PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA EL CONTRACTE MIXT DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU APARCAMENT PÚBLIC SUBTERRANI A LA PLAÇA DE RAMON MAS CAMPDERRÓS A SANT BOI DE LLOBREGAT ---------------------------------------------------------------

TRAMITACIÓ URGENT - PROCEDIMENT OBERT -FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONCURS

JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

El Pla General Metropolità de l’any 1976, defineix dins del sector de Torre de la Vila sòls assenyalats com a equipaments comunitaris d’àmbit local i de nova execució.

En 1982 s’aprova definitivament el Pla parcial del sector de Torre de la Vila on s’especifica que els equipaments d’una superfície màxima fins a 2.968,69 m2, podran ésser per a l’ús docent, esportiu o mercat.

Posteriorment es presenta la Modificació puntual d’aquest Pla Parcial, aprovat provisionalment el 18 de març de 2002 i definitivament el 17 de Juliol 2002, on es defineix la possibilitat de construir un centre de dia i una residència per la tercera edat Aquesta modificació estableix: residència de tercera edat ocupant 1.468,35 m2; un carrer de vianants de 8 metres d’amplada i un equipament de proveïment i subministrament que ocupa una superfície d’1.173.30 m2.

L’objecte del present concurs és la construcció d’un aparcament públic soterrani, tal com preveu el Pla d’Actuació Municipal 2000-2003 d’una capacitat de 50 places. Els objectius són alliberar, per una banda, l’espai de la futura zona verda actualment envaït pels vehicles dels residents de la zona i, per l’altra, que en un futur pugui garantir la capacitat mínima de places de rotació per a tots els equipaments que es puguin desenvolupar i construir.

De conformitat amb l’establert a l’article 125.1 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aquesta actuació s’ha previst contractar i dur a terme a través de la modalitat de contracte mixt de redacció de projectes i execució d’obres, degut al supòsit que seguidament s’expressa:

Pel termini de temps previst i per la inversió que suposa i essent possible optimitzar el cost final de l’actuació mitjançant l’aplicació de millores constructives i productives durant el procés de projecció i execució d’obres, així com per facilitar l’explotació d’oportunitats que ofereixen els portals sectorials de subcontractació, es requereix una col·laboració estreta i simultània en el moment de la redacció del projecte executiu entre la propietat, el projectista i el constructor per analitzar els sistemes constructius més adients.

1

CLÀUSULA 1 - OBJECTE

Aquest contracte té per objecte la redacció del projecte executiu i posterior direcció i execució de les obres de construcció d’un aparcament públic soterrani a la Plaça de Ramon Mas Campderros, a Sant Boi de Llobregat. Concretament es tracta de l’actuació de construcció del aparcament que consisteix en una planta soterrani on s’ubiquen serveis propis del aparcament i els seus accessos. La contractació es realitzarà en la modalitat de contracte mixt, d’acord amb el previst als articles 6, 122 i 125 del text refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques (en endavant, TRLCAP) i segons l’avantprojecte redactat per l’arquitecte municipal Elena Mut aprovat per la Comissió de Govern el 28 d’octubre de 2002, i segons les bases tècniques i requeriments que es relacionen en el present document.

El projecte executiu de les obres haurà de tenir el contingut mínim establert a l'art. 124 TRLCAP, així com el que s’estableix a la clàusula 7a d’aquest plec.

CLÀUSULA 2 – DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER AQUEST AJUNTAMENT

L’Ajuntament farà lliurament de l´avantprojecte en suport digital, de tot l’àmbit de l’encàrrec, així com l’aixecament topogràfic.

L’avantprojecte lliurat defineix l’expectativa del nivell d’acabats, i constitueix les bases tècniques a què el projecte ha d’ajustar-se i és indicatiu, de manera que caldrà complementar-lo segons els requeriments de totes les normatives vigents respecte dels usos que es proposen i funcionalitats definides.

Les prescripcions tècniques de la construcció són les que en dit document s’indiquen, i hauran de ser respectades en tot cas per l’adjudicatari.

CLÀUSULA 3 - NATURALESA DEL CONTRACTE

Aquest contracte té caràcter administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 5.2 a) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP) i es tipifica, de conformitat amb l’article 6 del TRLCAP, com un contracte mixt de consultoria i assistència i d’execució d'obres, sotmès a la regulació del contracte d’obres recollida en els articles 120 i següents del mateix text refós; essent el seu règim jurídic el previst a l'article 7 del TRLCAP.

2

CLÀUSULA 4 - LLEI DEL CONTRACTE

Aquest contracte es regula per aquest plec, per l’avantprojecte aprovat, els plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del contracte d’obres i del contracte d’assistència tècnica i serveis, en allò que no es contradigui amb el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i subsidiàriament per:

El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP).

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aprovat mitjançant RD 1098/2001 de 12 d’octubre.

La normativa estatal i autonòmica aplicable al règim local. El Decret de la Generalitat de Catalunya 179/95, pel qual s’aprova Reglament

d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, i en particular el Reial

Decret 555/1986, de 21 de febrer, i modificacions posteriors, si s’escau. Ordenances, reglaments i bases d'execució del pressupost municipal. La resta de normes del dret administratiu. Les normes del dret privat.

CLÀUSULA 5 - PRESSUPOST

El pressupost màxim d’execució per contractar la totalitat de la intervenció serà d’1.425.000 euros (un milió quatre-cents vint-i-cinc mil euros, IVA inclòs). Aquest pressupost té caràcter global i inclou , sense excepcions, tot el cost del procés de projectació, construcció i posada en funcionament de la instal·lació descrita, amb les determinacions i prescripcions del present plec. El pressupost cert es determinarà i desglossarà pels licitadors, tenint en compte les prescripcions tècniques per al desenvolupament del projecte que estipula aquest plec i l’avantprojecte, així com totes les obligacions contractuals implícites.

D’acord amb l’article 126 TRLCAP, les obres es contractaran a medició i preu tancat, (claus en mà) per a la totalitat de les obres ressenyades en el projecte o en qualsevol dels seus documents, inclòs les ajudes a les connexions dels serveis públics. Per tant, el pressupost detallat i classificat per capítols principals només tindrà valor com aclariment del projecte i a efectes de valoració de l’obra en cas de resolució del contracte; o bé per valorar les modificacions de millora significativa acordades durant el transcurs de les obres i que tindran com a base els corresponents quadres de preus números 1 i 2 de la base ITEC, TCQ 2002, condició que el contractista accepta explícitament amb la signatura del contracte administratiu corresponent.

Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran a càrrec de l’empresa adjudicatària no donant lloc a cap increment del preu d’adjudicació els següents supòsits, que l’empresa estarà obligada a incorporar en els terminis que s’indiquen

3

en el present plec, essent per compte i risc de l’adjudicatari qualsevol tipus d’errades, siguin aritmètiques o de medicions:

- Les modificacions que resultin de la incorporació en el projecte executiu d’aquelles al·legacions que l’Ajuntament informi favorablement un cop finalitzat el procés d’informació al públic, sempre i quan no es canviïn substancialment les bases tècniques definides per l’Ajuntament en l’avantprojecte.

- Les modificacions de caire tècnic que calgui realitzar en el projecte d’execució com a conseqüència de l’informe de deficiències que emeti l’Ajuntament un cop revisat el projecte d’execució elaborat per l’empresa adjudicatària.

- Les modificacions tant del projecte d’execució com de l’obra construïda que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol normativa que sigui d’obligat compliment tant en temes constructius com d’instal·lacions o de programa de necessitats, encara que no hagi estat especificada en l’informe de deficiències.

- Els costos derivats de qualsevol tipus d’errada o imprevist tant del projecte com d’obra ja sigui en temes d’amidaments, preus, subministres elèctrics, aigua, gas, connexió a clavegueram, desplaçaments de serveis preexistents, etc.

- El desplaçament de tots els serveis que afectin al projecte proposat i que calgui modificar per la seva execució, així com qualsevol altre tipus d’excavació o enderrocs imprevistos.

- Els costos de les escomeses i comptadors d’aigua, llum, gas, connexions a xarxa de sanejament fins els punts de connexió dels serveis existents i encara que seran subscrits a nom de l’Ajuntament, correran a càrrec de l’adjudicatari. Tanmateix, estan inclosos tots els costos d’elaboració i de tramitació dels expedients (projectes, taxes i pagaments) de legalització i posada en servei de totes les instal·lacions del projecte.

- Els honoraris de projecte d’execució i de la Direcció Facultativa d’obra de tots els tècnics superiors i mitjos que hagin d’intervenir en el procés de projectació, així com la de qualsevol altre professional, incloses les despeses addicionals (taxes, impostos, altres pagaments), corresponents a l’obligat visat del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut pels corresponents col·legis professionals.

- Els costos que es derivin dels documents, gestions i tramitacions a realitzar per l’adjudicatari, segons aquest plec.

- L’entrega a l’Ajuntament de 3 còpies completes del projecte d’execució de la proposta definitiva un cop incorporades totes les modificacions especificades als apartats del present punt, un d’ells en format DIN-A3 i altres, amb plànols format DIN-A1.

4

- L’entrega d’un arxiu de dibuixos, en suport magnètic i un render representatiu de l’actuació, pel seu us en mitjans de comunicació.

