PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ... · Los proyectos de las obras de cada fase...

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR CONCURSO, DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL APOYO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE GARELLANO (FASES 1 Y 2), EN BILBAO.

Pliego de Prescripciones Técnicas 2 Dirección de Obra y apoyo a la Asistencia Técnica de las obras de urbanización de Garellano (Fases 1 y 2) en Bilbao (BS204DO01)

© Copyright BILBAO Ría 2000, S.A. 2013

ÍNDICE

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ANEJOS

I. Plano de situación

II. Presto para Direcciones de Obra y Asistencias Técnicas

III. Referencias del/a Directora/a de Obra

IV. Referencias del Personal de Vigilancia

- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ANEJOS

I. Modelo de Proposición

I. BIS Desglose de la Oferta Económica

II. Modelo Aval

III. Seguro de Responsabilidad Civil



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO DEL CONCURSO

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS

5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

6. DIRECCIÓN DEL CONTRATO

7. EMPRESA CONSULTORA. DIRECTOR DE OBRA

8. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO

9. FACULTADES DE LA EMPRESA CONSULTORA

10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

11. PROCESO FINAL DE OBRA

12. RECEPCIÓN DE LA OBRA

13. CERTIFICACIÓN FINAL E INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

14. ELABORACIÓN DE UN INFORME DE REVISIÓN DE OBRA TRAS EL

PERÍODO DE GARANTÍA

15. ORGANIZACIÓN DE PERSONAS Y MEDIOS

16. DOTACIÓN DE MEDIOS

17. OTRAS RELACIONES ENTRE LA EMPRESA CONSULTORA Y LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO

18. VALORACIÓN ECONÓMICA Y DURACIÓN DEL CONTRATO

19. CONDICIONES GENERALES



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. INTRODUCCIÓN

La Modificación del Proyecto de Urbanización del ámbito de Garellano aprobado

definitivamente por la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao en sesión celebrada el

30 de enero de 2013 (BOB nº 30 de 12 de febrero de 2013) comprende dos Fases

diferenciadas:

- Fase 1 :

Rellenos del Parque de Garellano

Implantación de nuevas redes

Reurbanización parcial de la calle Gurtubay

Con un plazo de ejecución de cinco meses y medio (5,5) según estimaciones del proyecto, que quedará establecido definitivamente en su cuantía temporal una vez adjudicadas y contratadas las obras.

• Fase 2 o La urbanización del Parque de Garellano. o Las obras de conexión de las redes y servicios en el exterior del ámbito

de Garellano. o La urbanización de la calle General Eguía.

La estimación de plazo de esta fase es de doce (12) meses. Los proyectos de las obras de cada fase constructiva se han organizado para que se puedan contratar de forma independiente, por lo que a todos los efectos se deberá considerar que son dos obras distintas aunque se pudieran llegar a ejecutar con cierto solape. BILBAO Ría 2000 tiene el objetivo de que la asistencia técnica a dichas obras se lleve a cabo con personal técnico de su plantilla, contratando de manera separada la dirección facultativa, las tareas de vigilancia y los medios necesarios para dar el apoyo técnico al equipo destinado en la obra. La licitación de los servicios que se requieren para el control de las obras a ejecutar (Dirección de obra y apoyo a la asistencia técnica de BILBAO Ría 2000) incluye el plazo de las dos fases de la obra.



2. OBJETO DEL CONCURSO El objeto de este Concurso es la contratación de la Dirección de Obra y del apoyo necesario a la Asistencia Técnica constituida por técnicos de BILBAO RÍA 2000 para realizar el control de las obras de urbanización de Garellano en su Fases 1 y 2. 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Los trabajos a licitar comprenden la prestación de la Dirección de la Obra así como del apoyo a la Asistencia Técnica en el plazo que se requiera para el desarrollo de las obras tanto de la Fase 1 como de la Fase 2, de manera independiente, hasta su liquidación, recepción y final del período de garantía. Todo ello dentro del marco que definen los documentos del Proyecto y las directrices que emanen de la Dirección del Contrato, que será ejercida por BILBAO Ría 2000. Esto supone que todas las tareas de Dirección de obra y de apoyo a la Asistencia Técnica se realizarán de manera independiente para cada uno de los contratos de cada fase de obra. Es necesario aclarar que, si bien el planteamiento inicial es que exista un solape en la ejecución de ambas obras, pudiera darse el caso de que esta circunstancia, por los motivos que fueran, no se diera y existiera un plazo de tiempo sin actividad constructiva entre las obras de ambas fases. Este hecho será tenido en cuenta por el licitador y no podrá dar lugar a reclamaciones económicas por los trabajos de dirección y apoyo a la asistencia técnica que se quieren contratar si se llegara a iniciar la segunda fase de forma interrumpida respecto a la primera. En el Contrato quedarán incluidas todas las obras complementarias relacionadas con la obra principal que pudieran surgir en el desarrollo de los trabajos y aquellas que la Dirección del Contrato o estimara necesario en el contexto de la actuación que BILBAO Ría 2000 tiene establecida en Garellano. 4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS Aunque en el Apartado 11 de este Pliego, “Dotación de medios”, se especifique con detalle los perfiles del equipo técnico que se precisa para realizar el control de las obras, a modo de avance, se cita aquí una descripción somera del mismo:



