PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LICITACIÓN ... · 2.2.6 Capacidad financiera 2.2.7...
Transcript of PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LICITACIÓN ... · 2.2.6 Capacidad financiera 2.2.7...
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 1 de 115
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA
OBRA “PLAZA ROMA”
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 2 de 115
ÍNDICE 2.1 GENERALIDADES
2.1.1 Objeto de la Contratación y Trabajos a realizar
2.1.2 Terminología
2.1.3 Plazo de Ejecución
2.1.4 Presupuesto Oficial
2.1.5 Anticipo Financiero
2.1.6 Visita al lugar de la obra y su constancia
2.1.7. Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones
2.1.8. Facultad del contratante
2.1.9. Consultas y aclaraciones
2.2 OFERENTES
2.2.1 Requisitos de los Oferentes
2.2.2 Ejecución de Obras por empresas asociadas
2.2.3 Inhabilidades
2.2.4 Constitución de domicilios
2.2.5 Certificados a presentar por los Oferentes
2.2.5.1 Certificado de capacidad anual
2.2.5.2 Certificado del Registro de deudores/as alimentarios morosos/as
2.2.6 Capacidad financiera
2.2.7 Representante Técnico
2.3. OFERTAS
2.3.1 Forma de Contratación
2.3.2 Formalidades de la presentación
2.3.3 Tipo de Procedimiento
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 3 de 115
2.3.4 Documentos que deben integrar la Oferta
2.3.5 Documentación a presentar por Personas Físicas
2.3.6 Documentación Inexcusable
2.3.7 Presentación de las ofertas
2.3.8 Error en el monto de garantía de Oferta
2.3.9 Lugar de presentación de las Ofertas
2.3.10 Lugar de apertura de sobres de Ofertas
2.3.12 Defectos de forma
2.3.13 Ampliación de Información
2.3.14 Vista de las Ofertas
2.4 PREADJUDICACIÓN
2.4.1 Estudio de las Ofertas
2.4.2 Anuncio de la Pre-adjudicación
2.4.3 Impugnaciones
2.5. ADJUDICACIÓN
2.5.1 Cuestiones Generales
2.5.2 Garantía de Adjudicación
2.6 CONTRATO Y CONTRATA
2.7 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
2.7.1 Orden de Comienzo
2.7.2 Plan de Trabajos
2.7.3 entrega del terreno, Replanteo de las obras y estudios Previos
2.7.4 Inasistencia del Representante Técnico o Responsable en Obra
2.7.5 Inspección
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 4 de 115
2.7.6. Horario de trabajo
2.7.7 Plan De Señalización
2.7.8 Conexiones, Desconexiones y Traslados
2.8 PERSONAL
2.8.1 Salarios
2.9. MATERIALES Y TRABAJO
2.9.1 Calidad de los materiales y trabajos
2.9.2 Maquinaria y equipos
2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.10.1 Ritmo de inversión
2.10.2 Recaudos para los trabajos
2.10.3 Perjuicio por incendio
2.10.4 Seguros
2.10.5 Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor
2.10.6 Higiene y seguridad en el trabajo
2.10.6.1 Responsabilidad del área Higiene y seguridad
2.10.6.2 Programa de Seguridad
2.10.6.3 Libro de Higiene y seguridad
2.10.6.4 Documentación a presentar previo ingreso a obra
2.10.6.5 comunicación entre Contratista e Inspección de Obra
2.10.7 Libro de Órdenes de Servicio
2.10.8 Libro de Notas de Pedido
2.10.9. Partes Diarios
2.10.10 Bibliorato de certificados
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 5 de 115
2.11. SANCIONES
2.11.1 Tipo de sanciones
2.11.2 Forma de Aplicación
2.11.3 Aplicación de Sanciones
2.11.4 Penalidades a Empresas Asociadas
2.11.5 Multas
2.11.6 Rescisión del contrato
2.12 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS
2.12.1 Medición de las obras
2.12.2 Certificación
2.12.3 Aprobación de los certificados
2.12.4 Retenciones sobre los certificados
2.12.5. Fondo de reparos
2.12.6 Sustitución del Fondo de Garantía y Reparo
2.12.7 Pago de los certificados de obra
2.12.8 Demora en los pagos
2.12.9 Retenciones sobre los pagos
2.12.10 Comisiones bancarias para el pago de certificados
2.12.11 Gastos y Derechos
2.12.12 Presentación de Facturas
2.13 MODIFICACIONES DE OBRA
2.13.1 Fijación de precios
2.13.2 Aprobación de Modificaciones de Obra
2.14 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 6 de 115
2.14.1 Acta de Recepción Provisoria – Planos Conforme a Obra
2.14.2 Plazo de Garantía
2.14.3 Fiscalización durante el período de garantía
2.14.4 Recepción Definitiva de la Obra
2.14.5 Liquidación final y devolución de la garantía de adjudicación
2.15 VARIOS
2.15.1 Tribunales competentes
2.15.2 Trámites
2.15.3 Interferencias: Instalaciones afectadas por las Obras
2.15.4 Facilidades para la Inspección
2.16. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
2.16.1 Estructura de ponderación
ANEXOS
Anexo I Carta de presentación de la propuesta
Anexo II Aspectos Legales
Anexo III Modelo de Contrata
Anexo IV Planilla de Cotización
Anexo V Análisis de Precios
Anexo VI Índices para Redeterminación de Precios
Anexo VII Coeficiente de Pase
Anexo VIII Seguridad e Higiene
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 7 de 115
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1 GENERALIDADES El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar y aclarar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para las obras mayores,
aprobado por el Decreto Nº 1.254/GCABA/08, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.
