MODELO DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN · la prestación de servicios para la preparación o...

LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL

N° 3/18

Contratación de Obras REPARACION FRENTE DE ATRAQUE

Y PILOTES MUELLE DE CARGAS GENERALES

PUERTO SAN NICOLAS

1

“PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOSFLUVIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.

PRÉSTAMO FONPLATA ARG-17/2006

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Subsecretaría de Industra, Minería y Actividades Portuarias.

(Sin Utilización de Lote) (Con Sistema de Unidad de Medida)

2

Indice GeneralSección I. Instrucciones a los Licitantes 5

Indice de Cláusulas 5Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) 6A. Disposiciones Generales 6B. Los Documentos de Licitación 10C. Preparación de las Ofertas 10D. Presentación de las Ofertas 14E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 16F. Adjudicación del Contrato 19

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación 21A. Disposiciones Generales 21C. Preparación de las Ofertas 30D. Presentación de las Ofertas 30E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 30F. Adjudicación del Contrato 31Anexo I - Forma de Cotizar 32PLANILLA I (Uno) 35PLANILLA II (Dos) 36PLANILLA III (Tres) 37PLANILLA IV (Cuatro) 38PLANILLA V (Cinco) 39PLANILLA VI (Seis) 40Anexo II - Sistemas de Contratación 41Anexo III: Reglas y procedimientos para el ejercicio de las funciones del Conciliador 42Declaración de Aceptación como Conciliador 45

Sección III. Países Elegibles 46Sección IV. Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato 47

1. Oferta del Contratista 472. Informe de Calificaciones 513. Contrato 59Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 61Indice de Cláusulas 61A. Disposiciones Generales 63B. Control de Plazos 69C. Control de Calidad 71D. Control de Costos 72E. Término del Contrato 78

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato(CEC) 82A. Disposiciones Generales 82B. Control de Plazos 87C. Control de la Calidad 88D. Control de Costos 88E. Término del Contrato 90Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y Notas de Pedido 94Anexo 2: Construcción de la obra 95Anexo 3 - Medición y Pago 106Especificaciones Técnicas Generales 111Memoria Descriptiva 112Especificaciones Técnicas Particulares 114ARTICULO 1.- Objeto 114ARTICULO 2.- Generalidades 114ARTÍCULO 3.- Coordinación con otras obras 117ARTICULO 4.- Señalización del sector de trabajo 117ARTICULO 5.- Planos de comparación 117ARTÍCULO 6.- ITEM 1: REPARACIONES EN TUNEL DE SERVICIOS MUELLE NORTE 117ARTÍCULO 7.- ITEM 2: REPARACIONES EN FRENTE DE ATRAQUE MUELLE SUR. 119ARTÍCULO 8.- ITEM 3: REEMPLAZO DE PILOTES EN MUELLE SUR. 121ARTICULO 9.- DE LAS DEMOLICIONES 127

3

ARTICULO 10.- MATERIALES A UTILIZAR 128ARTÍCULO 12- ITEM 5: HONORARIOS PROFESIONALES 130ARTICULO 13.- Limpieza final de obra 130ARTÍCULO 14- Cartel de obra. 130ARTÍCULO 15- Movilidad para la inspección 131

Sección VIII. Planos 134Sección IX. Lista de Cantidades 135“REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGAS GENERALES PUERTO SANNICOLAS”, puerto San Nicolás - Licitación Pública Nacional LPN Nº __ 137ANEXO A ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS SEGÚN EL TIPO DE OBRA 124LLamado a Licitación 125

4

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Indice de Cláusulas A. Disposiciones Generales 6

1. Alcance de la Oferta 62. Fuente de los Recursos 63.1 Incompatibilidades 64. Licitantes Elegibles 75.Calificaciones del Licitante 76. Una oferta por licitante 97. Costo de las propuestas 98. Visita a la Zona de las Obras 9

B. Los Documentos de Licitación 109. Contenido de los Documentos de Licitación 1010. Aclaración de los Documentos de Licitación 1011. Enmiendas a los Documentos de Licitación 10

C. Preparación de las Ofertas 1012. Idioma de las Ofertas 1113. Documentos que conforman la Oferta 1114. Precios de la Oferta 1115. Monedas de la Oferta y pago 1216. Validez de las Ofertas 1217. Garantía de Mantenimiento de Oferta 1218. Propuestas alternativas de los Licitantes 1419. Formato y firma de la Oferta 14

D. Presentación de las Ofertas 14_ ;-20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 1421. Plazo para la presentación de las Ofertas 1522. Ofertas tardías 1523. Retiro, substitución y modificación de las ofertas 15

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 1624. Apertura de las Ofertas 1625. Confidencialidad 1626. Aclaración de las Ofertas 1727. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 1728. Corrección de errores 1729. Moneda para la evaluación de las ofertas 1830. Evaluación y comparación de las ofertas 1831.Preferencia para Licitantes Nacionales 19

F.Adjudicación del Contrato 1932. Criterios de Adjudicación 1933. Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta o de rechazar cualquier o todas las ofertas

1934.Notificación de Adjudicación y firma del Contrato 1935. Garantía de Cumplimiento 2036. Pago por Anticipo y Garantía 20

5

Sección I Instrucciones a los Licitantes

Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance dela Oferta

1.1 El Contratante1, según la definición que consta en la Sección II,“Hoja de Datos de la Licitación” (HDL) invita a presentar ofertaspara la construcción de las Obras que se describen en la HDL y en laSección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). Elnombre y el número de identificación del Contrato estánespecificados en la HDL y en las CEC.

1.2 El Adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha prevista determinación especificada en la HDL y en las CEC. 1.1 (o)

1.3 A todo lo largo de estos Documentos de Licitación:

(a) El término “por escrito” debe entenderse como unacomunicación en forma escrita con prueba de su recepciónpor el destinatario (por ejemplo por correo, por correoelectrónico, facsímile, telex);

(b) Si el contexto así lo requiere, “singular” significaría “plural”y viceversa; y

(c) “Día” significa días corridos.

2. Fuente de los Recursos

2.1 El Prestatario, definido en la HDL, se propone destinar una parte delos fondos de un préstamo de FONPLATA, definido en la HDL,para sufragar parcialmente el costo del Proyecto definido en la HDL,a fin de cubrir los pagos elegibles en virtud del Contrato para lasObras. FONPLATA efectuará pagos solamente a solicitud delPrestatario y una vez que FONPLATA los haya aprobado deconformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones dedicho Contrato. Salvo que FONPLATA acuerde expresamente locontrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho algunoen virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobrelos fondos del préstamo.

2.2 Los recursos del financiamiento sólo podrán ser utilizados en lospropósitos para los cuales se han otorgado, considerando aspectosde economía y eficiencia.

2.3 FONPLATA se reserva el derecho de:

a. No financiar o cancelar los recursos relacionados concontratos cuyos procedimientos no estuviera de acuerdo conlas referidas normas y políticas de FONPLATA.

b. Requerir el reembolso, con intereses y comisiones, delos recursos ya desembolsados.

1 Véanse la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato,” Cláusula 1. Definiciones.

6


3.1

Incompatibilidades

3.1 El Licitante no se deberá encontrar en quiebra. No deberá estarinhabilitado por razones civiles o comerciales ni encontrarsecomprendido en algunas de las causales de incompatibilidad paracontratar con el Estado Provincial en general o con el Contratante enparticular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidadestambién se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos orepresentantes legales, se encuentren comprendidos en dichascausales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos,socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que seencuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo seaplica a todos y cada uno de los integrantes de las UTE.

4. Licitantes Elegibles

4.1 En las contrataciones de obras que sean ejecutadas conforme elpresente documento, podrán participar firmas, empresas,asociaciones o UTE de todos los países miembros de FONPLATA(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). La entidadcontratante que efectúe la convocatoria deberá verificar que:

a. La firma o empresa esté constituida y en funcionamiento, deconformidad con las disposiciones legales del país miembrodonde cumple sus actividades.

b. La firma o empresa cumpla con los requisitos esenciales paragarantizar que podrán llevar a cabo los servicios requeridos oproveer las obras y bienes a ser requeridos.

4.2 Será de aplicación lo consignado en la cláusula 4.1 a cada uno delos miembros de un consorcio (asociación de dos o más firmas) y alas firmas que se propongan para subcontratar.

4.3 Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés Si se consideraque los Licitantes presentan conflicto de interés serán descalificados.Se considerará que los Licitantes presentan conflicto de interés conuna o más partes en este proceso de licitación si están o han estadoasociados, directa o indirectamente, con el consultor o concualquiera otra entidad que haya participado en la preparación deldiseño, especificaciones técnicas y otros documentos para elProyecto o que se han propuesto al Gerente del Proyecto para elContrato. Cualquier firma que haya participado con el Prestatario enla prestación de servicios para la preparación o supervisión de lasobras y cualquiera de sus afiliados no son elegibles para participar

5.Calificaciones del Licitante

5.1 Todos los licitantes deberán presentar en la Sección IV, “Formulariode la Oferta, Información de Calificaciones, y Contrato” unadescripción preliminar del método de trabajo y cronograma queproponen, incluyendo planos y gráficas, según lo establecido en lasHDL.

5.2 Toda la documentación e información a presentar deberá estarfoliada y debidamente firmada por un apoderado.

5.3 Todos los licitantes deberán incluir con sus ofertas la información ydocumentos que se detallan a continuación y aquellos que fueranestipulados en la Sección IV, a menos que se establezca lo contrario

7


en la HDL.

a. Copias de los documentos originales que establezcan laconstitución o estatus jurídico, lugar de registro y sedeprincipal de las actividades del Licitante.

b. Un poder protocolizado del Licitante a favor del firmantede la oferta que lo faculta a comprometer al licitante en sunombre.

c. Autorización para solicitar referencias a las institucionesbancarias de las cuales el Licitante sea cliente.

d. Información pertinente a litigios presentes o habidosdurante los últimos cinco años, en los cuales el licitanteestuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montosen controversia, y los resultados.

e. Propuestas para subcontratar componentes de las Obras porun total superior al 10 por ciento del Precio del Contrato.El límite de participación de subcontratistas estaestablecido en la HDL.

f. Análisis de Precios de cada uno de los ítems detallados enel Listado de Cantidades, que justifiquen los preciosunitarios de su Oferta. Estos Análisis de Precios deberánprepararse conforme lo establecido en las HDL.

g. Para Licitantes Inscriptos en el Registro de Licitadores dela Provincia de Buenos Aires al momento de laPresentación de Ofertas, deberán presentar la constancia deInscripción, así como también el Certificado de CapacidadTécnico Financiera.

5.4 Las ofertas presentadas por una asociación de dos o más firmasdeberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que seindique lo contrario en la HDL:

(a) La oferta deberá contener toda la información enumerada enla antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAL para cadamiembro de la asociación;

(b) La oferta deberá ser firmada de manera que constituya unaobligación legal para todos los socios.

(c) Todos los socios serán responsables mancomunada ysolidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdocon las condiciones del mismo;

(d) Uno de los socios deberá ser designado como apoderado,autorizado para contraer responsabilidades, y recibirinstrucciones para actuar en nombre de todos los miembrosde la asociación, dejando constancia de la intención deunificar representación en dicho apoderado en elcompromiso de la conformación UTE;

(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo lospagos, se harán exclusivamente con el socio designado y a laorden del agrupamiento;

8


(f) Una copia del Contrato de Asociación en Participaciónfirmado por todos lo socios deberá ser presentado con laOferta; o una Carta de Intención para diligenciar unContrato de Asociación en Participación en caso de salirbeneficiados como los adjudicatarios, la cual deberá serfirmada por todos los socios y presentada con la oferta juntocon una copia del Contrato propuesto.

5.5 En forma posterior a la adjudicación del Contrato y en formaprevia a la firma del mismo, el Licitante adjudicado deberáinscribirse en el Registro de Licitadores del Ministerio deInfraestructura de la Provincia de Buenos Aires, conforme la Leyde Obras Públicas N° 6021 y sus decretos reglamentariosvigentes de acuerdo con los siguientes criterios mínimos decalificación:

(a) Inscribirse en la especialidad exigida en las HDL;

(b) Deberá demostrar la capacidad técnico-financiera por elequivalente del monto especificado para el período indicadoen la HDL;

(c) Contar con dos Representantes, que posean título habilitantey concretar su inscripción de la Matrícula del Colegiorespectivo: uno debe ser de carácter Técnico, con unaexperiencia de no menos de tres años en la dirección deobras similares; y otro de carácter Legal con cinco años deexperiencia en obras equivalentes en naturaleza y volumen;y el personal clave que se detalle en las HDL.

5.6 En el caso de Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E), lasexigencias descritas en la subcláusula 5.5., deberán ser cumplidaspor cada una de las empresas, excepto respecto de la capacidadfinanciera. En este caso las empresas podrán sumar la capacidadfinanciera a fin de alcanzar la capacidad mínima requerida. No setomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de lossubcontratistas para la evaluación del Licitante, conforme a loscriterios de calificación.

9


6. Una oferta por licitante

6.1 Cada Licitante presentará solamente una Oferta, ya seaindividualmente o como miembro de una asociación. El Licitanteque presente o participe en más de una oferta, salvo que se tratede un subcontratista o en los casos cuando se permite presentar ose solicitan alternativas, causará que todas las Propuestas en lascuales participa sean descalificadas.

7. Costo de las propuestas

7.1 Los Licitantes serán responsables por todos los costos asociadoscon la preparación y presentación de sus ofertas y el Contratanteen ningún momento será responsable por dichos costos.

8. Visita a la Zona de las Obras

8.1 El Licitante, deberá visitar e inspeccioar la zona de las Obras y susalrededores y obtener por sí mismo toda la información que puedaser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para laconstrucción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visitacorrerán por cuenta del Licitante.

B. Los Documentos de Licitación

9. Contenido de los Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende losdocumentos que se enumeran en la siguiente tabla y toda/s la/senmienda/s que hayan sido emitidos de conformidad con lacláusula 11 de las IAL:


Sección II Hoja de Datos de la Licitación y Anexos

Sección III Países Elegibles

Sección IV Formularios de la Oferta, Información sobre Calificación, Carta de Aceptación, Contrato

Sección V Condiciones Generales del Contrato

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato y Anexos

Sección VII Especificaciones

Sección VIII Planos

Sección IX Lista de Cantidades2

Llamado a licitación.

10. Aclaraciónde los Documentos de Licitación

10.1 Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre losDocumentos de licitación, deberán hacerlo en forma escrita porun medio fehaciente dentro de los 21 días antes de la fecha límitepara la presentación de las ofertas,3 a la dirección indicada en laHDL. El Contratante debe responder a todos los licitantes, enigual forma, dentro de los cinco (5) días hábiles antes de la fechalímite para la presentación de las ofertas y deberá enviar copiasde la respuesta a todos los que compraron los Documentos deLicitación y constituyeron domicilio legal, la cual incluirá unadescripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

2

3

10


11. Enmiendasa los Documentos de Licitación

11.1 Los documentos de Licitación podrán ser modificados medianteuna enmienda emitida hasta diez (10) días hábiles antes de lafecha de apertura. En caso que debieran ser modificados conposterioridad a dicho límite, deberá prorrogarse la Fecha deApertura de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAL.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de losDocumentos de Licitación y será comunicado por escrito a todoslos que compraron los Documentos de Licitación.4 Los posiblesLicitantes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito alContratante.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

12.1 La oferta que prepare el Licitante, así como toda lacorrespondencia y documentos relativos a ella que intercambien elLicitante y el Contratante, deberá redactarse en español, sin embargo,la literatura impresa que provea el Licitante podrá estar escrita en otroidioma, a condición de que vaya acompañada de una traducción de lospárrafos pertinentes al español en cuyo caso la traducción prevaleceráen lo que respecta a la interpretación de la oferta. Dicha traduccióndeberá estar avalada por un traductor Público Nacional con el títulohabilitante pertinente.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1 La oferta que presente el Licitante deberá estar conformada porlos siguientes documentos:

(a) La Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento Oferta de conformidad con lacláusula 17 de las IAL;

(c) La Lista de Cantidades con precios;5

(d) Los documentos y el formulario de Información para laCalificación;

(e) Las ofertas alternativas de haberse solicitado;

Y cualquier otro material que los Licitantes deberán completar ypresentar, según se especifique en la HDL.

14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas enla Subcláusula 1.1 de las IAL, sobre la base de la Lista decantidades6 con indicación de precios presentada por el Licitante. Elcontratante deberá determinar en las HDL el sistema decontratación bajo el cual se ejecutará la obra.

14.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros delas Obras especificados en la Lista de cantidades. Si hubierecorrecciones, éstas se harán tachándolas, rubricándolas, fechándolas

4

5

6

11


y rescribiéndolas. Se rechazarán aquellas ofertas de precios o tarifasen alguno de los rubros o ítems especificados en la Lista deCantidades.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que debapagar el Contratista bajo este contrato, o por cualquier otra razón,28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de lasofertas, deberán estar incluidos en las tarifas, en los precios y enel precio total de la oferta presentada por el Licitante.

14.4 Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estarán sujetos aajustes durante la ejecución del Contrato, si así se dispone en laHDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de lasCGC. El Licitante deberá proporcionar toda la informaciónrequerida en las CEC y en la Cláusula 47 de las CGC.

12


15. Monedas de la Oferta y pago

15.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizadas por elLicitante exclusivamente en Pesos de Curso Legal en laRepública Argentina. Los pagos se efectuarán en la mismamoneda.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Licitante para convertir alequivalente en la moneda nacional y establecer los porcentajesmencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo decambio vendedor para transacciones similares, establecida por laautoridad estipulada en la HDL, dentro de los 28 días antes de lafecha límite para la presentación de las ofertas. El tipo de cambioaplicará para todos los pagos con el fin que el Licitante no corraningún riesgo cambiario.

15.3 Los Licitantes indicarán en su oferta los detalles de losrequerimientos que prevén en monedas extranjeras.

15.4 Los Licitantes deberán aclarar sus necesidades de cotizar enmonedas extranjeras y justificar que las cantidades incluidas enlas tarifas y en los precios, sean razonables y correspondan deconformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAL.

16. Validez de las Ofertas

16.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período7 estipulado en laHDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar alos Licitantes que extiendan el período de validez por un plazoadicional específico. La solicitud y las respuestas de los licitantesdeberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía deMantenimiento de Oferta de conformidad con la cláusula 17 delas IAL, ésta deberá extenderse también por 28 días después de lafecha límite prorrogada para la presentación de las ofertas. LosLicitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les ejecute lagarantía de mantenimiento. A los Licitantes que convienen con lasolicitud no se les requerirá ni se les permitirá que modifiquen suoferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAL.

17. Garantía de Mantenimiento de Oferta

17.1 El Licitante deberá presentar como parte de su oferta, unaGarantía de Mantenimiento de Oferta.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por la sumaestipulada en la HDL y denominada en la moneda del país delContratante, y deberá:

(a) A elección del licitante, podrá efectuarse en efectivo, títulosprovinciales a sus valores nominales, fianza bancariaemitida por una institución bancaria, o fianza por póliza deseguro emitida por una aseguradora o afianzadora aprobadapor la Superintendencia de Seguros de la Nación. Eldepósito de garantía se efectuará en el Banco de laProvincia de Buenos Aires, a la orden de la entidad indicada

7

13


en el Llamado a Licitación hasta el día de apertura de lapropuesta.

(b) Si la institución que emite la garantía está localizada fueradel país del Contratante, ésta deberá tener una sucursalfinanciera en el país del Contratante que permita hacerefectiva la garantía;

(c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratanteen caso de tener que invocar las condiciones detalladas en laCláusula 17.5 de las IAL;

(d) Ser presentada en original; no se aceptarán copias;

(e) Permanecerá válida por un período de 28 días posteriores ala fecha límite de la validez de las ofertas, o del períodoprorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula16.2 de las IAL;

17.3 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía queresponda a lo requerido en la presente cláusula, serán rechazadaspor el Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Licitantes cuyasofertas no fueron seleccionadas serán devueltas una vez que elLicitante adjudicatario presente su Garantía de Cumplimiento decontrato.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si:

(a) Un Licitante retira su oferta durante el período de validez dela oferta especificado por el Licitante mismo en elFormulario de Presentación de la Oferta, o durante elperíodo prorrogado conforme lo estipulado en laSubcláusula 16.2 de las IAL, cuando haya sido aceptado;

(b) El Licitante adjudicatario no acepta las correcciones alPrecio de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28de las IAL;

(c) Si el Licitante adjudicatario no cumple dentro del plazoestipulado con:

(i) La firma el Contrato; o

(ii) No presenta la Garantía de Cumplimiento de contrato.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de una Asociación enParticipación o Consorcio deberá estar en nombre de laAsociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta.Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmenteconstituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía deMantenimiento de Oferta deberá estar en nombre de todos losfuturos socios de la Asociación o Consorcio tal como sedenominan en la carta de intención.

14


18. Propuestasalternativas de losLicitantes

18.1 No se considerarán ofertas alternativas a menos queespecíficamente se estipule en la HDL.

Si se permiten, la Subclásula 18.1 de las IAL gobernarán y en laHDL se especificará cual de las siguientes opciones sepermitirán:

(a) Opción Uno: Un Licitante podrá presentar ofertasalternativas solamente con oferta básica. El Contratanteconsiderará solamente las ofertas alternativas presentadaspor el Licitante cuya oferta básica haya sido determinadacomo la oferta evaluada más baja.

(b) Opción dos: Un Licitante podrá presentar una ofertaalternativa con o sin una oferta básica. Todas las ofertasrecibidas para la oferta básica, así como las ofertasalternativas que cumplan con las especificaciones técnicas ylos requerimientos de ejecución de conformidad con laSección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propiosméritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberán proporcionar toda lainformación necesaria para una evaluación global de lasalternativas por el Contratante, incluyendo cálculos de los planos,especificaciones técnicas, desglose o analisis de los precios,métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y firma de la Oferta

19.1 El Licitante preparará un original de los documentos quecomprenden la oferta según se describe en la Cláusula 13 de lasIAL, en un solo volumen que contenga el Formulario de laOferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, elLicitante deberá presentar DOS (2) copias de la Oferta ymarcarlas claramente como “COPIAS”. En caso de discrepanciaentre el original y las copias, el original regirá.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberán sermecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estarfirmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con laSubcláusula 5.3 (a) de las IAL. Todas las páginas de la oferta quecontengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas porla persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto poraquellas que cumplan con instrucciones emitidas por elContratante, o según sea necesario para corregir errores delLicitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán serrubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e

20.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus ofertas por correo oentregarlas personalmente. El Licitante pondrá el original y todas

15


Identificación de las Ofertas

las copias de la oferta en dos sobres interiores, que cerrará ymarcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS", segúncorresponda. Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en unsobre exterior, que también deberá estar sellado.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) Estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en laHDL.

(b) Indicar el nombre y número de identificación del proyectoindicado en la HDL.

(c) Portar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha deapertura de ofertas indicadas en la HDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 19.2, lossobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección delLicitante, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en casoque sea declarada oferta tardía, de conformidad con la cláusula 22de las IAL.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado y marcado como se haindicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará encaso que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la presentación delas Ofertas

21.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en ladirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en laHDL.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación deofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación,de conformidad con la Cláusula 11 de las IAL. En este caso todoslos derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantespreviamente sujetos a la fecha límite original para presentar lasofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

22. Ofertas tardías

22.1 Todas las ofertas que reciba el Contratante después del plazolímite para la presentación de las ofertas de conformidad con lacláusula 21 de las IAL serán rechazadas por tardías y devueltas alLicitante sin abrir.

23. Retiro, substitución y modificación de las ofertas

23.1 Los Licitantes podrán retirar, substituir o modificar sus Ofertasmediante el envío de una solicitud por escrito antes de la fechalímite indicada en la Cláusula 21 de las IAL.

23.2 Toda solicitud de retiro, substitución o modificación de la ofertadeberá ser preparada, sellada, marcada y entregada de acuerdo conlas estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAL, y los sobresexteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO,”“SUBSTITUCIÓN,” o “MODIFICACIÓN” según corresponda.

23.3 Ninguna Oferta podrá ser substituida o modificada después devencido el plazo para presentar las Ofertas.

23.4 Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o de otra

16


manera modificar los precios de sus ofertas sometiendo unamodificación a la Oferta de conformidad con esta cláusula, oincluyéndola en la oferta original.

17


E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

24.1El Contratante abrirá las ofertas, incluso las modificacionesintroducidas de conformidad con la Cláusula 23, en presencia delos representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a lahora, en la fecha y el lugar, y establecidos en la HDL. Elprocedimiento para apertura de ofertas presentadaselectrónicamente si fueron permitidas de conformidad con laSubcláusula 20.1 de las IAL, estará indicado en la HDL.