- Director de obra. Objeto de esta licitación y a contratar Titulado superior (ICCP o Arquitecto) con más de 10 años de experiencia en proyectos y obras de urbanización Dedicación parcial

- Jefe de la Asistencia Técnica. Titulado superior del equipo de BILBAO Ría 2000. Dedicación completa

- Técnico de la Asistencia Técnica Titulado medio del equipo de BILBAO Ría 2000 Dedicación completa

- Vigilante de obra Objeto de esta licitación y a contratar Con más de 10 años de experiencia en obras de urbanización. Dedicación completa

- Personal colaborador para apoyo a la Asistencia Técnica Colaboradores especialistas y delineación proyectiva. Objeto de esta licitación y a contratar.

Las tareas de Topografía, Control de la Seguridad y Salud y todo lo referido al Control Medioambiental, será llevado por los especialistas de las empresas contratadas por BILBAO Ría 2000 para estos menesteres. 5. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS La urbanización de Garellano está definida, como se ha dicho, en la Modificación del Proyecto de Urbanización de Garellano, aprobado el 30-1-13 por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. Este documento se ha desglosado a efectos de la ejecución de cada fase de las obras en los siguientes documentos que son objeto de licitación:

• Proyecto de Urbanización modificado de Garellano - Fase 1 Incluye las siguientes obras: o Rellenos del parque de Garellano o Nuevas redes de servicios en la calle Gurtubay o Reurbanización parcial de la calle Gurtubay



• Proyecto de Urbanización modificado de Garellano - Fase 2 Incluye las siguientes obras: o Urbanización del Parque de Garellano o Conexión de las redes de servicios en el exterior del ámbito de Garellano o Urbanización de la calle General Eguía

Junto a estos documentos se han redactado asimismo los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud y los Programas de Actuación Medioambiental y Estudios de Gestión de RCD. 6. DIRECCIÓN DEL CONTRATO BILBA0 Ría 2000 designará como Dirección del Contrato de los trabajos objeto de este Pliego, a una persona del equipo técnico de su plantilla que ejercerá la función de planificar, dirigir y organizar todas las cuestiones referentes a la Dirección de las Obras - Asistencia Técnica - Contratistas - Administraciones Públicas, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7 del presente Pliego. 7. EMPRESA CONSULTORA. DIRECTOR DE OBRA La empresa licitadora que resulte adjudicataria del Contrato para desarrollar lo indicado en este PPT, recibirá la denominación de "Empresa Consultora". Ésta designará a un delegado como interlocutor y responsable ante BILBAO Ría 2000. Ejercerá la Dirección de Obra y el apoyo a la Asistencia Técnica que se especifica en los pliegos. En cuanto al responsable técnico asignado como Director de Obra, aparte de ajustarse al perfil y características que se indican más adelante, ejercerá sus obligaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, LOE, y en el Código Técnico para la Edificación, adaptándolo para su aplicación en la obra civil a llevar a cabo, así como en lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En virtud de las atribuciones que le otorga dicho cargo, ordenará al Contratista las determinaciones que sean oportunas para el buen desarrollo de los trabajos.



8. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO La Dirección del Contrato de BILBAO Ría 2000 desempeñará funciones directoras e inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales de la actuación de la Empresa Consultora, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por BILBAO Ría 2000. De común acuerdo entre la Dirección del Contrato y la Dirección de Obra se determinarán: - Los plazos para la ejecución de los diversos trabajos comprendidos en el

Contrato que no estén definidos en este Pliego, así como las fechas para la ejecución de los que deban ser realizados en días determinados, e incluso, las horas de realización cuando sea necesario.

- Los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos, después de

estudiadas las propuestas, que en este sentido haga la Empresa Contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

- Las prioridades de actuación en cada momento para apoyo al equipo de la

Asistencia Técnica de BILBAO Ría 2000 en función de la evolución de la obra de acuerdo con lo señalado en este Pliego.

- Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de dirección del

presente Contrato y que a su juicio sea necesario para el cumplimiento de sus fines.

9. FACULTADES DE LA EMPRESA CONSULTORA La Empresa Consultora tendrá las facultades propias de la Dirección de Obra, en virtud de las atribuciones que le otorga dicho cargo. La Empresa Consultora o el Director de Obra dará cuenta a la Dirección del Contrato de todos los trabajos, actuaciones, órdenes y comunicaciones, que en uso de sus facultades dé al Contratista y en especial aquellos que puedan suponer algún incremento en cuanto a la duración o a la valoración de la obra.