- Qualsevol desviació del cost que es derivi de la errònia estimació del pressupost ofertat al concurs, sense que l’Ajuntament hagi canviat i/o introduït elements nous.

Serà obligatori mantenir totes les qualitats, siguin del tipus que siguin, ofertades en el projecte executiu, encara que se’n derivi un major cost en la fase de construcció, que serà en tot cas a càrrec de l’empresa adjudicatària.

En els pressupostos o ofertes dels empresaris s’entén inclòs no només el preu d’execució material d’obra i de serveis contractats, despeses generals i benefici industrial, sinó també l’impost sobre el valor afegit (IVA), que serà repercutit com a partida independent.

El contractista es compromet a realitzar la totalitat de les obres necessàries fins deixar-les disposades per al seu ús normal incloent afectació de voreres, guals i aparcaments a la via pública de l’entorn. S’inclouen, per tant, en el preu del contracte totes aquelles obres que lògicament siguin necessàries per a la construcció i terminació de tots els elements que entren en l’actuació, encara que no es trobin ressenyats en l’estat de medicions o en altre document.

CLÀUSULA 6 - EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

D’acord amb l’article 155.2.b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes locals, es declara la plurianyalitat d’aquesta despesa que s’imputarà a les partides dels exercicis següents:

El crèdit necessari per a l’execució del present contracte s’imputarà amb càrrec a la partida núm. 675 6220 62200 “Construcció Mercat Torrelavila (1ª anualitat)” del pressupost vigent de despeses d’aquest Ajuntament, per un import màxim de 357.000 euros (tres-cents cinquanta set mil euros) i la resta, fins a l’import de licitació, al pressupost de despeses d’aquest Ajuntament de l’any 2003.

De conformitat amb l’article 125.4 TRLCAP, no es procedirà a la fiscalització de la despesa, a la seva aprovació, així com a l’adquisició del compromís generat per la mateixa, fins que no es conegui l’import i les condicions del contracte d’acord amb la proposició seleccionada.

CLÀUSULA 7 - CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE EXECUTIU

El projecte d’execució contindrà, com a mínim, allò que s’estableix a l’article 124 del Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 24 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com tota la documentació gràfica i escrita necessària per a la perfecta definició de tots i

5

cadascun dels elements que composen l’aparcament i les zones d’accessos i limítrofes així com les seves instal·lacions, i com a mínim els següents:

- Memòria descriptiva del projecte i de l’obra, incloent les especificacions dels sistemes constructius, acabats i instal·lacions. Plec de prescripcions.

- Plantes, alçats i seccions de l’aparcament i el seu entorn, amb la clara indicació dels material emprats i les seves característiques.

- Totes les seccions constructives diferents del projecte E.1:50 i tots els detalls constructius del projecte a escales E.1:20 o inferiors.

- Tots els plànols d’estructura i fonaments amb tots els detalls d’estructura i memòria de càlcul, i la descripció del procés constructiu previst, en base a l’estudi geotècnic que es realitzarà directament en l’excavació a cel obert, per tal de verificar la capacitat portant a nivell de fonamentació.

- Tots els projectes complerts adaptats a les normatives vigents de les instal·lacions d’aigua, llum, aparell elevador, aire condicionat, enllumenat públic, contra incendis, etc., necessaris per a procedir a la legalització de totes les instal·lacions, incloses totes les escomeses i contractes dels subministraments.

- Recabament de tota la informació sobre els serveis afectats de la zona i necessària per a la implantació del projecte, així com el cost del seu eventual trasllat, o nova contractació, confirmat per la corresponent companyia de serveis. El consultor registrarà tota la correspondència de manera que quedi constància de la data de la consulta i de la resposta rebuda. Aquesta documentació s’inclourà a l’annex corresponent de la memòria del projecte. Els desviaments dels serveis afectats es pressupostaran dins del projecte, amb el corresponent desglòs de partides (amidaments i preus) i no s’admetran a priori partides alçades per tal de contemplar els esmentats desviaments ( aquesta consideració també inclou les xarxes de nova implantació). El consultor utilitzarà tots els recursos necessaris i pel seu compte per realitzar aquestes gestions davant les companyies al seu càrrec i en nom de l’Ajuntament, per obtenir els pressupostos vinculats necessaris, vigents 120 dies des de la data de lliurament.

- Tots el plànols de sanejament de l’edifici , incloses les connexions al clavegueram existent.

- Estat d’amidaments i el pressupost detallat d’execució material d’obra. - Programa de control de Qualitat segons el Decret 375/1998, d’1 de desembre. Inclourà l’enumeració i definició dels controls que es proposa fer, segons les normes de compliment obligat que siguin necessàries per a una correcta execució de les obres.

6

- Estudi de Seguretat i Higiene segons les determinacions dels Decrets 555/1986 i 84/1990, memòria, plànols, plec de condicions i pressupost. Signat i assumit pel tècnic competent

- Programa d’obra, detallat i exhaustiu amb plans i fases corresponents, per tal de dur a terme l’execució de les obres definides al projecte de manera òptima, desenvolupa i presentat mitjançant el programa MS-Project.

- Pla de seguretat i salut, que presentarà l’empresa constructora a aquest Ajuntament per a la seva aprovació.

Respostes motivades per escrit de les al·legacions que es puguin presentar durant el període d’exposició a la informació pública, i prèvies a l’aprovació definitiva del projecte.

El projecte complirà així mateix les determinacions establertes al títol I del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

CLÀUSULA 8 - DOCUMENTS I GESTIONS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI DEL CONCURS

L’adjudicatari del concurs incorporarà al projecte executiu presentat totes les modificacions esmentades en la clàusula 5a d’aquest plec.

L’adjudicatari, un cop acabades les obres, incorporarà a la documentació del projecte totes aquelles modificacions que s’hagin produït durant la seva execució, entregant a l’Ajuntament tres còpies dels plànols i amidament del projecte d’execució “as built” que defineixin fidelment l’estat final de l’obra, inclòs l’informe detallat de final d’obra que contingui tota la documentació referent a la qualitat dels materials emprats, detalls específics, garanties d’equips i instal·lacions amb els seus respectius manuals d’ús i manteniment (ordinari, específic).

L’adjudicatari de les obres té obligació de facilitar tota la informació (manuals d’ús i de manteniment, garanties segellades) disponible sobre els equips i instal·lacions implantats, així com dels seus rendiments, i facilitar la formació adequada i suficient per al personal designat per l’Ajuntament.

Elaboració del corresponent Pla de Seguretat i Higiene en funció de l’Estudi inclòs al projecte i els Decrets 555/1986 i 84/1990, i tramitació del mateix davant dels Organismes competents.

Els contractes i comprovants de pagament de tots els tràmits i gestions de les despeses de contractació del subministrament i instal·lació dels comptadors.

7

CLÀUSULA 9 - TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE

La redacció del projecte executiu serà a càrrec d’un equip pluridisciplinar de lliure designació per part de cada empresa concursant però independent i no vinculat a aquesta.

Caldrà que en la plica del concurs s’indiquin el noms i les dades fiscals de la consultoria encarregada, o com a mínim les dades personals i CV dels tècnics que conformen aquest equip, ja que és un requisit imprescindible i valorable, adjuntant-se el compromís per escrit entre l’empresa constructora i la consultoria i/o professionals independents per a la realització dels esmentats treballs en el cas de resultar la primera adjudicatària de l’obra.

L'equip de treball serà obligatòriament pluridisciplinar, format pels tècnics superiors i mitjans, competents en les matèries que desenvoluparan i col·legiats als corresponents col·legis professionals, convenientment recolzat per altre personal de l'oficina.

El consultor facilitarà una relació del personal tècnic que hagi d'intervenir en el treball, indicant la funció de cadascú. Serà preceptiu:

Designació de l’autor responsable de la redacció del projecte executiu, que el visarà com a tal al corresponent Col·legi professional,

Designació del coordinador de seguretat i salut en fase de redacció del projecte i d’execució d’obra, que signarà i assumirà l'annex corresponent.

Designació de l'autor material del projecte d'instal·lacions que signarà i assumirà els corresponents capítols, i legalització en la fase d'execució d'obra.

Designació de la Direcció facultativa d’obra

L’Ajuntament de Sant Boi designarà l’equip de tècnics que cregui convenient per fer el seguiment i control de l’obra, essent la Sra. Elena Mut Tomàs-Verdera, arquitecte municipal que exercirà les funcions de gestora de l’actuació de referència i que liderarà l’equip format pels tècnics redactors del projecte, el director facultatiu i el cap d‘obra, i donarà conformitat a l’avenç parcial dels treballs i corresponents factures mensuals d’acord amb el grau d’acompliment de les previsions inicials.

CLÀUSULA 10 - TERMINIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES

De conformitat amb l’article 122 TRLCAP, tractant-se el present procediment de contractació d’un supòsit d’adjudicació conjunta de projecte i obra, l’execució d’aquesta restarà condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte per l’administració.

8

Per tal d’informar detalladament sobre la marxa dels treballs, el consultor obligatòriament assistirà a les reunions de treball setmanals que es faran els dilluns de 12 a 15 hores i a totes les que siguin convocades per la GESTORA DEL PROJECTE. En qualsevol cas, el consultor pot demanar totes les reunions addicionals que consideri oportunes i necessàries. Tanmateix, la gestora del projecte podrà visitar periòdicament el despatx del consultor.