2.1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y TRABAJOS A REALIZAR Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, la Secretaria de Atención y Gestión
Ciudadana, sita en Uspallata Nº 3160, piso 2º, llama a licitación pública para la obra “PLAZA ROMA”. El objetivo principal de la intervención es la puesta en valor integral de la plaza, profundizando en las áreas y puntos más críticos, aprovechando, además,
el emplazamiento del Metrobus que descomprime las veredas de la calle Alem en
cuanto a paradas de colectivos y circulación, para generar una cazoleta corrida
aumentando la superficie absorbente y verde. Como meta principal también podemos
mencionar la posibilidad de generar nuevos usos a la plaza mediante la construcción
de un equipamiento sustentable con un diseño orgánico adecuado a las necesidades
actuales de la misma.
2.1.2 TERMINOLOGÍA En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aquí se indica en los siguientes términos:
a) Órgano Licitante: La Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana.
b) Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta más
conveniente.
c) Circular con consulta: Respuestas del órgano licitante a todo pedido de
aclaración.
d) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que puede realizar el órgano
licitante en el marco de esta licitación.
e) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitación,
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 8 de 115
una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada dicha adjudicación, y
que rige las relaciones entre el órgano licitante y el adjudicatario, cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales.
f) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
g) Garantía de Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio
que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario
(numeral 1.4.4. del Pliego de Condiciones Generales).
h) Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio
(numeral 1.3.6. del Pliego de Condiciones Generales), para el mantenimiento de
la oferta de la presente licitación.
i) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j) PCP: El presente Pliego de Condiciones Particulares, complemento del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las
condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento
de la Licitación Pública, así como también el trámite de perfeccionamiento de la
Adjudicación y del Contrato.
k) PET: El Pliego de Especificaciones Técnicas es el documento donde se
establecen las condiciones de carácter técnico de la Licitación Pública. Se
subdivide en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
l) Adquirente: Toda persona interesada en el proceso que adquiere/retira el Pliego.
m) Oferente: Persona Física o Jurídica que presenta una oferta ante el llamado
licitatorio.
n) Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del
presente procedimiento licitatorio y acompañan toda la documentación y demás
información incorporada en la presentación.
o) Comitente: Es el Órgano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
suscriba la Contrata.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 9 de 115
p) Contratista: Adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata con el
comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan
del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y
Pliego de Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de la
documentación: circulares, respuestas, libro de órdenes de servicio, libro de
notas de pedido, cedulas, notificaciones, notas, documentación gráfica y
cualquier otra no mencionada en el ítem relacionada con aquellos y que se
refieran a la ejecución de la obra directa o indirectamente.
q) Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que ejercerá
la representación técnica del Contratista durante la ejecución del contrato objeto
de la presente licitación.
r) Responsable en Obra: Persona física, técnico o profesional capacitado para
dirigir los trabajos y ser responsable de supervisar las tareas objeto de la
presente licitación, en ausencia del Representante Técnico, por parte de la
Contratista, en concordancia con el numeral 1.6.22 P.C.G. Debe estar presente
en forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
2.1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de comienzo de
trabajos fijados en el Acta de Inicio.
Se llama la atención que deben preverse como normales los días de lluvia
comprendidos en la media mensual conforme la información suministrada por el
Servicio Meteorológico Nacional, por el semestre anterior para cada mes del año,
procediendo al reconocimiento de prórrogas por este concepto a la cantidad de días
que superen la media y subsiguiente que por sus consecuencias y tipo de tareas a
realizar, no se puedan trabajar.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 10 de 115
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.
Solicitud de ampliaciones de plazo
Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la obra, incluyendo
los enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberán ser puestos en conocimiento
de la Inspección dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)hs de producido el hecho
que los motiva mediante Nota Pedido, aportando la documentación que acredite dichos hechos.
Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspección de Obra, dentro de los CINCO (5) días hábiles de la
producción o terminación del hecho o causa que las motiva.
La falta de notificación de estos hechos a la Inspección en la forma indicada impedirá
que sean alegados posteriormente para fundamentar cualquier solicitud de ampliación de plazos
La falta de solicitud de ampliación del plazo de la obra en el plazo indicado producirá la caducidad del derecho a reclamarlo en forma posterior por dichos hechos.
El contratista deberá fundar su solicitud de ampliación de plazos, indicando la causal
que la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de
los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de
ampliación de plazo que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas
causales que invoque.
Estando pendiente de resolución por el comitente una solicitud de ampliación de
plazos de la obra, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por la
demora en la ejecución de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta. En caso de
que la solicitud de ampliación de plazos fuese rechazada las multas cuya aplicación se
hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su percepción.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 11 de 115
En el caso de que el acto administrativo que apruebe la ampliación de plazos del
contrato no hubiese aprobado el ajuste del plan de trabajos y la curva de inversión, el
contratista deberá presentar dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos de
aprobada la ampliación de plazos un nuevo plan de trabajos y curva de inversión
ajustados al nuevo plazo contractual, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento de la prórroga.
Suspensión de la obra
El Art.1.12.7 del PBCG se complementa con lo siguiente:
La aprobación de ampliaciones de los plazos de obra o la modificación del Plan de
Trabajos no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, ni mayores gastos
generales e indirectos por mayor permanencia en obra, con excepción de los que se
generen como consecuencia de una suspensión total de la obra dispuesta por el comitente por motivos no imputables al contratista.
El reconocimiento al que alude el párrafo anterior deberá vincularse a los gastos que el
contratista acredite y se limitará por todo concepto a los porcentajes que surgen de la
tabla incluida en este artículo, calculados sobre el valor de los trabajos que, de
acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensión, deberían haberse realizado durante la suspensión de la obra.