10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se establecen a continuación los trabajos a realizar por el equipo formado por personal técnico de BILBAO Ría 2000 junto con el personal técnico a contratar. Todos los trabajos e informes que se especifican en este apartado se llevarán a cabo en los plazos y condiciones determinados en este Pliego o en los establecidos por la Dirección del Contrato y para cada uno de los contratos de obra y fases a que se refiere el apartado 1 de este Pliego. La Dirección del Contrato examinará los informes y podrá ordenar que se completen en aquellos aspectos que considere oportuno, o bien que se repitan, siguiendo los criterios que fije, hasta merecer su aprobación. En la realización de los trabajos para el control de las obras, además de los procedimientos de calidad de la Empresa Consultora, ésta incorporará todos los formatos correspondientes al Sistema de Calidad de BILBAO Ría 2000, que le serán previamente facilitados. Asimismo, se utilizará el formato PRESTO para la elaboración de las relaciones valoradas mensuales de acuerdo a lo establecido en el Anejo II “Presto para Direcciones de Obras y/o Asistencias Técnicas”.

10.1. Seguimiento del Programa de Control de Calidad y actualización. - Revisión del Programa.

- Control, seguimiento y cumplimiento del Programa durante la ejecución de la obra.

- Decisión sobre nuevos ensayos.

10.2. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. - Control, seguimiento y cumplimiento del Programa de Gestión durante la

ejecución de la obra.

10.3. Plan de Seguridad y Salud. - Colaborar con el Coordinador de Seguridad y Salud.

- Dar soporte a las labores de vigilancia, mediciones y certificaciones y recoger en los informes mensuales toda la documentación relativa a los trabajos.



10.4. Programa de Actuación Medioambiental - Colaborar con el Coordinador medioambiental.

- Dar soporte a las labores de vigilancia y recoger en los informes mensuales toda la documentación relativa a los trabajos.

10.5. Revisión de los planes de obra - Con carácter bimensual. 10.6. Programación de los controles a realizar - Establecimiento de planes de control geométrico, cualitativo y cuantitativo, de

acuerdo con el Plan de Obra y en las posibles modificaciones posteriores. 10.7. Comprobación topográfica y geométrica de las obras - Coordinación con el equipo de topografía. 10.8. Control del material de relleno - Comprobar sus características y la adecuación para el relleno, así como sus

condiciones medioambientales 10.9. Realización material de los controles de obra - Ejecución del plan de control geométrico, cualitativo y cuantitativo de cada

unidad de obra y material apoyándose en los medios del laboratorio contratado por la empresa constructora previo el visto bueno de BILBAO Ría 2000.

- Supervisión de la organización de la toma de muestras de materiales y unidades

de obra, según el Programa de Control de Calidad. - De acuerdo con el Laboratorio contratado, identificación, custodia y conservación

de las muestras. - Supervisión del envío y transporte a laboratorio de las muestras en condiciones

adecuadas bien sea el propio laboratorio de la obra o a cualquier otro que sea necesario.



- Planificación de la realización de pruebas o ensayos especiales complementarios de los rutinarios de fabricación, para el control a posteriori de lotes o conjuntos de unidades de obra terminados y de materiales o elementos constitutivos ya fabricados.

- Elaboración estadística de resultados según la sistemática de control estudiada

en su caso. - Inspección de la maquinaria e instalaciones que las empresas contratistas

aporten a las obras. Esta inspección consistirá en primer lugar, en la elaboración de una ficha donde constarán las características que pueden influir en su rendimiento y en la calidad de la obra ejecutada.

- Comprobación de armaduras, cimientos y, en general, de partes de obra que

hayan de quedar ocultos, formulando los oportunos croquis de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono y liquidación de las obras. Se solicitará el conforme del Contratista en estos casos, y previamente a que las obras queden ocultas.

- Vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y ejecución, así como de la

señalización de obra y de las medidas de seguridad que sean responsabilidad de la Dirección de Obra.

- Visita de los tajos con la frecuencia que se proponga y elaboración de un parte

diario de las obras inspeccionadas. Dicho parte se redactará según el modelo que se establezca y deberá ser suscrito por las personas que determine el Director de Obra.

- Libro de Incidencias de la obra y Libro de Ordenes para recoger diariamente los

detalles cuyo conocimiento pueda ser útil en fases posteriores. Las propuestas de resolución serán anotadas igualmente en el Libro de Ordenes.

10.10. Informe mensual y certificación de obra - Mensualmente se elaborará un informe sobre el seguimiento y control de la obra

según el modelo establecido por BILBAO Ría 2000. - Junto con el informe se presentará la relación valorada mensual.



- El informe mensual, contendrá las mediciones, la relación valorada y la certificación de obra. Asimismo incluirá un apartado de Conclusiones y propuesta de acciones.

Para cada uno de los apartados señalados a continuación se detallarán las incidencias reseñables, un análisis de las desviaciones, sus causas y la propuesta de acciones. - Control de ejecución

• Localización de la obra ejecutada.

Para cada unidad o parte de obra que se incluya en la propuesta de Relación Valorada, se especificará la zona de la obra en la que está colocada, debiendo utilizar los planos y croquis necesarios, así como un reportaje fotográfico de las partes de interés.

• Control geométrico.