El DIRECTOR FACULTATIU aixecarà acta de tot el tractat en aquestes reunions i se signarà per tots els assistents.

La gestora de projecte garantirà la comunicació amb tots els departaments municipals implicats, per tal d’agilitar al màxim la bona marxa del projecte, i canalitzarà i formalitzarà totes les observacions, peticions i aportacions que puguin sorgir del seu grup de treball.

El projecte d’execució complert seguint els criteris d’aquest plec es presentarà en el termini màxim de 45 dies a partir de la data de notificació de l’adjudicació del contracte a l’empresa constructora, per a la seva supervisió, aprovació i replanteig per l’Ajuntament, d’acord amb l’article 125.3 LCAP.

Si l’Ajuntament observés defectes o referències de preus inadequats en el projecte rebut, requerirà la seva esmena del contractista, en els termes de l’article 127 TRLCAP, sense que fins aleshores i una vegada es procedeixi a una nova supervisió, aprovació i replanteig del projecte, pugui iniciar-se l’execució efectiva de l’obra.

El projecte d’execució definitiu amb totes les deficiències esmenades es presentarà en el termini màxim de 10 dies a partir de la recepció de l’informe de deficiències enviat per l’Ajuntament, a l’adjudicatari.

Les al·legacions informades favorablement per l’Ajuntament durant el termini d’exposició al públic del projecte d’execució definitiu, si n’hi hagués, seran incorporades al projecte d’execució per part de l’adjudicatari, en el mateix termini de 10 dies esmentat a l’apartat anterior, partint de la recepció de l’informe sobre les al·legacions acceptades per l’Ajuntament, que es trametrà a l’adjudicatari simultàniament amb l’informe de deficiències assenyalat a l’apartat anterior.

Un cop presentat el projecte executiu, per part de l’Ajuntament s’expedirà el corresponent document d’acceptació i aprovació formal d’aquesta fase, i el servirà de base per a la facturació dels honoraris corresponents a aquesta.

L’inici de les obres es produirà dins els set dies següents a la notificació de l’aprovació definitiva del projecte per part del GESTOR DE PROJECTES.

Dins el termini de 7 dies posteriors a la signatura del contracte administratiu, es signarà l’acta de comprovació del replanteig, i el contractista procedirà al tancament de l’àmbit d’obra, senyalització de l’àmbit , implantació de les casetes

9

d’obra, serveis i vigilància, magatzems, protegirà i legalitzarà l’obra, així com els accessos i l’entorn immediat, i lliurarà els 3 exemplars del Pla de Seguretat propi signat i validat per la seva aprovació, si no s’ha presentat anteriorment.

Immediatament procedirà a l’estudi geotècnic dels terrenys en base de esbroçada de la vegetació i la realització de les cates precises per tal de verificar la no existència de restes arqueològiques fins la fondària d’actuació i per tal de comprovar la càrrega portant del subsòl.En el cas de que sigui necessari ampliar aquests treballs, a petició del Gestor de Projecte i/o altres tècnics municipals competents, l’adjudicatari restarà obligat a col·laborar en la recerca del subsòl, ampliant gradualment la fondària d’excavació sense cap dret econòmic addicional diferent al preu d’excavació ofertat, que en cap cas podrà superar el 5% del cost del capítol de moviment de terres.

La durada màxima del contracte mixt s’estableix en NOU MESOS (9), a partir de la data de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. Dins del termini dels 3 primers mesos s’haurà d’aprovar definitivament per part de l’Ajuntament el Projecte Executiu de l’aparcament, objecte d’aquesta contractació.

La durada màxima de les obres serà de SIS MESOS (6), o el que proposi l’adjudicatari si fos menor, a comptar des del dia següent al de la data de l’Acta d’Inici d’Obres.

Els tècnics municipals i/o la Mesa de Contractació, podran demanar aclariments a les empreses concursants abans de fer la proposta d’adjudicació. Els concursants disposaran de 5 dies hàbils des de la data de recepció del requeriment per a entregar els esmentats aclariments.

CLÀUSULA 11 - RECEPCIÓ DE LES OBRES

La recepció de les obres tindrà lloc dins del mes següent a la seva finalització, i hi concorrerà el gestor de projecte designat per l'Administració, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista.

En l'acta de recepció es farà constar, si es procedent, les deficiències observades en aquest moment perquè el contractista procedeixi a la seva esmena dins del termini màxim dels 30 dies següents.

Si amb posterioritat a la signatura de l'acta de recepció, i dins del termini de garantia, sorgeixen deficiències ocultes esmenables, el contractista procedirà al seu càrrec a reparar-les.

Mentrestant, quedarà interromput el còmput per la finalització del termini de garantia fins que es procedeixi a aquesta actuació, es resolgui i es notifiqui als serveis tècnics de l'Ajuntament per a la seva verificació.

10

CLÀUSULA 12 - RISC I VENTURA

L'execució d'aquest contracte, tant pel que fa a l'execució de totes les obres, com a la redacció del projecte executiu i direcció facultativa de les obres de l’aparcament públic subterrani, es realitzarà a risc i ventura de l'adjudicatari.

CLÀUSULA 13 - LLIBRE D’OBRA I LLIBRE D’INCIDÈNCIES

1. Serà obligatori portar un Llibre d’ordres per a les obres de construcció de l’aparcament, en el qual el director d’obra o el seu col·laborador ressenyaran les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2. S'obrirà amb data de l'acta de comprovació del replanteig i es tancarà en la de l'acta formal de recepció de les obres.

3. Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obra obliguen a les parts al seu coneixement als efectes escaients.

Tan els documents contractuals com els llibres d’obra, un cop efectuada la recepció seran lliurats a l’Administració.

El Pla de seguretat i salut, aprovat prèviament per l’Ajuntament, s'executarà sota la direcció del coordinador de Seguretat i Salut nomenat per l'adjudicatari. El Llibre d'Incidències en matèria de seguretat i salut podrà ésser subministrat per l'Ajuntament.

CLÀUSULA 14 - MITJANS MATERIALS I HUMANS NECESSARIS

1. L'adjudicatari aportarà, per a l'execució dels treballs, els mitjans humans i materials necessaris i suficients per al compliment dels terminis establerts, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l'Administració contractant.

2. L’esmentat personal estarà provist del vestuari i equipament adequat, per compte i càrrec exclusiu del contractista.

3. Tot el personal que executi l’obra dependrà únicament del contractista adjudicatari a tots el efectes, sense que entre aquest o aquell i l’Administració existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista vindrà obligat a especificar les persones concretes que executaran l’obra i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució

11

o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Administració i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

4. L'adjudicatari assignarà permanentment un delegat d'obra que representi l'empresa i tingui cura pel compliment de tots els compromisos contractuals adquirits i assumits.

5. El contractista designarà un cap d’obra, tècnic mig d’arquitectura o enginyeria, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, formant amb els corresponents serveis tècnics municipals i el director facultatiu l’equip de l’obra, cadascú d’ells amb les respectives obligacions i potestats conferides per llei.

6. Mentre s’admetrà la dedicació a temps parcial del cap de l’obra, s’exigeix que l’encarregat d’obra tindrà la dedicació exclusiva en aquesta obra, ja que assumirà les funcions de vigilant de seguretat i salut.

CLÀUSULA 15 - DANYS CAUSATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que s'ocasionin a tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella.

Igualment seran responsabilitat de l'adjudicatari els accidents que puguin produir-se per incompliment de les prescripcions en matèria de senyalització dels accessos i de l’entorn com de tancament del recinte de les obres, o dels accidents produïts dins el recinte de l’obra en el transcurs d’activitats pròpies de construcció.

Per aquest motiu l’adjudicatari vindrà obligat a la contractació d’una o varies pòlisses d’assegurança que cobreixin els riscos directes i indirectes que l’execució de l’objecte del contracte impliqui, tant en danys material com personals.

CLÀUSULA 16 - OBJECTES TROBATS I MATERIALS PROCEDENTS DE LES OBRES

1. El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, especialment les restes arqueològiques, havent de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i a l’Ajuntament, i col·locar-los sota la custòdia d’aquest.

2. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’Ajuntament de Sant Boi i seran traslladats pel contractista al lloc que determini el tècnic municipal responsable del seguiment de les obres.

3. Qualsevol tipus d’enderrocs imprevistos o la retirada de restes de materials de

12

construcció o altre tipus de deixalles seran executats sota la responsabilitat de l’adjudicatari, que resta obligat, al seu cost, a transportar-ho dins l’abocador autoritzat, inclòs la taxa corresponent.

CLÀUSULA 17 - ABONAMENTS AL CONTRACTISTA DE LA SEVA OFERTA ECONÒMICA

1. El mes següent a la data de signatura de l’Acta de comprovació de replanteig, s’emetrà la primera factura per un import equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, en concepte de les despeses ocasionades per la col·locació de les casetes d’obra, tancament del recinte i la realització dels treballs previs.

2. El dia de l’entrega del projecte bàsic a l’Ajuntament, l’empresa constructora podrà emetre la segona factura, equivalent al 3% i el dia de la presentació del projecte executiu visat la següent, equivalent a l’altre 3% de l’import de l’adjudicació.