Monto de Obra a Ejecutar en el Periodo de Suspensión
(en millones de pesos)
Porcentaje máximo a reconocer
%
Hasta 5 millones 6
Más de 5 hasta 10 5
Más de 10 hasta 20 4
Más de 20 hasta 50 3
Más de 50 hasta 100 2
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 12 de 115
Esta tabla se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un máximo de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000), no reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.
Si el contratista pretendiera un reconocimiento por encima de los límites aludidos, su
reclamo deberá ser analizado por una Comisión integrada por un representante del
Comitente, uno del Órgano Rector para todas las contrataciones de Obras Públicas de
la Administración Central del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad establecido por el Decreto N° 344/17 y otro por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para el supuesto que el Comitente y el Órgano Rector coincidieran en un mismo
Organismo, la Comisión se integrará con un miembro en representación de ambos y con un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
2.1.4. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SIETE CON 13/100 ($20.280.607,13), CON UN ANTICIPO FINANCIERO DEL TREINTA POR CIENTO (30%). 2.1.5. ANTICIPO FINANCIERO
El contratista podrá solicitar un TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto del contrato
en concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los DIEZ (10) días corridos contados desde la notificación de la Orden de Comienzo.
Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de esa manera una mayor participación de oferentes.
Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al
régimen de redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. artículo 3°
del Anexo I, Decreto N° 127/GCABA/14).
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 13 de 115
El contratista deberá presentar el Certificado de anticipo financiero, que se tramitará
como sus similares de obra, conforme numeral 2.12. “Certificación, Pagos y Garantías” del presente Pliego.
El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una
garantía equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo, la que podrá
afianzarse mediante alguna de las siguientes formas:
a) Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina la que, endosada a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será aceptada por su valor escrito y
será pagadera incondicionalmente al primer requerimiento por escrito. La
fianza no contendrá reservas, limitaciones, restricciones o salvedades y será
emitida en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a
los beneficios de división y excusión, con arreglo a los artículos 1584 y 1590
del Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas de los representantes
de la entidad emisora actuantes, deberán hallarse certificadas y legalizadas
por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
b) Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de
reconocida solvencia en los términos autorizados por las normas vigentes,
emitida en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a
los beneficios de división y excusión, con arreglo a los artículos 1584 y 1590
del Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas de los representantes
de la entidad aseguradora actuantes, deberán hallarse certificadas y
legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina.
Si el Contratista no integrara la garantía mencionada, el Comitente no efectivizará el
anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable
al Comitente
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 14 de 115
Se fija un plazo de TRES (3) días hábiles administrativos a partir del día siguiente de la
presentación del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a
conformar el mismo. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos
siguientes el contratista deberá presentar la garantía mencionada por dichos
conceptos.
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes.
En caso de rescisión del contrato por culpa del Contratista, o que por cualquier otra
circunstancia la obra no pudiere ejecutarse, el anticipo financiero deberá ser restituido,
en la proporción que corresponda, aplicando al saldo a restituir la tasa de descuento
del BANCO DE LA NACION ARGENTINA para certificados de obra desde su percepción hasta su efectiva restitución.
La falta de pago del anticipo no puede ser alegada como causal para no dar comienzo a la ejecución de las obras o para demorar o suspender su ejecución.
2.1.6. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA
Los interesados deberán visitar y conocer perfectamente el lugar donde se hallan las
instalaciones a intervenir, con el fin de recoger toda la información complementaria
que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así
también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisión de agua y energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta, la respectiva constancia de
visita a obra extendida por el órgano licitante al momento de efectuar la misma. Dicha
constancia se extenderá en el lugar donde se realizarán los trabajos, en la fecha
prevista para la visita a obra en la publicación del llamado a licitación. En caso de no concurrir a la visita de obra, la oferta presentada será desestimada.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 15 de 115
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su
estado y características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el PET.
2.1.7. RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación técnica licitatoria que rige la presente licitación podrán retirarse en forma gratuita, en la GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO SITA EN LA CALLE USPALLATA Nº 3160, PISO 2º (INTERNOS 7797/7191/7474), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 11 a 17 horas, hasta DOS (2) días
antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
2.1.8 FACULTAD DEL CONTRATANTE El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte,
previo a la adjudicación, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a
reclamo o indemnización, conforme se establece en el numeral del 1.18 PCG.
2.1.9 CONSULTAS Y ACLARACIONES
El artículo 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:
Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los Pliegos de
Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la GERENCIA OPERATIVA DE
COMPRAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO, SITA EN LA CALLE USPALLATA Nº 3160,
PISO 2º (INTERNOS 7797/7191/7474), Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta
CUATRO (4) días hábiles administrativos previos a contar desde la fecha de apertura
de las ofertas. La aclaración que el órgano licitante emita a tal efecto deberá ser
remitida hasta los DOS (2) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de las ofertas.
El Órgano Licitante podrá formular aclaraciones de oficio hasta DOS (2) días hábiles
anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 16 de 115
Los Oferentes deberán constatar en la sede del Gerencia Operativa de Compras,
Obras y Mantenimiento, hasta los DOS (2) días antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y
vigencia. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en
el desconocimiento del contenido de dichas Circulares.
2.2. OFERENTES
2.2.1 REQUISITOS DE LOS OFERENTES Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este
tipo de obras. Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta será desestimada, por
decisión fundada.
2.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la
Licitación deberán hacerlo en forma conjunta y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias en los artículos 1463 a 1469 del
Código Civil y Comercial de la Nación y a lo establecido en el numeral 1.2.4. PCG
Una vez presentadas a la Licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su
integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir
su número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación y en caso de ser
contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo autorice previamente el organismo comitente de la obra.