Para cada unidad o parte de obra se especificarán los resultados del control geométrico efectuado en sus dos vertientes: geometría coincidente con lo proyectado y tolerancias geométricas dentro de normas. Del análisis de los anteriores resultados se llegará explícitamente en el informe a concluir la propuesta de aprobación provisional de lo ejecutado, o en caso contrario, la propuesta de medidas correctoras.

• Control de calidad.

Para cada unidad o parte de obra se especificarán los resultados de los ensayos de control, ya sea en laboratorio o "in situ", así como los resultados de la observación de los procesos de ejecución. Se diferenciarán los resultados de ensayos y procesos meramente informativos de aquellos otros que sean contractuales por estar incluidos en los Pliegos que regulan la ejecución de las obras. Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de aprobación provisional de lo ejecutado o, en caso contrario, la propuesta de medidas correctoras.

- Control de la programación y los plazos.



Incluirá la elaboración y puesta al día de seguimiento de cada unidad, parte o capítulo en que se divida la obra, e incluirá, además de lo anterior, un resumen de los desajustes más importantes, así como las previsiones más significativas.

Se elaborará:

• Una ficha en la que se anotarán y compararán, tanto en unidades como en euros, las previsiones que se deducen de la programación con las realidades que se van produciendo mes a mes.

• Un gráfico de barras de cada obra elemental incluida en el Programa de Trabajos del Contratista actualizada a la ejecución del mes, en la que se mantendrá como línea base la última programación aprobada.

Dichos esquemas deberán estar permanentemente expuestos en la oficina de la obra.

- Control económico y certificación de obra.

• Mediciones y Relaciones Valoradas.

Se realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas en el mes y la relación valorada correspondiente, tomando como base las citadas mediciones y los precios contratados. Se detallarán las mediciones de cada unidad ejecutada, valorando, si hubiere lugar, a los precios unitarios del Contrato aquellas partes que, aunque ejecutadas en el mes, no se deban incluir en la Relación Valorada por incumplir especificaciones u otras causas. Se especificarán también las mediciones que, procedentes de otros meses, no hubieran sido incluidas anteriormente en la Relación Valorada y procediese su inclusión en el mes de la fecha del informe. Nunca se delegará la realización de las Mediciones ni de la Relación Valorada en la Empresa Contratista.

• Certificación de Obra

La Dirección de Obra expedirá, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, la certificación correspondiente, sobre la base de la relación valorada y la someterá al visto bueno de la Dirección del Contrato. La Certificación se ajustará al modelo aprobado por BILBAO Ría 2000.



- Actas de reuniones de obra.

Se incluirán copias de las actas de reuniones habidas en el mes, así como de las Actas de aprobación de precios contradictorios si hubiere.

- Anejos

Como anejos al informe mensual se incorporarán los siguientes informes:

• Informe mensual de Seguridad y Salud firmado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

• Informe mensual de C M firmado por el Coordinador Medioambiental. 10.11. Informes sobre anomalías. - Informes sobre anomalías que se produzcan, especialmente sobre aquéllas que

puedan denotar falta de calidad en un material con arreglo a las especificaciones, proponiendo las medidas correctoras que considere oportunas.

10.12. Informes sobre modificaciones. - Propuestas e informes sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de

suministro de los materiales básicos, dosificaciones y granulometrías a definir en obra, y sobre la determinación de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones.

10.13. Contactos y reuniones. - Con la cadencia que establezca la Dirección del Contrato, cada dos semanas

como máximo, el Contratista, el Director de Obra y la Dirección del Contrato mantendrán reuniones para estudiar y analizar los problemas que se presenten o puedan presentarse en la obra.

- Se deberá proponer previamente el orden del día y tomará nota de lo hablado en

todas las reuniones, ya sea acompañado o no por la Dirección del Contrato y redactará un acta de cada reunión, que adjuntará junto con el informe mensual.



10.14. Asistencia a la Dirección del Contrato. La Empresa Consultora prestará la asistencia necesaria para el estudio y redacción de las modificaciones de obra que por razones sobrevenidas san necesario ralizar así como para los proyectos complementarios que pudieran ser necesarios. Se incluye el apoyo a la Dirección del Contrato en las gestiones relativas a reposición de servicios, consecuencia de autorizaciones de obras, etc., a realizar ante los Organismos, Empresas o Particulares afectados. 11. PROCESO FINAL DE OBRA El Director de Obra, previamente a la recepción de la obra, revisará la obra y elaborará una lista de no conformidades detectadas de acuerdo con el formato de BILBAO Ría 2000, el cual será enviado al/a la Jefe/a de Obra, concediéndole un plazo para su corrección. Pasado el plazo determinado, el Director de Obra comprobará de nuevo la resolución de las no conformidades registrando el cierre en el mismo formato anterior. En el caso de que se den recepciones parciales de la obra esta revisión deberá realizarse al final de cada una de las partes de la obra que sea objeto de recepción parcial y con la recepción de la obra completa.