24.2Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No seabrirán las ofertas para las cuales se haya presentado una solicitudde retiro de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 delas IAL.

24.3 El Contratante dará a conocer en el Acto de apertura losnombres de los licitantes, el precio de la Oferta, el monto total decada Oferta, descuentos, retiros, substituciones o modificacionesde Ofertas, la existencia o falta de Garantía de Mantenimiento deOferta y su monto, y cualquier otro detalle que el Contratanteconsidere apropiado. Ninguna oferta será rechazada en el Acto deApertura, excepto las ofertas tardías o aquellas que no acompañenla Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las substituciones ymodificaciones a Ofertas presentadas de acuerdo con lasdisposiciones de la Cláusula 23 de las IAL que no fueron abiertasy leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán serconsideradas para evaluación y serán devueltas sin abrir a loslicitantes.

24.4 El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las ofertas.La misma deberá incluir toda la información dada a conocer a losasistentes, así como también cargo y nombres de los funcionariospresentes, datos de los licitantes, su representación y firma ycualquier observación o aclaraciones que resulten en el acto, deconformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAL.

25. Confidencialidad

25.1No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no estéoficialmente involucrada con el proceso de la licitación,información relacionada con la revisión, evaluación, comparacióny poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación deadjudicación del contrato hasta que se haya publicado laadjudicación del Contrato al licitante adjudicatario deconformidad con la Subcláusula 34.4. Cualquier intento por partede un Licitante para influenciar al Contratante en elprocesamiento de las ofertas o en la adjudicación del contratopodrá resultar en el rechazo de su oferta. No obstante, lo anterior,si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y lafecha de adjudicación del contrato, un Licitante deseacomunicarse con el Contratante sobre cualquier asuntorelacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo porescrito.

18


26. Aclaración de las Ofertas

26.1Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de lasofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquierlicitante que aclare su oferta, incluido el desglose de los preciosunitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente seharán por escrito. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitiráninguna modificación de los precios o de los elementos sustancialesde la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar lacorrección de errores aritméticos que el Contratante hayadescubierto durante la evaluación de las ofertas, de conformidad conlo dispuesto en la cláusula 28.

26.2La falta de presentación en forma clara y precisa de lo solicitadopor el Contratante por parte del Licitante, dentro de un plazo decinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación,facultará al Contratante a no considerar la oferta procediendo eneste caso a devolver la Garantía de Mantenimiento de Oferta

27. Examen delas Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, elContratante determinará si el licitante cumple con los requisitos deelegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAL; y cada una delas ofertas ha sido debidamente firmada, está acompañada de laGarantía de Mantenimiento de Oferta, está calificada deconformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAL, yse ajusta a lo solicitado en los documentos de licitación.

27.3 Si una oferta no se ajusta a los Documentos de Licitación,deberá ser rechazada por el Contratante y el Licitante no podráajustarla posteriormente mediante correcciones de lasdesviaciones o reservaciones, siempre y cuando no se hayaconsignado alguno de los supuestos que prevee el presentedocumento como factibles de ser corregidos o subsanados.

28. Correcciónde errores

28.1El Contratante verificará si las ofertas que considere que se ajustan alos DEL contienen errores aritméticos. Los errores serán corregidospor el Contratante de la siguiente manera:8

(a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados encifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras, y

(b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y eltotal de un rubro que se haya obtenido multiplicando el preciounitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el preciounitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubieraun error evidente en la colocación del decimal en el preciounitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado paraese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdocon el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y,con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se consideraráobligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdocon el monto corregido, la oferta será rechazada y la Garantía deMantenimiento de Oferta podrá ejecutarse de conformidad con la

8 ".

19


Subcláusula 17.5 (b).20


29. Moneda para la evaluación de las ofertas

29.1 Las ofertas serán evaluadas como fueron cotizadas en la monedadel país del Contratante de conformidad con la Subcláusula 15.1 delas IAL.

30. Evaluacióny comparación delas ofertas

30.1El Contratante evaluará solamente las ofertas que ha consideradoque han cumplido sustancialmente con los requisitos de losDocumentos Estándar de Licitación de conformidad con la Cláusula27 de las IAL.

30.2Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará el precio evaluadode cada oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en laCláusula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales, si existieran, de reserva paraimprevistos en la Lista de Cantidades, pero incluyendo los trabajospor día, si el precio es competitivo;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,desviaciones u ofertas alternativas aceptables presentadas deconformidad con la cláusula 18 de las IAL; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos uotras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con laSubcláusula 23.5.

30.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiervariación o desviación. En la evaluación de las ofertas no se tendránen cuenta las variaciones, desviaciones y otros factores que excedanlos requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquenbeneficios no solicitados para el Contratante.

30.4El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiervariación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de lasofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertasalternativas y otros factores que excedan los requisitos de losdocumentos de licitación, o que signifiquen beneficios nosolicitados para el Contratante.

30.5En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efectoestimado de los ajustes de precio estipulados en la cláusula 47 de lasCGC, durante el período de ejecución del Contrato.

30.6Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, elContratante determinará la aplicación de descuentos a fin deminimizar el costo combinado de todos los lotes.

31.Preferencia para Licitantes Nacionales

31.1 No se aplicará, en ningún caso, un margen de preferencia para loscontratistas nacionales, salvo que se estipule lo contrarioen la HDL

F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de Adjudicación

32.1De conformidad con la Cláusula 33 de las IAL, el Contratanteadjudicará el contrato al Licitante cuya oferta haya sido

21


determinada que cumple con los Documentos de Licitación yofrece el precio evaluado más bajo, siempre y cuando se hayadeterminado que dicho licitante (a) es elegible de conformidadcon la Cláusula 3 y 4 de las IAL; y (b) está calificado deconformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAL.

22


33. Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta ode rechazar cualquier o todas las ofertas

33.1No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante sereserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y decancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas, encualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin quepor ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los)licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.

34.Notificación deAdjudicación y firma del Contrato

34.1Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento deOferta, el Contratante notificará por escrito sobre la adjudicacióndel contrato al Licitante cuya oferta haya sido aceptada. Estanotificación deberá estipular el monto que el Contratante pagaráal Contratista en compensación por la ejecución, cumplimiento ymantenimiento de las Obras tal como se estipula en el Contrato(en adelante y en el Contrato denominado el “Precio delContrato”).

34.2Se tendrá por constituido el Contrato, una vez suscripto el mismo,estando sujeto al suministro previo de la garantía de cumplimientopor el licitante, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula35 de las IAL.

34.3 El contrato incorporará como Anexo el original del Documento deLicitación, el cual deberá ser adquirido al precio indicado en elLlamado de Licitación, con más las circulares aclaratorias yenmiendas que se hayan emitido, los cuales deberán ser firmadospor personas autorizadas. Deberá suscribir toda la documentaciónque estuvo a disposición para consultas en la página Web indicadaen la subcláusula 34.4 o en la dirección indicada en el Llamado aLicitación.

34.4El Contratante publicará en el portal del Ministerio de Economíade la Provincia de Buenos Aires www.ec.gba.gov.ar, losresultados de la licitación, identificando la oferta y número delotes y la siguiente información: (i) nombre de todos losLicitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeronen voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre yprecios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de losLicitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones delrechazo; y (v) nombre del Licitante adjudicatario y el preciocotizado, así como la duración y un resumen del alcance delcontrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicacióndel contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar porescrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtenerexplicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueronseleccionadas. El Contratante, después de la adjudicación delContrato, responderá prontamente y por escrito a cualquierLicitante no favorecido que solicite una reunión informativa.

34.5Los impuestos y demás gastos que origine la formalización delcontrato serán por cuenta exclusiva del contratista.

35. Garantía 35.1Dentro de los 30 días de recibida la comunicación de la

23

http://www.ec.gba.gov.ar/


de Cumplimiento adjudicación, el Adjudicatario deberá firmar el Contrato y enviar alContratante una garantía de cumplimiento por el monto estipuladoen las CGC y en la forma (garantía bancaria o poliza de caución)estipulada en la HDL, expresada en los tipos y proporciones demonedas indicados en la comunicación de adjudicación y deconformidad con las CGC.

35.2Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario esuna garantía bancaria, ésta deberá ser emitida a elección delLicitante, por un banco en el país del Contratante, o por un bancoextranjero aceptable al Contratante a través de su corresponsal condomicilio en el país del Contratante.

35.3Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario esuna poliza de caución, ésta deberá ser emitida por una compañíaafianzadora que el Adjudicatario haya verificado que es aceptablepara el Contratante.

35.4El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de lasSubcláusulas 35.1 de las IAL constituirá bases suficientes paraanular la adjudicación del contrato y ejecutar la Garantía deMantenimiento de oferta. Tan pronto como el Adjudicatario firmeel Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento deconformidad con la Cláusula 35.1 de las IAL, el Contratantecomunicará el nombre del Licitante adjudicatario a todos losLicitantes no favorecidos y les devolverá las Garantías deMantenimiento de Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 delas IAL.

36. Pago por Anticipo y Garantía

36.1El Contratante proveerá un pago de anticipo sobre el Precio delContrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y con sujeción almonto máximo establecido en la HDL. El pago por anticipo deberáestar respaldado por una garantía.

24

Sección II Hoja de Datos de la Licitación

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación1 A. Disposiciones Generales

IAL 1.1 El Contratante es: el Ministerio de Producción de la Provincia deBuenos Aires a través de la Subsecretaría de Industria, Minería yActividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires.

La presente licitación tiene por objeto el reemplazo de algunos de lospilotes de la primera línea de pilotes, contada a partir del frente deatraque, que han quedado fuera de servicio por averías y la reparaciónde una serie de roturas existentes en el tabique del frente de atraquedel Túnel de Servicio y otra rotura ubicada entre Bita 13 y Bita 14, enel frente del tramo Sur del Muelle

Se prevé el reemplazo de 10 Pilotes mediante la construcción in situde dos pilotes de hormigón armado H30 aledaños a cada pilotedañado, de un diámetro de 0.60 cm y una longitud aproximada de 21m y su vinculación a la viga invertida que une los pilotes actualesmediante la construcción de un cabezal de enlace.

La longitud del frente de atraque a reparar en el Túnel de Servicio esde aproximadamente 25 m lineales, distribuidos en diversos sectores.En el frente de atraque Sur, entre Bita 13 y Bita 14 deberán repararseaproximadamente 15 m. La altura de las reparaciones será toda lanecesaria de acuerdo con los daños.

El nombre e identificación del proyecto es REPARACIONFRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGASGENERALES PUERTO SAN NICOLAS. Licitación PúblicaNacional N° 3/18

IAL 1.2 El plazo de ejecución será de 240 días corridos contados a partir de lafirma del Acta de Replanteo conforme CEC 1.1 (n) y no podrá servariado por el licitante.

IAL 2.1 El Prestatario es la Provincia de Buenos Aires. El Contratante es elMinisterio de Produccción de la Provincia de Buenos Aires a travésde la Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias dela Provincia de Buenos Aires.

IAL 2.1 “FONPLATA” significa “Fondo Financiero para el Desarrollo de laCuenca del Plata” y Préstamo se refiere a un “Préstamo deFONPLATA” que en la fecha de la emisión de los Documentos deLicitación ha sido aprobado.

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es “Programa de Mejora de laCompetitividad de los Puertos Fluviales de Provincia de BuenosAires”.

Las obras se financiarán parcialmente a traves del Prestamo ARG17/2006 de FONPLATA

1 .

25


IAL 5.1 Se agrega esta subclaúsula que establece: “Plan de Trabajos y Curva deInversiones de acuerdo a lo especificado en el Anexo 3 de la SecciónVI.”

IAL 5.3 (e) La participación máxima de subcontratistas es: 30 %

IAL 5.3 (f) Los Análisis de Precios deberán prepararse conforme lo establecido enAnexo I – Forma de Cotizar.

IAL 5.3 (h) Se agrega: “Todos los Licitantes deberán presentar la siguientedocumentación al momento de la presentación de Ofertas, a efectos decorroborar la información solicitada en las cláusulas 5.5 y 5.7, segúncorresponda:

i) Últimos 2 (dos) Balances cerrados y auditados de la empresa o decada una de las firmas integrantes de consorcios o de unionestransitorias de empresas, certificado por Contador público Nacional ylegalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o elequivalente del país al cual pertenecen.

ii) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capitalcirculante disponible para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito ydisponibilidad de otros recursos financieros). Se entiende porsuficiente el capital que reúna el valor requerido como activo líquido.

IAL 5.3 (i) Se agrega: “Se deberá proporcionar información relevante comoeducación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo actual; adjuntando ladocumentación correspondiente sobre el personal clave propuesto.

IAL 5.3 (j) Se agrega la siguiente subcláusula: “Deberá presentar una planilla delos Datos Garantizados”.

IAL 5.3 (g) Se modifica: “Los Licitantes Inscriptos en el Registro de Licitadoresdeberán cumplir con los requisitos exigidos en la HDL 5.5 a) y b)”.

IAL 5.3 (k) Se agrega: “Presentar junto con su Oferta, el Formulario 2. Informede Calificaciones, conforme se encuentra en la Sección IV,Formularios, Informe para la Calificación y Contrato, a efectos decumplimentar con lo estipulado en la Cláusula IAL 5.5 y 5.7, segúncorresponda.

El Volumen Anual de Trabajos de Construcción, expresados en valoresmonetarios y actualizados según el Factor de Ajuste “FA”, del total detrabajos de construcción realizados por el licitante en cada uno de losúltimos 10 años, contados desde el mes anterior inclusive al de la fechadel Llamado a Licitación (según la Planilla VII incluida en la SecciónII)”. La actualización corresponderá al mes anterior al Llamado aLicitación. Asimismo, se informará sobre la mejor facturación ocertificación en obras de construcción ejecutadas por el Licitantes en 12(doce) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos 10(diez) años contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha delLlamado a Licitación. Esta información consistirá en un cuadrodetallado que incluya los siguientes datos para cada trabajo realizado enel período considerado: año, nombre de la obra, comitente, fecha del

26


contrato, valor del contrato, monto certificado en el períodoconsiderado a valor original y monto certificado en el períodoconsiderado a valor actualizado. Los montos certificados seránactualizados por el Licitante considerando el Factor de Actualizaciónsegún el Formulario 2 ya menionado.Se aclara que para contratos firmados en el exterior y cuyos precios nohayan sido establecidos en pesos, la moneda de comercio internacionalcon que se indicará la información para la calificación, será en Dólarestadounidense (U$S). Dicha información será convertida a pesos ($)conforme a los valores de la siguiente tabla y actualizados con el Factorde Actualización “FA” de acuerdo a lo indicado en el Formulario 2mencionado precedentemente.

AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS $1999 a 2001 1 Dólar = 1 Peso2002 ----------------- 1 Dólar = 3,22 Pesos (valor promedio)2003 ----------------- 1 Dólar = 2,95 Pesos (valor promedio)2004 ----------------- 1 Dólar = 2,94 Pesos (valor promedio)2005 ----------------- 1 Dólar = 2,92 Pesos (valor promedio)2006 ----------------- 1 Dólar = 3,07 Pesos (valor promedio)2007 ----------------- 1 Dólar = 3,12 Pesos (valor promedio)2008 ---------------- -1 Dólar = 3,16 Pesos (valor promedio)2009 ----------------- 1 Dólar = 3,73 Pesos (valor promedio)2010 ----------------- 1 Dólar = 3,91 Pesos (valor promedio)2011 ----------------- 1 Dólar = 4,13 Pesos (valor promedio)2012 ----------------- 1 Dólar = 4,55 Pesos (valor promedio)2013 ----------------- 1 Dólar = 5,49 Pesos (valor promedio)2014 ----------------- 1 Dólar = 8,12 Pesos (valor promedio)2015 ----------------- 1 Dólar = 9,40 Pesos (valor promedio)2016 ----------------- 1 Dólar = 14,75 Pesos (valor promedio)2017 ----------------- 1 Dólar = 16,57 Pesos (valor promedio)2018 ----------------- 1 Dólar = Cotización Dólar Estadounidense Bancode la Nación Argentina de 30 días antes a la fecha de Llamado aLicitación.

27


IAL 5.5 Se reemplaza: “Para ser adjudicatario del Contrato, los Licitantesinscriptos en el Registro Licitadores de la Provincia de Buenos Airesa la fecha de presentación de su Oferta, deberán cumplir con lossiguientes criterios mínimos de calificación:

(a) Estar inscripto en la especialidad exigida a continuación:SECCIÓN: Arquitectura ESPECIALIDAD: Arquitectura

(b) Demostrar la siguiente capacidad, conforme el Certificadopresentado, que debe encontrarse vigente a la fecha límite fijada parala presentación de las ofertas:- Capacidad de contratación mínima igual o mayor a: $16.865.000,00.

(c) Contar con un (1) representante de carácter Técnico, con unaexperiencia de no menos de cinco años en la dirección de obrassimilares, que posea título habilitante y se encuentre matrículado en elColegio respectivo, y un (1) representante de carácter Legal”.

Asimismo, el Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato elsiguiente personal clave:

N° CargoExperienciaMínima en

Obras (años)

Experienciaen Obrassimilares

(años)

1

UN (1) Representante técnico profesional del área de la Ingeniería Civil y/o Construcciones, matriculado

5 5

2UN (1) Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo o título equivalente

5 2

3UN (1) Especialista en Gestión Ambiental o título equivalente

5 2

4

UN (1) Jefe de Obra, profesional del área de la Ingeniería Civil y/o Construcciones, matriculado

5 5

Los perfiles 2 y 3 pueden ser cubiertos por un solo especialista queabarque ambas especialidades

(d) El Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato el siguienteequipo esencial:

Equipo Capacidad Min. Antigüedad max.Retrocargadora Potencia mínima 70 25 años

28


HPHormigonera 250 lts 20 añosVibrador de Inmersión n/a 20 añosMotocompresor con martillo neumático

6 m3/min 20 años

Bombas de achique 20.000 lts/h mín. 20 años.

Dichos equipos, no presentarán signos de obsolencia, y el contratistaestará obligado a sustituir o adecuar el equipo, sin derecho a prórrogadel plazo contractual, ni indemnización alguna, si dicho equipo noresultara adecuado, conveniente o suficiente para la ejecución de laobra.

(e) Con los dos (2) últimos balances cerrados y auditados secalcularán los siguientes indicadores:

i. Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente):Mayor o igual a 1,00

ii. Liquidez seca o prueba ácida (Activo Corriente - Bienes deCambio / Pasivo Corriente): Mayor o igual a 0,80

iii. Solvencia (Total Activo / Total Pasivo): Mayor o igual a 1,00iv. Importancia del pasivo exigible (Pasivo Corriente / Activo

Total): Menor o igual a 0,35.El resultado de cada indicador se promediará y esos promediosdeberán arrojar valores aceptables al menos en tres de los cuatroindicadores, debiendo cumplirse en forma excluyente con el deliquidez corriente tanto en el promedio como en el último ejercicio.Se sugiere a los Licitantes la verificación de que los indicadores desus balances cumplen con lo exigido.

(f) Demostrar un volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso acréditos libres de otros compromisos contractuales del Licitante quedeberá ser como mínimo de: $ 5.000.000,00.

e) Conforme a lo establecido en la subcláusula IAL 5.3 h) ii), elcontratante se reserva el derecho de pedir referencias en las entidadesfinancieras de las que el Oferente es cliente.

29


IAL 5.6 Se modifica: “En el caso de Uniones Transitorias de Empresas(U.T.E), las exigencias descritas en la subcláusula 5.5. y 5.7, segúncorresponda, deberán ser cumplidas por cada una de las empresas,excepto respecto de la capacidad financiera. En este caso lasempresas podrán sumar la capacidad financiera a fin de alcanzar lacapacidad mínima requerida. No se tomarán en cuenta la experienciani los recursos de los subcontratistas para la evaluación del Licitante,conforme a los criterios de calificación.

IAL 5.7 Se agrega la siguiente cláusula: “Para ser adjudicatario del Contrato,los Licitantes NO inscriptos en el Registro Licitadores de la Provinciade Buenos Aires, a la fecha de presentación de su Oferta, deberáncumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) Tener un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) de trabajos deconstrucción, de al menos $ 16.865.000,00 según la forma de cálculoindicado a continuación:

“El Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción dellicitante se determinará de la siguiente manera:

VAD= CEA-Coa

Donde:

CEA= capacidad de ejecución actualizada.

Coa= compromiso de obra actualizado según el FA

La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA=PBx1.30

PB=Producción Básica actualizada según el FA”

La Producción Básica (PB) es la mejor facturación o certificación deobras ejecutadas, según lo expresado en la cláusula 5.3 k), que ellicitante haya realizado en 12 (doce) meses consecutivosseleccionados en dentro de los últimos 10 (diez) años contados desdeel mes anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación,actualizados según el FA. El valor a considerar se extraerá de losCuadros incorporados en Formulario 2. Informe de Calificaciones,conforme se encuentra en la Sección IV, Formularios, Informe para laCalificación y Contrato, el Licitante aportará la documentaciónprobatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromisocontractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mesanterior a la fecha original de apertura de licitación, tomados de lasobras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, las que deberánser actualizadas según el FA. Para determinar el Compromiso de ObraAnualizado se realizará para cada obra contratada el siguientecálculo:

CO= A/B x12

Donde:

A= saldo del monto contractual

30


B= saldo del plazo contractual en meses.

Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 o menos y se ha certificadomas del 50% la ecuación queda reducida a la siguiente expresión:

CO= A

Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO= la suma de losparciales actualizados por el FA hará el total del COA que se utilizaráen la fórmula del VAD.

En el caso que el licitante sea una Asociación de Empresas, si lasobras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como taly con la misma integración podrá acreditar la información comoperteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentesaportados por los miembros de la asociación que hubieran sidoejecutados por otra Asociación de la cual él fue miembro secomputará el valor del contrato ponderado por el porcentaje departicipación del miembro en la asociación constructora de la obra.

La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y elcontratante podrá solicitar datos adicionales a los comitentes de lasobras.

Al momento de la adjudicación, el Licitante que resultarepreadjudicatario deberá presentar el Compromiso de Obraactualizado, que será utilizado para el recálculo del VAD, el quedeberá ser igual o superior al Volumen Anual Disponible, requeridopara la presente obra.

En caso que el licitante sea una Asociación de Empresas (U.T.E.), losrespectivos VAD se suman con la condición que el aporte de cada unode los integrantes de la U.T.E. no sea inferior al 25 % del VADmínimo requerido y el aporte del integrante principal sea superior al40 % del VAD mínimo requerido.

(b) Conforme se solicita en la IAL 5.3 (k) el Volúmen anual detrabajos de construcción (VAT) del Licitante, en los últimos 10 años,deberá ser mayo que el siguiente volumen anula de trabajos exigido:$ 8.000.000,00.

(c) Contar con un (1) representante de carácter Técnico, con unaexperiencia de no menos de cinco años en la dirección de obrassimilares, que posea título habilitante y se encuentre matrículado en elColegio respectivo, y un (1) representante de carácter Legal”.

Asimismo, el Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato elsiguiente personal clave:


Obras (años)


(años)

31


1


5 5


5 2


5 2

4

UN (1) Jefe de Obra, profesional del área de la Ingeniería Civil y/o Construcciones, matriculado

5 5

Los perfiles 2 y 3 pueden ser cubiertos por un solo especialista queabarque ambas especialidades

(f) El Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato el siguienteequipo esencial:

Equipo Capacidad Min. Antigüedad max.Retrocargadora Potencia mínima 70

HP25 años

Hormigonera 250 lts 20 añosVibrador de Inmersión n/a 20 añosMotocompresor con martillo neumático

6 m3/min 20 años

Bombas de achique 20.000 lts/h mín. 20 años.

Dichos equipos, no presentarán signos de obsolencia, y el contratistaestará obligado a sustituir o adecuar el equipo, sin derecho a prórrogadel plazo contractual, ni indemnización alguna, si dicho equipo noresultara adecuado, conveniente o suficiente para la ejecución de laobra.

(d) Con los dos (2) últimos balances cerrados y auditados secalcularán los siguientes indicadores:

v. Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente):Mayor o igual a 1,00

vi. Liquidez seca o prueba ácida (Activo Corriente - Bienes deCambio / Pasivo Corriente): Mayor o igual a 0,80

vii. Solvencia (Total Activo / Total Pasivo): Mayor o igual a 1,00viii. Importancia del pasivo exigible (Pasivo Corriente / Activo

Total): Menor o igual a 0,35.El resultado de cada indicador se promediará y esos promediosdeberán arrojar valores aceptables al menos en tres de los cuatroindicadores, debiendo cumplirse en forma excluyente con el deliquidez corriente tanto en el promedio como en el último ejercicio.