El representante legal de las Sociedades y de la UT, deberá acompañar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre y para representarlo ante el GCBA
durante el presente proceso licitatorio, contratación y ejecución de la obra.
Las empresas asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 17 de 115
2) El plazo de constitución de la UT deberá tener una duración superior al tiempo
que demande la obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.
3) Las resoluciones de los órganos sociales que aprueban la celebración de la
UT, su fecha y número de acta.
4) Grado o porcentaje de participación de cada integrante de la UT;
5) Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos;
6) El compromiso irrevocable de inscribir en el organismo registral competente la UT en caso de resultar adjudicataria, previo a la firma de la contrata.
La documentación referida deberá ser autenticada por Escribano Público, cuya firma
deberá ser legalizada, en caso que corresponda, por el Colegio pertinente indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás
circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
2.2.3. INHABILIDADES. No podrán concurrir como oferentes:
1. Las personas jurídicas, las UT y/o las empresas que la integren, que tuvieran
vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA
hubiera contratado para la elaboración de los documentos de la convocatoria o
con el GCABA. La empresa que integre una UT, a efectos de esta
convocatoria, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra
UT.
2. Las personas jurídicas que se presenten en forma individual o UT, cuyos
directivos, profesionales y técnicos tuvieran relación de dependencia o
vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA
hubiera contratado para la elaboración de los documentos de licitación, o con el GCABA.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 18 de 115
3. Las sociedades no constituidas regularmente, ni las sociedades constituidas en
el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118 de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país.
4. Las personas jurídicas que hubieran sido sancionadas con suspensión o
inhabilitación por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública por el
tiempo que dure la sanción.
5. Las personas jurídicas cuyos socios o miembros del directorio, o sus cónyuges
según el caso, hubieran sido sancionados con suspensión o inhabilitación por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.
6. Las personas jurídicas que hubieran sido sancionadas con suspensión o
inhabilitación por alguno de los Poderes u Órganos del GCABA mencionados
en el artículo 2 de la Ley N° 2.095, o cuyos socios o miembros del directorio o
sus cónyuges hubieran sido sancionados, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
7. Las personas jurídicas cuyos socios o miembros del directorio fueran agentes y
funcionarios del sector público de la Nación, las provincias, municipalidades o del GCABA.
8. Las personas jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
9. Los inhibidos.
10. Las personas jurídicas cuyos socios o miembros del directorio se encuentren
procesadas por delitos contra la propiedad, contra la administración pública o
contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
11. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 19 de 115
12. Las personas jurídicas, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las
previsiones de los artículos 1.3.10.1.- Arrojo, carga o descarga de escombros u
otros elementos -.y 3.1.14 Arrojar hormigón del Libro II “De las faltas en
particular“, Sección 1°, Capítulo III Ambiente ” del Anexo I de la Ley N° 451
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley 5.666).
13. Las personas jurídicas que participen en más de una oferta ya sea por sí solas o como integrante de una UT.
2.2.4. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS.
De acuerdo al artículo 1.2.3 del PCG.
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme
lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 1.218, en la Procuración General de la
Ciudad, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de
la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija
domicilio especial en la GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS, OBRAS Y
MANTENIMIENTO sita en la calle Uspallata Nº 3160, PISO 2º (Internos 7797/7191/7474), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Oferentes y eventualmente el Adjudicatario, serán notificados:
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta para el
adjudicatario y/o contratista.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 20 de 115
2.2.5 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES
2.2.5.1 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL. Complementa el artículo 1.2.2 del P.C.G.
Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la licitación y/o contratación en la especialidad de arquitectura e ingeniería.
Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras
en fechas posteriores a la emisión del certificado exigido en el párrafo anterior.
La capacidad mínima requerida surge de la siguiente fórmula:
C.C.A. = Po + Po (12 – PE)
12
C.C.A.: Capacidad de contratación anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecución de la obra expresado en meses.
En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo,
deberán estar certificadas por Escribano Público.
En el caso de ofertas de UT, cada una de las empresas que la integran debe presentar
el Certificado de Saldo de Capacidad de Contratación emitido por el Registro Nacional
de Constructores de Obra Pública. El saldo de capacidad de contratación anual
exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las empresas que integren dicha UT.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 21 de 115
2.2.5.2 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS Conforme los términos de la Ley N° 269, texto consolidado por Ley Nº 5666, deberá
acompañarse el Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el
caso de personas físicas o que los directores o miembros del Organismo de
Administración, en caso de sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos /as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberá estar
debidamente certificado por ante Escribano Público. En caso de UT debe ser
presentada por cada una de las empresas que la integren y por la totalidad de los
directivos del oferente.
2.2.6. CAPACIDAD FINANCIERA
El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de financiación un compromiso
firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de ejecución de la
obra– de una entidad bancaria o financiera por el SESENTA POR CIENTO (60 %) del
importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. El oferente podrá presentar más de un aval bancario o financiero
En el caso de UT se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme
otorgados a cada uno de los integrantes de la UT y no se admitirá que presenten
alternativas de financiación entre los miembros de una misma asociación
Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por
contador público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos
doce (12) meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes
de la fecha de apertura de ofertas.
Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una
certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir
el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 22 de 115
Estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (SRL)
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberán contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor a cinco (5)
meses respecto al mes de apertura de ofertas, deberá presentarse un estado de
situación patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el último
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura de
las ofertas, debiendo contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de
revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
a. La evaluación económica – financiera de las ofertas se hará en base a los
indicadores detallados a continuación:
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 1.3.5. PCG,
el oferente deberá cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que
deberán surgir del último Estado Contable anual:
Indicadores Económicos Financieros (en valores absolutos)
Indicador Fórmula Rangos Normales
1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE > a 1
PASIVO CORRIENTE
2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL < al 100 %
PATRIMONIO NETO
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 23 de 115
3. Solvencia: PATRIMONIO NETO> a 1
PASIVO TOTAL
4. Inmovilizaciones: PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR> a 1
ACTIVO NO CORRIENTE
5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta
Patrimonio Neto
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
estados contables presentados por el oferente.
b. Documentación a presentar cuando un oferente sea una Empresa Unipersonal
- Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador público con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses,
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas que corresponda.
- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas.
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados
contables. En caso de presentar estado de situación patrimonial intermedio los
índices también deberán ser calculados a esa fecha.
En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) cada una de las sociedades que
la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados
contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los
índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se considerará la suma de
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 24 de 115
cada facturación afectada por su porcentaje de participación. En cuanto al compromiso
bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en cada
uno de los integrantes de la U.T.E.
2.2.7. REPRESENTANTE TÉCNICO
El Oferente deberá designar como Representante técnico a un profesional
responsable, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos en su CV:
1) Contar con matrícula de Constructor de 1ª Categoría, con una antigüedad en
la profesión de CINCO (5) años desde la obtención de la matrícula.
2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la
normativa en la materia y fotocopia del pago de la matrícula del Consejo.
3) Contar con antecedentes en obras de similares características a la presente
obra pública.
La designación y aceptación del Representante técnico deberá ser presentada por el
Oferente junto a toda la documentación a acompañar en la Oferta.
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma
se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en la presente licitación y todos aquellos que le sean solicitados.
Suscribirá la Orden de Comienzo, el Acta de Inicio y los Libros de Comunicaciones. En
caso de ser personal autónomo, deberá presentar los seguros correspondientes.
El representante técnico deberá presentar a la Inspección de Obra tanto la nómina de
personal admitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en forma previa a la
firma de la Orden de Comienzo, como las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas junto con cada certificación de la obra.
Asimismo, dicho representante técnico deberá concurrir al lugar en que se realice la
obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la
certificación de la misma. En caso que el Profesional responsable no concurriere a
ellos, dichos actos se considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. Las
citaciones al Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 25 de 115
anticipación, mediante Orden de Servicio. El Representante Técnico contará con un Responsable de Obra de acuerdo al artículo 2.1.2 “Terminología”, apartado r)
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por parte
del G.C.B.A., podrán dar lugar a la remoción del Representante técnico. En caso de
producirse la remoción la designación del Representante Técnico por parte del
Contratista o del G.C.B.A. el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado
para el desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego,
dentro de los dos (2) días de producida la vacante, debiendo comunicar tal
circunstancia al Comitente. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al
profesional propuesto como Representante Técnico y en su caso, el Contratista
deberá proponer otro cumpliendo los mismos requisitos y mecanismos mencionados
en el presente numeral.
Este artículo se complementa con el artículo 2.7.4 del presente P.C.P.
2.3 OFERTAS
2.3.1. FORMA DE CONTRATACIÓN
La contratación de los trabajos se hará por el sistema de ajuste alzado y a todos sus
efectos se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos
que se licitan.
2.3.2 FORMALIDADES DE LA PRESENTACION
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, con la modalidad de selección de sobre único, las propuestas
deberán ser firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente. La firma
deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante. La foliatura deberá
constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de los ejemplares.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 26 de 115
El Oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales
cuando corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de
las obras. Las ofertas serán presentadas de acuerdo al Anexo IV que se adjunta al
presente pliego. La planilla de cómputo y presupuesto está dividida en ítems,
quedando entendido que esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición
de los trabajos y su posterior pago. Cabe resaltar que no debe modificarse el listado
de tareas, las unidades de medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems
descriptos en dicho Anexo. Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo
tanto, los cómputos de cada ítem expresados en el Anexo IV formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones.
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran
la planilla de cómputo y presupuesto. El Gobierno podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán adecuarse a las siguientes pautas:
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos
sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis
de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley
2809 (Texto consolidado por Ley Nº5666).
d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras
de costos de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato
EXCEL.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 27 de 115
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación
y que no estén específicamente detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.
Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el órgano licitante
requerirá su aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria.
El oferente deberá considerar al conjunto de los ítems indicados en las planillas de
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación
y que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y
presupuesto.
El Oferente deberá presentar los análisis de precios de todos y cada uno de los ITEMS
del presupuesto de la oferta, detallando mano de obra, materiales y amortización de
equipos, e indicando los precios unitarios desagregados de todos sus componentes,
incluidas las cargas sociales y tributarias, debiendo reflejar un uso correcto de
cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda
a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes
(coeficiente de paso costo-precio). Los índices/precios de referencia a utilizar serán los
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de
Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros organismos
especializados, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de referencia,
aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 28 de 115
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la
presente licitación se rige por la Ley Nº 2.809 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) y su reglamentación.
En las fórmulas de los análisis de precios se deberá utilizar la función REDONDEAR a
DOS (2) decimales, del programa MS Excel ® o equivalente, tanto para el cálculo de
los subtotales de los distintos insumos, mano de obra y equipos de cada ítem, como
para los totales. El mismo criterio se deberá aplicar al cálculo de los subtotales en la planilla del presupuesto.
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO La presente Licitación Pública es de Etapa Única. Es decir, la presentación de las
ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo
acto, mediante la presentación de un Sobre Único.