11.1. Documentación final de obra y Proyecto “As Built” La Empresa Consultora revisará el Proyecto “As Built” elaborado por el Contratista y dará su visto bueno al mismo. Dicho Proyecto deberá incorporar aquellas modificaciones que se hayan producido en el transcurso de la obra, de modo, que refleje el estado final de la misma y tenga el mismo nivel de desarrollo, precisión y detalle que el Proyecto de obra licitado. Deberá elaborase la documentación “As Built” de las obras vinculadas a cada una de las recepciones parciales, si éstas se produjeran, y la de la obra completa. La Documentación final de la obra se confeccionará según lo indicado al respecto en el Procedimiento de calidad PR 106 de BILBAO Ría 2000, y deberá estar, elaborada y revisada antes de la fecha del acta de recepción de la obra, de forma que no se recepcionara la misma sin que previamente obre en poder de BR2000 toda la documentación “As built” en formato papel y digital de forma que permita a BR2000



cumplir con la obligación legal asumida ante el Ayuntamiento de Bilbao, en el Planeamiento, de ceder los espacios debidamente urbanizados.

11.2. Elaboración de un informe para la conservación. Se confeccionará un informe para la conservación de la obra en el que, de manera sucinta, se resuman las características principales de las obras, así como las incidencias y los aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservación de las mismas. Este informe se apoyará con abundante información gráfica: croquis, fotografías, etc. Deberá presentarse, junto con la documentación final de la obra y antes de la fecha del acta de recepción de las obras. 12. RECEPCIÓN DE LA OBRA El D.O.emitirá el certificado de finalización de las obras, para cada una de las fases de obra objeto de recepción y asistirá y suscribirá el acta de recepción de las obras que se convocará en el plazo de 1 mes desde la fecha de finalización de las mismas. Si se considerara aceptable y oportuno al acta de recepción se incorporará la lista de no conformidades pendientes de la revisión final de la obra y se fijará el plazo para su resolución. 13. CERTIFICACIÓN FINAL E INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS El Director de Obra suscribirá la certificación final y la liquidación de las obras. En el plazo de 1 mes desde la recepción de las obras se elaborará la medición general de las obras y su correspondiente relación valorada. Dentro del plazo de 10 días desde la fecha anterior, el Director de Obra expedirá la certificación final y el informe de liquidación. El informe de liquidación contendrá los siguientes documentos:



- Memoria.

• Modificaciones incorporadas al Proyecto adjudicado en el transcurso de la obra, describiendo y precisando las causas que las han motivado y su repercusión en plazo y costo.

• Análisis de las desviaciones de coste.

• Análisis de las desviaciones de plazo.

- Presupuesto comparativo entre la oferta adjudicada al Contratista y la certificación última y un análisis de las desviaciones presupuestarias.

- Certificación última de liquidación de la obra. 14. ELABORACIÓN DE UN INFORME DE REVISION DE OBRA TRAS EL

PERÍODO DE GARANTÍA Un mes antes al cumplimiento de la fecha de vencimiento de la garantía desde la fecha de recepción de la obra, el Director de Obra convocará al Contratista para efectuar la revisión del estado de la obra y verificar el cumplimiento de los asuntos pendientes en la recepción de la obra, si los hubiere. El Director de Obra en el plazo de 15 días emitirá un informe sobre lo anterior. Se levantará un acta de seguimiento de la reunión en la que se recoja como anexo dicho informe. Si no hay deficiencias se dará la obra por cerrada. Si hubiese deficiencias se pondrán de manifiesto y se fijarán plazos para su rectificación, comunicándolo inmediatamente al contratista. No se procederá a la devolución de las garantías depositadas hasta tanto la obra se encuentre correctamente y en condiciones de ser recibida por el Ayuntamiento de Bilbao.



15. ORGANIZACIÓN DE PERSONAS Y MEDIOS Para mayor claridad, se refleja en el siguiente cuadro-resumen las aportaciones de cada una de las partes:

Empresa

ConsultoraBILBAO Ría 2000 Contratista Otros

PERSONAL

Director de obra 30% (1) Jefe de Asistencia técnica 70% Apoyo de Asistencia técnica 90% Vigilancia de obra 100%

Colaboraciones de especialistas

Apoyo general (Ingeniería y Control Calidad) 120 horas 60 horas

Apoyo arquitectura 100 horas 100 horas Apoyo paisajismo 40 horas 80 horas Delineación proyectiva 100 horas

MEDIOS MATERIALES

Instalaciones oficina in situ (incluido mobiliario) 100%

Suministro de energía y telefonía (incl. ADSL) 100%

Equipos informáticos y software (Presto, Autocad,…) 100%

Seguros obra (TRC y RC) 100% Seguro RC colegiados 100% Otros (pequeño material, consumibles, etc.) 100%

MEDIOS EXTERNOS (IGUALAS)

SyS 100% Topografía 100% Medioambiente / Acústica / Residuos 100% Geotecnia 100% Laboratorio (CC y Ensayos) 100%