32


Se sugiere a los Licitantes la verificación de que los indicadores desus balances cumplen con lo exigido.

(f) Demostrar un volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso acréditos libres de otros compromisos contractuales del Licitante quedeberá ser como mínimo de: $ 5.000.000,00.Conforme a lo establecido en la subcláusula IAL 5.3 h) ii), elcontratante se reserva el derecho de pedir referencias en las entidadesfinancieras de las que el Oferente es cliente.

(g) Demostrar experiencia en los últimos 10 años, como Contratistaprincipal o subcontratista en la construcción de obras de naturaleza ycomplejidad similares a la que se contrata mediante la presentelicitación.Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares aaquellas que traten de construcciones y reparaciones de pilotajes degran diámetro, fundaciones, muros colados, estructuras del tipopuentes, dolfines o muelles. No se aceptará como obra similar lasfundaciones de edificios.

(h) La adquisición del Certificado de Inscripción en el Registro deLicitadores por parte de un Licitante con posterioridad a lapresentación de su oferta, no modificará la metodología para sucalificación en este aspecto, la que se efectuará según lo aquíestipulado.

(i) No encontrarse suspendido en el Registro de Licitadores de laProvincia de Buenos Aires.

(j) En caso de resultar adjudicatario, el Licitante deberá, enforma posterior a la adjudicación, inscribirse en el Registro deLicitadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicosde la Provincia de Buenos Aires, conforme la Ley de ObrasPúblicas N° 6021, el Decreto 171/17 E y sus decretosreglamentarios vigentes.

33


IAL 8.1 El Licitante deberá presentar una declaración expresando que conoce ellugar y las condiciones en que se ejecutará la obra, que exima al Comitentede toda responsabilidad derivada de las condiciones propias del lugardonde se realizarán los trabajos.

B. Los Documentos de Licitación

IAL 10.1 La dirección del Contratante para aclaraciones es: TorreGubernamental II, calle 53 esq 12. Piso 12, Oficina Privada, CódigoPostal 1900, Teléfono 221-4295646. Subsecretaría de Industria,Minería y Actividades Portuarias.

IAL 10.1

IAL 11.2

IAL 16.2

Se agrega: “Además se publicarán dichas comunicaciones, queformarán parte del Documento de Licitación, en la página Webmencionada en el Llamado a Licitación.”

C. Preparación de las Ofertas

IAL 14 La contratación de la obra se efectuará por el sistema de unidad demedida.

El sistema de contratación por unidad de medida se describe en AnexoII de las HDL.

IAL 14.4 El Contrato está sujeto a ajustes de precio de conformidad con lacláusula 47 de las CGC.

IAL 15.2 La autoridad designada para establecer las tasas de cambio será: elBanco de la Nación Argentina

IAL 16.1 El período de validez de la oferta será de ciento veinte (120) díasdespués del vencimiento del plazo para la presentación de ofertasespecificadas en la HDL.

IAL 17.2 El monto de la Garantía de Oferta será de pesos ciento treinta y cincomil ($ 135.000,00)En caso de tratarse de garantías bancarias, el garante deberáconstituirse en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, conexpresa renuncia a los beneficios de división y excusión en lostérminos del Articulo del articulo 1578 y siguientes del Codigo Civil yComercial de la Nacion.

IAL 18.1 No se aceptarán ofertas alternativas.

D. Presentación de las Ofertas

IAL 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección delContratante es: Torre Gubernamental II, calle 53 esq 12. Piso 12, Oficina Privada,Código Postal 1900, Teléfono 221-4295646. Subsecretaría deIndustria, Minería y Actividades Portuarias. Argentina

IAL 20.2 (b) El nombre y número de identificación del proyecto es el indicado en lacláusula HDL 1.1.

IAL 20.2 (c) En la advertencia deberá leerse “NO ABRIR ANTES DEL 06/09 a A

34


LAS 13:00 HORAS”35


IAL 21.1 Las ofertas podrán ser entregadas en las Oficinas de la Subsecretariade Actvidades Portuarias, según IAL 20.2 a. La fecha y hora límitepara la presentación de las ofertas será: Las 12:00 horas del día06/09/2018

IAL 23.4 Se agrega: “En el caso de ofrecerse descuentos, los mismos deberánaplicarse sobre el monto total de la oferta.”

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAL 24.1 La apertura de las ofertas es el día 06/09 a las 13:00 horas, en laSubsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias, sita encalle Torre Gubernamental II, calle 53 esq 12. Piso 12, OficinaPrivada, Código Postal 1900, La Plata.

IAL 30.5 Se agrega la siguiente Subcláusula: “Cuando el Licitante cotice másde un lote, podrá proponer un descuento en base a la combinación delotes. Este ofrecimiento debe manifestarse en el formulario Estándarde la Oferta del Contratista, especificando cuales son los lotescombinados sobre los cuales se aplica el descuento, y cual es eldescuento aplicado a cada uno de ellos, expresado en porcentaje.

F. Adjudicación del Contrato

IAL 35.1 Las Garantías de Cumplimiento aceptables al Contratante serán del 5% del monto del Contrato.

IAL 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el precio del Contrato, deacuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato.

IAL 37.1 Se agrega la siguiente cláusula: El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolveramigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquierdesacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtudo en referencia al Contrato. Si después de transcurridos veintiocho(28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferenciamediante dichas consultas mutuas, la cuestión objeto de conflicto serásometida por escrito, por cualquiera de las partes al Conciliador, concopia a la otra parte y al Comprador.

El Contratante propone un Conciliador bajo el Contrato a…………………., a quien se le pagarán los honorarios por horaestipulados en la misma, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberámanifestarlo en su oferta, y proponer un nuevo Conciliador. Si el Contratante no concuerda con la designación del Conciliadordeberá hacérselo saber al Licitante en su Comunicación deAdjudicación, debiendo el Conciliador ser nombrado por la UNLP, asolicitud de cualquiera de las partes. El Conciliador deberá tener experiencia en el tipo de obra que sea objetodel contrato, así como también en la interpretación de los documentoscontractuales.

El Conciliador que propone el Contratante es -------------------, deNacionalidad -------------------, Egresado en el año ----------------------.

36


Los honorarios por hora para este Conciliador serán de: pesos------------------------------ ($ -------------------), valores informados por laUniversidad Nacional de La Plata, autoridad nominadora delConciliador, sita en calle 7 e/ 47 y 48 de la Ciudad de La Plata.

Los datos de este Conciliador son los siguientes:

Título Universitario: --------------------------.

Principal Experiencia Profesional:----------------------.Otros antecedentes profesionales:--------------------.

37


Anexo I - Forma de Cotizar

El adjudicatario, conjuntamente con la oferta, deberá presentar los Análisis de Precios de cadauno de los ítems detallados en el Listado de Cantidades (desagregados en todos suscomponentes, incluyendo cargas sociales y tributarias), que justifiquen los precios unitarios desu Oferta. El adjudicatario deberá entregar el análisis de precios de cada uno de los ítems, con lasrespectivas planillas de materiales, transporte, mano de obra y equipos según los modelosadjuntos en el presente documento.Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido e Anexo I - Forma de Cotizar n losanálisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Art. 6° del Anexo I del Decreto2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAY CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficialesespecializados, aprobados por el comitente.

La Lista de Cantidades y los análisis de precios de cada uno de los ítems también deberápresentarse en soporte magnético, formato Excel.

Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano deobra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculada sobre el costo horariode las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, serán las vigentes enel orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedadinculpable, licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldoanual complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones,indemnización por no-iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todasaquellas mejoras vigentes.

Tendrá en cuenta, además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona, impuestapor leyes o decretos provinciales.

El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.

El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todoslos Análisis de Precios.

En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipoespecíficas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para serutilizada en los Análisis de distintos trabajos. Asimismo,

deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.

Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el oferente,deberán ser uniformes para todos los ítems.

El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al Valor Agregado(I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos.

En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear ensu ejecución.

Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a esteDocumento de Licitación (Anexo III, Planilla V).

Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) se obtendrán poraplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidas en el Anexo III:

Materiales - Planilla I

38


Mano de Obra - Planilla II

Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio porasistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horasextras, o cualquier otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes.

Transporte - Planilla III

En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizadoseparadamente.

Equipos - Planilla IV

En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8),reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de losmismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos.

Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se incorporan a laobra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados por ítem separado, se integraráncon las sumas correspondientes a los mismos.

Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o que integren elítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar análisis de precios conindicación del costo de mano de obra, amortización, reparación y repuestos, combustibles,lubricantes y transporte si lo hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis delítem.

Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el transporte hasta elcentro de gravedad de la obra.

El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente.

Cuando alguno de los materiales gravite en proporción no mayor del cinco por ciento (5%)en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la designación “OTROSMATERIALES”, pero siempre designándoles específicamente.

Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, deberá consignarseparadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas, el del transporteferroviario y el costo de los complementarios transportes carreteros de origen a estación y deestación de destino a obra.

Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, estos figuraránen las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones.

Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del ítem. No setomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos trabajos querequieran la utilización de plantas de elaboración y únicamente para el material elaborado.

Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no considerados como ítem enla propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antes mencionados serán establecidos porel oferente mediante un porcentaje de los costos netos. El total resultante de adicionar al costoneto los gastos generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje delImpuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes aGastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberánser uniformes para todos y cada uno de los ítems de la totalidad de la propuesta.

39


El precio unitario de cada uno de los ítems cotizados deberá incorporar el costo del Plan deGestión Ambiental que se apruebe para la obra. Dicho Plan considerará en los distintosProgramas del mismo, además de otras acciones, la mitigación de los impactos ambientalesdirectos e indirectos que genere la ejecución de la obra

El precio unitario de cada uno de los ítems cotizados deberá incorporar el costo del Plan deGestión Ambiental que se apruebe para la obra. Dicho Plan considerará en los distintosProgramas del mismo, además de otras acciones, la mitigación de los impactos ambientalesdirectos e indirectos que genere la ejecución de la obra.

El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso, podrá solicitaral licitante aclaraciones o rectificaciones.

40


PLANILLA I (Uno)

MATERIALES

Designación Unidad Costo porUnidad

Perdidas(Fraccióndecimal)

Costo Unitariode las Perdidas

(3) x (4)

Costo por UnidadIncluido Perdidas(3)+(5)

1 2 3 4 5 6

41


PLANILLA II (Dos)

MANO DE OBRA

Catego

ria

Salario

$/día $/h

PremioporAsisten-cia.….%(2)

JornalDirecto

(2) + (3)

MejorasSociales

....% (4)

SeguroObrero

...% (4)

JornalTotal

(4) + (5)+(6)

Otros

..% (7)

Costounidad/Dia

(u)/(h)

(7)+(8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie.

42


PLANILLA III (Tres)

TRANSPORTE

Distancia

Km

Tipo deMaterial

Costo UnitarioExcluído lasPérdidas

Pérdidas(FracciónDecimal)

CostoUnitario de lasPérdidas (3) X

(4)

Costo UnitarioTransporteIncluídoPérdidas(3)+(5)

1 2 3 4 5 6

43


PLANILLA IV (Cuatro)

EQUIPO

A = CA – VR

VU

I = CA x 0,5 x i i = 10%

UA x 100

N°deOr-den

De-sig-nacion

Po-tencia hp

Cos-toAc-tual-$

ValorResi-dual….%(4)

VidaUtil.h

UsoAnual.h

CostoAmorti-zacióneIntere-ses.$/h

Repara-ciones yRepues-tos...%(8) $/h

Combustibles Lubri-can-tes...%(13)

$/h

Combustibles yLubricantes(13)+(14) $/h

Tipo PrecioUnitario$/lt

Con-sumo

lt/h

Costo

$/h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44


PLANILLA V (Cinco)

ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO

ITEM:

A – MATERIALES

1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6) $ M12.- Designación: Cuantía x Costo Unitario $ M2

$ MnSuma Parcial $ Mp

Varios (Global) máximo 0,05 Mp $ MvTotal Materiales $ M

B – MANO DE OBRA

1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7) $ MO12.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7) $ MO1

$ MonTotal Mano de Obra $ MO

C - TRANSPORTE1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6) $ T12.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6) $ T2

$ TnTotal Transporte $ T

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8) $ AE12.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8) $ AE2

$ AEnTotal Amortizacion Equipos $ Ae

E – REPARACION Y REPUESTOS1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9) $ R12.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9) $ R2

$ RnTotal Rep.y Repuestos $ R

F – COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15) $ CL12.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15) $ CL2

$ CLnTotal Comb. O Energía y Lub $ CL

Costo - Costo CC

G – GASTOS GENERALES: % CC $ GGCosto $ C

H– GASTOS FINANCIEROS % C $ FI – BENEFICIOS % C $ B

Suma $ S1J- GASTOS IMPOSITIVOS % S1 $ G1

PRECIO $ P

45


PLANILLA VI (Seis)

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

Item Precio Plazo De Obra (Meses)

Nº Designacion Unidad Unitario Cantidad 1

% ltem

2

% ltem

3

% ltem

4

% ltem

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Mano de Obra (Discriminada)

Equipos

46


Anexo II - Sistemas de Contratación

La contratación de la obra se efectuará a través de alguno de los siguientes sistemas:

Por unidad de medida

Por ajuste alzado

En la contratación por "unidad de medida", el Licitante cotizará los precios unitarios de cadaItem o partida de la planilla de oferta, los cuales, aplicados a los cómputos métricos de esamisma planilla y sumados los importes parciales, determinarán el precio total de la parte de lapropuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en este sistema y durante larealización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada dentro decada ítem o partida, a los efectos del pago.

En la contratación por "ajuste alzado" el Licitante cotizará un precio único y global para laejecución de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Licitante se compromete a ejecutar la obracompleta por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y acepta que lamisma no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmenteejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione deacuerdo al fin para el que fue proyectada.

Salvo que las Condiciones Generales del Contrato especifiquen otra cosa, todas las partidas oItem cuya medición se especifique como global en la Planilla de Oferta, se consideraráncontratadas por "ajuste alzado", mientras que aquellos que se midan por cantidades de obrarealmente ejecutada, se considerarán contratados por "unidad de medida".

Se entiende que la contratación por "unidad de medida y/o ajuste alzado" no significa lacontratación de tantas obras independientes como Item se coticen por este sistema, sino que loque el Contratante contratará es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el finpara el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicadoprecedentemente.

47


Anexo III: Reglas y procedimientos para el ejercicio delas funciones del Conciliador

1. El Conciliador se limitará a prestar a las partes contratantes los servicios que se detallanen el presente Anexo y se abstendrá de cualquier otra forma de asesoramiento referente ala realización de las Obras. El Conciliador:

a) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes ni en elContrato que la referente al cobro de sus servicios;

b) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos con ningu-na de las partes contratantes;

c) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a las partes sobrelas relaciones de carácter profesional o personal que haya mantenido con cualquier admi-nistrador, directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes, así como sobrecualquier intervención previa en el proyecto objeto del Contrato;

d) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá prestar servicios como consultorni por ningún otro concepto a las partes contratantes, excepto los propios del Conciliador,sin el consentimiento previo de las partes;

e) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá mantener conversaciones, ni lle-gar a acuerdos con las partes, en relación con su posible contratación como consultor opor cualquier otro concepto al término del Contrato o al término de su mandato comoConciliador;

f) Mantendrá en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes e informarápor escrito al Contratante y al Contratista sobre cualquier hecho o circunstancia que pu-diera suscitar en el Contratante o en el Contratista dudas sobre la continuidad de la im-parcialidad e independencia exigibles al Conciliador, y

g) Dominará el idioma del Contrato.

2. Salvo en el contexto de su participación en las actividades del Conciliador en los térmi-nos estipulados en el Contrato y en las presentes Reglas y Procedimientos, el Contratantey el Contratista no podrán pedir consejo ni consultar al Conciliador sobre asuntos relacio-nados con la realización de las Obras.

3. Serán obligaciones del Contratista:

a) Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos los documen-tos contractuales, informes de situación, órdenes de variaciones y demás documentospertinentes al cumplimiento del Contrato.

b) En colaboración con el Contratante, coordinar las visitas al sitio de Obras que realice elConciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones.

4. El Conciliador dará comienzo a sus actividades con la firma de su Declaración de Acep-tación que forma parte del presente Anexo, la cual deberá ser remitida a las partes y fina-lizará sus actividades como se indica a continuación:

El Conciliador pondrá fin a sus actividades cuando haya comunicado a las partes susrecomendaciones referentes a todas los conflictos que previamente se hayan sometido asu consideración, una vez que i) haya finalizado el período de responsabilidad pordefectos al que se refiere la subcláusula 35.1 CGC o ii) el Contratista haya sido

48


expulsado del sitio de las Obras por el Contratante en virtud de la rescisión conforme loestablece la subcláusula 59 CGC.

5. El Conciliador no podrá ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que se le enco-miendan mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante, el Conciliadorpodrá recabar la opinión de expertos independientes sobre cuestiones especializadas con-cretas como ayuda para formular una recomendación; el cual será sufragado por el Con-tratante y el Contratista en partes iguales, previa conformidad del Contratante.

6. El Conciliador no podrá ser empleado ni agente del Contratante ni del Contratista, sinocontratista independiente.

7. Los servicios del Conciliador se retribuirán de acuerdo con la cláusula 25.2 de la CEC.

i) Los honorarios fijos por hora constituirán la remuneración íntegra por:

a) Estar disponible para las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera de laspartes.

b) Estar familiarizados con la marcha del proyecto y mantener los correspondientesarchivos.

ii) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contra presentación decomprobantes pertinentes, serán:

a) Cada día de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras.

b) Cada día de estancia en el sitio de las Obras.

c) Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras.

Los pagos al Conciliador nacional serán realizados por el Contratante y el Contratista enpartes iguales. El Contratista pagará las facturas que presente el Conciliador en elplazo de 30 días calendario desde el recibo de las mismas, y solicitará el reembolso dela mitad de la cuantía de las facturas recibidas al Contratante de acuerdo a la cláusula43 de las CGC.

En caso que el Conciliador propuesto por el Contratista y aceptado por el Contratante, seaextranjero, la Contratante asumirá la mitad de los gastos enunciados en esta cláusulaconsiderando los topes estipulados en la cláusula 37.1 de las IAO, debiendo de estemodo responder el Contratista por el remanente, siendo que para el Conciliadorextranjero no aplica dicho límite. El Contratista pagará las facturas que presente elConciliador en el plazo de 30 días calendario desde el recibo de las mismas, ysolicitará el reembolso de los gastos que le correspondan al Contratante de acuerdo ala cláusula 43 de las CGC.

8. Visitas del Conciliador al sitio de las Obras

a) El Conciliador visitará el sitio de las Obras y se reunirá con los representantes delContratante y del Contratista al menos dos veces cada 12 meses, y cuando cualquierade las partes lo peticione por escrito. El programa de la visita se establecerá de comúnacuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Conciliador; en caso de que no sellegue a un acuerdo será el Conciliador el que fije el programa.

b) En las visitas al sitio de las Obras se incluirá siempre un comentario informal del estadode las Obras y Servicios, una inspección de las Obras y Servicios y el examen de laspeticiones de recomendación que se hayan formulado. Las visitas al sitio de las Obrascontarán con la presencia de personal del Contratante y del Contratista.

49


c) Al término de cada visita al sitio de las Obras el Conciliador redactará un informe de susactividades durante la visita, del que remitirá copia a las partes.

9. Procedimiento para someter un conflicto al Conciliador

a) Cuando se someta un conflicto a la consideración del Conciliador, éste determinará enprimer lugar si requiere su asistencia y seguidamente decidirá la fecha en la que secelebrará la correspondiente audiencia. En la medida de lo posible, las descripcionesde los hechos pertinentes que remitan las partes se redactarán de común acuerdo.

b) En el transcurso de la audiencia tanto el Contratista como el Contratante tendrán ampliasoportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas. Lasrecomendaciones del Conciliador para la resolución del conflicto se harán llegar porescrito al Contratante y al Contratista con la mayor prontitud y, en todo caso, en unplazo no superior a veintiocho (28) días contados desde el recibo por el Conciliador dela petición de recomendación por escrito.

10. Desarrollo de las audiencias

a) Las audiencias se celebrarán en el sitio de las Obras, o bien en el sitio que acuerden elConciliador y las partes.

b) El Contratante y el Contratista deberán estar debidamente representados en todas lasaudiencias.

c) Durante las audiencias, el Conciliador se abstendrá de expresar opinión alguna referenteal valor de los respectivos argumentos de las partes.

d) Concluidas las audiencias, el Conciliador formulará sus recomendaciones y las remitirápor escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Las recomendaciones se basarán enlas estipulaciones contractuales pertinentes, en las leyes y reglamentos aplicables y enlos hechos y circunstancias que hubieran concurrido en el conflicto.

11. En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentos yargumentos por escrito en relación con las discrepancias, las visitas al sitio de lasObras y el desarrollo de las audiencias, la autoridad del Conciliador será plena einapelable.

50


Declaración de Aceptación como Conciliador

POR CUANTO

a) El [fecha] se firmó un Contrato de Obras Menores (el Contrato) para [nombre delProyecto] entre [nombre del Contratante] (el Contratante) y [nombre del Contratista] (elContratista);

b) La designación del Conciliador por el Contratante se estipula en la cláusula 37 de las IAOy DDL, y por el Oferente en el Formulario de Oferta, o bien por la Autoridad Nominadoresen la 26 CGC y CEC;

c) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador;

EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara:

1. Que acepta su designación como Conciliador y conviene en actuar en calidad de tal y enobligarse por lo estipulado en los Documentos de Licitación.

2. Que, en relación con el párrafo 1 de dichas reglas y procedimientos del Conciliador

h) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes ni en elContrato que la referente al cobro de sus servicios;

i) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos con nin-guna de las partes contratantes;

j) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a las partessobre las relaciones de carácter profesional o personal que haya mantenido con cualquieradministrador, directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes, así como so-bre cualquier intervención previa en el proyecto objeto del Contrato;

3. Que acepta los siguientes honorarios y gastos reembolsables pagaderos en la suma de______________________________________[monto y moneda inserte los honorarios porhora y los gastos reembolsables] conforme los valores indicativos estipulados por el ColegioProfesional correspondiente, de la Provincia de Buenos Aires.

EL CONCILIADOR

__________________________________________________________________________

[nombre completo con caracteres legibles ]

Firma_____________________________________________________________________

Fecha:______________________________________

51

Sección III Países Elegibles 52

Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para la contratación de obras para adquisiciones financiadas por FONPLATA

De acuerdo con el Capítulo II, “Criterios para establecer la Nacionalidad de las firmas oempresas”, Artículo 10 de las contrataciones de obras que se financien total o parcialmentecon recursos del financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca delPlata (FONPLATA), sólo podrán participar firmas o empresas originarias de los PaísesMiembros de FONPLATA.

Para información del prestatario y los licitantes, las firmas de los siguientes países puedenparticipar en esta licitación:

Argentina

Bolivia

Brasil

Paraguay

Uruguay

Sección IV Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato

Sección IV. Formularios de la Oferta, Información para laCalificación y Contrato

1. Oferta del Contratista

El Licitante deberá completar y presentar este formulario de Oferta con su Oferta. Si elLicitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos deLicitación, deberá manifestarlo en su oferta y presentar otro candidato opcional, junto conlos honorarios diarios los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula37 de las IAL.

Número de Identificación y Título del Proyecto: Préstamo FONPLATA17/06, Programa deMejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de Provincia de Buenos Aires

A: Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría deIndustria, Minería y Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires.

Dirección: Calle Gaggino entre Ortiz de Rosas e Italia de Ensenada, Partido de Ensenada.Provincia de Buenos Aires. Código Postal 1925

Manifestamos estar en un todo de acuerdo con el Documento de Licitación, incluyendo lascédulas aclaratorias [insertar la lista] y las enmiendas [insertar la lista] que hemosexaminado y cuyas condiciones expresamente aceptamos.

Ofrecemos ejecutar la obra REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLEDE CARGAS GENERALES DEL PUERTO SAN NICOLAS, de conformidad con las CGCque acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de $ ……. ,…………………………….Pesos .

El Contrato será pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagaderoen la moneda

Tipo de cambio: unaunidad extranjera esigual a [insertar la

moneda local]

Insumos para los quese requieren monedas

extranjeras

(a)______________

(b)______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

El pago por anticipo requerido es de Pesos:

Monto Moneda

(a)_____________________

(b)_____________________

(a)_____________________

(b)_____________________

Declaramos no tener objeción que formular a la documentación licitatoria y conocer todas lasnormas legales que resultan de aplicación.

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato obligatorio entre ambas partes.Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra ofertaque pudieran recibir.

53


Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta conel suministro de Garantía de Mantenimiento de Oferta exigido en el Documento de Licitación yespecificado en la Hoja de Datos de Licitación.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutaralguna parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles de conformidad con laSubcláusula 4.1 de las IAL y la Sección III.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.3 de lasIAL.