3. La resta de facturacions s'expediran mensualment, si s’aconsegueixen les fites estimades, i comprendran les prestacions materials físicament executades durant l'esmentat període de temps, i verificables “in situ”.

4. L’empresa constructora podrà preparar la certificació mensual amb tancament del període el dia 20 de cada mes, per tal de justificar l’avenç real material de l’obra davant el director facultatiu i el Gestor de Projecte. L’acceptació d’aquesta restarà condicionada a la consecució d’objectius parcials i fites concretes dins el planning acceptat inicialment. En el cas d’incompliment d’aquests objectius mensuals, serà la potestat del Gestor del Projecte de valorar el grau de consecució d’aquests i, en conseqüència, del tant per cent de la facturació prevista i ofertada, i en el seu cas aplicar allò que s’estableix a la clàusula 42 d’aquest Plec com a penalitats per les facturacions.

5. Una vegada complimentada la factura de l'obra en tots els seus extrems i conformada pel Gestor de Projectes, l'Ajuntament reconeixerà l’obligació i retornarà la mateixa de forma fefaent al contractista. La data de reconeixement de l’obligació per part de l’òrgan competent es considerarà, a tots els efectes, com a data de lliurament de la certificació i de la corresponent factura al Registre general d’entrada de l’Ajuntament.

6. El contractista emetrà la corresponent factura complimentada per triplicat, d’acord amb l’establert al Reial Decret 2402/1985 que regula l’obligació d’expedir i entregar factures, amb les seves posteriors modificacions (RD 1811/1994, RD 703/1997, RD 80/1996 i RD 296/1998).

13

7. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjecte a les rectificacions que es produeixin en la medició final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que correspongui.

CLÀUSULA 18 – ACTUALITZACIÓ O REVISIÓ DE PREUS

Ateses les característiques i la durada de les obres que són objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari no tindrà dret a l’actualització o revisió de preus, al considerar-se que el termini de finalització de les obres, i la contractació d’aquestes a preu tancat, es de inferior a un any.

CLÀUSULA 19 - OBLIGACIONS FISCALS, SOCIALS, ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

1. El contractista resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball a que fa referència el R.D. 555/86, si s’escau. A aquests darrers efectes, l'adjudicatari haurà de presentar, per a la seva aprovació, a l'Administració, el Pla de Seguretat i Higiene en el Treball, abans de l'inici efectiu de l'obra projectada.

2. En els pressupostos o ofertes dels empresaris s'entén inclòs no només el preu del contracte, sinó també l'import de l'impost sobre el valor afegit, que serà repercutit com a partida independent com s’ha expressat a la clàusula 5 d’aquest Plec, i també l'import de les imposicions fiscals de tota mena derivades del contracte i de les càrregues de tipus laboral o de seguretat social.

3. Seran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses que es derivin de l’execució del present contracte, i en especial les de publicitat generades en el procés de licitació i les de formalització, si s'escau.

4. L’adjudicatari complirà amb les ordres de senyalització de l’obra que la direcció facultativa i/o l’Ajuntament exigeixin, especialment en els accessos i en les zones de possible perill, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l'Ajuntament retindrà al contractista l’import, que estimi just per la seva aplicació.

Igualment seran a càrrec de l'adjudicatari totes les altres despeses de publicitat i/o comunicació, en especial de l’acte de col·locació de la primera pedra i/o d'inauguració de les obres, les quals no podran ultrapassar en la seva totalitat del 0,50% de la quantitat fixada com a pressupost màxim d'aquest contracte, i que seran expressats com a tal, i com una partida alçada, dins el pressupost pel coneixement de l’Administració del projecte executiu, que per tots els conceptes equivaldrà, IVA inclòs, al preu ofertat al concurs.

14

5. L'adjudicatari haurà de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:

a) La vigilància i les condicions de seguretat i protecció de l'obra d'acord amb la legislació vigent seran de la responsabilitat de l'adjudicatari i aniran a càrrec seu les despeses corresponents, incloses les derivades del Reial Decret 555/1986 de 21 de febrer, que regula el Pressupost de Seguretat i Higiene en el Treball, el qual comporta la designació d'un Tècnic Mig responsable per part del contractista.

b) Les escomeses provisionals i les tanques d'obra aniran a càrrec del contractista.

c) Les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i telefonia hauran de ser executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, caldrà que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria i Energia.

d) Col·locar, a les seves costes, els dos cartells informatius de l'obra (de 3x4 mts) i de desviament de trànsit amb el texts i característiques que l’indiqui el DIRECTOR FACULTATIU , GESTOR DE PROJECTES, o la Policia Local.

e) Amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al projecte, l'adjudicatari haurà de realitzar quants estudis, assaigs i informes siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat.

f) Protecció de totes les espècies vegetals i arbres viaris, ja existents en les proximitats d’accessos a l’obra.

g) Tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular, hauran de connectar-se amb presa de terra segons les instruccions MI-BT-039 del Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre BOE. 242 de data 9 d'octubre de 1973 i modificacions posteriors).

h) Anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres la confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb els Serveis d’Enllumenat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats.

i) Respectar la normativa d'abocament i eliminació de residus vigent, així com prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d'aigua. Disposar dels contenidors diferenciats tipus de residus a l’obra, i realitzar la separació, segons la normativa vigent.

15

j) Elaborar el projecte fi d'obra o "AS BUILT", i entregar-lo per triplicat i en color en el suport paper DIN-A3, i informàtic segons les capes d’informació lògiques e independents.

6. L’adjudicatari està obligat a tenir contractat una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura tant de danys materials com personals derivats de forma directa o indirecta de l’objecte del contracte, per un import mínim d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 euros), que presentarà en l’Administració, dins el termini d’un mes a comptar des de la signatura del contracte i la que cobrirà qualsevol risc fins la recepció definitiva de l’obra.

Així mateix, a partir d’aquesta data l’adjudicatari concertarà una pòlissa d’assegurança de danys, en la modalitat de “garantia decennal”, incloent les garanties complementàries d’estanqueitat de cobertes i parets.

7. Comparèixer a l'acte de comprovació del replanteig per demostració de la idoneïtat i viabilitat del projecte, així com de l’Acta d’Inici d’Obres per tal de començar la seva execució.

8. Complir totes les obligacions que tinguin un origen legal o reglamentari, encara que no s'expressin de manera concreta en aquest plec.

9. Serà obligatòria pel contractista l'acceptació de variacions de detall que no alterin substancialment els preus establerts. Aquestes modificacions podran ser ordenades pel tècnic corresponent designat per l'Ajuntament, sota la seva responsabilitat.

10. Acreditar que tenen contractada en el global de la seva plantilla un 2% de personal amb disminució, i en el cas de no tenir-lo, comprometent-se a tenir-lo amb motiu de la realització d'aquestes obres en el nostre municipi.

11. Tenir adscrit a l'obra un equip de topografia responsable del replanteig i l'anivellament de detall, així com de la documentació “as built” de la part corresponent a l’obra civil.

12. Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molèsties al veïnatge mentre s'executen les obres.

13. Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de tot tipus d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descàrrecs elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, vàlvules, arquetes, etc., un cop finalitzin les obres, si es dóna el cas.

CLÀUSULA 20 - CONTROL DE QUALITAT

16

En la redacció del projecte s’haurà d’elaborar un Programa de Control de Qualitat.

Anirà a càrrec de l’adjudicatari fins a màxim d’ 1% del pressupost del projecte de l'obra per la realització d'assaigs i anàlisis de materials per unitat d'obra pel control de qualitat.

Aquests assaigs seran encarregats per la direcció facultativa a l'empresa a qui l'Ajuntament té contractat aquest servei, pel qual va convocar el corresponent concurs. Els licitadors tenen dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la fase de licitació, tot i sabent que fins a l'1% de tots els assaigs que s'encarreguen, aniran al seu càrrec.

CLÀUSULA 21 - RÈGIM SANCIONADOR

1. El contractista estarà obligat a realitzar les obres que són objecte d'aquest contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per l'execució successiva.2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimidació prèvia per part de l'Administració.3. En el cas d’endarreriment en l’execució de les obres, la possible facturació mensual s’acumularà al període següent, si en aquest nou període s’aconsegueixen les fites es facturarà, en cas contrari s’acumularà al període següent, i així successivament.4. El contractista haurà de resarcir a l'Administració els danys i indemnitzar-lo dels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits la indemnització es determinarà per l'Administració en raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.5. Amb independència d'aquesta indemnització, l'incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes s'entendrà per incompliments: La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present Plec i en

les disposicions d'aplicació. La resistència als requeriments de la seva observança. La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferent

als previstos en el projecte, en els Plecs de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas.

Falsejament de les relacions d'obres facilitades pels contractistes als efectes de certificació o de les relacions de prestacions consignades en el document cobratori.

L'aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte.

La paralització de les obres. La infracció de les previsions sobre senyalització i seguretat de tercers en les

obres públiques. Els altres supòsits assenyalats en el present Plec o en les disposicions

d'aplicació, com ara l’incompliment de la normativa municipal de senyalització i

17

informació d’obres.

En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l'Administració podrà compel·lir al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb els efectes següents:

Pèrdua de la garantia provisional i de la definitiva, complementària o global, en el seu cas.

Inhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions i adjudicacions. Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova

adjudicació o realització amb relació a l'anterior de la que porti causa. Retenció de maquinaria del contractista, si es creu oportú.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, l'òrgan de contractació podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.

En els casos d'imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular al·legacions, resolent l'òrgan de contractació.

6. L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions l’ingressarà a la tresoreria municipal l’adjudicatari al primer requeriment de l’Ajuntament, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes previstos a l’article 43.2.a) del TRLCAP.

CLÀUSULA 22 - DEMORA EN LES PRESTACIONS

1. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total o dels terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats, en la proporció de l’1 per cada mil euros del preu acumulat de l’obra pendent, per cada dia natural de retard (art. 95.3 TRLCAP).

2. Cada vegada que assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’Ajuntament està facultat per procedir a la resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats (art. 95.4 TRLCAP).

CLÀUSULA 23 - CAUSES DE RESOLUCIÓ

Són causes de resolució d’aquest contracte, durant tot el temps que duri la construcció del mercat i l'execució de la resta de les obres que constitueixen el seu objecte, i fins que no es produeixi la seva recepció:

18

1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista. En el cas de mort o incapacitat de l’empresari individual, l’òrgan de contractació podrà acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.

2. La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o d’insolvent fallit en qualsevol procediment o l’acord de quitament i espera.

3. El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

4. La falta de prestació pel contractista de la garantia definitiva o de les especials i complementàries d’aquella dins de termini en els casos previstos a la legislació i la no formalització del contracte dins de termini.

5. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

6. La demora en la comprovació del replanteig, conforme a l’article 142 TRLCAP.

7. La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos acordada per part de l’Administració (art. 149 TRLCAP).

8. El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a sis mesos acordada per l’Administració (art. 150.2 TRLCAP).

9. Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost que afectin al pressupost de l’obra en un 20 per 100, com a mínim.

10. Les modificacions en el contracte, fins i tot successives, que impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del contracte en el moment d’aprovar la respectiva modificació, en més o en menys, en quantia superior al 20 per 100 del l’import d’aquell o representin una alteració substancial del projecte inicial, exclòs l’IVA.

11. L’incompliment de les altres obligacions contractuals essencials.

12. Les altres establertes legalment per al contracte d’obres.

13. No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que es requereix en aquest plec, en el moment de la signatura del contracte (o alternativament en el moment de l’inici de les obres), així com la pòlissa d’assegurança de danys, en la modalitat de garantia decennal, incloent les garanties complementàries d’estanqueitat de cobertes i parets.

19

CLÀUSULA 24 - SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ

L'adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de les obres que són objecte d'aquest contracte, amb el compliment dels requisits establerts a l'article 116 TRLCAP i d’acord amb l’article 36 del RGLCAP, i els que a continuació es relacionen:

- Que doni coneixement per escrit a l’Ajuntament del subcontracte a celebrar, indicant les parts d’obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi de què prèviament l’Ajuntament l’autoritzi.

- Que la unitat d’obra que l’adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50% del Pressupost total adjudicat.

- El contractista restarà obligat davant l’Ajuntament i assumirà totalment la responsabilitat de l’execució de l’obra, d’acord al projecte aprovat, com si el mateix l’hagués realitzat. No obstant, en els contractes subscrits pel contractista amb tercers figurarà una clàusula per la qual el contractista i el subcontractista es responsabilitzen, conjunta i solidàriament, respecte a la qualitat de l’obra i instal·lacions.

- El subcontractista haurà de reunir els mateixos requisits que el contractista i, en especial, estarà al corrent de les seves obligacions fiscals i de seguretat social, i així mateix complirà amb tots els compromisos adquirits per part del contractista en matèria de seguretat i higiene i d’assegurances corresponents.

Per tal que l’adjudicatari pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers hauran de complir els requisits que estableix l’article 114 TRLCAP.

CLÀUSULA 25 - EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

1. L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació urgent.2. El present contracte s'adjudicarà pel procediment obert, i qualsevol

empresari que compleix les condicions exigides hi pot concórrer.3. La forma d'adjudicació serà la de concurs.

CLÀUSULA 26 - CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran prendre part en la licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, en compliment d'allò que preveuen els articles del 15 al 20 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i es dediquen habitualment com a professionals o industrials del ram a la classe d'obres a les que es refereix el concurs.

20

La classificació requerida del contractista s'estableix de la següent manera:

Descripció Grup Subgrup CategoriaMoviment de terres A 1 cEstructura fàbrica i formigó C 2 dInstal·lacions elèctriques I 6 c

Les empreses estrangeres que licitin presentaran els seus documents constitutius traduïts de forma oficial al castellà o al català, així com un informe expedit per l'Ambaixada d'Espanya en el país respectiu que certifiqui els extrems recollits en l'article 23 de l'esmentat text refós.

A l'efecte de validar els poders dels representants d'empreses que pertanyen a la Unió Europea, caldrà que aquests estiguin atorgats davant fedatari públic o autoritat administrativa del seu país, i inscrits en algun dels registres citats en la clàusula 8a del Plec de clàusules administratives generals que regeixen la contractació d'obres per a aquest Ajuntament.

CLÀUSULA 27 - REQUISITS ESPECÍFICS PER LICITAR EXIGITS A LES UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES

En el supòsit que dues o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna d'elles haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat d'obrar, assenyalant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascuna i el nom de la persona o entitat que durant la vigència del contracte els haurà de representar amb plens poders davant de l'Administració.

Si alguna de les empreses agrupades en la unió temporal és estrangera, s'haurà d'acreditar els requisits exigits en la clàusula anterior.

CLÀUSULA 28 - TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Els interessats a concórrer a la licitació hauran de presentar les seves propostes dins el termini de 13 dies naturals a comptar des de la darrera de les publicacions oficials de la convocatòria al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) i al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona).

Els licitadors hauran de presentar les seves propostes en 2 sobres tancats al Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l’adreça plaça de l’Ajuntament, núm. 1 acompanyades amb la instància oficial; amb la indicació de l’objecte de la contractació i adreçat a la mesa de contractació, i amb la indicació clara de l’empresa licitadora.

21

CLÀUSULA 29 - MESA DE CONTRACTACIÓ

La mesa de contractació que es constituirà per a la proposta d'adjudicatari estarà formada per:

President: el tinent d'alcalde ponent de Serveis Interns.Vocals: el tinent d'alcalde ponent de Disseny i Promoció de la Ciutat, el regidor de Comerç, la regidora d'Economia i Hisenda, un representant designat per cadascun dels diferents grups polítics representats al Ple municipal, la secretària i l'interventor municipals.

Actuarà com a secretari el cap d'Economia de l'Ajuntament, o persona en qui delegui.

Es podran incorporar com a assessors els tècnics municipals que estimi oportú el president de la mesa.

CLÀUSULA 30 - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS

Les proposicions constaran de dos sobres tancats i signats per l'ofertant o persona que el representi, en cadascun dels quals es farà constar el seu respectiu contingut i el nom del licitador.

a) Dins del SOBRE NÚMERO 1 , s'inclourà la següent documentació:

Documentació administrativa:

1- Fotocòpia simple de l'escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil i de les successives modificacions estatuàries que configuren l'actual redacció dels estatuts socials. Si el proponent actua en nom propi, haurà de presentar fotocòpia del DNI i el NIF. Per les empreses estrangeres s'exigirà la traducció oficial de la documentació i la documentació acreditativa de la seva solvència financera, econòmica i tècnica, en les condicions assenyalades a la clàusula 26a.

Les empreses que s'agrupen en UTE hauran de presentar l'escrit de proposició, signada per tots els participants de l’UTE, que reculli les condicions de la clàusula 27 d'aquest plec, i tan sols en el cas que siguin proposades com a adjudicatàries hauran d'acreditar davant de l'òrgan de contractació l'acta de constitució formal de la unió temporal.

2- Còpia dels poders acreditatius de la capacitat jurídica de la persona que signa la proposició econòmica, que hauran de ser validats en dret per la secretaria d'aquest Ajuntament. Per a la validació s'haurà d'ensenyar l'escriptura pública

22

original, i en el supòsit que aporti còpia simple o testimoni de les escriptures, s'acompanyarà d'una declaració jurada de la vigència de l'apoderament o nomenament.

Seran acceptades les validacions efectuades per a licitacions anteriors sempre que es constati la vigència dels poders, i en cap cas no s'acceptaran validacions de poders que faci més de 5 anys que hagin estat atorgades, i adjuntant declaració jurada, conforme aquests poders estan vigents a la data de presentació. En qualsevol cas, hauran d'aportar declaració jurada relativa a la vigència de l'apoderament.

3- Fotocòpia del DNI del proposant.

4- Declaració jurada manifestant la no concurrència de cap de les circumstàncies limitatives de la capacitat d'obrar que assenyala l'article 20 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Aquesta declaració s'haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, i, si s'escau, es podrà substituir per declaració responsable atorgada davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, segons preveu l'article 21 del text legal referenciat.

5- Fotocopia del certificat de classificació del contractista assenyalada a la clàusula 26 del present plec. Per a les empreses estrangeres serà d’aplicació en aquest punt el que estableix la pròpia clàusula 26.

6- Certificació de la Delegació d'Hisenda que acrediti la situació de l'empresa respecte a les seves obligacions tributàries. Aquesta certificació haurà d'estar datada en el període màxim de 6 mesos anteriors al termini de finalització de presentació de propostes.

7- Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditativa de trobar-se al corrent en el pagament de quotes. Aquesta certificació haurà d'estar datada en el període màxim de 6 mesos anteriors al termini de finalització de presentació de propostes.

8- Fotocòpia del rebut corresponent a l'exercici actual, o en el seu defecte del darrer, de l'impost sobre les activitats econòmiques, de l'epígraf que faculta per a l'execució de l'objecte del contracte.

9- Resguard acreditatiu d'haver constituït la fiança provisional exigida corresponent al 2 per cent del tipus de la licitació.

10- Les empreses estrangeres hauran de presentar declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb

23

renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que poguessin correspondre al licitant.

11- Manifestar expressament la submissió del licitador a totes i cadascuna de les exigències tècniques, econòmiques i administratives del plec de condicions que regeix la licitació, les quals em comprometo a complir durant tot el temps de l'execució de les obres.

Documentació tècnica de l’empresa licitadora:

- Detall de l’organització amb què compta l’empresa per poder realitzar les obres, especificant:

1. Personal tècnic titulat que figura en la plantilla i l’antiguitat del mateix, el que es destinarà a aquestes obres.

2. Relació d’equips de maquinària, utillatge i mitjans auxiliars, només d’aquells que l’empresa es compromet a posar a disposició de l’obra per a l’execució dels diversos treballs. Aquesta relació haurà de ser suficient per al normal desenvolupament i terminació de les obres en les condicions i terminis contractats.

- Document amb el qual l’empresa es compromet a tenir com a delegat de l’obra a un tècnic amb titulació universitària amb capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti a l’execució de l’obra, amb dedicació necessària durant el temps d’execució de la mateixa.

- Relació d’obres de característiques similars a les que són objecte de licitació, realitzades pel concursant durant els últims 5 anys, o que estiguessin en execució, amb detall del pressupost de contracte, data de començament i finalització de cada obra i persona física o jurídica per compte de la qual es van realitzar els treballs.

- Compromís de què durant el termini de garantia de l’obra, l’adjudicatari procedirà a reparar els defectes imputables a la construcció que li siguin comunicats per l’Ajuntament, així com el compromís d’assumpció de les responsabilitats previstes en la normativa vigent d’edificació durant el termini de 5 anys. Tot això sens perjudici de la responsabilitat prevista en l’article 148 TRLCAP.

- Compromís pel legal representant de l’empresa de garantia de reparació de vicis ocults i desperfectes no estructurals imputables a la construcció per un termini de 10 anys, i d’aportació de la pòlissa de danys en la modalitat de garantia decennal, a subscriure a partir de la recepció definitiva de les obres.

- Compromís signat entre l’empresa licitadora i l’equip tècnic/despatx professional pluridisciplinar independent designat per aquesta, per a la redacció del corresponent projecte d’execució i direcció de les obres adjudicades, en el cas de

24

resultar la primera adjudicatària de l’obra.

- Nom i dades fiscals de la consultoria/tècnics encarregats, així com les dades personals i el currículum vitae dels tècnics que conforma aquest equip, adjuntant específicament una relació de projectes similars a l’objecte d’aquesta licitació elaborats durant els darrers cinc anys.

b) Dins del SOBRE NÚMERO 2 , s'inclourà la següent documentació:

Documentació econòmica.

1- Proposició econòmica ajustada al següent model:

*El senyor/la senyora ..............................., amb DNI ............, actuant en representació de l'empresa ................. (o en nom propi), assabentat/ada de la convocatòria realitzada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per l'adjudicació pel procediment de concurs, pel tràmit d’urgència, del contracte mixt de redacció del projecte executiu i posterior execució de les obres de construcció d’un aparcament públic subterrani a la plaça de Ramon Mas Campderrós a Sant Boi de Llobregat”, mitjançant l'anunci publicat en el BOPB i DOGC (nombre i data de publicació), em comprometo a la seva execució per l'import total de .......................................... euros (en nombre i lletres), IVA inclòs.

Lloc, data i signatura del proposant."

2- Desglossament del preu total ofertat pels diferents conceptes: segons els conceptes descrits en el present Plec, redacció del projecte executiu, direcció facultativa, i execució de les obres, serveis, altres…, amb l’IVA inclòs que correspongui.

3- Programa d’obres, degudament documentat, determinant els terminis parcials i la previsió econòmica mensual, entenent-se inclòs en dit programa les possibles pèrdues de dies útils de treball que anualment es produeixen degut a pluges o a inclemències meteorològiques normals. Aquest document haurà d’estar degudament signat pel legal representant de l’empresa, ja que presumiblement millorarà els límits màxims licitats, i per altra banda passarà a formar part de la futura relació contractual amb l’adjudicatari.

CLÀUSULA 31 - OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS

Acabat el termini per a la presentació de proposicions i amb anterioritat a l'acte públic d'obertura de pliques econòmiques, els tècnics delegats per la mesa de contractació comprovaran la qualificació de la documentació administrativa de cadascun dels SOBRES NÚMERO 1 dels ofertants.

25

A les 13 hores del primer dimarts hàbil següent a la data de finalització de presentació de proposicions, (excepte si el darrer dia per la presentació d’ofertes recau en dilluns, en aquest supòsit es demorarà fins el segon dimarts hàbil) es constituirà la Mesa de contractació a la Sala de Plens de l'Ajuntament, procedint a informar sobre les ofertes que han de ser rebutjades per no contenir la documentació sol·licitada en el sobre número 1, i aquelles que s'hagin de subsanar en el termini de 5 dies naturals posteriors a l'acte públic d'obertura de pliques econòmiques.

Seguidament la mesa examinarà el SOBRE NÚMERO 2 de les empreses admeses, i llegirà les proposicions econòmiques. Acabat l'acte públic, les proposicions se sotmetran a estudi per part dels tècnics municipals, el qual serà elevat, juntament amb la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.

Els acords d'exclusió seran motivats i contra aquests s'admetrà sol·licitud de revisió davant la mesa de contractació, i en el seu cas, recurs ordinari davant de l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA 32 - CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ

L'òrgan de contractació ponderarà, per a l'adjudicació del concurs, els següents criteris amb la valoració de 0-150:

1. Equip de treball: Màxim 50 punts. Es valorarà la pluridisciplinarietat de l’equip, a part dels CV de cadascun dels redactors en el sentit restringit indicat abans, segons el següent desglòs:

10 punts per la pluridisciplinarietat de l’equip, tenint en compte només aquells dels quals s’ha presentat tota la documentació requerida, pel personal d’oficina es precisaran només les dades bàsiques: nom, professió, dedicació estipulada.

40 punts per als principals integrants de l’equip I responsables: 15 punts, tècnic superior responsable del projecte. 10 punts, enginyer superior instal·lacions. 10 punts, arquitecte tècnic/aparellador. 5 punts, coordinador de seguretat I salut.

2. Oferta econòmica que millori el tipus de licitació (25-50). Màxim 50 punts.La puntuació s'assignarà a totes les ofertes d'acord amb el següent criteri de distribució lineal entre els extrems:

50 punts, per l'oferta més econòmica d’entre les rebudes. 25 punts, pel preu de licitació.

A totes les ofertes rebudes s'assignarà la puntuació corresponent segons la distribució matemàtica lineal entre aquests dos extrems arrodonint-se els valors resultants als punts sencers a l’alça més pròxims. (Màxim 50 punts).

26

3- Valoració del nivell de qualitat d’obra executada i del grau d’acompliment de les condicions contractuals i de les restriccions (temps d'execució, costos, qualitat d'execució) d'obres contractades per l'Ajuntament de Sant Boi durant els darrers 10 anys, o en el cas de no haver executat cap obra per aquesta institució, valoració de la qualitat d'execució i/o el nivell de satisfacció dels clients d'obres referenciades dels darrers 5 anys exigits en aquest plec i el compliment dels quals l'Ajuntament es reserva el dret de verificar, contactant amb la persona de referència obligatòriament indicada per part de l’empresa al costat de cada actuació a tenir en compte(0-15) Màxim 15 punts.

4- Mitjans materials i humans que l'empresa adscrigui per a l'execució de l'obra, considerant valorables només mitjans descrits detalladament en relació adjunta, i en el cas de RRHH amb les dades personals i un breu currículum vitae (cap d'obra 0-7 punts / encarregat d'obra 0-5 punts / maquinària 0-3 punts). Màxim 15 punts.

L'oferta dels professionals que participin és vinculant per a l'empresa i sense prèvia autorització del gestor del projecte, no poden ésser substituïts, ja que, en cas contrari, l’Ajuntament podrà considerar-lo com l’incompliment contractual.

Abans de la signatura de la documentació contractual, si no s’ha entregat al concurs, els mateixos han de subscriure el compromís de finalitzar l'obra, que l’ha d’aportar el Delegat d’obra.

5- Pla d'obra proposat, i millora del termini d'execució total d'obres, amb detall dels terminis parcials d'execució. No s'admetrà a valorar cap millora del termini d'execució no documentada amb un diagrama Gantt, expressant els mitjans humans i tècnics que ho justifiquin detalladament. També es valoraran les millores organitzatives i/o altres (mesures de neteja especial, maquinària amb protecció sonora, senyalització viària, pannells digitals d'informació permanent, etc.). (0-15) Màxim 15 punts.

Molt especialment es valorarà l’estudi d’accessos, procediments operatius, organització de l’obra, subministres i serveis, que es poden presentar sobre els plànols, o inclòs el Pla de Seguretat de l’obra de referència.

6- Altres garanties addicionals que el licitador pugui ofertar, en especial l'estudi de solucions tècniques específiques per obres d’aparcaments o estructures de formigó, així com la justificació del nivell de qualitat o innovació en l’execució d’obres acabades de naturalesa similar (0-5). Màxim 5 punts.

La valoració dels documents aportats, i en conseqüència dels criteris per adjudicar el concurs, atendrà a una idea de globalitat, amb la facultat alternativa d'adjudicar a la proposició més avantatjosa, sense atenir-se necessàriament al valor econòmic d'aquesta, o declarar desert el concurs.

27

CLÀUSULA 33 - ADJUDICACIÓ

S’informa que, com un termini habitual, el pronunciament sobre l’adjudicació recau dins del termini dels 30 dies següents a la data d'obertura pública de proposicions, si bé passats 3 mesos sense que hagi recaigut resolució expressa les empreses concursants podran retirar les seves proposicions.

CLÀUSULA 34 - GARANTIES DE LA CONTRACTACIÓ

La garantia provisional a constituir és del 2 per 100 del pressupost total de les obres i es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 35 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Si aquesta fiança provisional es constitueix mitjançant aval, si s'escau, aquest haurà d'anar intervingut pel corredor de comerç col·legiat.

Com a garantia definitiva s'exigeix la posada a disposició de l'òrgan de contractació d'un 4% de l’import d’adjudicació, el qual es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 35 del referit text refós, dins els 15 dies naturals posteriors a la data de la notificació de l'adjudicació efectiva de l'obra.

CLÀUSULA 35 - OBLIGACIONS LABORALS DEL CONTRACTISTA

El contractista queda obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de salut en les obres de construcció.

L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment el contractista perquè li aporti la documentació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, i en cas de negativa, es produiran els efectes d'un incompliment contractual.

CLÀUSULA 36 - FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

L'adjudicació acordada serà formalitzada en document administratiu dins el termini màxim de 30 dies comptadors des del dia següent a la notificació de l'adjudicació, d’acord amb l’article 54 TRLCAP, sense perjudici del termini de 45 dies per a la presentació del projecte executiu. Si el contractista demanés elevar aquest document a públic, assumirà les despeses derivades d'aquest atorgament.

CLÀUSULA 37 - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Expressament, i sense que la present enumeració tingui caràcter excloent, el

28

contractista assumirà al seu càrrec les despeses originades del compliment de les següents obligacions:

- Redacció del Projecte Executiu i el seu visat al Col·legi Professional corresponent, l’entrega a l’Ajuntament de la documentació similar a la sol·licitud de la Llicència d’Activitats d’un aparcament.

- Compliment del Pla de seguretat i salut, que redactarà el mateix contractista. Aquest Pla haurà d'ésser assumit i informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut i posteriorment acceptat pel servei tècnic de l'Ajuntament abans de la seva aplicació. Aquest inclourà tots els aspectes de: oficines acondicionades i aptes per celebrar les reunions d’obra, vestidors, magatzems, enllumenat i protecció de l’obra i de les persones de l’entorn, tant diürna com nocturna.

- La identificació i senyalització de l'obra que la direcció tècnica exigeixi, o addicionalment requereixin els tècnics municipals o la Policia local, especialment en els accessos i en les zones de possible perill, incloent-hi els possibles desviaments de trànsit, sigui de vianants o rodat, aparcament, ocupació via pública, etc.

- Fins l’1% del pressupost del projecte de l'obra per la realització d'assaigs i anàlisis de materials per unitat d'obra pel control de qualitat. Aquests assaigs seran encarregats per la direcció facultativa a l'empresa a qui l'Ajuntament té contractat aquest servei, pel qual va convocar el corresponent concurs.

- Fins al 0,5% del pressupost del projecte d’obra per a disposar dels recursos per a les accions de comunicació, protocol i/o informació als ciutadans que l’ajuntament cregui convenient endegar. Maqueta digital per presentació amb mitjans informàtics (Power Point) que seran lliurats a l’Ajuntament conjuntament amb el projecte executiu.

- Projectes, tràmits i gestions per tal d’aconseguir la legalització de les instal·lacions.

- Neteja en profunditat al final d'obra, de tots els elements d’obra executada i els d’entorn immediat embrutats a conseqüència de l’execució de l’obra objecte de contractació, segons les condicions de la clàusula 50.

- Pagament a companyies per drets d’embrancament i escomeses, descàrrecs, assessoria tècnica (projecte i direcció d’obra), legalitzacions i visats de les xarxes de serveis corresponents i contractació de subministraments (equips totalitzadors de consums, en règim de lloguer). També serà a càrrec del contractista l’execució de les escomeses des d’on indiqui la companyia fins els equips de control i determinació dels consums, inclosa la possible modificació d’elements existents, segons instruccions de la companyia subministradora.

- Impostos, contribucions, cànons i taxes que graven directament o indirectament

29

el contracte i la seva execució, i en especial l'impost sobre el valor afegit, que s'entén inclòs en el preu ofertat.

- Cartells informatius (2) de les obres segons el model que facilitarà l'Ajuntament, de mides aproximades 3 X 4 metres, així com les despeses de retirada d'aquests i dels que la constructora col·loqui, que es realitzarà de manera immediatament abans de la recepció de les obres. El cartell informatiu d'obres haurà de col·locar-se en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la signatura del contracte, i en el mateix a part de totes les dades bàsiques sobre l’obra, es visualitzarà la imatge definitiva de l’objecte del contracte.

- Tancament complet de l'àmbit o trams oberts de l'obra, segons el model que figura al Catàleg de Mobiliari urbà de l'Ajuntament.

- Elaboració dels plànols "as built" de l'obra, impresos en triplicat i en color sobre el paper i entregats abans de la recepció de l'obra en el format DWG en el suport digital.

- Informe final de les obres / informes mensuals d’avenç d’obra / manuals d’ús i garanties d’equips / formació per a l’ús i manteniment d’equips i maquinària.

- Seran també a càrrec de l'adjudicatari les despeses de publicació en els diaris oficials i en la premsa dels anuncis de licitació i adjudicació, de formalització del contracte i els derivats de la comprovació del replanteig.

CLÀUSULA 38 - INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE

Correspon a l'Ajuntament la prerrogativa de la interpretació del contracte i la resolució dels dubtes que es presentin en el curs del seu compliment.

Els acords d'interpretació seran immediatament executius, sense perjudici del dret que assisteix al contractista de sotmetre's la disconformitat a l'àmbit jurisdiccional competent.

La interpretació requerirà un expedient contradictori amb audiència al contractista.

CLÀUSULA 39 - EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les obres objecte del contracte s'executaran amb estricta subjecció a aquest plec, a l’avantprojecte que li serveix de base, a les prescripcions tècniques del projecte executiu d'obres i a les instruccions que, en interpretació d'aquests, donés al contractista el facultatiu de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que les supervisi (Gestor de Projectes).

Durant el desenvolupament de les obres i fins que tingui lloc la recepció

30

d'aquestes, el contractista és responsable de les faltes que en la construcció puguin advertir-se, així com del manteniment de les parts executades, de la neteja de l'àmbit de l'obra i de l'entorn immediat.

CLÀUSULA 40 - EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS

El director de l'obra verificarà i signarà mensualment certificacions que correspondran a l'obra executada abans del dia 25 de cada mes, d'acord amb el calendari d'obres presentat. Les mateixes han d’ésser lliurades, un cop signades pel director facultatiu, abans del dia 5 del mes següent al període referit, al Registre General de l'Ajuntament.

El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte amb periodicitat mensual, els quals correspondran a les certificacions que comprenguin l'obra executada durant aquell període de temps, més un màxim del 5% sobre aquest import a compte dels honoraris per la direcció facultativa, depenent del desglòs ofertat al concurs per part del contractista, i d’acord amb la clàusula 17 d’aquest Plec. La base d'aquestes certificacions seran les relacions valorades confeccionades amb els preus unitaris del projecte objecte de la licitació, als quals s'aplicarà l'índex de baixa resultant de l'adjudicació.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides de les que es farà factura per part del contractista tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es produeixin als amidaments finals i sense suposar, de cap manera, l'aprovació i la recepció parcial de les obres que comprenguin.

El conjunt de certificació confirmada per la direcció facultativa d'obra i la factura corresponent s'entregarà per triplicat.

El pagament s'efectuarà en els terminis legalment establerts, o període superior si s'ha ofertat per l'adjudicatari.

CLÁUSULA 41 - PREUS UNITARIS I COEFICIENT DE CONTRACTACIÓ

L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en el quadre de preus del projecte per cada unitat d'obra o, si no n'hi ha, a les que s'hagin fixat contradictòriament.