(1) Estimación

16. DOTACION DE MEDIOS La dotación de los medios que la Empresa Consultora dedicará a los trabajos y operaciones para el Control y Seguimiento de las obras se especifica a continuación, bien entendido que el servicio que se contrata no es una prestación de personal y equipos, sino una Dirección de Obra y apoyo a la asistencia técnica de BILBAO Ría



2000 que, en algún momento dado, puede exigir otros medios para poder ser realizada correctamente. A tal efecto la Empresa Consultora incluirá la relación nominal del personal técnico, tanto fijo como colaborador, que constituirá la oficina de apoyo a la asistencia técnica de BILBAO Ría 2000 indicando el campo de su actividad. La oferta, se presentará de acuerdo con lo especificado en el PCAP y en el presente PPT. Los trabajos de Topografía, Geotecnia, Seguridad y Salud y Medio Ambiente se realizarán a través de los equipos que tiene contratados permanentemente BILBAO Ría 2000 (Igualas). En lo que respecta al control de calidad se realizará a través de un técnico medio (ITOP) del equipo de apoyo de la empresa constructora. 16.1. Dotación de Personal fijo asignado a la obra El Equipo que la Empresa Consultora destine para el control de las obras, estará formado por: - Director de Obra: Con titulación en ICCP o Arquitectura y una experiencia

mínima demostrable de 10 años en proyectos y obras de urbanización, debiendo acreditar al menos 5 años en dirección de obras similares por características y volumen a las obras objeto del contrato. Será a quien corresponda la organización de los trabajos y asistencia técnica, bajo la supervisión y dependencia de la Dirección del Contrato. Coordinará todas sus actividades con las del equipo de asistencia técnica establecido por BILBAO Ría 2000. Su dedicación a la obra será parcial y estará en función de las obligaciones citadas en el Apartado 7 de este Pliego y asignado substancialmente a pie de obra. Se deberán presentar sus referencias en el sobre B del Concurso de acuerdo al Anejo III del presente Pliego.

- Vigilante de Obra: sin titulación específica, pero con una experiencia de 10

años en obras similares. Con dedicación completa y exclusiva, estará asignado a pie de obra y se encargará de la vigilancia y supervisión de todas y cada una de las unidades de obra, comprobando cotas, haciendo croquis, mediciones y fotos de los tajos y cualquier otra función que pueda aclarar y ayudar en su labor en cuanto a la observancia de los Pliegos de Condiciones. Todo siguiendo instrucciones y en coordinación a los miembros de la asistencia técnica de



BILBAO RÍA 2000. Se deberán presentar sus referencias en el sobre B del Concurso de acuerdo al Anejo IV del presente Pliego.

16.2. Personal colaborador: - La Empresa Consultora, para temas específicos puntuales que surjan en el

transcurso de las obras y/o cuando lo requiera la asistencia técnica de BILBAO Ría 2000 o la Dirección del Contrato, deberá disponer de colaboradores especialistas, con la titulación de Ingeniería, Arquitectura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o similares. Estos, cuya dedicación será parcial, asesorarán al equipo de control de obra en temas específicos de estructura, geotecnia, urbanización, instalaciones, paisajismo, delineación, etc.

El grado de dedicación de los profesionales de los trabajos de apoyo a la asistencia técnica conceptuados como Personal Colaborador, estará en función de las necesidades del trabajo reflejadas en el programa de control y seguimiento de obra. Su cuantía se define en el modelo del Anejo I bis al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 16.3. Equipo asignado por la Empresa Consultora El personal, en función de su categoría estará capacitado para realizar, como mínimo, lo indicado en este Pliego y en la Legislación Laboral vigente. La Empresa Consultora deberá presentar junto con la oferta, un Currículum detallado de las personas propuestas. Con respecto al personal fijo, el Director de Obra y Vigilante de Obra estarán asignados a la obra por la duración total de la misma. Cualquier modificación del personal asignado al equipo durante el transcurso de los trabajos, deberá ser previamente aprobada por la Dirección del Contrato a la vista de nuevas credenciales. La Dirección del Contrato podrá exigir, el cambio de aquellas personas, cuando estime que su preparación o dedicación a la obra no es la adecuada para su permanencia en el equipo. 16.4. Jornada de Trabajo El período o duración del trabajo diario será el correspondiente a la legislación laboral vigente, Convenios Laborales y modificaciones legalmente aprobadas que sean de aplicación.