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Licitante: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

54

Sección IV Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A COTIZACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA

Obra___________________________Tramo___________________________

Expediente______________________________________________________

Licitante________________________________________________________

ITEM N°1 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO

IMPORTEPARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras) …………

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………......

Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….....

Firma y sello del Representante Técnico…………………………………………………….

1 Honorarios profesionales por Representación Técnica: Se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a lafecha de Licitación, aplicada sobre el monto de la oferta sin honorarios profesionales.

55

Sección IV Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A AJUSTE ALZADO

NO APLICA

Obra____________________________Tramo___________________________

Expediente________________________________________________________

Licitante_________________________________________________________

ITEM N° DESCRIPCIÓN IMPORTE PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras)…………………………………………………………………………………………….……..

Lugar y Fecha…………………………………………………………………………..………..

Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….……..

Firma y sello del Representante Técnico………………………………………………….……..

56


2. Informe de Calificaciones

[La información que proporcionen los Licitantes en las siguientes páginas se utilizará paracalificar como se indica en las Cláusulas 5.5 y 5.7 de las IAL, según correponda. Completarlos ítem s , según corresponda a Licitantes Inscriptos o No Insciptos en Registo de Licitadores.Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si esnecesario].

1. Personasnaturales oindividuosmiembros deAsociaciones(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

1.1 Incorporación o estatus jurídico del Licitante [adjuntar copia]

Lugar de inscripción: __________________________[indicar]

Sede principal de actividades: ___________________[indicar]

Poder otorgado a favor del firmante de la Oferta [adjuntar]

(No Inscriptos enRegisto deLicitadores)

1.2 Monto anual del volumen total de obras de construcciónrealizadas en el período 2008-2017 (últimos diez (10) años)______________________________________________Pesos[inserte el equivalente de los montos en la moneda nacional]

AÑOVOLUMEN ANUAL DE

TRABAJOS DECONSTRUCCIÓN

FACTOR DEACTUALIZACIÓN

FA

VOLUMEN ANUALDE TRABAJOS DECONSTRUCCIÓNACTUALIZADO

2008 7,34

2009 6,28

2010 5,03

2011 4,15

2012 3,18

2013 2,51

2014 1,88

2015 1,59

2016 1,12

2017 1,01

(No Inscriptos enRegisto deLicitadores)

1.3 Número _______________________________[inserte elnúmero de conformidad con la Subcláusula 5.7 g) de la HDL]de obras de similar naturaleza y complejidad similares a lasobras en cuestión y donde se desempeñó como Contratista oSubcontratista principal en los últimos diez (10) años. [Los

57


montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada parael rubro 1.1 anterior. También detalle las obras en construccióno contratadas, incluyendo las fechas estimadas determinación.]

58


DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y MAGNITUDSIMILARES

FORMULARIO “A-1a”

Nombre del Proyectoy País

Nombre delContratante yPersona a quiencontactar

Tipo de obras y añode terminación

Valor del Contrato(equivalente enmoneda nacional)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS

FORMULARIO “A-1b”

Nombre del Proyectoy País

Nombre delContratante yPersona a quiencontactar

Tipo de obras y añode terminación

Valor del Contrato(equivalente enmoneda nacional)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

59


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° FORMULARIO “A-2”

Obra…………………………………………………..…Tramo…………………….…….

Licitante:

Fecha:

DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado en cada uno de los últimos 10 (diez) años.

Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mes anteriorinclusive al de la fecha del Llamado a Licitación.

El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año encuestión.

Mes de actualización:………………… (indicar mes anterior a la fecha de Llamado aLicitación)

Período seleccionado: desde …/…./….hasta .../…./…

Mesesdelperíodoconsiderado

Detalle de la certificación mensual deacuerdo a los precios de contrato

Montos totales de certificaciones

Número de orden de las obras indicadasen los formularios “A-1 a y A-1 b”

Monto totalcertificaciónmensual a valororiginal

FactordeActualización

Monto totalcertificaciónmensual

actualizadoObraN° 1

ObraN°2

ObraN°3

ObraN°4

ObraN°5

ObraN° 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

60


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ……. FORMULARIO “B”

Obra………………………Tramo………….

Licitante.

Fecha:

Datos de laObra

Lugar Designación Contratante Fecha de Inicio

1

2

3

4

5

DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Datosde laobra

IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRACOMPROMETIDA

To-tal

MesBase

Certifica-do alafecha

Saldo

Segúncontrato

Prórro-gaconced

Total Transcu-rrido

Sal-do(B)

MensualAnualA/B=CCx12

FA Actualizado

1

2

3

4

5

TOTAL___________________

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento) secolocará como monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis)meses el monto de Obra Comprometida será el valor del saldo A

61


(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

1.4 Equipo esencial que el Contratante ha propuesto para laejecución de las Obras [Proporcione toda la informaciónsolicitada a continuación. Véase también la Subcláusula 5.5 y5.7 de las IAL, según corresponda.]

Nombre del equipo Descripción, marca yantigüedad (años)

Condición, (nuevo,buen estado, malestado) y cantidad deunidades disponibles

Propio, arrendado(nombre de laarrendadora) porcomprar (nombre delvendedor)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________


1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para laadministración y ejecución del Contrato [Adjunte datospersonales. También véase la Subcláusula 5.5 y 5.7 de las IALsegún corresponda y la Subcláusula 9.1 de las CGC.

Cargo Nombre Años de Experiencia(general)

Años de experienciaen el cargo propuesto

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________


1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la Cláusula7 de las CGC.

Secciones de lasObras

Valor del Subcontrato Contratista

(nombre y dirección

Experiencia en Obrassimilares

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________


1.7 Informes financieros de los últimos dos (2) años: balances,estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc.[enumérelos a continuación y adjunte las copias.]

62



1.8 Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso a recursosfinancieros suficientes para cumplir con los requisitos decalificación: efectivo en caja, líneas de crédito, etc. (Indicar acontinuación y adjuntar copias de los documentos que corroborenlo anterior).


1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, telex y facsímiles delos bancos que pueda proporcionar referencias en caso que elContratante las solicite.


1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante estéinvolucrado.

Nombres de las Partes Objeto de la Controversia Monto encuestión

JuzgadoInterviniente

(a)____________________

(b)____________________

(a)__________________

(b)__________________

(a)_________

(b)_________

(a)__________

(b)__________


1.11 Programa propuesto (metodología de trabajo y agenda).Descripciones, planos y tablas, según sea necesario, paracumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.

2. Asociaciones enParticipación oConsorcios(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

2.1 La información solicitada en las cláusulas 1.1 a 1.10 anterioresdeberá ser proporcionada por cada miembro de la Asociaciónen Participación (Consorcio o Asociación Temporal).

2.2 La información en la cláusula 1.11 anterior deberá serproporcionada en relación con la Asociación en Participación.

2.3 Adjuntar al poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Ofertapara firmar en nombre de la Asociación en Participación.

63


2.4 Adjuntar el Contrato celebrado entre todos los integrantes de laasociación (legalmente obligatorio para todos los integrantes),en el que conste que:

(a) Todos los integrantes serán responsables mancomunada ysolidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdocon las condiciones del mismo;

(b) Se designará como representante a uno de los integrantes, elque tendrá facultades para contraer obligaciones y recibirinstrucciones para y en nombre de todos y cada uno de losintegrantes de la asociación en participación; y

(c) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida larelación de los pagos, se manejará exclusivamente con elintegrante designado como representante.

3. Otros requisitos 3.1 Los licitantes deberán proporcionar toda la informaciónadicional que se requiera en la HDL.

64


3. Contrato

CONTRATO N°

Corresponde al Expediente N° ……………….. del Ministerio de la Producción

Entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el SeñorMinistro…………………………………………...., con domicilio en la calle 51 N° 774 .de laciudad de La Plata .en adelante el “Contratante”, por una parte y por la otra laFirma………………………. Representada en este acto por elSeñor……………………………………… DNI N°:……………………, constituyendo domicilio alos efectos del contrato en……………………………….en adelante el “Contratista”, convienencelebrar el siguiente contrato.

PRIMERA: Los trabajos a realizar por el Contratista, consiste en la ejecución de la Obra:REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGASGENERALES DEL PUERTO SAN NICOLAS, Licitación Pública, autorizada por ResoluciónN° ……….

SEGUNDA: El contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la LicitaciónPública Nacional N° ……………………., que le fuera adjudicada por_________________N°_________ de fecha__________ en los plazos, términos, condiciones y característicastécnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña ala oferta adjudicada, que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERA: Los casos no previstos en el Documento de Licitación, serán resueltos según lasdisposiciones de la Ley de Obras Pública N° 6021.

CUARTA: El Contratante, se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución dela obra conforme las estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la propuestadefinitiva aceptada agregada a fs. . del expediente de obra respectivo que importa la sumade ______________pesos (indicar en números y en palabras).El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos dentro de los 15 días delmes siguiente a la realización de los trabajos, período durante el cual serán efectuadas lasmediciones respectivas. Del importe de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5 %)como garantía de obra. La misma retención se hará en los certificados adicionales. Por tratarse deun contrato sobre la base de precios unitarios y sujeto a ajuste de precios, dicho valor podrá variar alvariar las cantidades de obra estimadas y al redeterminarse el precio del contrato por aplicación de lacláusula 47 de los Condiciones Especiales del contrato

QUINTA: El contratista presenta una Garantía de Cumplimieto de ejecución del contratoconstituída por (insertar de garantía) N° …………………………… de……………………… hasta el monto de PESOS………………………………, que cubre elcinco por ciento (5% ) del monto contratado.

65


SEXTA: El contratista declara no tener objeción que formular a la documentacióncontractual, conocer por haber examinado el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismotodas las normas legales que resultan de aplicación.

SEPTIMA: El presente contrato podrá ser revocado en sede administrativa si se comprobaseadministrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado laobtención de indebidas ventajas por parte del cocontratante y/o la existencia de viciosconocidos por el cocontratante particular que afectaran originariamente al contrato,susceptibles de acarrear la nulidad y/o que el contrato fuera celebrado mediando prevaricato,cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penalo que fuere objeto de condena penal.

OCTAVA: Forman parte de este contrato el Documento de Licitación, más las CircularesAclaratorias y Enmiendas que se hayan emitido.

NOVENA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presentecontrato, las partes se someten a la jurisdicción de la justicia del Fuero ContenciosoAdministrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la Ciudad de La Platarenunciando a otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

DECIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantesconstituyen los siguientes domiciliosespeciales____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Previa lectura y ratificación, se firman_____ejemplares de un mismo tenor y a un solo efectoen la ciudad de ____________a los________días del mes de_____________del año_______

Firmado, sellado y otorgado por____________________________________en presencia de:

Firma del contratante_____________________Firma del contratista______________________

66


Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Indice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 631.Definiciones 632. Interpretación 653.Idioma y Ley Aplicables 664.Decisiones del Gerente de Obras 665.Delegación 666.Comunicaciones 667.Subcontratos 668.Otros Contratistas 669.Personal 6610.Riesgos del Contratante y del Contratista 6711.Riesgos del Contratante 6712.Riesgos del Contratista 6713.Seguros 6814.Informes de investigación de la zona de las Obras 6815.Consultas acerca de las CEC 6816.Construcción de las Obras por el Contratista 6817.Terminación de las Obras en la fecha prevista 6818.Aprobación por el Gerente de Obras 6919.Seguridad 6920.Descubrimientos 6921.Toma de posesión de la zona de las obras 6922.Acceso a la zona de las obras 6923.Instrucciones, Inspecciones y Autorías 6924. Inspecciones y Auditorías 6925. Procedimientos para la solución de conflictos 6926. Constitución de Domicilio 69

B. Control de Plazos 6927. Programa 7028.Prórroga de la fecha prevista de terminación 7029.Aceleración de las Obras 7030.Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 7131.Reuniones de la Gerencia 7132.Aviso anticipado 71

C. Control de Calidad 7133.Identificación de Defectos 7134.Pruebas 7235.Corrección de Defectos 7236.Defectos no corregidos 72

D. Control de Costos 7237.Lista de Cantidades 7238.Modificaciones en las Cantidades 7239.Variaciones 7240.Pagos de las Variaciones 7341.Proyecciones de Flujo de Efectivos 7342.Certificados de Pago 7343 Pagos 7444.Eventos Compensables 7445.Impuestos 7546.Monedas 7547.Ajustes de Precios 7548.Retenciones 7649.Liquidación por daños y perjuicios 7650.Bonificaciones 77

67

Sección V Condiciones Generales del Contrato51.Pago por Anticipo 7752.Garantías 7753. Trabajos por día 7854.Costo de reparaciones 78

E. Término del Contrato 7855.Terminación de las Obras 7856.Recepción de las Obras 7857.Liquidación final 7858.Manuales de Operación y de Mantenimiento 7859.Rescisión del Contrato 7960.Pagos posteriores a la rescisión del Contrato 8061.Derechos de propiedad 8062.Liberación de cumplimiento (Frustración) 81

68



1.Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

(a) CGC significa las Condiciones Generales del Contrato.

(b) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(c) “FONPLATA” significa Fondo Financiero para el Desarrollo dela Cuenca del Plata, y la palabra “préstamo” se refiere a un“préstamo de FONPLATA”

(d) El Prestatario es la Entidad que ha recibido un Préstamo deFONPLATA para financiar la obra, objeto del presente contrato.

(e) El Contratante es la parte que emplea al Contratista para laejecución de las Obras

(f) El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta parala ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y elContratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3de estas CGC.

(h) Día de Lluvia se define como aquel que afecta el normaldesarrollo de los trabajos y durante el cual la precipitaciónsupere los diez (10) mm.

(i) El Gerente de Obras es la persona designada en las CEC (ocualquier otra persona competente designada por el Contratantecon notificación al Contratista, para actuar en reemplazo delGerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de lasObras y de administrar el Contrato. Es el representanteautorizado del Contratante.

(j) El Inspector de Obras, designado en las CEC, es quien tendráa su cargo la supervisión técnica de las obras por delegación delGerente de Obras.

(k) El Representante Técnico del Contratista, designado en lasCEC, es el Profesional Universitario, quien posee títulohabilitante e inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería,con incumbencia acorde con las características de las obras,que representa al Contratista ante el Contratante en todos losaspectos técnicos y actua como director de obra.

(l) El Representante Legal del Contratista, designado en lasCEC, es la persona física con facultades para adquirirderechos y contraer obligaciones en nombre del Contratistaante el Contratante y Terceros en general.

(m)El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratadapor el Contratista para realizar una parte de los trabajos delContrato, y que incluye trabajos en la zona de las Obras.

(n) La fecha de iniciación está estipulada en las CEC.

(o) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las

69


C. Control de Calidad

33.Identificación de Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y lenotificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control nomodificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. ElGerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice undefecto y que descubra y verifique cualquier trabajo que el Gerentede Obras considere que pudiera tener algún defecto.

33.2 El contratista solicitará al Inspector en tiempo oportuno,autorización para ejecutar los puntos a) Trabajos que cubran Obrascuya cantidad y calidad serían de difícil comprobación una vezcubiertas; y b) Tareas de medición posterior imposible.

34.Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna pruebaque no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin deverificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que lostiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará unevento compensable.

35.Corrección de Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos deque tenga conocimiento antes de que finalice el período deresponsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha determinación y se define en las CEC. El período de responsabilidadpor defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirádentro del plazo especificado en la notificación del Gerente deObras.

36.Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazoespecificado en la notificación del Gerente de Obras, este últimoevaluará el precio de la corrección del defecto, y el Contratistadeberá pagar dicho monto.

70


D. Control de Costos

37.Lista de Cantidades

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes ala construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de los trabajosque deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el precio del Contrato.Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado alprecio unitario para cada rubro especificado en la Lista decantidades.

38.Modificaciones enlas Cantidades2

38.1 Las modificaciones del proyecto que produzcan diferencias deaumentos o reducciones en las cantidades contratadas o nuevosítems y no excedan en conjunto del 20% del precio inicial delContrato, serán obligatorias para el contratista.

38.2 Producido el aumento, deberá abonarse la diferencia, y en caso dedisminución no podrá haber reclamos sobre lo dejado de percibir.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberáproporcionarle un desglose de los costos correspondientes acualquier precio que conste en la Lista de cantidades.

39.Variaciones 39.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas3

actualizados que presente el Contratista.

2 38.1 El Programa de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en elPrograma o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Programa deactividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

3 .

71


40.Pagos de las Variaciones

40.1 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras una cotizaciónpara la ejecución de una variación, cuando se la solicite. ElContratista deberá proporcionársela dentro de los siete días desolicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Gerente deObras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberáevaluar la cotización antes de ordenar la variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la variación coincidan conun rubro descrito en la Lista de cantidades y si, a juicio del Gerentede Obras, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producencambios en el costo unitario por encima del límite establecido en lasubcláusula 38.1, para calcular el valor de la variación se usará elprecio unitario indicado en la Lista de cantidades. Si el costo unitariose modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajoscorrespondientes a la variación no se ajustaran a los rubros de laLista de cantidades, el Contratista deberá proporcionar unacotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentesde los trabajos.

40.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Gerente deObras podrá ordenar la variación y modificar el precio delContrato basado en su propia proyección de los efectos de lavariación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variación nopermite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos,no se proporcionará cotización alguna y la variación se considerarácomo un evento compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho a pago de costos adicionales yque podrían haberse evitado si hubiese dado aviso oportunamente.

41.Proyecciones de Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa,4 el Contratista deberá proporcionaral Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo deefectivos. Dicha proyección incluirá diferentes monedas, según seestipula en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizandolas tazas de cambio del Contrato.

42.Certificados de Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras liquidacionesmensuales del valor estimado de las obras ejecutadas menos lassumas acumuladas certificadas anteriormente.

42.2 El Gerente de Obras verificará las liquidaciones mensuales delContratista dentro de los 14 días siguientes a su presentación ycertificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de las obras ejecutadas será determinado por el Gerentede Obras.

42.4 El valor de las obras ejecutadas comprenderá el valor de lascantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista deCantidades.

42.5 El valor de las obras ejecutadas incluirá la estimación de las

4

72


Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en uncertificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que sehubiera certificado anteriormente teniendo en cuenta la informaciónmás reciente.

73


43 Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados teniendo en cuenta las deducciones, lospagos por anticipo y las retenciones. El Contratante pagará alContratista los montos certificados por el Gerente de Obras, dentrode 30 días, contados a partir de la fecha de su aprobación por esteúltimo. Si el Contratante emite un pago atrasado, deberá pagarleinterés al Contratista sobre el pago atrasado en el próximo pago.El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasadodebería haberse emitido a la fecha cuando el pago atrasado esemitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comercialespara cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto de un certificado es incrementado en un certificadoposterior, se le abonará interés al Contratista sobre el pagodemorado como se establece en esta cláusula. El interés secalculará a partir de la fecha en que se debería haber certificadodicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones seefectuarán en las proporciones de las monedas que comprenden elprecio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cualesno se indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos enotras tarifas y precios en el Contrato.

44.Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona deObras en la Fecha de Posesión de la zona de las Obras deacuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la “Lista de Otros Contratistas” detal manera que afecta el trabajo del Contratista encumplimiento del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite Planos,Especificaciones Técnicas o instrucciones necesarias para laejecución de las Obras oportunamente.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga aldescubierto o realice pruebas adicionales sobre el trabajo yse comprueba que no había defectos.

(e) El Gerente de Obras imparte un orden para resolver unacondición imprevista, causada por el Contratante, o por otrostrabajos adicionales requeridos por razones de seguridad uotros motivos.

(f) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas deservicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme alas fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato,los cuales causan demoras o costos adicionales alContratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos de los riesgos del Contratante que impacten

74


sobre el Contratista.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna laemisión del certificado de terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide quelos trabajos se finalicen en la fecha prevista de terminación, seaumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha previstade terminación.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información quedemuestre los efectos de cada evento compensable en el costo y enlos plazos previstos, según su estimación, el Gerente de Obras losevaluará y ajustará como corresponda. Si la estimación delContratista no fuera considerada razonable, el Gerente de Obraspreparará su propia estimación y ajustará el precio y el plazo delContrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que elContratista reaccionará en forma competente y oportunamentefrente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ningunaindemnización en la medida en que los intereses del Contratante sevieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado avisooportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

75


45.Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el precio del Contrato si losimpuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el períodocomprendido entre los 28 días anteriores a la de presentación de lasofertas para el Contrato y la fecha del último certificado determinación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en losimpuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambiosno estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o seanresultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

46.Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes, a laestipulada en las CEC, los tipos de cambio que se utilizarán paracalcular las sumas pagaderas serán los estipulados en la oferta delContratista.

47.Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones delcosto de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. Ental caso, los montos autorizados en cada certificado de pago luego delas deducciones por concepto del anticipo se deberán ajustaraplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos quedeban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato seaplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio delContrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes5 estipulados en las CEC que representan,respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del preciodel Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índicecorrespondiente a los insumos pagaderos vigente 28 días antes dela apertura de las ofertas; ambos índices se refieren a la moneda“c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en uncálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer unajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que elvalor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del costodebido a fluctuaciones en los costos.

48.Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista laproporción estipulada en las CEC hasta que las Obras esténterminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas se le pagará alContratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando elPeríodo de Responsabilidad por Defectos se haya cumplido y el

5 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puestoque el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada(usualmente 0,15) para tomar en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de losajustes para cada moneda se agrega al precio del Contrato.

76


Gerente de Obras haya certificado que todos los defectosnotificados al Contratista, antes del vencimiento de este período,han sido corregidos.

48.3 Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podrá sustituirla retención con una garantía bancaria “a la vista”.

77


49.Liquidación por daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños yperjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, porcada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fechaprevista de terminación. El monto total de daños y perjuicios nodeberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratantepodrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren alContratista. El pago por daños y perjuicios no afectará lasobligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios seprorrogara la fecha prevista de terminación, el Gerente de Obrasdeberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado elContratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios en elsiguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses alContratista sobre el monto pagado en exceso, desde la fecha de pagohasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en laSubcláusula 43.1 de las CGC.

50.Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasadiaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días en quese le pague por acelerar las Obras) que la terminación de las obrassea antes de la fecha prevista de terminación. El Gerente de Obrasdeberá certificar que se han terminado las Obras aun cuando el plazopara terminarlas no estuviera vencido.

51.Pago por Anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el montoestipulado en las CEC y en la fecha también allí estipulada, contrala presentación por el Contratista de una Garantía BancariaIncondicional emitida en la forma y por una Entidad Bancariaaceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas delanticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el pagoanticipado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía seráreducido progresivamente por las cantidades reembolsadas por elContratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagarequipos, planta, materiales y gastos de movilización que serequieran específicamente para la ejecución del Contrato. ElContratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para talesfines mediante la presentación de copias de las facturas u otrosdocumentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales delos pagos que se adeuden al Contratista, en conformidad con lavaloración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán encuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración delos trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventoscompensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52.Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía decumplimiento por el monto estipulado en las CEC, emitida por unbanco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y estar

78


expresada en los tipos y proporciones de monedas en que debapagarse el precio del Contrato. La validez de la garantía decumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión delcertificado de terminación de las Obras en el caso de una garantíabancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una fianzade cumplimiento.

52.2 En los casos en que se produzcan modificaciones del montocontractual deberán reajustarse las garantías del contrato parareestablecer el porcentaje de garantía original

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por día indicadas en laoferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidadesadicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubieraimpartido instrucciones previamente y por escrito de que dichostrabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia de todo trabajo que debapagarse como trabajos por día en formularios aprobados por elGerente de Obras. Todo formulario que se llene deberá serverificado y firmado por el Gerente de Obras dentro de los dos díasde haberse realizado el trabajo.

53.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando losformularios hayan sido firmados.

54.Costo de reparaciones

54.1 El Contratista será responsable por reparar y pagar de su propiacuenta las pérdidas o daños que sufran las Obras o los materiales quehayan de incorporarse a ellas, cuando dichas pérdidas y daños seanocasionados por sus propios actos u omisiones, entre la fecha deiniciación de las Obras y el vencimiento de los períodos deresponsabilidad por defectos.

79


E. Término del Contrato80


55.Terminación de las Obras

55.1 El Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita un certificadode terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuandodecida que las Obras están terminadas.

56.Recepción de las Obras

56.1 El Contratante tomará posesión de la zona de las Obras y de lasObras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerentede Obras emita el certificado de terminación de las Obras.

57.Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado decuenta detallado del monto total que el Contratista considere que sele adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del períodode responsabilidad por defectos. El Gerente de Obras emitirá unCertificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquierpago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días derecibido el estado de cuenta detallado si éste estuviera correcto ycompleto. De lo contrario, el Gerente de Obras deberá emitir, en elplazo de 56 días, una lista que establezca la naturaleza de lascorrecciones o adiciones que sean necesarias. Si después de volver apresentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio, elGerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse alContratista, y emitirá el certificado de pago.

58.Manuales de Operación y de Mantenimiento

58.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales deoperación y mantenimiento actualizados, el Contratista los deberáentregar previo a la recepción provisoria de la obra.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/olos manuales de operación y mantenimiento para la fechaestablecida en la subcláusula anterior, o no son aprobados por elGerente de Obras, éste retendrá la suma de 0.1 por mil del montodel contrato por dia de incumplimiento de la entrega en trato

59.Rescisión del Contrato

59.1 El Contratante podrá rescindir o el Contratista podrá solicitar larescisión del Contrato si la otra parte incurriese en incumplimientograve del Contrato.

59.2 Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no selimitarán, a los siguientes:

(a) El Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando elPrograma vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sidoautorizada por el Gerente de Obras;

(b) Cuando se suspenda la Obra por más de 120 días por causasimputables a la Contratista;

(c) El Contratista se declara en quiebra o concurso de acreedoreso entran en liquidación por causas distintas de unareorganización o fusión;

(d) El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificadopor el Gerente de Obras luego de 120 días siguientes a la fechade emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e) El Gerente de Obras notifica que no corregir un defectodeterminado constituye un caso de incumplimiento

81


fundamental del Contrato, y el Contratista no procede acorregirlo dentro de un plazo razonable establecido por elGerente de Obras;

(f) El Contratista no mantiene una garantía que es exigida;

(g) El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por elnúmero de días por el cual se puede pagar el monto máximopor concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en lasCEC.

(h) El Contratista ha empleado prácticas corruptas o fraudulentasal competir por o en la ejecución del Contrato.

Para propósitos de esta cláusula:

(i) "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro,aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el finde influir la actuación de un funcionario público en cuanto aun proceso de selección o a la ejecución de contratos;

(ii) "Práctica fraudulenta" significa la tergiversación o supresiónde hechos con el fin de influir en el proceso de selección o laejecución de un contrato en detrimento del Prestatario, eincluye prácticas colusorias entre Licitantes (antes o despuésde la presentación de ofertas), con el fin de establecer preciosde oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así alPrestatario de los beneficios de una competencia libre yabierta;

(iii) “Prácticas colusorias” significa una manipulación o arregloentre dos o más licitantes con o sin el conocimiento delPrestatario, con el fin de establecer precios de ofertas aniveles artificiales no competitivos; y

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer daño o amenazar dehacer daño, directa o indirectamente, a personas o a supropiedad para influir su participación en un proceso delicitación, o para afectar la ejecución de un contrato.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente deObras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente alas indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC anterior, el Gerentede Obras deberá determinar si el incumplimiento es o no grave.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contratopor conveniencia.

59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender lostrabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridadnecesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugar tan prontocomo sea razonablemente posible.

82


60.Pagos posteriores a la rescisión del Contrato

60.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista,el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste elvalor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por elContratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha deemisión de dicho certificado. Si el monto total que se adeuda alContratante excediera el monto de cualquier pago que debieraefectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favordel Contratante. El contratatante podrá solicitar indemnización pordaños y perjuicios.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o porincumplimiento del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obrasdeberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,los materiales comprados, el costo razonable del retiro de losequipos y la repatriación del personal del Contratista ocupadoexclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratistahubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menoslos anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dichocertificado.

61.Derechos de propiedad

61.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las Obras, laplanta, los equipos, las obras provisionales y las Obras seconsiderarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindepor incumplimiento del Contratista.

83


62. Liberación de cumplimiento (Frustración)

62.1Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquierotro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante odel Contratista, el Gerente de Obra deberá certificar la frustracióndel Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidasde seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajosa la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso defrustración, deberá pagarse al Contratista todo el trabajo realizadoantes de la recepción del certificado, así como de cualquier trabajorealizado posteriormente sobre el cual se hubieran adquiridocompromisos.

84

Sección VI Condicones Especiales del Contrato 85

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato(CEC)


CGC 1.1 (d) El Prestatario es la Provincia de Buenos Aires

CGC 1.1 (e) El Contratante es el Ministerio de Producción de la Provincia de BuenosAires a través de la Subsecretaría de Industria, Minería y ActividadesPortuarias.

CGC 1.1 (g) Nombre y número de identificación del Proyecto: “REPARACION FRENTEDE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGAS GENERALESPUERTO SAN NICOLAS”, Licitación Pública Nacional LPN Nº __

CGC 1.1 (i) El Gerente de Obras designado es:

Nombre:_______________________________________________________Dirección:______________________________________________________

CGC 1.1 (j) El Inspector de Obras designado es :

Nombre:_______________________________________________________

Dirección:______________________________________________________

CGC 1.1 (k) El Representante Técnico del Contratista designado es:


CGC 1.1 (l) El Representante Legal del Contratista designado es:


CGC 1.1 (n) La fecha de iniciación será la correspondiente a la firma del Acta deReplanteo o -en caso de no comparecencia de su parte- la fecha para la cual elrepresentante técnico haya sido convocado para el Acto de Replanteo, o diez(10) días después de la firma del contrato, lo que ocurra después.

CGC 1.1 (o) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras estádeterminada por el plazo de ejecución de la obra que es doscientos cuarentadías [240] corridos, contabilizados desde la fecha de iniciación de las obras.

CGC 1.1 (w) Se aclara: “Periodo de Responsabilidad por Defectos y Plazo de Conservacióntienen el mismo significado”

CGC 1.1 (x) Las Obras comprenden el reemplazo de algunos de los pilotes de la primeralínea de pilotes contada a partir del frente de atraque que han quedado fuerade servicio por averías y la reparación de una serie de roturas existentes en eltabique del frente de atraque del Túnel de Servicio y otra rotura ubicadaentre Bita 13 y Bita 14 en el frente del tramo Sur del Muelle

Se prevé el reemplazo de 10 Pilotes mediante la construcción in situ de dospilotes de hormigón armado H30 aledaños a cada pilote dañado, de undiámetro de 0.60 cm y una longitud aproximada de 21 m y su vinculación ala viga invertida que une los pilotes actuales mediante la construcción de un

Sección VI Condicones Especiales del Contrato

cabezal de enlace.

La longitud del frente de atraque a reparar en el Túnel de Servicio es deaproximadamente 25 m lineales, distribuidos en diversos sectores. En elfrente de atraque Sur, entre Bita 13 y Bita 14 deberán repararseaproximadamente 15 m. La altura de las reparaciones será toda la necesariade acuerdo con los daños.

CGC 1.1 (z) La zona de las Obras está ubicada lindante al Muelle Sur del Puerto SanNicolás y está definida en los planos correspondientes.

CGC 1.1 (ii) Estos hechos deberán denunciarse por escrito dentro de los diez (10) días delmes siguiente al de su producción, caducando el derecho a invocarlos por eltranscurso de este plazo.

CGC 2.2 Las obras no se terminarán por secciones.

CGC 2.3 Se agrega: “Las restantes secciones del Documento deLicitación no incluídas en la presente nómina”.

Se aclara que: “En caso de divergencia tendrán prelación las dimensionesacotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas yobservaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado oescrito en los mismos; los montos indicados en palabras sobre los indicadosen números. Si los planos tuviesen indicaciones relativas a materiales porutilizar, formas de ejecutar los trabajos, etc., ellas se considerarán, comoEspecificaciones Técnicas Particulares.”

CGC 2.4 Se agrega la siguiente subcláusula: “Documentos que el Contratista debeguardar en la obra:

El Contratista conservará y tendrá en la obra, a disposición del Inspector deObras, una copia ordenada y completa de los Documentos del Contrato, alos efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos quese ejecuten. Queda entendido que en estos documentos se incluirán,además, los confeccionados por el Contratista, a saber:1) Copia de la Oferta.2) Planos, planillas y especificaciones de ingeniería de detalle preparadospor el Contratista y aprobados por el Inspector de Obras.3) Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.4) Manuales de operación y mantenimiento.5) Plan de trabajo, y demás documentación que el Contratista deba someterpara la aprobación del Contratante, antes o después de la firma del contrato,o durante la ejecución de las obras.

6) Copia de las Ordenes de Servicio, de la Notas de Pedido y todadocumentación escrita por la cual se intercambie comunicaciones entre laspartes.”

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos delContrato es el español.

La legislación por la que se regirá el Contrato es la Ley de EndeudamientoN°13632 y la legislación nacional, provincial, y municipal vigente en laRepública Argentina. Particularmente serán de aplicación supletoria elDecreto Nº 1299/2016 Régimen Único de Adquisiciones y Contrataciones

86


Financiadas por Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y/o EstadosExtranjeros en el Marco de Acuerdos Bilaterales y sus modificatorias, laLey de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6021, su DecretoReglamentario 5488/59 (T. 0. vigente) y sus modificatorias; la Ley deAdministracion financiera Ley 13767 y Decreto Reglamentario 3260/08; laLey de Procedimientos Administrativos (decreto Ley 7647/70); yResoluciones Ministeriales de carácter general o reglamentarias, queregulen el alcance de las facultades y obligaciones entre la Provincia,representada por el Contratante y el licitantes o contratistas que suscribiesencontrato con aquella.

CGC 6.2 El procedimiento aplicable se estipula en el Anexo I de las CEC.

CGC 8.1 Lista de otros contratistas ……………………………………………[inserte la Lista de Otros Contratistas, si corresponde]

CGC 9.1 Asimismo, el Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato el siguientepersonal clave:


Obras (años)


(años)

1


5 5


5 2


5 2

4UN (1) Jefe de Obra, profesional del área de la Ingeniería Civil y/o Construcciones, matriculado

5 5

Los perfiles 2 y 3 pueden ser cubiertos por un solo especialista que abarqueambas especialidades.

CGC 9.2 Se agrega: “Cumplimiento de la legislación laboral y previsional:

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de lalegislación vigente en la República Argentina en materia laboral yprevisional así como las que establezcan los convenios laborales vigentes ylos que en adelante se acuerden, entendiéndose que todas las erogacionesque ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando elInspector de Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin deacreditar su cumplimiento.El incumplimiento o las infracciones, a las leyes laborales y previsionales,será puesto en conocimiento de las autoridades competentes por intermediodel Contratante, atento que el Gerente de Obra se reserva la facultad de

87


auditar el cumplimiento de los mencionados deberes.

Asimismo, antes de la iniciación de la obra, el Contratista deberá entregarsu programa detallado para Seguridad e Higiene de Trabajo que cumpla conla legislación vigente y lo que establezca la presente documentaciónlicitatoria”

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

(a)PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LAS OBRAS, PLANTAS YMATERIALES:

Suma a asegurar: El valor total de las obras según lo estima el monto delContrato.

Límite de indemnización: Límite por evento $ 1.000.000.

Límite por cobertura $ 3.000.000

Franquicia: 10% del valor del siniestro, con un tope del 2% de la sumaasegurada.

(b)PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LOS EQUIPOS:

Suma a asegurar: El valor de reposición a nuevo de los equipos necesariospara ejecutar las obras y definidos en el Contrato, con límites por evento del50% del valor total asegurado.

Franquicia:10% de todo el siniestro, con un tope del 3% de la sumaasegurada.

(c)PERDIDA O DAÑO A TERCEROS (PERSONAS O COSAS) COMOCONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El Contratista deberá asegurar de manera indistinta y conjunta tanto alComitente como a si mismo (Responsabilidad Civil Cruzada), contra todapérdida y reclamo por lesiones o daño a las personas (que no sean lasaseguradas en (d)), o a los bienes materiales (que no sean los asegurados en(a) o en (b)), cuando los infortunios inflingidos a tales terceros (personas ocosas), sean provocados como consecuencia de las obras objeto delContrato.

(c).1: Cobertura por RC cruzada, por daño consecuencial a laejecución de las obras aseguradas en (a):

-Personas: Cobertura contra Muerte, Incapacidad Temporaria (total oparcial), Incapacidad Temporaria (total o parcial) por daño a personas noaseguradas en (d)), ocasionado como consecuencia de la ejecución de lasobras:

Suma Asegurada Total $ 3.000.000.

Franquicia Sin franquicia

-Cosas: Cobertura contra daño material a bienes ajenos a la obra,ocasionados como consecuencia de la ejecución de la misma.

Suma Asegurada Total $ 1.000.000.

Franquicia por evento $ 20.000, con el siguiente límite acumulativo:

1) Por cada siniestro hasta $ 3.000 en

88


exceso a la franquicia2) Límite total por vigencia $

1.000.000.

(c).2: Cobertura por RC cruzada, por daño material comoconsecuencia del uso de los equipos asegurados en (b)

-Personas: Idem (c).1

-Cosas: Suma Asegurada Total: Idem (c).1

Franquicia: 4% sobre el límite de RC, con un mínimo de $ 20.000.

(d) COBERTURA POR INFORTUNIOS LABORALES OCASIONADOSA LAS PERSONAS AFECTADAS A LAS OBRAS Y COMOCONSECUENCIA DE SU EJECUCIÓN.

Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial ototal), incapacidad temporaria (parcial ó total), para las personas afectadas ala ejecución de las obras y que el mismo resulte ocasionado comoconsecuencia de la ejecución de las mismas. Las coberturas variaran segúnla condición de revista laboral, según el siguiente detalle:

a) Las personas afectadas a la ejecución de la obra que trabajan en relaciónde dependencia con el contratista o eventual subcontratista, deberán sercubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de laLey de Riesgos del Trabajo vigente al momento de ejecutarse la obra o, laque eventualmente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato.

b) Las personas afectadas a la ejecución de la obra en calidad decontratadas, deberán ser aseguradas, por riesgos de accidentes del trabajocon una cobertura equivalente a la obligatoria estipulada por la Ley deRiesgos del Trabajo vigente al momento de realizarse la obra o, la queequivalentemente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato.

En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros se deberáinformar fehacientemente al contratante dentro de las 24 horas. Asimismo,todos los comprobantes de pagos de seguros se entregarán antes de cadacertificación y/o cuando el contratante lo requiera.

CGC 14.1 Los Informes de Investigación de la Zona de las Obras son: relevamientostopograficos

CGC 15.1 Las consultas sobre el CGC y CEC, una vez firmado el mismo, deberán serrealizadas por escrito por el Contratista al Gerente de Obras.

CGC 16.1 Se agrega: “El contratista deberá cumplimentar, además de lo estipulado enlas CGC, el Anexo 2 Construcción de la Obra.”

CGC 21.1 La/s fecha/s de toma de posesión de la zona de las Obras será/n coincidentecon la fecha de firma del Acta de Replanteo.

89


B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa actualizado de las Obras para laaprobación del Gerente de Obras dentro de los diez (10) días a partir de lafecha de la Firma del Contrato.

En caso de no ser presentado en dicha fecha será de aplicación una multaequivalente al 1% del monto de la Garantía del Contrato por cada día demora.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.

El Programa deberá preparase de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 ytambién podrá denominarse Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programaactualizado será el equivalente al incumplimiento de una orden de servicio,conforme lo definido en el Anexo I de la Sección VI de las CondicionesEspeciales del Contrato.

90


C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es 365 días.

Se agrega lo siguiente: “Este período comenzará a correr a partir de la fechade Recepción Provisoria. Si durante dicho periodo se detectarendeficiencias en las Obras, dicho plazo será extendido por el tiempo que durela subsanación de los defectos por parte del Contratista, no pudiendo estaextensión exeder un plazo igual al periodo de responsabilidad original”.

D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda estipulada será el Peso de Curso Legal en la RepúblicaArgentina.

91


CGC 47.1 Se modifica: “Imc: es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc

es el índice correspondiente a los insumos pagaderos vigente al mes de lapresentación de la oferta o al mes de la última redeterinación, segúncorresponda; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación seencuentra alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA ysu reglamentación (Decreto N° 367/17-E).La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE FUENTE

Hormigón elaboradoArt.15 DECRETO 1295/2002

INC S)19,00%

Aceros - Hierro aletado Art.15 DECRETO 1295/2002

INC M)5,00%

Caños de acero Código INDEC 41277-31 14,00%

Mano de ObraArt.15 DECRETO 1295/2002

INC A)26,00%

Asfaltos, combustibles y lubricantes

Art.15 DECRETO 1295/2002INC K)

15,00%

Equipo - amortización de equipo

Art.15 DECRETO 1295/2002INC J)

5,00%

Transporte y comunicaciones

Art.15 DECRETO 1295/2002INC L)

3,00%

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00%

Gastos Generales Art.15 DECRETO 1295/2002

INC P)10,00%

TOTAL 100,00%

Los precios / índices de referencia a utilizar para el procedimiento deredeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DEESTADISTICAS Y CENSOS, o en caso de no ser relevados por dichaentidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por elcomitente.

La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que sehaya alcanzado la variación de referencia promedio y el mes de lapresentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, segúncorresponda, conforme lo estipulado en el Anexo I, Art. 7° del Decreto2017-367-E-GPBA y su reglamentación.

CGC 48.1 El porcentaje a retener será del cinco por ciento (5%).

Se agrega el siguiente párrafo: “Las sumas retenidas cuyo porcentaje estáestablecido en el Anexo I de la Sección VI, no devengarán intereses niactualizaciones de ningún tipo a favor del Contratista.”.

92


CGC 49.1 El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidadde las Obras es del 0.1% por día del Precio del Contrato.

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidadde las Obras es del 10% del precio del Contrato. Este máximo incluye lacompensación de daños y perjuicios propiamente dicha y los importes pormultas por cualquier otro concepto que se hayan aplicado al contratista.

También se aplicará Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicioscuando la certificación acumulada registre una disminución superior al 10%respecto de la establecida en la Curva de Certificaciones a la que se refierela cláusula 27 de estas Condiciones Especiales del Contrato. Estacompensación se aplicará en cada mes en que presente dicha deficiencia,por el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicación

Hasta 10% 0%

Más de 10% y hasta 20% 1,5%

Más de 20% 2,5%

La Compensación por Daños y Perjuicios a la que se refiere el párrafoanterior tendrá carácter preventivo, es decir que, si la Contratista recuperaparcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope máximo deCompensación, a pedido del Contratista, el Contratante condonará lascompensaciones acreditando los montos retenidos, parcial o totalmentesegún corresponda y con las deducciones pertinentes. Dichos montos leserán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de losTrabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo deinterés sobre el particular.

CGC 50 No aplica.

CGC 51.1 El monto del anticipo financiero se limitará al diez por ciento (10 %) delprecio del Contrato. Se podrá hacer efectivo en un plazo de 28 díascontados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y contra lapresentación del contratista de la correspondiente garantía a satisfacción delcontratante. la firma del Acta de Inicio de Obra y contra presentación delcontratista de la correspondiente garantía a satisfacción del contratante(garantía bancaria o póliza de caución).

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero noestarán sujetos al Régimen de Redeterminación, a partir de lafecha de su efectivo pago (Art. 14° del Anexo I del Decreto2017-367-E-GPBA

CGC 52.1 La Garantía de Cumplimiento será del cinco por ciento (5%) del precio delContrato.

E. Término del Contrato

93


CGC 55.1 Se agrega el siguiente párrafo: “El Contratista comunicará por Nota dePedido al Inspector de Obras que la obra está terminada de acuerdo a su finy al contrato y que han sido aprobados por el Contratista los resultados delas pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales ysolicita por lo tanto la recepción provisoria.

Una vez comprobada la correcta ejecución de la obra, por el Inspector deObras, se procederá a efectuar las pruebas que establezca en lasEspecificaciones Técnicas Generales y Particulares, antes de recibirlasprovisoriamente. Los resultados de las pruebas se volcarán en el Acta deRecepción Provisoria que se labrará al efecto.

Transcurridos diez (10) días hábiles desde la Nota de Pedido solicitando larecepción provisoria sin que el Inspector de Obras se expida, el Contratistatendrá derecho a intimar al Contratante para que resuelva en el término dediez (10) días hábiles. Vencido el plazo se producirá la recepción provisoriaautomática por inacción del Contratante, con fecha efectiva de terminaciónde los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepciónprovisoria.”

CGC 56.2 Se agrega la siguiente subcláusula: “Recepción provisoria y/o definitiva:

El Contratante efectuará la recepción provisoria dentro de los treinta (30)días corridos de solicitada por el Contratista mediante Nota de Pedido.Si se verificase que las obras no se encuentran en condiciones de serrecibidas se suspenderá la recepción hasta que se subsanen las deficienciasen la forma estipulada en el Documento. A tales efectos el Inspector deObras le fijará un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diesecumplimiento a las observaciones formuladas por el Contratante podráoptar por recibir de manera provisoria y/o definitiva las obras de oficio yejecutar los trabajos necesarios por sí o con la intervención de terceros,cargando al Contratista los importes que esto insuma.En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a la recepciónprovisoria se refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada.En los casos de recepción provisoria sobreviniente de la habilitación parcialo total de las obras, las copias preliminares de la documentación conformea obra podrán presentarse hasta noventa (90) días antes de finalizar el plazode garantía. La no presentación en término de esta documentación (planosy manual) hará pasible al Contratista de una multa equivalente alincumplimiento de una orden de servicio.

94


Se efectuará una única recepción provisoria de la obra salvo que en lasEspecificaciones Técnicas particulares se autoricen recepciones provisoriasparciales. En caso que estas se efectivicen, una vez cumplido el plazo degarantía fijado, se practicarán las correspondientes recepciones definitivasparciales. El Contratista será responsable de la conservación y reparación,durante el plazo de garantía, de aquellas partes de la obra que cuenten conrecepción provisoria hasta las respectivas recepciones definitivas parciales.Pasados los treinta (30) días sin que el Inspector de Obras se expida sobrela solicitud de recepción provisoria, el Contratista tendrá derecho a intimaral Contratante para que se expida en el término de los siguientes treinta(30) días. Vencido el plazo se producirá la recepción provisoria automáticapor inacción del Contratante, con fecha efectiva de terminación de lostrabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisoria.Si durante el Plazo de Garantía se detectaren deficiencias en las Obras,dicho plazo será extendido por el tiempo que dure la subsanación de losdefectos por parte del Contratista, no pudiendo esta extensión exceder unplazo igual al de la garantía original. La recepción provisoria y/o definitiva se formalizará por acta, que serálabrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y elInspector de Obras, "ad-referéndum" del Contratante, y firmada por losmismos.

Pruebas para la recepción provisoria:

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por elInspector de Obras, se procederá a efectuar las pruebas que establezca enlas Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, antes de recibirlasprovisoriamente. Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que selabrará al efecto.Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir laspruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando lasmodificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, todo esto a suexclusivo cargo, previa aprobación del Inspector de Obras hasta obtenerresultados satisfactorios, salvo que se establezca un método especial en lasEspecificaciones Técnicas Particulares para un caso determinado.

CGC 57.2 Se agrega la siguiente subcláusula: “Si resultara de la liquidación un saldoa favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo que fija elDocumento Estándar de Licitación para los certificados mensuales a contardesde la fecha de aprobación de la liquidación final. Si fuera a favor delContratante, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el términode diez (10) días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederáa afectar la garantía de contrato y/o la retención establecida en la cláusula48.1 de las Condiciones Generales Contrato.

De no resultar suficiente esta afectación para cubrir la deuda, el Contratanteprocederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.Asimismo y con posterioridad a la emisión del Certificado deResponsabilidad por Defectos, serán de aplicación los artículos 1051, ycorcondantes del Código Civil y Comercial de la Nación”.

95


CGC 59.1 El contratista por el solo hecho de suscribir el contrato renuncia a ejercerrespecto del contratante el derecho de retención, aunque sobrevinierancréditos a su favor o surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicasentre las partes contratantes.

CGC 59.2(g) Cuando el contratista hubiere excedido el máximo de indemnización pordaños y perjuicios establecido en la Subcláusula 49.1, el contratante podrásolicitar la rescisión del contrato

96


Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

1. Reglamentación de las Ordenes de Servicio

1.1El inspector comunicará sus decisiones escritas al contratista mediante Órdenes de Servicio,cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el contratista, foliadopor triplicado y rubricado por el contratante. El original será para el representantetécnico, el duplicado con la constancia de recepción para el contratante y el triplicado semantendrá en el libro, que quedará en poder del inspector.

1.2Se considerará que toda orden de servicio, salvo que en la misma se hiciera manifestaciónexplícita de lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado contractualmente.

1.3El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha.También deberá tomar vista diaria del libro en las dos primeras horas de trabajo normalde la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará subsidiariamentenotificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiese notificado.

1.4El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar reservas a sucumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá por el término de4 días, ampliable por el inspector, para que fundamente su objeción. Pero si el inspectorla reitera, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio delos derechos del contratista a ulteriores reclamos, que deberá efectuar dentro de los 14días. El incumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a laaplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día dedemora.

1.5La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se consideraráincumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará a lacontratante a exigir la remoción del Representante Técnico.

2. Reglamentación de las Notas de Pedido

2.1Se consignan cronológicamente en un libro específico provisto por el contratista, foliado portriplicado y rubricado por el contratante. El original será para el inspector, el duplicadocon la constancia de recepción para el contratista y el triplicado se mantendrá en el libro,que quedará en poder del Representante Técnico.

2.2El inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Representate Técnico. La recepciónpor el Inspector de una Nota de pedido, no implicará conocimiento ni aceptación de sucontenido, auque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.

2.3La negativa o renuencia del inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitará al contratistapara que recurra al contratante a fin de que éste regularice la situación.

Anexo 2: Construcción de la obra

Replanteo de la Obra

97


El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos deproyecto que forman parte del presente Documento y establecerá puntos fijos deamojonamiento y nivel.

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector de Obras. ElContratista será responsable de todas las demás actividades de replanteo incluyendo elestablecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la redbásica y controlar el replanteo.

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas quepudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de las mismas,para lo cual recabará del o de los organismos que correspondan toda la documentación técnicaque sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadas instalaciones.

El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún caso quedará elContratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones dereplanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vezestablecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ellonecesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastosemergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal del Inspectorde Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar overificar la red de control básica, (ii) verificar o levantar la topografía existente, (iii) revisarlos trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por elContratante al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que seoriginen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos,enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadas del InstitutoGeográfico Militar (IGM). El control vertical está referido al cero del IGM. Toda lainformación desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate dediseño, replanteo, nivelación y alineación de las Obras, se confeccionará empleando estosmismos sistemas de control.

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad localcompetente, la alineación y niveles correspondientes.

El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo será la única válida alos efectos de computar el plazo contractual.

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por el Inspector de Obrasy el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano, de acuerdo con las instruccionesque para su ejecución y aprobación establezca la primera.

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuadosa su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documen-

98


tación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derechoal pago de adicional alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos losmateriales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacióncorrecta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los serviciosnecesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de lasremociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados enla documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, seanecesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y alas reglas del arte de construir.

Cuando en el Contrato se haga referencia a normas y códigos específicos a los que debanajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse o verificar, seaplicarán las disposiciones de la última edición o revisión vigente al momento de efectuarse elllamado a Licitación de las normas o códigos pertinentes. En caso de que se trate de normas ycódigos nacionales, o relacionados con un país o región determinados, se aceptarán -consujeción al examen y aprobación previa por escrito del Inspector de Obras- otras normasreconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la de las normas y códigosespecificados. El Contratista deberá describir con todo detalle por escrito al Inspector deObras, por lo menos 28 días antes de la fecha en que desee contar con su aprobación, lasdiferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa. Siel Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtenciónde una calidad igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las normas especificadas enlos documentos.

Asimismo, cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, se entenderá que sepodrá suministrar otro artículo que pueda considerarse de condiciones equivalentes según ladeterminación del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas noocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse derealizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspectorinsista en ordenarle su ejecución; en este último caso el Contratista quedará exento deresponsabilidad. Se entenderán por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de unexamen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tiene habitualidad en el arte de laconstrucción.

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o quese elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización del Inspector de Obras, cualquierafuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona deObras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

Presencia del Contratista en las obras

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obrasdurante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,observaciones u órdenes que imparta el Inspector de Obras.

99


A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el RepresentanteTécnico está autorizado para suscribir fojas de medición.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podráhacer pasible al primero de la aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de unaorden de servicio.

El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuandocausas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.

Obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios públicos

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuadaantelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad,teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen larealización de las obras, corriendo con todos los gastos de trámite.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del Contratistaen solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que lesea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga deplazo.

Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar lasexcavaciones, deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable delos deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pagode las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudieseser afectada por el desarrollo de los trabajos

Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicasnacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberá efectuar las gestiones ante losorganismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechosque correspondan abonarse serán por cuenta y cargo del Contratista. Serán de aplicación lasindicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, la Contratista deberá ajustarsus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados dedicha preservación.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratistaen solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causalpara el otorgamiento de prórroga de plazo.

Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/odemoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos quedemanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.

100


El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que sedetermine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine elContratante.

En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar,la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canterasexistentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en laSección VII. Pliego de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá de acuerdo con lasinstrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobación del Contratante.

Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquierforma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, lassiguientes tareas y provisiones:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos losdesperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesariospara unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, tipo,forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, segúncorresponda a juicio del Contratante.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargodel Contratista, además de las tareas especificas que se detallen en las EspecificacionesTécnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,exigidos por los reglamentos municipales.

Limpieza de la obra

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado deresiduos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarándescriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspecciónimpondrá términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugaresdonde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construccionesauxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendocumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no seconsiderará terminada la obra.

Trabajos Nocturnos y en días feriados

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo quelas Especificacioens Técnicas Particulares disponga lo contrario.

101


En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientementeiluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos,se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estánincluidos en la oferta.

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajosnocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizadopor la Inspección.

Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por sunaturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubieseejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas alContratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados,aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquel los demolerá yreconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastosprovocados por esta causa.

Prestaciones para la Inspección

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, parainstalar las oficinas del Inspector de Obras, de acuerdo a las estipulaciones que se consignanen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparatotelefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estarán dotadasde alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrá en perfecto estado dehigiene. Estos servicios estarán a cargo del Contratista.

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar lasobras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en perfecto estado, losinstrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos yverificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los funcionarios autorizados deFONPLATA para el ejercicio de sus tareas.

Movilidad para la Inspección

El Contratista entregará al Inspector de Obras, para su movilidad, él o los vehículos queestipule en las Especificaciones Técnicas Particulares, y en el plazo que determinen lasmismas.

El vehículo estará en poder del Contratante hasta la recepción definitiva de las obras, en cuyaoportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio de las Especificaciones Técnicas Particulares, se entenderá que lamovilidad del Inspector de Obras estará a cargo del Contratista.

102


Obrador

El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depósitos ydemás construcciones provisorias que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales sedispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación ehigiene por el Contratista. Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos losservicios de agua, gas, electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos deconexión, tasas, impuestos, etc., que demande su instalación, operación y mantenimiento,estarán a cargo del Contratista.

En las Especificaciones Técnicas Particulares establecerá, de ser necesario, lasespecificaciones correspondientes a estas construcciones.

Carteles de Obra-Letreros

El Contratista colocará en la obra carteles y letreros del tipo, dimensiones y materiales que seindiquen en las Especificaciones Técnicas Particulares e incluirlo en la cantidad que ésteestablezca.

Su colocación se efectuará dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato y semantendrá hasta la recepción definitiva de las obras.

Los letreros o carteles de obra deberán incluir el nombre del organismo financiero: FondoFianciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, así como el respectivo logotipo.

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este conceptocomo así también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementosde publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.

Cierre de las obras

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con lasreglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que sedetermine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o materialaprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertasque se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlasperfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por el Inspector deObras, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para laobra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista serápasible de la aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una orden de servicio,sin perjuicio de disponer el Contratante la realización de los trabajos que correspondieran concargo al Contratista.

103


Agua para la construcción

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y entodos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones antequien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc.Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las EspecificacionesTécnicas Particulares.

Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidadproveedora del servicio.

Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluidodentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspección podrárealizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionarlas muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estarán incluidos en el precio de suoferta.

Energía eléctrica para la construcción

Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestionesante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán acargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesarioerogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctricapara la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en laentidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberácontar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o elaccionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica.

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equiposnecesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absolutaresponsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendoaducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortesde energía eléctrica, bajas de tensión, etc.

Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesariaspara asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a suexclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día.

No se hará reclamo alguno contra el Contratante por razón de cualquier acto de un empleadoo intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedad del Contratante que sea causadopor falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de laobra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, losque indique la Inspección.

104


La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de lasconsecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civily la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal deambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podrá aplicaruna multa equivalente al incumplimiento de una orden de servicio.

Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán porla noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obradonde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendidode dichas luces durante toda la noche.

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obradonde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebehayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposicionescontenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de laobra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicharecepción.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civily la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal deambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podrá aplicaruna multa equivalente al incumplimiento de una orden de servicio.

Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buenamarcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que nosufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán seraprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto ycon la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las muestrasrespectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlosdentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro delos mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo delContratista.

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis,serán por cuenta del Contratista.

105


El Contratante exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el Legajode Licitación como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FÁBRICA". EstasInspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Contratante. Los gastos deinspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precioscontractuales.

Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección,aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual. Esobligación del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con losrequisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, losmétodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspectorde Obras, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplacepor otros más eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de laresponsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demoraen terminarlas.

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayanempleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o queno tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en losplanos de proyecto.

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y lareconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por suexclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual ysin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

Documentación técnica conforme a la obra ejecutada

El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacióntécnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las EspecificacionesTécnicas Generales y Particulares. La misma deberá ser aprobada por el Inspector de Obras.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son depropiedad exclusiva del Contratante, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguientesecreto profesional, aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y apreservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2)años, contados desde la fecha de producida la Recepción Definitiva de las Obras.

Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos y curvas de Inversiones que se compromete acumplir. Dicho plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas lasprevisiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos mensuales que

106


deberá erogar el Contratante en consecuencia. En la sección XI “Planillas complementarias”Planilla VI se adjunta el modelo correspondiente. Asimismo, deberá acompañarse en soportemagnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en la Planilla VI.

El Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Contratista, no libera a éste de suresponsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en ladocumentación contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constará de los siguientes elementos:

- Para las obras civiles:

1) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de losperíodos de ejecución de cada item e indicación numérica de las cantidades físicas o porcentajesde importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva deinversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado eindique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación inicial.

4) Indicación del período de ejecución del obrador y del lapso que demande el replanteo de laobra.

- Para los equipos e instalaciones electromecánicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provisión y montaje de equipos e instalaciones, sepresentarán, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los períodos deejecución de las siguientes etapas:

- Item de provisión de equipos:

1) Presentación de planos y aprobación de los mismos.

2) Fabricación

- Item de provisión de repuestos:

1) Fabricación

- Item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepción (como única etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricación o Montaje", se deberá indicar, porperíodos mensuales o fracción, el porcentaje de ejecución con respecto al total de la misma.

Asimismo, deberá consignarse el mes en que se efectuará el transporte a obra, sin indicación deporcentaje.

107


Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a"Fabricación" se representará de la siguiente forma:

1) La barra comprenderá el período de fabricación de la totalidad del Item y será la sumatoria delos períodos de fabricación de cada una de las partes del desglose. Se indicará para cada mes, elporcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentará un diagramasimilar, en el que los porcentajes que se consignen estarán referidos al total del elemento o partedel equipo. En caso de que el Item incluya más de una unidad podrá presentarse diagramas dedesglose individuales por cada una.

En el caso que el Contratante decida adquirir repuestos, el Contratista deberá, al efectuar laadaptación del plan a la fecha de notificación de la orden de iniciación de los trabajos,incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo delos mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecución indicados en el plan de trabajospresentado con la oferta.

Se presentará un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los Item generales comopara los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados mensualespara el total de las instalaciones electromecánicas, con la respectiva curva de inversionesacumuladas.

108


Anexo 3 - Medición y Pago

Normas de medición

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en ladocumentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el Contratanteresolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

Registro de Mediciones

Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas las medicionesque se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que debanquedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfectainterpretación. Cada folio será firmado por el Inspector de Obras y por el RepresentanteTécnico del Contratista.

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valoresasentados en este registro. Los folios originales serán archivados por el Inspector de Obras, elduplicado se entregará al Contratista y el triplicado acompañará a los certificados de obra.Este registro permanecerá en obra en la oficina del Inspector de Obras.

Medición de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, quecerrarán el último día de cada mes.

La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento delperíodo mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con asistencia del RepresentanteTécnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Suausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. ElContratista proporcionará las personas competentes, los medios y los materiales que requierael Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará elInspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de losdos (2) días hábiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con lamedición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto conla medición final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratante dentro de los cinco(5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se creacon derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Contratante deberá resolver sihace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el mismo.Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado,sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

109


Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultadode las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales,salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o elInspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del Contratante. La concurrencia o nodel Contratante no relevará al Contratista de sus responsabilidades ni impedirá la realizaciónde los actos.

Medición de trabajos que quedarán ocultos

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuyacalidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obraque quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva elInspector de Obras.

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales establecidos aefectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada seincorporará al primer certificado que se emita.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberáregistrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfectainterpretación.

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los valoresconsignados en el Registro de Mediciones.

Extensión de los certificados parciales

A los efectos de este Documento Licitatorio, se denomina certificado a toda declaración queexpida el Contratante con motivo del Contrato celebrado con el Contratista, que contenga laconstancia de la porción de obra realizada en un período determinado y el reconocimiento delcrédito del Contratista por los trabajos ejecutados. Dicho crédito sólo será exigible alContratante, una vez que se hayan satisfecho todos los recaudos previstos al efecto en elpresente Documento.

Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la mediciónde los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezcan lasCondiciones Especiales del Contrato. En dicho Documento de Licitación se establece taxa-tivamente el acto administrativo que se entiende por extensión del certificado. EstosCertificados, que deberán ser firmados por el Representante Técnico, reflejarán:

a) El valor de las obras que se hayan ejecutado, tomando en cuenta la porción en cada monedasi las obras fueran cotizadas en más de una moneda.

b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tenga derecho el Contratista.

En el plazo de diez (10) días calendario de efectuada la medición, el Inspector de Obrasdeberá confeccionar el Certificado Parcial correspondiente, elevándolo posteriormente a laContratante. El mismo deberá contener también los siguientes conceptos:

1) La retención establecida en las Condiciones Especiales de Contrato.

110


2) La liquidación de multas de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato.

3) Las variaciones y los eventos compensables

4) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación con las obras.

Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, debiendo elContratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga validez.

Aprobación de Certificados y su facturación

Dentro de los cinco (5) días calendario de recibir el certificado parcial del Inspector de Obras,acreditando el trabajo realizado y su importe, el Contratante aprobará el certificado, pudiendoel Contratista emitir la correspondiente factura.

Los certificados mensuales constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos aposteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la liquidaciónfinal de la obra.

De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su representante con lamedición mensual o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, se extenderáde todas maneras el certificado con los valores obtenidos por el Inspector de Obras.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, el Contratistapodrá presentar su reclamo ante el Contratante contándose el plazo para la presentación apartir de la fecha de extensión del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia seliquidará por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la medicióno en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado (certificado deajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el primer certificadomensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de losconceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a reclamar intereses u otros gastos.

El Contratante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, leadeude el Contratista en relación con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no eximiránal Contratante de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, dentro delplazo establecido en el contrato para ello.

Pago de los Certificados

El pago de los certificados se hará efectivo en el plazo consignado en la claúsula CGC 43.1.Vencido dicho plazo, el Contratante incurrirá automáticamente en mora, sin necesidad deintimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en cualesquiera de losaspectos relacionados con la confección, emisión y cobro del certificado. A tal efecto seaplicará sobre el capital en mora la TASA MENSUAL DE DESCUENTOS DE LOSCERTIFICADOS DE OBRA DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESvigente al día en que debió haberse realizado el pago. Si el atraso fuera superior a un mes, se

111


tomará el promedio ponderado de las tasas vigentes al inicio de la mora y al cumplirse cadauno de los meses sucesivos.

El pago de los intereses será abonado una vez que su correspondencia sea aprobada yautorizado su pago.

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque elbeneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente esederecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado deliquidación final de obra.

Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa delContratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses.

112

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento 113

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento

Especificaciones Técnicas Generales 111Memoria Descriptiva 112Especificaciones Técnicas Particulares 114ARTICULO 1.- Objeto 114ARTICULO 2.- Generalidades 114ARTÍCULO 3.- Coordinación con otras obras 117ARTICULO 4.- Señalización del sector de trabajo 117ARTICULO 5.- Planos de comparación 117ARTÍCULO 6.- ITEM 1: REPARACIONES EN TUNEL DE SERVICIOS MUELLE NORTE 117ARTÍCULO 7.- ITEM 2: REPARACIONES EN FRENTE DE ATRAQUE MUELLE SUR. 119ARTÍCULO 8.- ITEM 3: REEMPLAZO DE PILOTES EN MUELLE SUR. 121ARTICULO 9.- DE LAS DEMOLICIONES 127ARTICULO 10.- MATERIALES A UTILIZAR 128ARTÍCULO 12- ITEM 5: HONORARIOS PROFESIONALES 130ARTICULO 13.- Limpieza final de obra 130ARTÍCULO 14- Cartel de obra. 130ARTÍCULO 15- Movilidad para la inspección 131


Especificaciones Técnicas Generales


Memoria Descriptiva

La estructura del Muelle de Cargas Generales de Puerto San Nicolás está compuesta por dostipologías estructurales distintas.

El Tramo Norte, desde el extremo Norte hasta Bita 11, está conformado por un tablestacadometálico que remata en un Túnel de Servicio accesible.

El Túnel es de 250m de largo y su altura permite el tránsito de personas de pie. Está constituido entodas sus caras por tabiques de hormigón armado siendo su techo el piso de muelle. En él seencuentran una serie de instalaciones (cañería de agua y cableados eléctricos) así como dados dehormigón que forman la masa de anclaje de las defensas, dados de hormigón trapezoidal y susrespectivos cabezales metálicos de anclaje de los tensores estructurales.

El tramo Sur, desde la Bita 11 hasta el extremo Sur del muelle, está conformado por una losaasentada sobre una estructura de pilotes de sección 40 x 40 y un tabique de 3 m de altura, con susrespectivos refuerzos verticales, que forman un recinto relleno con arena compactada, coronadopor un pavimento de hormigón armado.

Los pilotes son de hormigón armado están separados aproximadamente 2 m en el sentido paraleloal frente de atraque y 3 m en el sentido perpendicular al mismo. Estas dimensiones son estimativasy deben ser verificadas in situ.

El tablero inferior está compuesto por vigas invertidas que se apoyan sobre los pilotes y losas entrevigas. El conjunto de pilotes y vigas se comporta como pórticos transversales.

La presente licitación tiene por objeto el reemplazo de algunos de los pilotes de la primera línea depilotes contada a partir del frente de atraque que han quedado fuera de servicio por averías y lareparación de una serie de roturas existentes en el tabique del frente de atraque del Túnel deServicio y otra rotura ubicada entre Bita 13 y Bita 14 en el frente del tramo Sur del Muelle.

Se prevé el reemplazo de 10 Pilotes mediante la construcción in situ de dos pilotes de hormigónarmado H30 aledaños a cada pilote dañado, de un diámetro de 0.60 cm y una longitud aproximadade 21 m y su vinculación a la viga invertida que une los pilotes actuales mediante la construcciónde un cabezal de enlace.

La longitud del frente de atraque a reparar en el Túnel de Servicio es de aproximadamente 25 mlineales, distribuidos en diversos sectores. En el frente de atraque Sur, entre Bita 13 y Bita 14deberán repararse aproximadamente 15 m. La altura de las reparaciones será toda la necesaria deacuerdo con los daños.

La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo a las reglamentaciones vigentes delCIRSOC. En caso de que las especificaciones técnicas resulten más estrictas que la normativa,deberá respetarse lo establecido en las mencionadas especificaciones.

Quedan incluidas dentro de las obligaciones contractuales la realización de todos aquellos trabajosde detalle o complementarios que, aunque no se encuentren expresamente mencionados en laspresentes, sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas, de modo que estas resultencomplementarias y adecuadas a su fin.

115


Especificaciones Técnicas Particulares

DELEGACION PORTUARIA PARANA INFERIOR

OBRA: “REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DECARGAS GENERALES. PUERTO SAN NICOLAS”

Contenido

ARTICULO 1.- Objeto 114ARTICULO 2.- Generalidades 114ARTÍCULO 3.- Coordinación con otras obras 117ARTICULO 4.- Señalización del sector de trabajo 117ARTICULO 5.- Planos de comparación 117ARTÍCULO 6.- ITEM 1: REPARACIONES EN TUNEL DE SERVICIOS MUELLE NORTE 117ARTÍCULO 7.- ITEM 2: REPARACIONES EN FRENTE DE ATRAQUE MUELLE SUR. 119ARTÍCULO 8.- ITEM 3: REEMPLAZO DE PILOTES EN MUELLE SUR. 121ARTICULO 9.- DE LAS DEMOLICIONES 127ARTICULO 10.- MATERIALES A UTILIZAR 128ARTÍCULO 11- ITEM 4 – PRESENTACION Y PREPARACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL …… 129ARTÍCULO 12- ITEM 5: HONORARIOS PROFESIONALES 130ARTICULO 13.- Limpieza final de obra 130ARTÍCULO 14- Cartel de obra. 130ARTÍCULO 15- Movilidad para la inspección 131

116


Especificaciones Técnicas Particulares

ARTICULO 1.- Objeto

La estructura del Muelle de Cargas Generales de Puerto San Nicolás está compuesta por dostipologías distintas, siendo el Tramo Norte, desde el extremo Norte hasta Bita 11, conformadopor un tablestacado que remata en un Túnel de Servicio accesible

El Túnel es de 250m de largo y su altura permite el tránsito de personas de pie. Estáconstituido en todas sus caras por tabiques de hormigón armado siendo su techo el piso demuelle. En él se encuentran una serie de instalaciones (cañería de agua y cableados eléctricos)así como dados de hormigón que forman la masa de anclaje de las defensas, dados dehormigón trapezoidal y sus respectivos cabezales metálicos de anclajes de los tensoresestructurales.

El tramo Sur, desde la Bita 11 hasta el extremo Sur del muelle, está conformado por una losaasentada sobre una estructura de pilotes de sección 40 x 40 y un tabique de 3 m de altura, consus respectivos refuerzos verticales, que forman un recinto relleno con arena compactada,coronado por un pavimento de hormigón armado.

La presente licitación tiene por objeto reparar una serie de roturas existentes en el tabique delfrente de atraque del Túnel de Servicio y otra rotura ubicada entre Bita 13 y Bita 14 en elfrente del tramo Sur del Muelle.

La longitud del frente de atraque a reparar en el Túnel de Servicio es de aproximadamente 25m lineales, distribuidos en diversos sectores. En el frente de atraque Sur, entre Bita 13 y Bita14 deberán repararse aproximadamente 15 m.

La altura de las reparaciones será toda la necesaria de acuerdo con los daños.

Quedan incluidas dentro de las obligaciones contractuales la realización de todos aquellostrabajos de detalle o complementarios que, aunque no se encuentren expresamentemencionados en las presentes, sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas, demodo que estas resulten complementarias y adecuadas a su fin.

ARTICULO 2.- Generalidades

Serán considerados datos iniciales a los efectos de la cotización de la obra la documentacióntécnica que se podrá consultar en esta Subsecretaria, todos los documentos de lasinvestigaciones realizadas en el Puerto de San Nicolás, estudios, documentos y todo otro datoque, estando en poder de la Subsecretaria de Industria, Minería y Actividades Portuarias y/uotro organismo estatal o privado pueda requerir el OFERENTE.

La CONTRATISTA realizará previo al inicio de la obra y conjuntamente con la Inspección unrelevamiento del sector a fin de determinar fehacientemente las posiciones de los hechosexistentes y la naturaleza de las reparaciones a efectuar.

La totalidad de los planos que se acompañan en el presente Pliego, son al solo efecto de laelaboración del presupuesto.

Las precisiones indicadas en el pliego, respecto a la forma de ejecutar los diferentes trabajos,no libera a la CONTRATISTA de la obligación de interiorizarse “in situ” de las dificultadesque su realización plantea.

117


La aprobación por parte de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, MINERIA YACTIVIDADES PORTUARIAS de la documentación por los trabajos a realizar, no reducirálas responsabilidades que incumben a la CONTRATISTA y su REPRESENTANTETÉCNICO en su calidad de constructor, director y/o proyectista.

La CONTRATISTA extremará las precauciones, con el objeto de evitar al máximo laafectación a la actividad portuaria, otros trabajos en ejecución y/o el tránsito existente. A talfin se elaborará un plan de trabajos que satisfaga esa condición y que se someterá –juntamente con la restante documentación requerida- para su aprobación, ante laINSPECCIÓN DE OBRA.

Con idéntico propósito, se deberá contar en obra con un número suficiente de vallas, letreros,carteles de desvío, señales luminosas, tapas de zanjas, cajones para tierra, etc., que permitangarantizar además de la seguridad, la permanente limpieza de las zonas afectadas. Se deberánrespetar en lo concerniente a distancias de seguridad y mantenimiento, espacios decirculación, cercos, vallados, etc., los lineamientos establecidos en la norma VDE 0101 y sedeberá utilizar la Norma ISO IRAM 14.001.

Previo a la ejecución de las tareas, con antelación no mayor a 24 hs, se deberá informar a laDELEGACIÓN, la zona en la que operará el personal y el equipo que se utilizará.

La aparente omisión de especificaciones, planos, planillas, planos de detalles, métodosconstructivos o descripción de determinados puntos, serán considerados en el sentido de quesolo debe prevalecer la mejor practica general establecida, siendo para ello de aplicación lasNormas de cálculo, dimensionamiento y especificaciones establecidas en las correspondientesNormas de aplicación, en la República Argentina.

Asimismo, se tomarán los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos de presentaciónde planos ante los Organismos de aplicación y que sean requeridos o necesarios para lostrabajos a realizar en la instalación, los cuales correrán por cuenta exclusiva de laCONTRATISTA.

Obrador

El CONTRATISTA proveerá obrador, en la zona de obra o en sus inmediaciones segúnindique la Inspección de Obra, Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran conel desarrollo de las obras. El Contratista presentará el diseño, y características del obrador aconsideración de la Inspección. Este contará con oficinas, depósito, vestuario y localessanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obradorrodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobación de laInspección.

Con las siguientes características:

Una oficina técnica que disponga de 2 áreas diferenciadas a saber: - Puesto de trabajo para laJefatura de Obra - Puesto de trabajo para la Inspección de Obra Se le deberá entregar a laInspección de Obra una computadora portátil con conexión inalámbrica a internet. Sedispondrá además de una impresora multifunción (copiadora/Scanner) que imprima entamaño A3. Se instalará un dispenser de agua fría/caliente.

Además: un grupo sanitario para el personal que contenga baños y vestuarios en cantidadesacordes con el plantel contratado y con las normas estipuladas por ley. Un pañol deherramientas. Un taller para la realización de trabajos de herrería/soldadura y carpintería depequeña escala.

118


Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas de madera,bolsas de cemento, cal, etc.

Matafuegos para incendios clase A, B y C.

Las circulaciones entre los módulos, así como las superficies destinadas a talleres deberánposeer un solado de hormigón, el cual, de ser requerido, será demolido y retirado del sitio unavez finalizada la obra.

Será por cuenta del CONTRATISTA además la instalación, limpieza y mantenimiento desanitarios químicos, si ellos fuesen utilizados. Todas estas instalaciones serán conservadas enperfectas condiciones de conservación e higiene por el CONTRATISTA estando a su cargotambién el alumbrado, provisión y distribución de agua a los mismos. Todos los costosemergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono,etc., como asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, etc., que demande suinstalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo del Contratista y se consideraránincluidos dentro de los precios contractuales.

Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación ehigiene por el Contratista. La INSPECCION de Obra está facultada para exigir, si lo creyeraconveniente, la intensificación de la limpieza periódica.

Documentación técnica conforme a la obra ejecutada

Antes y durante el transcurso de la obra la CONTRATISTA deberá tomar por su cuentafotografías de los distintos trabajos, en las que se observe el avance de los mismos, en unnúmero no inferior a veinte (20). De dichas fotografías se entregará a la INSPECCIÓN, sincargo alguno y en oportunidad de suscribir cada certificado mensual de obra, dos copias decada una,. El material fotográfico será remitido por la INSPECCIÓN con las debidasconstancias al COMITENTE para su clasificación y archivo.

El CONTRATISTA entregará a la finalización de la obra a la INSPECCIÓN los planos segúnobra en soporte óptico CD en formato Autocad 2000 o superior y en soporte papel dibujado enpoliéster indeformable transparente, con planimetría, perfiles longitudinales y transversales ytodo otro plano que resulte necesario a criterio de la INSPECCIÓN, indicando en los mismoslas reparaciones y ensayos realizadas. Se entregará un (1) juego original y dos (2) copiasheliográficas. Dichos planos se confeccionarán de acuerdo a lo indicado en las Normas IRAMvigentes y se deberán entregar dentro de los treinta días posteriores al Acta de RecepciónProvisoria. Su no cumplimiento dentro del plazo establecido será pasible de la aplicación deuna multa diaria equivalente a 0,05% del monto de contrato. Los mismos deberán seraprobados por el Inspector de Obras.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son depropiedad exclusiva del Contratante, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguientesecreto profesional, aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y apreservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2)años, contados desde la fecha de producida la Recepción Definitiva de las Obras.

Medición y forma de pago: Los gastos que demande el cumplimiento de las tareas descriptasen el presente artículo, deberán prorratearse en todos los Ítems de la obra.

119


ARTÍCULO 3.- Coordinación con otras obras

Si existiesen otros trabajos dentro del área a ejecutar, el CONTRATISTA deberá coordinar suactuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la INSPECCION, adaptando suprograma en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnizaciónalguna ni justificar retraso en los planes señalados.

Asimismo, la continuidad de los trabajos quedará sujeta a la disponibilidad operativa demuelle. Los trabajos deberán planificarse en etapas tal que permitan la compatibilidad con laoperatoria portuaria y con el nivel de agua de rio previsible.

En caso de haber operaciones portuarias diariamente deberá solicitarse autorización a laINSPECCION para realizar tareas, presentando para ello el informe diario de las tareas aejecutar, en forma previa al inicio de la jornada y sujeto a aprobación por parte de esta.

Se considera que el OFERENTE en su propuesta ha tenido en cuenta las condicionesexistentes en el sector y su implantación dentro de la zona operatoria, para lo cual se debecoordinar con la INSPECCION de obra la realización de las tareas que pudieran obstaculizarlos normales trabajos portuarios.

ARTICULO 4.- Señalización del sector de trabajo

El CONTRATISTA deberá hacerse cargo del cuidado de todas sus pertenencias, como asítambién de la señalización adecuada del sector donde se realicen los trabajos. Elcumplimiento de estas medidas no eximiría al CONTRATISTA por los hechos que se tratande prevenir.

En caso de interrupción momentánea de las tareas iniciadas en el muelle el Contratista deberácubrir las excavaciones y/o perforaciones abiertas en la superficie del mismo mediante tapasmetálicas adecuadas a fin de garantizar la seguridad de las personas que operen en el muelle.

ARTICULO 5.- Planos de comparación

El nivel de referencia para todas las cotas y profundidades que se adopta para el presenteproyecto y los presentados por la CONTRATISTA durante la ejecución de la obra, es el cerodel IGM.

ARTÍCULO 6.- ITEM 1: REPARACIONES EN TUNEL DE SERVICIOS MUELLE NORTE

Descripción de los trabajos a realizar:

Los trabajos consisten en reparar roturas que afectan al tabique lado agua, y/o el techo detúnel.

El espesor nominal del tabique es de 25cm.

La descripción aproximada de las averías es la siguiente:

Nro Ubicación Superficie aproximada

1 5m aguas arriba de Bita 2 5 m x 3 m


120




5 2m aguas abajo de Bita 5 3 m x 2 m

6 Í7m aguas arriba de Bita 7 2 m x 2 m

7 6m aguas arriba de Bita 8 : afecta paredes y techo

8 8m aguas abajo de Bita 9 3 m x 3 m

9 12m aguas abajo de Bita 10 3 m x 1,5 m

10 12m aguas abajo de Bita 10 (rotura recubrimiento dehormigón de techo)

3 m x 1,5 m

Las superficies indicadas son aproximadas. El Contratista deberá efectuar sus propiasmediciones y cómputos y realizar la reparación completa de las averías indicadas. Deberánidentificarse los lugares de riesgo, cableados subterráneos, cañerías, etc.

Para la reparación de las averías mencionadas deberá demolerse toda la zona afectadapreservando las instalaciones existentes. En caso de ser necesaria la remoción de los serviciosla misma, su desarme y rearmado estará a cargo del Contratista, previa autorización de laINSPECCION y con las condiciones que esta establezca.

La demolición deberá realizarse hasta eliminar todas las partes averiadas y/o fisuradas. Laarmadura existente, deberá ser mantenida al menos en la zona próxima a los bordes a restituir

El CONTRATISTA deberá colocar exteriormente una superficie flotante de dimensionessuperiores a la avería de mayor incidencia, andamios y pasarelas colgantes, los cuales deberánser retirada en cada una de las oportunidades en que atraque una embarcación.

Además, deberá colocarse una escalera externa con protección guarda hombre con 1,5m porsobre nivel de muelle, suspendida del nivel superior de muelle y sujeta en forma fija amordazas a fijarse en riel de grúa., a satisfacción de la Inspección tal que permita el accesodesde borde de muelle a la superficie flotante en cada uno de los sectores en reparación.

Deberá contarse asimismo con una lancha o canoa de apoyo con tripulación.

El tabique deberá ser reconstruido con las dimensiones originales, y con armadura en ambascaras de 1Ø10 c/ 20 en cada dirección y en cada cara, y vinculados entre si mediante 4 Ø 6por /m². Las armaduras nuevas deberán ser ancladas en el hormigón residual mediante anclajequímico. El largo de anclaje deberá ser un 50% más largo de lo indicado en tabla delfabricante.

Los materiales a colocar deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad aprobados por lanormativa vigente. El encofrado debe ser suficientemente rígido. Deberán respetarse las juntasde dilatación u otras que se encuentren.

Se deberán realizar ensayos de probetas confeccionadas con el material a colocar en un lugarhabilitado por la INSPECCION, con costos a cargo del CONTRATISTA. Las mismas seensayarán con una antigüedad mínima de 14 días, interpretándose el valor resultante como el70% del valor de la resistencia del hormigón a los 28 días. Deberá presentarse el informe dellaboratorio para su aprobación.

Deberá construirse una barrera de mampostería perimetral estanca provisoria para impedir eldesplazamiento de aguas superficiales ajenas al sector.

121


No se permitirá el uso de arena de relleno del muelle para la fabricación de hormigón.

En el caso de la avería N° 7 se deberá limpiar el sector afectado, reparar la rotura y reconstruirel recubrimiento, pintar el sector con pintura látex a pincel color blanco hasta 1 m por fuera dela zona reparada y en todas las caras del túnel,

El muro que deba pintarse con este tipo de pintura, se preparará convenientemente fondeandolas superficies con una mano de fijador diluido en la proporción indicada por el fabricante, deigual marca que la pintura a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el articulo 10.

Se aplicarán las manos de pintura al Látex que fuere menester para su correcto acabado(mínimo dos manos). La primera diluida. Las siguientes se rebajarán según la absorción de lassuperficies. Entre mano y mano deberán transcurrir como mínimo 24 horas.

En los recintos conformados entre dos dados de hormigón contiguos de soporte de lasdefensas que sean afectados por alguna de las reparaciones del presente pliego deberáconstruirse una ventana con reja en la parte inferior, similar a las existentes a efectos depermitir el drenaje de las aguas, de 30cm x 60cm.


Los materiales sobrantes no pueden ser arrojados al río, deben ser retirados de la zonaportuaria.

Para la ejecución de los trabajos no se compromete la provisión de energía eléctrica. ElCONTRATISTA deberá proveerse un grupo electrógeno adecuado y/o cableado suficientepara, adoptando las respectivas medidas de seguridad, tomar la energía desde donde se leindique.

Forma de medición y pago: Las tareas especificadas en el presente ítem se certificarán ypagarán por porcentaje avance de obra, aprobado por la INSPECCION. En el costo del ítemdeberán prorratearse todos los insumos y tareas que sean necesarias para la ejecución delmismo.

ARTÍCULO 7.- ITEM 2: REPARACIONES EN FRENTE DE ATRAQUE MUELLE SUR.

Descripción de los trabajos a realizar

Los trabajos consisten en demoler y reconstruir el sector averiado de la estructura dehormigón armado que constituye el frente de atraque del Muelle Sur, en aproximadamente 15m del sector indicado en el plano N° 4.

En primer lugar, se deberá demoler el pavimento del sector afectado, retirar la arena derelleno hasta el nivel inferior de la viga de fundación del riel de grúa.

En forma previa a comenzar la demolición deberán colocarse del lado del río instalacionesadecuadas para retener el material producto de la misma, construirse en el pavimento unamampostería perimetral estanca para evitar desplazamiento de aguas superficiales ajenas alsector y prever un techado del sector, convenientemente fijado a la estructura.

Por debajo de la zapata, y en ambos laterales de la excavación se deberá entibar con estructurametálica, previendo dejar la misma como encofrado perdido, siempre que se constatefinalmente la existencia de arena por debajo de la zapata en condiciones adecuadas.

122


En caso de que la zapata correspondiente al riel de la vía se encuentre fisurada, se deberádemoler y reconstruir convenientemente.

Si se observaran vacios por faltante de relleno de arena por debajo del nivel inferior de lazapata se generará una cavidad con caras planas horizontales o verticales según corresponda yse completará con un relleno de densidad controlada autonivelante o con cemento grouting.Estos últimos deberán ser colocados a presión, para lo cual el contratista deberá presentar sumetodología de aplicación.

Posteriormente, se deberá demoler todo el tabique que resulte necesario en el tramo de muelleentre bitas 13 y 14, indicadas en el plano 3, de aproximadamente 15 m de longitud, desde elcoronamiento hasta el nivel superior de las vigas invertidas que soportan la losa inferior demuelle.

En el caso que existieran sectores del tabique que presenten fisuras por debajo de este nivel, lareparación del mismo será resuelta en obra, de conformidad con la Inspección.

Las demoliciones deberán realizarse de manera tal que las superficies resultantes para juntasde hormigonado, queden horizontales o verticales según corresponda.

En la demolición, se deberá tratar de mantener los hierros existentes tanto en las losas deltabique como en los refuerzos verticales del mismo para permitir el empalme con la nuevaarmadura a colocar.

La armadura a colocar consistirá en 1 8 cada 15 cm vertical por cara y 110 cada 20 cmhorizontal por cara, en ambas caras del tabique. Se colocarán 4 ganchos 6 por m² entremallas de armadura.

Los hierros horizontales deberán, según corresponda, anclarse a la estructura existente y/ocontar con un largo de empalme adecuado. Los verticales deberán anclarse en el tabiqueremanente.

En los refuerzos, se deberá restituir la armadura original y agregar además 4 16 verticales encada cara menor de cada uno de los mismos y anclarlos químicamente en la viga invertidaexistente en el fondo de la losa. En la medida que resulte necesario, deberán ampliarse lasdimensiones del refuerzo tal que permita la inserción de los anclajes en la forma adecuada.

Los estribos de los refuerzos deberán ser dobles o sea 2cada 20 cm.

Posteriormente se procederá a colocar los encofrados, para los cuales se colocará una caraexterna fija y una cara interna removible, tal que permita la colocación del puente deadherencia especificado en el artículo 10. El mismo deberá colocarse previo al hormigonadoen todas las superficies de contacto entre hormigón nuevo y viejo.

Se procederá luego a la reconstrucción del tabique, con el hormigón indicado en el Art. 10“MATERIALES A UTILIZAR”, con un espesor nominal de 15 cm. con sus correspondientesrefuerzos estructurales y horizontales. El recubrimiento a respetar es de 5 cm.

Finalizada la reparación del tabique, se completará el relleno del muelle con arenaconvenientemente compactada hasta alcanzar el nivel del pavimento.

Luego se reconstruirá el pavimento de hormigón armado con 25 cm de espesor con 1 Ø8 cada15cm en ambas direcciones, con las correspondientes juntas de dilatación. Se deberánreconstruir zócalos para fijación de caja eléctrica, cámaras, marco de tapas, y demáselementos preexistentes.

Durante los hormigonados se ejecutarán un mínimo de 2 probetas por pilote y porhormigonado de cabezal para control de calidad de hormigón. En el caso que se utilice

123


hormigón elaborado, se harán 2 probetas por cada camión, si el hormigón es hecho en obra sehará 1 probeta por metro cúbico elaborado.

El ensayo de las probetas se realizará con una edad mínima de 14 dias, interpretándose que elvalor resultante será el 70% del valor final a 28 dias. El Contratista deberá presentar elinforme de laboratorio correspondiente.

El Contratista deberá proponer su metodología de trabajo, debiendo además ajustarse ademása las particularidades indicadas a continuación:

Si fuesen necesarios el retiro y la recolocación de defensas en la zona de trabajos, la misma seefectuará con mejoramiento de elementos de fijación pasantes en el tabique, mediantecolocación de chapas posteriores de 1/2" fijadas al hormigón mediante insertos de fijación ytuerca soldada, pintadas con epoxy. Se deberán reemplazar los bulones que resulte necesarioacorde al largo adecuado.

Las etapas y sectores de reparación deberán coordinarse con la Inspección. Los tramos en quese divida la reparación deberán establecerse a partir de contemplar el mínimo riesgo dedescalce de la arena ubicada por debajo de la zapata. El orden de ejecución deberáestablecerse a fin de reducir y optimizar los tiempos de obra.

Cuando la demolición llegue a menos de 8 m de una bita, durante la reconstrucción del frentese deberá conformar una hendidura en el frente del muelle de 80 cm por 20 cm deprofundidad y en toda la altura del tabique y colocar en ella una escalera metálica que nosobresalga de la línea del frente de atraque, con escalones compuestos por un 25 liso cada25 cm y 3 escalones sobre pavimento a 15 cm de este.

Anclajes químicos: el largo de anclaje deberá ser un 50% más largo de lo indicado en tabladel fabricante.

En zonas de riesgo agua (desagües, creciente, oleaje, etc.) no se permitirá el uso deequipos/herramientas eléctricas. Deberán usarse herramientas neumáticas.

Forma de medición y pago: Las tareas especificadas en el presente ítem se certificarán ypagarán por porcentaje avance de obra, aprobado por la INSPECCION. En el costo del ítemdeberán prorratearse todos los insumos y tareas que sean necesarias para la ejecución delmismo.

ARTÍCULO 8.- ITEM 3: REEMPLAZO DE PILOTES EN MUELLE SUR.

Varios pilotes de la primera línea del Muelle Sur, han sufrido deterioros que los dejaron fuerade servicio. Con objeto de restablecer las condiciones de operatividad en el sector se prevé elreemplazo de 10 de estos pilotes cuya ubicación será consensuada con la Inspección.

La metodología de reemplazo propuesta consiste en elaborar in situ dos pilotes de cmaledaños al pilote a reemplazar y construir un cabezal de enlace que los vincule y a su vezvincule este conjunto a la viga invertida y losa inferior del muelle.

La metodología y conformación de los elementos estructurales propuestas corresponde areparaciones efectuadas anteriormente en otros pilotes del muelle y es brindada a fines deorientativos y de cotización y se indica en el plano correspondiente. Dada la particularidad delas roturas y dimensiones de los pilotes, la contratista deberá efectuar sus propios cálculospara la definición de los elementos estructurales y metodología final a emplear, a través deldesarrollo de la correspondiente Ingeniería de detalle, la que será sometida a aprobación de la

124


Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias, requisito sin el cual no se podrádar inicio a los trabajos correspondientes.

A tal fin, la CONTRATISTA presentará dentro de los sesenta días posteriores a la firma delCONTRATO, la documentación técnica correspondiente al desarrollo de la ingeniería dedetalle. Al efecto, realizará las investigaciones de campo que considere necesarias paracompletar la información suministrada en el presente Pliego.

Se deberán indicar las normas que sirvieron de base para su realización. Los requisitosmínimos son los que se indican a continuación:

1.- Memoria descriptiva de los trabajos.

2.- Memoria técnica conteniendo la información necesaria que permitió la determinación delos parámetros de diseño, cálculos hidráulicos y estructurales.

3.-Descripción, cálculos y detalles de equipamientos, otras obras de infraestructura, obras dearte e infraestructura de servicios, si las hubiere.

4. -Especificaciones técnicas particulares de los trabajos, incluyendo métodos constructivos.

6 - Planos de:

6.1.- Ubicación de la obra.

6.2.-Planialtimetría y/o batimetría del área de implantación y de las inmediaciones si fuerenecesario.

6.3.- Planta y cortes.

6.4.- Detalles particulares de cada ítem.

7.-Contrato y Planilla Anexa, con un profesional habilitado, visado por el Colegio Profesionalde Ingeniería.

Los procedimientos de cálculo deben ser claros. Si se utilizan programas para ser ejecutadoscon computadora, deben incluirse las entradas de datos, memorias descriptivas de los modelosnuméricos y las salidas de computadora.

Se prevé que los pilotes a construir se fundarán a una cota de -18 m de acuerdo con losestudios de suelos existentes y que sirven como antecedente de la presente licitación. Noobstante, se prevé que, dada la particularidad de los trabajos a ejecutar, la Contratista efectúesus propios estudios de suelos a efectos de determinar la cota de fundación de cada pilote aconstruir.

Los estudios de suelos, que realizará a su cargo la CONTRATISTA, tendientes a laverificación del dimensionado de los elementos estructurales, abarcarán como mínimo unaperforación por pilote a reemplazar y deberán ser realizados en laboratorios de prestigioreconocido.

Se deberá tener en cuenta además tanto para la realización de dichos estudios como para laperforación de los pilotes a construir que a pie de muelle pueden encontrarse restos dematerial rígido de productos de demoliciones anteriores y cargas movilizadas en el muelle.

La construcción de los pilotes requiere la realización de las siguientes tareas:

1.- Identificación y ubicación de los pilotes conjuntamente con la Inspección.

2.- Demolición de la losa superior en la ubicación de los pilotes a construir.

3.- Retiro de arena de relleno con entibación adecuada de la excavación.

125


4.-Corroboración de posición de los pilotes desde el agua.

5.-Demolición en losa inferior.

6.- Perforación y colocación de camisa metálica de espesor mínimo 2 mm en todo el tramo delos pilotes a construir.

7.-Colocación de armaduras.

8.- Hormigonado del pilote hasta borde superior de la camisa (0.15 m debajo del nivel de losainferior) con hormigón H30, asentamiento 14 cm y superfludificante.

9.- Encofrado y colocación de armaduras del cabezal.

10- Hormigonado del cabezal y losa inferio con hormigón H30.

11.- Relleno con arena luego del período de fragüe (mínimo 7 días)

12.- Ejecución de losas superiores.


En forma previa a comenzar las demoliciones deberán colocarse en el río las instalacionesadecuadas para retener el material producto de la misma, construirse en el pavimento unamampostería perimetral estanca para evitar desplazamiento de aguas superficiales ajenas alsector y prever un techado del sector, convenientemente fijado a la estructura.

Por debajo de la zapata de apoyo del riel de grúa, y en ambos laterales de la excavación sedeberá entibar adecuadamente con estructura metálica.

En caso de que la zapata correspondiente al riel de la vía se encuentre fisurada, se deberárecomponerla convenientemente

El contratista deberá presentar la metodología de ejecución para garantizar el correspondienterelleno de arena debajo de la zapata debiendo analizarse la necesidad de la colocación apresión de un relleno de densidad controlada autonivelante o cemento grouting.

El Contratista deberá retirar los restos del pilote averiado que interfieran con la construcciónde las nuevas estructuras.

El Contratista deberá asegurar la correcta vinculación del cabezal de los pilotes con la vigainvertida y losa inferior del muelle, la que deberá ser correctamente definida en su ingenieríade detalle, debiendo preparar adecuadamente las superficies de la viga y losa inferior y utilizarun puente de adherencia apropiado para ligar el hormigón nuevo con el existente.

Debe tenerse en cuenta que para las tareas de armado de encofrado del cabezal y hormigonadoel nivel del río, en el momento de realizar los trabajos, debe encontrarse como mínimo en elorden de 0,80 m (cota máxima + 2.45) por debajo del nivel inferior del muelle (cota + 3,25m). Cuando el nivel este por encima del indicado deberán interrumpirse los trabajos y dichainterrupción será contemplada para eventuales ampliaciones del plazo contractual.

Durante los hormigonados se ejecutarán un mínimo de 2 probetas por hormigonada paracontrol de calidad de hormigón. En el caso que se utilice hormigón elaborado se harán 2probetas por cada camión, si el hormigón es hecho en obra se hará 1 probeta por metro cúbicoelaborado.

126


El ensayo de las probetas se realizará con una edad mínima de 14 dias, interpretándose que elvalor resultante será el 70% del valor final a 28 dias. El Contratista deberá presentar elinforme de laboratorio correspondiente.

El pavimento de hormigón armado se reconstruirá con 25cm de espesor con 1Ø8 cada 15cmen ambas direcciones, con las correspondientes juntas de dilatación. Se deberán reconstruirzócalos para fijación de caja eléctrica, cámaras, marco de tapas, y demás elementospreexistentes.