Aquests preus seran incrementats en el percentatge del 19% corresponents al 13% en concepte de despeses generals i al 6% en concepte de benefici industrial, i a la xifra que resulti li serà d'aplicació el coeficient d'adjudicació.

31

CLÀUSULA 42 - PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS O CONDICIONS

L'incompliment o el compliment defectuós de les seves obligacions per part de l'adjudicatari, donarà lloc a la imposició de penalitzacions, de conformitat amb el que a continuació s'exposa:

1- Penalitzacions per l'incompliment de termini

L'adjudicatari està obligat en general al compliment dels terminis assenyalats en aquest Plec o en cada ordre de treball i en particular al compliment dels terminis a què ell mateix s'hagi compromès, segons el que disposa la clàusula 30.b.3. En cas d'incompliment i quan no s'opti per la resolució del contracte amb les conseqüències previstes a l'article 113 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'aplicarà el següent règim penalitzador: una penalització diària de l'1 per mil per cada dia de retard aplicable sobre l'import del pressupost corresponent al parcial incomplet o a l'ordre de treball no executada, així com respecte a l'obra pendent d'execució en la data inicialment prevista de finalització.

El no compliment de la col·locació dels cartells d'anunci de les obres als que es fa referència a les clàusules 19 d'aquest plec, en el termini màxim d'un mes des de la data del contracte, provocarà una penalització única i immediata del 0,5% de l'import d'adjudicació.

2- Prestacions defectuoses o mal executades

Des de la data de començament fins a la data en què tingui lloc la recepció de les obres, l'adjudicatari respondrà de la correcta realització dels treballs o prestacions objecte del contracte i dels defectes que s'observin, i s'obligarà a respondre i arranjar pel seu compte les prestacions defectuoses o mal executades. Tot això sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer si hi hagués culpa o negligència. En cap cas no serà eximent ni donarà cap dret al contractista la circumstància que l'Administració hagi examinat els treballs durant la seva elaboració o els hagi acceptat en comprovacions o certificacions parcials.

A efectes contractuals es consideraran faltes penalitzables les accions u omissions del contractista que suposin un perjudici en general o un trencament de les exigències especificades en el present Plec, el projecte tècnic, l'oferta de l'adjudicatari, i en general qualsevol altre document contractual de la clàusula 54. També es consideraran faltes penalitzables les omissions d'informació sobre incidències dels treballs que puguin afectar el desenvolupament de l’obra

32

3- Pagament de penalitzacions

En els casos d'imposició de penalitzacions, reparacions o substitucions per prestacions defectuoses o mal executades, així com en els supòsits de renovació de treballs o resolució del contracte per incompliment, es donarà audiència a l'adjudicatari perquè, a la vista de les actuacions, pugui al·legar en un termini de deu dies d'acord amb el seu dret.

La reiteració en l'incompliment de la finalització o qualsevol altre incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte, d'acord amb l'article 113 del text refós.

CLÀUSULA 43 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podrà modificar els elements que l'integren dins dels límits establerts en la legislació local i en matèria de contractació administrativa.

Tota modificació de les prestacions a realitzar quedarà sotmesa a allò que disposa l'article 146 del TRLCAP.

La modificació del contracte haurà d'ésser autoritzada per l'òrgan de contractació en els terminis previstos en l'article 265.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

CLÀUSULA 44 - SUSPENSIÓ DE LES OBRES

L'Administració podrà acordar la suspensió de l'execució de les obres quan circumstàncies d'interès públic així ho aconsellin, sense perjudici d'abonar les indemnitzacions a què el contractista tingui dret.

CLÀUSULA 45 - CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE Seran causes de resolució del contracte les referides en els articles 111 i 149 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

CLÀUSULA 46 - TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

El termini de garantia de les obres contractades serà de 12 mesos a comptar des de la data de recepció, i quedarà interromput per acte administratiu en què s'insti el contractista a esmenar alguna deficiència i fins que no s'executi l'ordre rebuda.

33

El gestor de projectes aixecarà acta i informe tècnic sobre el grau de compliment contractual i la qualitat global dels treballs executats per tal d’incloure’ls a la base de dades municipals, a efectes de valoracions en futurs concursos i contractacions d’empreses constructores.

CLÀUSULA 47 - LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

La proposta de liquidació es notificarà al contractista per tal que, en el termini de deu dies presti la seva conformitat o manifesti les seves discrepàncies.

En el termini de dos mesos, comptats des de la resposta del contractista, o de l'exhauriment del termini establert per aquesta finalitat, l'òrgan de contractació aprovarà i abonarà, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.

Transcorregut el termini de garantia basant-se en l'informe del director de l'obra, si hagués estat favorable, o en cas contrari, quan s'hagués reparat o subsanat les deficiències, es formularà pel director de la mateixa, en el termini d'un mes, la proposta de liquidació de les obres realment executades, i es procedirà, si escau al retorn de la garantia definitiva.

CLÀUSULA 48 - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia i transcorregut el termini d'aquesta, si s'escau, es resoldrà la devolució d'aquella o la devolució de l'aval, a petició per escrit que el contractista entregarà al Registre General d’aquest Ajuntament, indicant clarament l’obra de referència, objecte d’aquest contracte.

CLÀUSULA 49 - LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS

L'adjudicatari haurà de realitzar amb suficient antelació els projectes, pagaments, control d'obra i tots els tràmits necessaris davant les oficines públiques competents per legalitzar les instal·lacions, complir al seu cost els tràmits de contractació dels serveis bàsics en nom de l'Ajuntament, del qui demanarà l’autorització prèvia al tràmit, per poder realitzar-se la posada en marxa de les instal·lacions realitzades i poder-se verificar el seu correcte funcionament i, si s'escau, ajustar el seu rendiment a l'òptim, d'acord amb el criteri dels tècnics municipals, i abans del termini establert per la recepció d’obra.

CLÀUSULA 50 - NETEJA FINAL D'OBRA

El contractista lliurarà les obres per la seva recepció després d'haver realitzat una neteja en profunditat d'aquestes, i seran al seu càrrec les despeses que això

34

comporti. En el cas de no realitzar-la satisfactòriament, s’ha de perfeccionar la neteja en el termini addicional màxim de 15 dies des de l’ordre de repetició notificada, o en cas contrari l’Ajuntament estarà autoritzat a encarregar aquest servei a una empresa especialitzada, descomptant l’import de la factura resultant d’aquests treballs però que en cap cas superarà un 0,5% del preu del contracte, de la liquidació econòmica definitiva de les obres.

CLÀUSULA 51 - PROHIBICIÓ DE CESSIÓ O TRASPÀS

Queda prohibida la cessió o traspàs dels drets d'aquest contracte, llevat d'autorització expressa de l'Ajuntament, després de la corresponent sol·licitud prèvia i requisits a què fa referència la clàusula 44 del Plec de clàusules administratives generals que regeix la contractació d'obres per a aquest Ajuntament.

CLÀUSULA 52 - INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS EN CAS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER CAUSES IMPUTABLES AL CONTRACTISTA

En cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, la fixació i valoració dels danys i perjudicis la verificarà el director de les obres i resoldrà emetent l’informe corresponent. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, després de l'audiència prèvia d'aquell a l’òrgan de contractació, i a la vista de l'informe addicional del gestor del projecte redactat a l'efecte, emetrà la pertinent reclamació a l’adjudicatari.

CLÀUSULA 53 - DRETS DEL CONTRACTISTA EN CAS DE RESOLUCIÓ IMPUTABLE A L'ADMINISTRACIÓ

En el supòsit de resolució del contracte o suspensió d'aquest, ordenat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el contractista tindrà els drets que li reconeixen els articles 113.3 i 151 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

CLÀUSULA 54 - DOCUMENTS CONTRACTUALS

Tenen la consideració de documents contractuals els següents:

- L’avantprojecte, amb el programa de necessitats i de serveis requerits.- El Plec de clàusules administratives generals.- El Plec de clàusules tècniques i economicoadministratives particulars.- La proposició econòmica i el programa de treballs, amb la previsió mensual de

certificacions, presentats pel licitador i ajustats als terminis que s'hagin aprovat

35

per l'Ajuntament.- Relació de mitjans tècnics i humans compromesos (amb la dedicació

estipulada).- El Pla de Seguretat i Salut aprovat- L'acta de comprovació del replanteig.- L’acta d’inici efectiu de les obres.- Les modificacions al projecte que s'aprovin.- L’acta de finalització de les obres.- L’acta de recepció de les obres.- La liquidació econòmica definitiva de les obres.- L'acord d'adjudicació.- El contracte administratiu.- Tots els altres informes tècnics o documents i requeriments tramitats

formalment al contractista durant l’execució de l’obra

CLÀUSULA 55 - ÀMBIT JURISDICCIONAL

Les dues parts sotmetran els litigis que puguin sorgir amb motiu o a conseqüència de l'execució del contracte a la jurisdicció contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Si l'empresa adjudicatària posseeix nacionalitat estrangera, se li exigirà que aporti document en què declari solemnement la seva submissió a la dita jurisdicció per resoldre totes les incidències que puguin sorgir de forma directa o indirecta de l'execució del contracte.

Sant Boi de Llobregat, 16 d’octubre 2002

36