El equipo para control de la obra deberá adaptar su jornada de trabajo a la de la Contratista Adjudicatario de las obras. Si por necesidades de este servicio fuera necesario modificar las jornadas normales de trabajo, los cambios experimentados no serán computables a efectos de modificación de abono. La Empresa Consultora deberá así mismo garantizar la permanencia del personal requerido en el presente Pliego, por lo que deberá prever las correspondientes sustituciones durante el período vacacional que, en otro caso, no serían de abono. 16.5. Administración y oficina de obra La Empresa Consultora tendrá a su disposición un local, dentro de la propia obra o en sus inmediaciones, para su uso compartido con los miembros de la asistencia técnica de BILBAO Ría 2000, donde realice las funciones que le encomiende el presente Pliego y con espacio para todo el personal que se disponga en cada momento de la obra. El local estará dotado de los medios necesarios para el buen desarrollo de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo especificado en los apartados siguientes. Este local será aportado por el Contratista sin cargo para la Empresa Consultora. Como concepto de “Administración” y de cara a la oferta económica, se engloban en este apartado los medios materiales que la Empresa Consultora debe suministrar para realizar las tareas diarias a lo largo plazo de la obra para todos los miembros del equipo de asistencia, incluidos los de BILBAO Ría 2000. Se dispondrá de mobiliario y de un equipo de oficina que cuente con los medios materiales (ordenadores, impresoras, líneas de comunicaciones, aparatos de fotografía digital, etc.) necesarios para el perfecto control y seguimiento de las obras, tanto de los elementos no perecederos (inventariables) como de los no inventariables (pequeño material, consumibles, etc.). 17. OTRAS RELACIONES ENTRE LA EMPRESA CONSULTORA Y LA

DIRECCIÓN DEL CONTRATO Además de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos a desarrollar por la Empresa Consultora y que son parte esencial del Contrato, se concretan aquí los siguientes:



- Se informará a la Dirección del Contrato a su requerimiento sobre las actuaciones del Contratista en aquellas unidades de obra objeto de control de calidad, para lo que llevará partes diarios y resúmenes periódicos de control, en los que se expresen la identificación, localización y medición de dichas unidades ejecutadas o de los materiales a controlar en proceso de fabricación, así como la entidad y la intensidad que se realiza en ellos, apoyándose en el Laboratorio contratado para tal fin por el Contratista, con expresión del número y tipo de muestra recogidas y ensayos realizados, que permitan la identificación de los mismos.

- Se deberá establecer servicios de inventario y archivo completos y detallados,

que contengan todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de material y por lotes o partes de obra, que tendrá permanentemente a la disposición de la Dirección del Contrato.

La Empresa Consultora sólo dará órdenes directas al Contratista a través de la Dirección de Obra y en coordinación con la asistencia técnica de BILBAO RÍA 2000, de cuyo contenido trasladará parte por escrito, de forma inmediata, a la Dirección del Contrato para su conocimiento y efectos. A instancia de cualquiera de las partes, se podrán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de control, si así conviniera. 18. VALORACIÓN ECONÓMICA Y DURACIÓN DEL CONTRATO La presente licitación tiene un presupuesto tipo de licitación de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), IVA excluido, por lo que se previene sobre la imposibilidad de superar la cantidad citada procediéndose a rechazar todas aquellas proposiciones que superen el tipo base establecido. La valoración de los trabajos se realizará según el desglose indicado en el Anejo I bis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por cada una de las dos fases de las obras. La cantidad total resultante se reflejará en el modelo de propuesta que se incluye como Anejo I al citado pliego. En la cantidad total ofertada se entenderán incluidos todos los trabajos de equipos internos, externos y colaboradores requeridos para la correcta ejecución de la Dirección de Obra y apoyo a la asistencia técnica de BILBAO Ría 2000 contratada, no siendo por tanto facturable ningún otro concepto.



Esta valoración incluirá la parte proporcional de vacaciones, debiendo la empresa adjudicataria mantener en todo momento el equipo completo a pie de obra sin percibir cantidad adicional alguna por este concepto. Se ha considerado un plazo total del contrato de Dirección de Obra y Asistencia Técnica de diecinueve (19) meses en función de las tareas a realizar en cada fase de las obras y con posterioridad a la finalización de las mismas. No obstante, será el Programa de Trabajo de la obra el que determine el tiempo real del trabajo. Si por circunstancias ajenas a BILBAO Ría 2000 y al equipo de la Dirección de Obra y apoyo a la asistencia técnica se previera una ralentización del proceso de las obras que pudiera afectar a los plazos de ejecución de obra contratados con las empresas constructoras, BILBAO Ría 2000 estudiará y acordará con la Dirección de la Obra y Asistencia Técnica, la reducción temporal de la dedicación de los miembros del equipo, incluida la del Director, ajustándose los emolumentos a percibir en proporción a las nuevas necesidades establecidas y de acuerdo con los costes unitarios incluidos en la oferta del contrato. Asimismo la duración del contrato está sujeta a la condición establecida en el apartado 1.2 del PCAP. 19. CONDICIONES GENERALES 19.1. Inspección de los Trabajos BILBAO Ría 2000 y sus representantes mantendrán en todo momento un contacto permanente y directo con el equipo de la Empresa Consultora, a fin de inspeccionar y dirigir la marcha de los mismos o para recoger datos relativos al cumplimiento del contrato. 19.2. Programa de los Trabajos Los trabajos se desarrollarán con arreglo al Plan de Obra elaborado en función de los programas previstos para la ejecución de las obras, según lo determinado por la Dirección de Obra o, en su defecto, lo ordenado por la Dirección del Contrato. La Empresa Consultora se ajustará flexiblemente a los programas de trabajos de las obras o a las modificaciones que vaya exigiendo la buena marcha de aquéllas.



19.3. Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos La Empresa Consultora colaborará en la adopción de las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos encomendados quede asegurada la protección a terceros. 19.4. Responsabilidad de BILBAO Ría 2000 La Dirección del Contrato y el equipo de asistencia técnica de BILBAO Ría 2000 destinado en la obra, no serán responsables de lo que con plena responsabilidad técnica y legal controle, proyecte, informe o calcule el equipo de la Empresa Constructora, el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización del trabajo objeto de este contrato.

Bilbao, 15 de febrero de 2013

El Director del Proyecto

VºBº El Director Técnico



ANEJO I

PLANO DE SITUACIÓN



ANEJO II MANUAL DE PRESTO PARA

DIRECCIONES DE OBRA Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS

1. INTRODUCCIÓN 2. TAREAS A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y /O ASISTENCIA

TÉCNICA



1.- Introducción

BILBAO Ría 2000 utilizará como herramienta de trabajo para el control y seguimiento detallado de las obras dentro de sus sistemas de información, la aplicación PRESTO versión 8.72. Por esta razón, además de los correspondientes documentos físicos para realizar el seguimiento, se exigirá el intercambio de una serie de ficheros de la aplicación PRESTO, que BILBAO Ría 2000 considera necesarios para la realización de una correcta gestión de dichos contratos de obra. La consecuencia directa de este requisito implica por tanto que el licitador conoce, dispone y es capaz de utilizar la aplicación PRESTO para generar dicha información. Las tareas a desempeñar en la aplicación PRESTO son las siguientes:

• Certificación de obras

• Modificación de obras

Al adjudicatario del concurso se le facilitará un manual de PRESTO con las instrucciones básicas para la realización de las tareas necesarias requeridas por BILBAO Ría 2000.



2.- Tareas a realizar

A continuación se expone el procedimiento a seguir para la certificación de obras:

Actividad Responsable Módulos SW Notas

1

Realizar las mediciones de una obra correspondientes a la certificación en curso.

Director de obra y Asistencia técnica de BILBAO Ría 2000

Presto Presupuestos y Presto Mediciones y Certificaciones

Se introducen las mediciones en el archivo de Presto que Bilbao Ría 2000 facilitará (será su archivo de trabajo) con el presupuesto adjudicado y el cronograma detallado de la obra (p.e. AB101OB01.pzh).

2

Enviar el fichero (formato Presto) actualizado con la certificación a Bilbao Ría 2000.

Director de obra y Asistencia técnica de BILBAO Ría 2000.

El archivo se deberá enviar en forma digital (CD o pent drive).

3 Aprobar/Rechazar la certificación.

BILBAO Ría 2000 (Asistencia técnica y técnicos de proyecto)

En caso de que la información contenida en el archivo no sea correcta, se requerirá al Director de Obra y a la Asistencia técnica de BILBAO RÍA 2000 que realicen las correcciones pertinentes y envíen el archivo actualizado. Esto implica volver al paso 1.

A continuación se expone el procedimiento a seguir para la modificación de presupuestos de obra:

Actividad Responsable Módulos SW Notas

1

Introducir las modificaciones de presupuesto en el archivo Presto de la obra.

Dirección de obra y Asistencia técnica de BILBAO Ría 2000

Presto Presupuestos y Presto Mediciones y Certificaciones

Se introducen las modificaciones en el archivo de Presto que Bilbao Ría 2000 facilitará (será su archivo de trabajo) con el presupuesto adjudicado y el cronograma detallado de la obra (p.e. AB101OB01.pzh).

2

Enviar el fichero (formato Presto) actualizado con la modificación a Bilbao Ría 2000.

Director de obra y Asistencia técnica de BILBAO Ría 2000

El archivo se deberá enviar en forma digital (CD o pent drive).

3 Aprobar/Rechazar la modificación.

BILBAO Ría 2000 (Asistencia técnica y técnicos de proyecto)

En caso de que la información contenida en el archivo no sea correcta, se requerirá al Director de Obra y a la Asistencia técnica de BILBAO RÍA 2000 que realicen las correcciones pertinentes y envíen el archivo actualizado. Esto implica volver al paso 1.

NOTAS: Los archivos digitales de presupuestos y cronogramas se deberán crear SIEMPRE en el formato compacto PZH de Presto. Los proveedores de Bilbao Ría 2000 deberán disponer de versiones de Presto compatibles con la existente en Bilbao Ría 2000.



ANEJO III

REFERENCIAS DEL/A DIRECTOR/A DE OBRA

DENOMINACION OBRA Y SITUACION

PROMOTOR PUESTO OCUPADO

PRESUPUESTO CONTRATA

sin iva

FECHA INICIO FECHA FIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ANEJO IV

REFERENCIAS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA

DENOMINACION OBRA Y SITUACION

PROMOTOR PUESTO OCUPADO

PRESUPUESTO CONTRATA

sin iva

FECHA INICIO FECHA FIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ... · Los proyectos de las obras de cada fase...

Documents

Transcript of PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CLÁUSULAS ... · Los proyectos de las obras de cada fase...