PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN€¦ · Web view5.6.6 Cuando los proponentes no presenten la...

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

LICITACIