISTA" QUE PARA EL PAGO DE LA Ú L T I M A E S T I M A C I Ó N DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

• COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DE OBRA (ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA). (ARTICULO 137 SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LOPSM)

• DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA C O N S T R U C C I Ó N FINAL DE LA OBRA, MANUALES, INSTRUCTIVOS DE O P E R A C I Ó N , Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE G A R A N T Í A DE CALIDAD (PRUEBAS DE LABORATORIO) Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS) (REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS SECCIÓN VIII A R T Í C U L O 137 FRACCIÓN VII).

• ENTREGA Y C O L O C A C I Ó N DE BASE Y PLACA INFORMATIVA.

• FINIQUITO DE OBRA (CONCILIADO) Y PROGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ARTICULO 139 SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LOPSM)

• BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA CERRADA Y COMPLETA. ( A R T Í C U L O 95 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LOPSM)

• ENTREGA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. (ARTÍCULO 66 DE LA LOPSM)

• ACTA DE E X T I N C I Ó N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. (ARTICULO 143 SECCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LOPSM)

V I G É S I M A TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. "EL AYUNTAMIENTO Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS, LOS T É R M I N O S , LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN QUE DE C O M Ú N ACUERDO FUERON PACTADOS ASÍ COMO A RESPETAR LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y D E M Á S NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, A D E M Á S DE LAS SIGUIENTES.

i I •

OBLIGACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO"

a) PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS;

b) PAGAR OPORTUNAMENTE A "EL CONTRATISTA", TANTO LAS ESTIMACIONES COMO LOS AJUSTES DE COSTOS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR AUTORICE LOS PAGOS;

c) DESIGNAR POR ESCRITO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE F U N G I R Á COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA OBRA;

D) SER RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA A P R O B A C I Ó N DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" Y;

23


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HuiTZIIAg

E) GIRAR OFICIO DELEGATORIO EN EL CUAL FACULTE A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE G O Z A R Á N DE LAS ATRIBUCIONES'MENCIONADAS EN LOS INCISOS C) Y D) DE ESTA CLÁUSULA.

OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"

A) RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD, PROFESIONALISMO Y PROBIDAD DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES.

B) CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN LOS D E M Á S ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES.

C) LLEVAR LA B I T Á C O R A ELECTRÓNICA DE LA OBRA Y CUMPLIR CON LAS ÓRDENES QUE EL PERSONAL T É C N I C O AUTORIZADO POR "EL AYUNTAMIENTO" LE SEÑALE, CORREGIR O RESPONDER DE LOS TRABAJOS DEFICIENTES, DIFERENTES O MAL EJECUTADOS, EN UN T É R M I N O NO MAYOR A TRES DÍAS HÁBILES, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO"; ASÍ COMO, LA T E R M I N A C I Ó N Y ENTREGA DE LOS MISMOS.

D) CONTAR CON EL PERSONAL T É C N I C O PROFESIONAL Y CAPACITADO EN EL LUGAR EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA OBRA, CON EL OBJETO DE QUE EXISTA UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE TODO EL PROCESO DE C O N S T R U C C I Ó N , SE TOMEN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR D A Ñ O S O PERJUICIOS A TERCEROS, A LOS BIENES Y A LOS TRABAJOS YA REALIZADOS, QUE EN EL SUPUESTO DE OCASIONARSE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, A Ú N EN EL CASO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRE TOTALMENTE TERMINADA, CUANDO ÉSTA NO HAYA SIDO ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" O SU EJECUCIÓN NO SE HAYA AJUSTADO ESTRICTAMENTE A LO CONVENIDO EN ESTE CONTRATO.

E) DESIGNAR MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A "EL AYUNTAMIENTO", COMO UNO DE LOS ACTOS PREVIOS A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A LA PERSONA QUE ENTRE SU PERSONAL T É C N I C O F U N G I R Á COMO SUPERINTENDENTE DE C O N S T R U C C I Ó N Y D E B E R Á ^ PERMANECER DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, QUE CUENTE CON CÉDULA \ PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES QUE, LO ACREDITE COMO ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR Y QUIEN DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES SUFICIENTES PARA TOMAR DECISIONES, DICTAR INSTRUCCIONES Y ASUMIR OBLIGACIONES EN SU REPRESENTACIÓN, DESIGNACIÓN QUE Q U E D A R Á SUPEDITADA A LA A P R O B A C I Ó N DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL ESTÁ FACULTADO PARA SOLICITAR LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS REPRESENTANTE, EN EL CASO DE QUE EL MISMO INCURRA EN AUSENCIAS, INEXPERIENCIA, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE PERJUDIQUE LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

F) ADQUIRIR Y EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA SU TOTAL T E R M I N A C I Ó N , LOS MATERIALES, EQUIPOS Y D E M Á S INSUMOS DETALLADOS EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE INSTRUMENTO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD CONVENIDAS; O BIEN EMPLEAR AQUELLOS, QUE AUN NO CONSIDERADOS, RESULTEN INDISPENSABLES Y NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJO CONTRATADO.

G) PERMITIR EN TODO MOMENTO Y OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL T É C N I C O DE "EL AYUNTAMIENTO QUE REALICE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN,

24


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS yiTZIIAC

'HUNKirtO CON Í N C A N T O Y TBAOlCtCW

ASÍ COMO PROPORCIONAR TODA LA I N F O R M A C I Ó N DOCUMENTAL QUE LOS MISMOS LE REQUIERAN.

H) RESPONDER COMO EMPRESARIO Y P A T R Ó N DE TODO EL PERSONAL QUE REQUIERA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS CON MOTIVO DE DICHAS RELACIONES LABORALES, INCLUIDAS DENTRO DE ÉSTAS LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS, SIN QUE EN FORMA ALGUNA PUDIERE DETERMINARSE O DERIVARSE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL PERSONAL CONTRATADO Y "EL AYUNTAMIENTO, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE LAS RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES POR ESTE CONCEPTO.

I) DE IGUAL FORMA, RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS C O N T R A Í D O S CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LO OBRA MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO;

J) SERÁ LA Ú N I C A E INMEDIATA RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL);

K) RESPONDER EN TODO MOMENTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y HASTA POR UN A Ñ O DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA OBRA CONTRATADA A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO, ASÍ COMO DE LOS D A Ñ O S Y PERJUICIOS QUE ESTOS OCASIONEN A "EL AYUNTAMIENTO O A TERCEROS; Y

L) OBTENER DE "EL AYUNTAMIENTO LA PREVIA A P R O B A C I Ó N POR ESCRITO, CUANDO PRETENDA ENCOMENDAR A OTRA EMPRESA, A T R A V É S DE S U B C O N T R A T A C I Ó N , LA EJECUCIÓN DE ALGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS; BAJO ESTA HIPÓTESIS "EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE FRENTE A "EL AYUNTAMIENTO, DE LA EJECUCIÓN TOTAL, CUBRIÉNDOSELE A ÉSTA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS A T R A V É S DE ESTIMACIONES. EN N I N G Ú N CASO, EL SUBCONTRATISTA PODRÁ CONSIDERARSE QUE SE SUBROGA DE LOS DERECHOS QUE "EL CONTRATISTA" TIENE CON M O T I V Ó DE ESTE ACTO JURÍDICO.

M) CONTRATAR LA MANO DE OBRA EXCLUSIVAMENTE CON HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

N) PARA LA REALIZACIÓN DE FLETES O ACARREOS DE CUALQUIER TIPO QUE SE ORIGINEN POR MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, SERÁN REALIZADOS POR CUALQUIERA DE LAS UNIONES DE CAMIONEROS Y FLETES DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC, POR LO QUE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR A LA U N I Ó N DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC QUE MAYOR LE CONVENGA SEGÚN SUS INTERESES, PARA QUE ESTA REALICE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA O B L I G A C I Ó N , SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO".

Ñ) PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA QUE SE ORIGINE EN VIRTUD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, EL LABORATORIO QUE EFECTUARA LAS

PRUEBAS DE LABORATORIO SERÁ SUGERIDO POR "EL AYUNTAMIENTO", POR LO QUE CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL MISMO.

25


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS [UITZIIAC

"MUNlClhO CON

V I G É S I M A CUARTA.- DONACIONES.- "EL CONTRATISTA ", SE COMPROMETE A DONAR UNA PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL Y ESPECIFICACIONES, EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DOS LONAS DIGITALES QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DESIGNADAS POR LA MISMA DIRECCION Y COLOCARLAS EN EL SITIO DE LA OBRA.

VIGESIMA QUINTA.- R E S O L U C I Ó N DE PROBLEMAS FUTUROS. "EL AYUNTAMIENTO Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

a) "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ A "EL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL E X P O N D R Á EL PROBLEMA T É C N I C O Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL AYUNTAMIENTO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, Y A N E X A R Á LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL CON LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

b) A N E X A R Á LA D O C U M E N T A C I Ó N QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL CON LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

c) "EL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ T É R M I N O AL PROBLEMA PLANTEADO.

d) "EL AYUNTAMIENTO, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A "EL CONTRATISTA" Y A SU SUPERVISOR, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA.

e) DURANTE LA R E U N I Ó N CONVOCADA, SE H A R Á DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL AYUNTAMIENTO", LA S O L U C I Ó N ADOPTADA Y SE L E V A N T A R Á ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE H A R Á N CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIOS. LOS CONTRATANTES SEÑALAN COMO DOMICILIOS PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, AVISOS, COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES QUE SE PRODUZCAN CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES: :

"EL AYUNTAMIENTO": LAS OFICINAS QUE OCUPA EL AYUNTAMIENTO SITAS EN PALACIO MUNICIPAL # 1 CENTRO, HUITZILAC, MORELOS, CP. 62510

SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN PROLONGACION DURANGO NO. 18 INT.l COL RICARDO FLORES MAGON, CP. 62370, CUERNAVACA, MORELOS.

LOS CONTRATANTES SE OBLIGAN, EN EL CASO DE CAMBIAR SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, DE' NOTIFICARSE MUTUAMENTE Y POR ESCRITO DICHOS CAMBIOS; EN EL ENTENDIDO DE QUE EN SU

26


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H u i T Z I ^

CASO, EL CAMBIO DE DOMICILIO NO SERÁ FUERA DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MORELOS. POR LO QUE LA O M I S I Ó N EN EL CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, T R A E R Á COMO CONSECUENCIA LA VALIDEZ DE LAS NOTIFICACIONES, A Ú N LAS DE CARÁCTER JUDICIAL QUE SE REALICEN EN LOS DOMICILIOS ORIGINALMENTE SEÑALADOS. ,

VIGESIMA SEPTIMA.-JURISDICCION.

PARA LA DEBIDA I N T E R P R E T A C I Ó N Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO, AMBOS CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, POR SER LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER ESTE TIPO DE CONFLICTOS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ADVERTIDAS LAS PARTES DE SU VALOR, FUERZA LEGAL Y VALIDEZ; LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TRES TANTOS ORIGINALES EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS; A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL A Ñ O DOS MIL DIECISEIS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS.

LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES

C. LETICI, ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUITZILAC, MORELOS Y CONSTRUCCIONES KIARTS.A DE C.V.

27

H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC MORELOS OP._0.pdf · federaciÓn para el ejercicio fiscal 2016,...

Documents

Transcript of H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC MORELOS OP._0.pdf · federaciÓn para el ejercicio fiscal 2016,...