2.3.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3. Del PCG.
La oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se
determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas
secciones y cada uno de los documentos que la integran. Las personas jurídicas deberán presentar la siguiente documentación:
1) Carta de presentación según modelo de carta de presentación de la propuesta
del Anexo I.
2) Garantía de Oferta según numeral 1.3.6 del PCG
3) Documentación requerida en el Anexo II según corresponda
4) Certificado contable de los pagos de los últimos doce (12) meses de los
Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes
Previsionales, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo de
Profesionales de Ciencias Económicas. Además en la respectiva certificación
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 29 de 115
deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado,
fecha y lugar de pago.
5) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto
de Estadística y Registro de la Industria de la construcción (IERIC) a nombre
del oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 17/2009 del IERIC publicado
en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 31.614 de fecha 13 de marzo de 2009.
6) Constancia de inscripción en la AFIP.
7) Presentación de los dos (2) últimos estados contables.
8) Índices financieros.
9) Certificado de contratación anual. En caso de que se presentara la solicitud del
certificado de capacidad de contratación, éste deberá presentarse antes de la
emisión del dictamen de evaluación de las ofertas.
10) Documentación constitutiva de la Sociedad y de designación de autoridades,
debidamente legalizada por Escribano Público, conforme Anexo Aspectos
Legales.
11) Listado de todas las obras realizadas en los últimos DOS (2) años. El oferente
podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal caso
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
12) Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los últimos CINCO (5)
años. El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista.
En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
13) Declaración jurada de obras en ejecución o a ejecutar en los próximos
VEINTICUATRO (24) meses. El oferente podrá incluir obras ejecutadas en
carácter de Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de
manera fehaciente.
14) Nómina del personal jerárquico de la empresa indicando las responsabilidades
de cada uno.
15) Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra.
16) Nombre y apellido, título profesional, matrícula y antecedentes del
Representante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 30 de 115
por el mismo, esto último exclusivamente en el caso de que no exista relación
de dependencia.
17) Plan de Trabajo y Curva de Inversión.
18) Planilla de cotización según listado de tareas de acuerdo a la planilla detallada
en el Anexo IV. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems
solicitados. El no cumplimiento del presente punto implicará la desestimación
de la oferta.
19) Análisis de precios de los ítems que conforman la Planilla de Cotización, con
sus precios actualizados al momento de la oferta. De ella debe surgir el detalle
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y
la utilidad prevista. También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada
uno de los conceptos que componen la estructura real de costos.
20) Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus
correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de
trabajos que se han presentado en la Oferta.
21) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2095, texto consolidado por la Ley Nº
5.666).
22) Certificado del registro de deudores/as alimentarios morosos/as, según inciso
17) del numeral 1.3.5 del PCG.
23) Declaración jurada de mantenimiento de oferta por el plazo de TREINTA (30)
días a partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el oferente no
manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de quince (15) días
anteriores al vencimiento del plazo original, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
24) Documentación que acredite la representación legal invocada por los firmantes
de la Oferta.
25) Declaración Jurada de aceptación de jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
26) Documentación para el análisis de la capacidad de financiación.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 31 de 115
27) Nómina actualizada –con una antigüedad menor de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas– de referencias bancarias, financieras y comerciales
con la que opera habitualmente, donde deberá indicar como mínimo TRES (3)
referencias dando: Nombre, dirección y teléfono.
28) Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el trámite
de inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la
preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro.
29) De corresponder, documentación solicitada en el PET.
30) Constancia de la Visita de Obra.
2.3.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PERSONAS FÍSICAS
Las personas físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral
2.3.4 a excepción de lo establecido en los incisos 7,8 y 10.
2.3.6 DOCUMENTACIÓN INEXCUSABLE
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4 incisos 2, 17,
18 y 24 serán inexcusables, siendo su falta causal de desestimación de la Oferta.
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en
tanto su integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de Igualdad entre los Oferentes.
2.3.7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omisión de cualquiera de ellos causa fundada de eliminación de la Oferta.
De esta forma la oferta que, a criterio del órgano requirente, resulte más conveniente
por precio, calidad del proyecto y antecedentes será adjudicada por los ítems requeridos.
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 1.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, las propuestas deberán ser presentadas en original, una (1)
copia impresa y un (1) soporte digital en idioma castellano, firmada y sellada en cada
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 32 de 115
una de sus hojas por el Oferente y el Representante Técnico. La firma deberá
encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, debiendo presentar la
documentación que avale el carácter invocado. La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para cada uno de los ejemplares.
La copia en soporte digital que se presente deberá ser en formato PDF y fiel al original
presentado en formato físico.
2.3.8. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA DE OFERTA
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía exigida en el numeral
1.3.6 P.C.G., fuera de un importe inferior a la que corresponda, no superando el error
un 20% (veinte por ciento) del importe correcto.
El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta.
2.3.9. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS Las ofertas deberán ser presentadas en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS , SITA EN LA CALLE USPALLATA Nº 3160, PISO 2º (INTERNOS 7191/7474/7797),
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día y hora fijado para la celebración del acto de
apertura de ofertas.
2.3.10. LUGAR DE APERTURA DE SOBRES El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, SITA EN LA CALLE USPALLATA Nº 3160, PISO 2º (INTERNOS 7191/7474/7797), de la Ciudad de Buenos Aires, en el día y hora fijados, a tal efecto, por la autoridad competente mediante el acto de llamado.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 33 de 115
2.3.11. RECHAZO DE OFERTAS El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a
reclamo por parte de los oferentes.
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado.
2) Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las inhabilitaciones
contempladas en el artículo 96 de la Ley Nº 2.095.
3) Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de oferta en
cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio.
4) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, escritas con lápiz, no
se fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente.
5) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar
al Oferente.
6) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.
7) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén
debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta.
8) Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones establecidas en el
presente pliego licitatorio.
9) Que contenga condicionamientos
2.3.12. DEFECTOS DE FORMA
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones
que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. La Comisión
Evaluadora deberá requerir a los oferentes la subsanación de los defectos que no
implicaran el rechazo automático de la oferta en el plazo de CINCO (5) días hábiles.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 34 de 115
Este plazo podrá ser prorrogado si a juicio de la Comisión existieran razones
justificadas. En caso de incumplimiento del requerimiento en el plazo indicado, la
oferta será desestimada.
2.3.13. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada de acuerdo al
artículo 1.4.1 P.C.G. dentro del plazo que a tal efecto se señale.
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el GCBA procederá a analizar la oferta con la información que tenga
en su poder.
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en consecuencia se ejecutará la garantía mantenimiento de oferta.
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos,
obras realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.
2.3.14. VISTA DE LAS OFERTAS Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el
GCBA. Los Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los TRES (3) días
subsiguientes al de la apertura de las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas
estará a disposición de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se
efectuó el Acto de Apertura. Asimismo se permitirá el pleno acceso a las actuaciones
administrativas hasta el momento en que las actuaciones pasen a la Comisión
Evaluadora.
2.4. PREADJUDICACIÓN
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 35 de 115
2.4.1. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Abiertos los sobres presentados, el órgano licitante procederá a su estudio y podrá
requerir de los oferentes cualquier información complementaria que considere
necesaria y que no implique una modificación de la oferta, y posteriormente emitirá un Acta de Preadjudicación.
El análisis de conveniencia incluirá
1) Razonabilidad del precio cotizado: Se evalúa teniendo en cuenta la relación
entre el precio total de la oferta y el presupuesto oficial. A fin de que la
comparación se realice sobre la base de valores homogéneos se podrá aplicar
al presupuesto oficial un factor corrector calculado en base a la variación
promedio experimentada por los componentes de la tabla de ponderación
prevista en el presente pliego entre la fecha de elaboración del presupuesto
oficial y la fecha de apertura de las ofertas.
2) Razonabilidad de los precios unitarios del presupuesto de la oferta. En caso de
que los precios unitarios de determinados ítems no fuesen razonables se podrá
requerir el rebalanceo de precios unitarios previsto en el presente.
3) Análisis de precios: Deberá verificarse que los análisis de precios presentados
con la oferta presenten un adecuado nivel de desagregación de los costos de
cada ítem. La Comisión podrá solicitar que los análisis de precios se presenten
con mayor grado de apertura en cuanto a los componentes del costo.
4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones: Se verificará la consistencia entre el
plan de trabajos y la curva de inversiones presentada, pudiendo la Comisión
solicitar las correcciones que crea conveniente.
Rebalanceo: Si la obra se contratara total o parcialmente por ajuste alzado, el licitante
podrá solicitar al oferente o al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios
cotizados por ese sistema en su oferta sin modificar el precio final de la misma. Si el
oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado se podrá rechazar la oferta o
dejarse sin efecto la preadjudicación si los precios unitarios de algunos ítems, en
particular los ítems iniciales, no fuesen razonables. La realización del rebalanceo
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 36 de 115
implica la correspondiente modificación de la curva de inversión y de los análisis de precios si los mismos se vieran afectados.
Como resultado del análisis indicado, la Comisión Evaluadora aconsejará la
desestimación de las ofertas que considere inadmisibles o inconvenientes, y
aconsejará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente o la declaración de
fracasado o desierto del procedimiento.
2.4.2. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN La preadjudicación será notificada a todos los oferentes en forma fehaciente y en la
Cartelera del Organismo Licitante
2.4.3. IMPUGNACIONES
Las impugnaciones al dictamen emitido por la Comisión Evaluadora, deberán ser
presentadas en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, SITA EN LA CALLE USPALLATA Nº 3160, PISO 2º (INTERNOS 7191/7474/7797), Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, previa constitución del depósito en garantía.
Junto con la presentación de la impugnación deberá presentar fotocopia de la boleta
de depósito y exhibir el original extendido por la sucursal actuante, conforme lo
previsto en el Decreto Nº 1013/GCABA/08, cuyo valor se establece en el TRES POR
CIENTO (3%) del presupuesto oficial de la obra. De no constituirse el depósito de la garantía, la impugnación será tomada como mera observación.
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previa intervención
de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare
íntegramente su impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de rechazo total o parcial de la impugnación.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 37 de 115
2.5. ADJUDICACIÓN
2.5.1. CUESTIONES GENERALES
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 1.4.3 del P.C.G.,
basándose en el análisis de la oferta más conveniente.
Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos (2) o más ofertas estuvieran en
igualdad de precios, se les invitará, para una nueva fecha, a una mejora de los
mismos, con recaudos análogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
documentación emitida con motivo del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados.
2.5.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario
deberá presentar la “Garantía de Adjudicación” de conformidad con lo establecido en
el artículo 1.4.4 del PCG.
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra.
2.6. CONTRATO Y CONTRATA
Conforme lo establecido en el numeral 1.5.1 del PCG.
El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el adjudicatario y por un
representante autorizado del licitante, en el número de ejemplares que corresponda,
una vez constituida la garantía de cumplimiento del contrato y la constitución de la UT, si correspondiere.
Una vez firmada la contrata, el licitante entregará al Contratista, sin cargo, una copia de ella.
El organismo licitante fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata. Si
el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el licitante podrá revocar la
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 38 de 115
adjudicación y podrá adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de mérito. En este caso el adjudicatario perderá la garantía de adjudicación.
Si el comitente no firmara la Contrata transcurridos más de treinta (30) días de
notificada la adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá
solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía
de adjudicación, sin que ello a reclamar indemnización de ninguna naturaleza.
El Contratista tendrá a su cargo toda otra erogación que origine la firma del contrato y sus modificaciones.
Se considerará documentación accesoria al contrato, la que se indica a continuación:
1) La orden de ejecución de los trabajos;
2) El acta de inicio;
3) Las actas que se suscriban durante la ejecución del contrato;
4) El plan de trabajos de la obra aprobado por el licitante;
5) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección de Obra;
6) Las notas de pedido;
7) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución de la obra;
8) Los planos elaborados y entregados por el Contratista que fueran aprobados
por el Comitente para el caso que los mismos no sean aprobados por Libro de
comunicaciones.
9) Las actas de recepción que se suscriban durante la ejecución del contrato.;
10) La documentación vinculada con trabajos adicionales o modificaciones de obra
o de plazo ordenados por la autoridad competente;
11) La liquidación final.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 39 de 115
2.7 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
2.7.1 ORDEN DE COMIENZO y ACTA DE INICIO
El numeral 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Se confeccionará y suscribirán una “Orden de Comienzo” y una “Acta de Inicio”.
La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de los cinco (5) días de la
fecha de la firma del contrato. La Adjudicataria deberá haber presentado al Comitente
los correspondientes seguros enumerados en el presente P.C.P. y lo concerniente a
Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley 19587).
Durante el lapso de tiempo de la firma de ambas, el Contratista realizará todos los
trabajos previos y presentará planos del proyecto ejecutivo; todo lo relativo a la
logística de obra, que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra y demás tareas
requeridas para el inicio de los trabajos. La fecha de la firma del “Acta de Inicio”,
quedará establecida en la “Orden de Comienzo” junto con el Inspector de la Obra que
designe la autoridad competente y sus colaboradores. Junto con la “Orden de Comienzo” se abrirán los Libros de Comunicaciones.
A fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos contractuales, se labrará un
“Acta de Inicio”, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del
Contratista. En el Acta de Inicio quedará definido el horario de trabajo y el
Responsable en Obra de acuerdo a los numerales. 2.7.1, 2.7.6 y 2.1.2 “Terminología”
del PCP.
Si a los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos el GCABA podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista,
debiendo comunicar tal circunstancia al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por
los daños y perjuicios consiguientes. En este caso podrá adjudicarse el contrato a la oferta que siga en el orden de conveniencia en la convocatoria realizada.
2.7.2. PLAN DE TRABAJOS.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 40 de 115
El numeral 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivos, actualizado a la fecha del Acta
de Inicio, serán presentados por Nota de Pedido y aprobados o rechazados por Orden
de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de la firma del “Acta de
Inicio”, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de la
documentación contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá
proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la
Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obra
determinará el plazo para su nueva presentación. Transcurrido el mismo y sin que el
Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, o se rechazara nuevamente las
modificaciones propuestas, la autoridad competente dejará sin efecto la Contrata,
pudiendo la Comitente continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en
segundo orden de mérito.
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones o multas correspondientes.
Como complemento al Plan de Trabajos definitivo la Contratista deberá volcar el
mismo en un programa MS Project ® 2003. Dicho documento deberá contener todo el
itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas, vinculadas a través de relaciones
de precedencia que tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto
se deberán seguir los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK
Guide 4ª Edición (Project Management Body of Knowledge). Quedará establecido de
esta manera el Camino Critico y la programación de la obra. Se entregará una copia
por Nota de Pedido para aprobación junto con una versión digital del mismo. La apertura será semanal y la actualización de la programación cada veinte (20) días.
2.7.3. ENTREGA DEL TERRENO, REPLANTEO DE OBRAS Y ESTUDIOS PREVIOS
La Inspección de Obra entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las
obras a construirse mediante Acta por triplicado entregándole una de ellas al Contratista. La fecha de suscripción del Acta será comunicada por Orden de Servicio.
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 41 de 115
Los Planos de Replanteo y Proyecto Ejecutivo, serán remitidos por Nota de Pedido
Recibidos los mismos, la Inspección de Obra tendrá cinco (5) días para su análisis y posterior aprobación y/u observación por Orden de Servicio.
El Inspector de la Obra notificará con una anticipación de CUARENTA Y OCHO (48)
horas al Contratista y/o su Representante Técnico la realización del Replanteo y la
materialización de ejes en el terreno.
El Replanteo de los Trabajos será hecho en conjunto por la Inspección de Obra y el Contratista o su Responsable Técnico.
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá emitirla a través del Libro de
Comunicaciones, con forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en las órdenes de servicio
deberá ser presentado indefectiblemente dentro de los DOS (2) días posteriores a la
fecha emitida la misma, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos
respectivos y se considerará no efectuada la reserva.
2.7.4. INASISTENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO O RESPONSABLE EN OBRA
Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o del Responsable en
Obra se hará por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su sentamiento en el Libro de órdenes de servicio.
En su ausencia quedará siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de los trabajos.
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de
Obra, todo lo cual será exclusivo del Contratista, su Representante Técnico o de su
Responsable de Obra. Toda ausencia que no obedezca a razones justificadas a juicio
-
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“2018, Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Página 42 de 115
de la Inspección de Obra dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.
2.7.5 INSPECCIÓN
La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al G.C.A.B.A., quien realizará la
inspección y controles pertinentes a través de profesionales, que revis