En su metodología de trabajo, deberá tener en cuenta además las particularidades indicadas acontinuación:

Si fuesen necesarios el retiro y la recolocación de defensas en la zona de trabajos, la misma seefectuará con mejoramiento de elementos de fijación pasantes en el tabique, mediantecolocación de chapas posteriores de 1/2" fijadas al hormigón mediante insertos de fijación ytuerca soldada, pintadas con epoxy. Se deberán reemplazar los bulones que resulte necesarioacorde al largo adecuado.

Las etapas y sectores de reparación deberán coordinarse con la Inspección. Los tramos en quese divida la reparación deberán establecerse a partir de contemplar el mínimo riesgo dedescalce de la arena ubicada por debajo de la zapata. El orden de ejecución deberáestablecerse a fin de reducir y optimizar los tiempos de obra.

8.1 EJECUCIÓN DE LOS PILOTES NUEVOS

Excavación

La construcción de los pilotes se podrá realizar mediante una perforación con máquinasapropiadas para este fin. No obstante ello, el CONTRATISTA podrá utilizar otro métodoconstructivo, previa aprobación de la INSPECCION.

EL CONTRATISTA deberá mantener el sitio de las obras razonablemente limpio, de modo depermitir el acceso de la INSPECCION hasta la boca del pozo, sin necesidad de usar ropasespeciales.

Debe tenerse en cuenta la necesidad de la utilización del caño camisa para el mantenimientode las excavaciones (condiciones adversas en la estratigrafía del suelo, tráfico de vehículospesados que puedan transmitir vibraciones intensas, etc.) al momento de la presentación de laoferta, ya que no se reconocerá pago alguno adicional por cambios en el método constructivoplanteado en la oferta.

Armaduras

Las armaduras serán preparadas con anticipación, de acuerdo con las especificaciones ydetalles del plano de proyecto.

La Inspección realizará el control de las armaduras preparadas y autorizará su empleo uordenará los cambios necesarios si no cumplieran las condiciones anteriores.

Podrá autorizarse el empalme de los trozos armados por soldadura, de acuerdo con lapropuesta que a tal fin presentará el Contratista, pero la soldadura tendrá solamente la funciónmecánica de permitir la unión de las piezas para su correcto manipuleo y no podrá sustituir alos empalmes, que deberán cumplir con las longitudes mínimas que consten en los planos y/oreglamentos.

EL CONTRATISTA propondrá los medios que pretenda usar para garantizar el recubrimientomínimo exigido para las armaduras, en toda su longitud. Esta propuesta deberá ser revisada yaceptada, o no, por la INSPECCION. En caso contrario, se establecerá de común acuerdo, una

127


metodología apropiada. Cualquiera sea el método adoptado, se considerará que su costo seencuentra ya incluido en el valor contratado, no pudiendo EL CONTRATISTA alegarvariación de precios por estos eventuales cambios.

La armadura deberá estar libre de toda suciedad una vez que se complete el izaje, en casocontrario se exigirá su limpieza antes de ser colocada en su posición definitiva.

El izaje y colocación de armaduras dentro de las perforaciones se realizará lentamente,evitándose sacudidas, golpes y deformaciones de las barras principales y sus estribos.

El sistema a utilizar deberá garantizar que las armaduras mantendrán su forma y disposiciónrelativa dentro de los pozos.

La terminación de los estribos y barras principales hacia el interior de los pilotess deberá serestudiada para evitar que se trabe o enganche la manga de llenado, al ser colocada o retirada.A tal efecto, los ganchos podrán doblarse levemente hacia fuera y emplear puntos desoldadura para asegurar el mantenimiento de esa posición.

Si la longitud del pilote debiera aumentarse por encima del valor previsto, se deberánmodificar las armaduras para obtener las longitudes mínimas de anclaje de las barrasprincipales en la base propiamente dicha.

En todos los casos, los detalles de los empalmes obligados por las circunstancias, deberán seraprobados por la Inspección.

Hormigón a utilizar

El hormigón será de las características indicadas en las presentes especificaciones.

EL CONTRATISTA extraerá como mínimo dos probetas por pilote a construir.

En caso de que la INSPECCION lo crea conveniente, EL CONTRATISTA deberá extraertodas aquellas probetas adicionales, y efectuar los ensayos respectivos, sin derecho a que se lereconozca pago adicional alguno.

Las probetas se extraerán a medida que progresa el llenado del pilote, descartando la primeray la última fracción del camión mezclador, o en el instante en que la INSPECCION loindique. Las probetas quedarán depositadas en el lugar de extracción las primeras 24 horascubiertas con una bolsa de polietileno. Luego podrán desmoldarse y acopiarse en el sitioelegido para tal fin, siendo curadas de acuerdo con la Norma IRAM 1524.

La determinación de la resistencia característica se hará sobre la cantidad total de probetasextraídas.

Colocación

La colocación del hormigón se efectuará por medio de mangas que deberán llegar hasta elfondo de la excavación. EL CONTRATISTA debe proponer y la INSPECCION aprobar, lametodología que usará para establecer el llenado del pilote con hormigón.

La extracción de la manga de llenado se hará en forma continua. EL CONTRATISTA deberáproveer los medios apropiados para comprobar, en cualquier momento, la profundidad de laboca de la manga.

También pondrá a disposición de la INSPECCION, los equipos y mano de obra idóneos parala comprobación de las alturas alcanzadas por el hormigón durante el proceso de llenado.

La continuidad y homogeneidad de los pilotes deberá ser asegurada mediante la ejecución deun ensayo sónico de verificación de integridad

128


Si al realizar los ensayos de las probetas no se alcanzara la resistencia solicitada o si sedemostrara a través del ensayo sónico que se ha realizado. un hormigonado deficiente, elCONTRATISTA deberá proponer la solución técnica a ejecutar para enmendar la deficienciadel pilote, la cual quedará a su exclusivo costo y deberá ser aprobada por el COMITENTE.

EL CONTRATISTA deberá asegurar la provisión de hormigón elaborado en planta en lacantidad suficiente para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote más el derramedel hormigón contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa condición, laINSPECCION no autorizará el comienzo del llenado.

Hormigón elaborado en obra

Cuando a exclusivo juicio de la INSPECCION, no exista otra solución practicable paraobtener hormigón elaborado de la planta proveedora u otra similar para completar el derramede un pilote en ejecución, se permitirá como caso excepcional bajo los siguientes requisitos:

El CONTRATISTA comunicará por Nota de Pedido cuando necesite hacer uso de estaopción agregando la justificación correspondiente y la dosificación a utilizar.

Los pastones serán mezclados mecánicamente durante 5 minutos en hormigoneraconvencional o 10 minutos en camión mezclador.

La dosificación será en peso El asentamiento será de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas

Generales.

Cuando la INSPECCION permita la realización de hormigón en obra, el material resultanteserá considerado aceptable si la resistencia media de rotura de las probetas con élconfeccionadas, sea igual o mayor que la resistencia media de las probetas moldeadas, para elmismo pilote, con el hormigón elaborado en planta.

El hormigón deberá comenzar a colocarse en el pozo tan pronto se finalice con la colocaciónde la manga de llenado.

Las operaciones de hormigonado deberán programarse, en lo posible dentro de la jornadanormal de trabajo. En caso que su inicio o prolongación se haga en horario nocturno, ELCONTRATISTA, deberá dar aviso a la INSPECCION con la suficiente antelación.

Desmonte de los elementos construidos.

El desmoche podrá iniciarse después de transcurridas 12 horas de la terminación de lasoperaciones de llenado.

EL CONTRATISTA podrá establecer su propia metodología mientras cumpla con lascondiciones siguientes:

Si se utilizaran martillos neumáticos, se evitará golpear directamente sobre los hierros.

El desmoche deberá eliminar toda la zona que pudiera estar contaminada, aunque fueranecesario demoler por debajo del nivel inferior previsto para la estructura de vigas.

La camisa podrá ser destruida para lograr este propósito, sin necesidad de reponerla aposteriori.

Controles durante la construcción

La INSPECCION ejercerá el control permanente sobre las tareas específicas en el presentePliego. EL CONTRATISTA debe acatar las indicaciones y contraer la obligación de facilitarel desempeño de la INSPECCION durante el desarrollo de las tareas.

129


Sin perjuicio del cuidado que pondrán las partes en lograr la confección inobjetable de lospilotes, se prevé el control mediante ensayo sónico de integridad en todos los pilotes,debiendo tomarse las previsiones necesarias a tal fin durante la ejecución de pilotes quedandoel costo de los mismos a cargo de la CONTRATISTA.

8.2 Medición y Forma de pago:

La forma de pago será por unidad de pilote reemplazado por los 2 pilotes nuevos terminadoscon su cabezal correspondiente, el relleno de arena del muelle y el pavimento reestablecidos,y los ensayos sónicos ejecutados, todo aprobado por la INSPECCION, con la limpieza demateriales sobre el muelle realizada satisfactoriamente. En el costo del ítem deberánprorratearse todos los insumos y tareas que sean necesarias para la ejecución del mismo.

ARTICULO 9.- DE LAS DEMOLICIONES

Las tareas exigen que se dé estricto cumplimiento a las medidas de seguridad portuaria,contaminación ambiental y/o fluvial conforme a las Disposiciones contenidas en el DecretoN° 890/80 aprobatorio del REGISEPORT y Leyes N° 19.587, 22.190, 24.557, 13.660 YProvincial 11.459 y sus Decretos Reglamentarios N° 351/79, 1886/83 10877/60 1061/95, Ycualquier otra legislación accesoria vigente o futura que sobre análogos aspectos existan sobreel particular, como así también a lo atinente al Código Internacional para la Protección deBuques e Instalaciones Portuarias (PBIP). A los fines del presente se tomará como normativareferencial para los trabajos de la obra, las Normas CIRSOC correspondientes y laInternacional de Desmonte Demolición NTE-ADD.

Las presentes especificaciones se refieren a todas las tareas de demolición de lasconstrucciones existentes descriptas en los artículos previos.

Los métodos y procedimientos de demolición, quedaran bajo exclusiva responsabilidad yelección del Contratista, debiendo presentar, una memoria descriptiva y detallada delprocedimiento, métodos y sistemas que utilizará en los procesos de demolición.

El Contratista deberá retirar y transportar el material resultante de la demolición para sudisposición final fuera de la jurisdicción portuaria, en lugar a disponer conjuntamente con laInspección de Obra, a una distancia máxima de 10 km.

Deberán tomarse las precauciones operativas para evitar la caída de escombros al río, por ello,si al final de la obra se encontrarán restos de este tipo en el lecho, al pie de muelle, laContratista deberá colocarlos en ontainers para depósito de escombros y sobrantes yremoverlos a cuenta y cargo propios, siendo además de su exclusiva responsabilidad cualquierobstrucción o daño que causare a la navegación o atraque de embarcación en los sitiosinvolucrados.

El Contratista efectuará la demolición de las construcciones indicadas cumplimentando a talefecto todas las disposiciones detalladas a continuación:

Se afianzarán las partes inestables de la construcción. Se debe interrumpir el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas,

vapor. etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben

efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgosemergentes.

Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar laconstrucción, el Contratista propondrá y ejecutará los apuntalamientos de seguridadnecesarios para evitar el derrumbe accidental de otras estructuras.

130


Se deben establecer las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones aadoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo equipos utilizados. Deberáseñalizarse la zona de demolición y la del sector de posible caída de objetos a fin deque no sea traspuesta por ninguna persona que circule por la obra.

Todos los trabajadores deben encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. acorde a la proyección probable de los materialesdemolidos v a los movimientos de herramientas y equipos.

El acceso a la zona de seguridad debe estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolición.

Durante la ejecución de los trabajos, los trabajadores deberán encontrarse con los elementos de Protección Personal adecuados para la tarea que estén llevando a cabo.

ARTICULO 10.- MATERIALES A UTILIZAR

.- Hormigón H30 (pilotes y cabezales) asentamiento según se establezca en Ingeniería deDetalle del Contratista.

- H21 (reparaciones en tabique)- asentamiento 15cm.

En caso de autorizarse para el tabique elaboración en obra utilizar en dosificación1:2,5:2,5; Tongada: cantidad correspondiente a bolsas de cemento enterasIncorporar acelerante de fragüe tal que a los 14 días se logre la resistencia finalrequerida

.- Cemento: norma IRAM 50000:2000

.- Acero: ADN 420

.- Acelerante de fragüe Sikacrete o similar.

.- Puente de adherencia Sikadur 32- gel o similar

.- Relleno de densidad controlada autonivelante (120kg cemento-1400kg arena -fluidificante)con una resistencia característica de 40k/cm2 y asentamiento mayor a 20cm. Hacer ensayosde verificación

.- Fluidificante Sikament N o Sikacrete o similar

.- Grouting. Sika grout 212 o similar

.- Curado de pavimento Antisol o similar

.- Expansor de hormigón: Intraplast o similar.

Camisa metálica de espesor mínimo 2mm

.- Anclajes de armaduras: químico tipo Simpson o similar.

.- Bulones; arenados y pintados con pintura epoxy

.- Recintos: material elástico caucho autovulcanizable tipo Silastic o similar.

Pintura Latex Blanca y fijado tipo LOXON o cimilar

131


ARTÍCULO 11- ITEM 4 – PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

11.1 - El Plan de Gestión Ambiental presentará, organizado por cronología de ejecución, lasmedidas y acciones de prevención y mitigación de los impactos ambientales, y rehabilitacióndel medio alterado, durante la construcción hasta la finalización de las obras.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas de carácter nacional,provincial y municipal referidas a la protección del medio ambiente. A tal efecto, deberáencarar los trabajos de manera que los efectos no deseables de la obra tengan consecuenciasnulas sobre el medio circundante, o resulten con máxima mitigación (ruidos, operaciones dedemolición, etc.)

Si de la ejecución de los trabajos resultan procesos de contaminación y/o alteración del medioambiente, cualquiera fuera el origen del mismo y su alcance, el Contratista está obligado asolucionarlos de inmediato dentro de las previsiones del presente Artículo.

En la presentación del Plan de Gestión Ambiental se contemplará el seguimiento de todos losaspectos relacionados con el tema de la protección del medio ambiente, incluyendo ladescripción de las medidas de mitigación, medidas correctivas y planes de contingencia encaso de eventos relacionados con la ejecución de la obra, e incorporará los puntos señaladospor el Área Grandes Obras de OPDS, incluidos en las presentes.

11.2 - El Plan de Gestión Ambiental deberá remitirse a la Inspección por Nota de Pedido,deberá estar firmado por un especialista con incumbencia en Gestión Ambiental. ElContratista presentará el Plan de Gestión Ambiental a que se sujeta la ejecución de la obra, enun plazo no mayor de diez (10) días corridos, computados a partir de la fecha de la firma delActa de Inicio.

11.3 - El Plan de Gestión Ambiental deberá ser sometido a aprobación del Comitente en losmismos términos de lo previsto en el Art. 18. Aprobación por el Gerente de Obras,correspondiente a las CGC, y deberá estar firmado por un especialista con incumbencia enGestión Ambiental.

11.4 - El Plan deberá incluir:

- Marco legal – ambiental- Determinación de las condiciones iniciales y alteraciones del medio ambiente en la

zona de la obra.- Identificación de Puntos Vulnerables (tomas de agua industriales o públicas, otras)- Plan de monitoreo (si aplica).- Programa de minimización y/o mitigación de impactos.- Cronograma de ejecución.- Procedimientos para la evaluación permanente del Plan.

El programa de minimización y/o mitigación de impactos deberá comprender, en unaenumeración que no debe interpretarse como taxativa, la ejecución de las siguientes tareas,entre otras que surjan del Plan:

1- Programa de alerta y acción ante contingencias: a los efectos de prevenir lassituaciones de riesgo y establecer las acciones a desarrollar en casos de emergencias,las que estarán fundamentalmente relacionados con caída de materiales y/o derramesde sustancias contaminantes en los canales. Deberán ser de estricto conocimiento y

132


cumplimiento por parte de todo el personal afectado a la obra, independientemente desu pertenencia a la Contratista o a terceros involucrados, jerarquía y ocupación.

2- Programa de salud, higiene y seguridad en el trabajo: con el objetivo de verificar elcumplimiento de la normativa vigente en la materia, promoviendo además la adopciónpor parte del personal de metodologías y prácticas apropiadas en materia de saludpreventiva y seguridad del personal.

3- Programa de capacitación ambiental del personal: a fin de brindar instrucción ycapacitación en la materia al personal de la Contratista, incluyendo la adopción deprácticas ambientales en las operaciones de rutina que se llevan a cabo.

4- Programa de información y comunicación pública: a los efectos de atender lasnecesidades de relaciones institucionales y públicas, suministrando la información ydocumentación necesaria en tiempo y forma para que el Comitente comunique a lacomunidad y a las Autoridades la evolución y naturaleza del proyecto en ejecución.

11.5 - El costo emergente del cumplimiento del plan de gestión ambiental deberá serprorrateado en el resto de los ítems de la obra.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se pagará contra presentación y aprobacióndel Plan de Gestión Ambiental, en los términos del punto 11.2 y 11.3 de las presentesespecificaciones.

ARTÍCULO 12- ITEM 5: HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales por representación técnica deben constituir un ítem de la oferta yse los calculará de modo tal que su monto no resulte inferior al que surja de la aplicación deldecreto de aranceles vigente.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se pagará proporcionalmente al avance deobra.

ARTICULO 13.- Limpieza final de obra

No se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra antes que el CONTRATISTA hayarealizado la limpieza general de la obra, retirando todos los elementos y maquinariasutilizadas fuera de la jurisdicción portuaria y presentado la documentación precedentementeindicada. El costo de esta tarea se encuentra prorrateado dentro de los ítems de la obra.

ARTÍCULO 14- Cartel de obra.

De acuerdo a la instrucción que acompaña el memorando 936/89, se colocará un cartel deobra, según el Plano “CARTEL DE OBRA Y LETRERO TIPO”, que forma parte del presentepliego.

Los letreros deberán ajustarse a las características que se especifican a continuación:

Estará conformado por un bastidor de madera semidura, soporte de chapa de hierrogalvanizado N° 22, sobre el que se pegará la gráfica, ejecutada por sistema de impresiónelectrostática Scotch Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada deespesor, blanco opaco con adhesivo plus transparente. Tintas y concentrados de 3M oequivalentes, anchos de impresión mínimo 86 cm.

133


Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanenciadel adhesivo para aplicación exterior.

La imagen de fondo será el indicado por la INSPECCION, obtenida por el CONTRATISTAcon cámara digital y previa a la ejecución del cartel se presentará para su aprobación unimpreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

El costo de dicho cartel se encuentra incluido dentro del rubro “Gastos Generales”.

ARTÍCULO 15- Movilidad para la inspección

El Contratista pondrá a disposición del Comitente durante el plazo de ejecución de la obra yhasta la recepción provisoria de los trabajos, un vehículo automotor con las siguientescaracterísticas: automóvil sedan 4 puertas, patentado en año 2015 o posterior, cincovelocidades, combustible nafta súper, 1.400 cm³ o más, dirección hidráulica, sistema ABS,provisión de los accesorios para la circulación en las rutas de la Provincia de Buenos Aires yCapital Federal. El vehículo se reintegrará a la Contratista una vez finalizada la obra.

Si el vehículo sufriera algún desperfecto que obligará a ponerlo fuera de servicio por unperíodo mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similaren forma inmediata. Todos aquellos gastos derivados de la utilización de los vehículos:reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., correrán por cuentadel Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos y póliza de seguros contra todo riesgo.A requerimiento del Comitente, el Contratista deberá fijar un lugar para realizar el servicio demantenimiento y reparación de los vehículos, debiéndose encontrar el mismo dentro de unradio no mayor de diez (10) kilómetros del lugar de asiento habitual del automotor.

El vehículo automotor será entregado al Comitente, en un plazo máximo de 30 días corridosdesde la fecha de la firma del Contrato respectivo, contados a partir del siguiente de cumplidodicho acto.

14.1.- El Contratista tendrá la obligación de la entrega de vales a la Inspección por unequivalente a trescientos (300) litros de nafta especial por mes y durante el plazo de la obra.El Contratista a su costo será responsable del mantenimiento de los medios de movilidad y dela contratación de un seguro contra todo riesgo. La entrega del combustible se hará en formamensual anticipada entre los días 1° a 10° de cada mes.

14.2.- El incumplimiento de la entrega del medio de movilidad y de la provisión de los valesde combustible dentro de los plazos establecidos, será penado con la aplicación de una multadel uno por diez mil (1/10.000) del monto del contrato para cada día de demora.

134

Sección VIII. Planos 136

Sección VIII. Planos

OBRA: “REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DECARGAS GENERALES PUERTO SAN NICOLAS”

ÍNDICE DE PLANOS

1. Estructuras Muelle2. Esquema Reemplazo de pilotes3. Planta Estructura Muelle Norte.4. Planta Estructura Muelle Sur.5. Cartel de Obra

Sección IX. Lista de Cantidades 137

Sección IX. Lista de Cantidades

DELEGACION PORTUARIA PARANA INFERIOR

OBRA: “REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGAS GENERALES PUERTO SAN NICOLAS”

Ítem Denominación Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 Reparaciones en túnel de servicios Muelle Norte Global 1

2 Reparaciones en frente de atraque Muelle Sur. Global 1

3 Reemplazo de pilotes Unidad 10

4Preparación y presentación del plan de gestiónambiental

Global 1

5 Honorarios profesionales Global 1

TOTAL

ANEXO A

ESTRUCTURA DE PONDEACION DE INSUMOS PRINCIPALES SEGÚN EL TIPO DE OBRA.

INSUMO FUENTE FUENTE

Hormigón elaborado Art.15 DECRETO 1295/2002 INC S) 19,00%

Aceros - Hierro aletado Art.15 DECRETO 1295/2002 INC M) 5,00%

Caños de acero Código INDEC 41277-31 14,00%

Mano de Obra Art.15 DECRETO 1295/2002 INC A) 26,00%

Asfaltos, combustibles y lubricantes Art.15 DECRETO 1295/2002 INC K) 15,00%

Equipo - amortización de equipo Art.15 DECRETO 1295/2002 INC J) 5,00%

Transporte y comunicaciones Art.15 DECRETO 1295/2002 INC L) 3,00%

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00%

Gastos Generales Art.15 DECRETO 1295/2002 INC P) 10,00%

TOTAL 100,00%

138

Llamado a Licitación. 139

Llamado a Licitación (Llamado)Modelo de Llamado a Licitación

República ArgentinaProvincia de Buenos Aires

“Programa de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia deBuenos Aires”

Préstamo No. ARG. 17/2006.

“REPARACION FRENTE DE ATRAQUE Y PILOTES MUELLE DE CARGASGENERALES PUERTO SAN NICOLAS”, puerto San Nicolás - Licitación PúblicaNacional LPN Nº 3/18

1. La Provincia de Buenos Aires ha recibido del Fondo Financiero para el Desarrollo dela Cuenca del Plata (FONPLATA) un préstamo para financiar parcialmente el costo delProyecto de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de BuenosAires, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajoel Contrato de Préstamo N° ARG. 17/2006.

2. El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires a través de laSubsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias invita a los licitantes elegibles apresentar ofertas selladas para la obra “REPARACION FRENTE DE ATRAQUE YPILOTES MUELLE DE CARGAS GENERALES PUERTO SAN NICOLAS”, PuertoSan Nicolás, a ser contratado bajo el sistema de unidad de medida. El plazo de ejecución es de240 días.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Públicaestablecidos en la publicación de FONPLATA titulada “POLÍTICA PARA LASADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN OPERACIONES FINANCIADASPOR FONPLATA”, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles enunciados en laSección III según se definen en los Documentos de Licitación.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional enla Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias y/o en la página Web:www.ec.gba.gov.ar y revisar los documentos de licitación en la dirección y en el horarioindicado al final de este Llamado.

5. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionaleselegibles.

6. Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada al piedel presente. Los licitantes podrán descargar en dicha página un juego completo de losDocumentos de Licitación en idioma español, el que deberán presentar junto con su Oferta.

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada a más tardar el día 06/09 alas 12:00 horas. Las ofertas electrónicas “no serán" permitidas”. Las ofertas que se recibanfuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de losrepresentantes de los licitantes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al finalde este Llamado, a las 13:00 horas del día 06/09/2018.

8. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimientode oferta”, por el monto de pesos ciento treinta y cinco mil ($ 135.000,00).

http://www.ec.gba.gov.ar/

Llamado a Licitación

9. La dirección referida arriba es:

Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias.Calle: Torre Gubernamental II, calle 53 esq 12. Piso 12, Oficina Privada, CódigoPostal 1900. Horario de 9 a 16 horasCoreeo: [email protected] Pagina Web: www.ec.gba.gov.arTeléfono: 0054-221-429-5646

140

mailto:[email protected]

MODELO DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN · la prestación de servicios para la preparación o...

Documents

Transcript of MODELO DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN · la prestación de servicios para la preparación o...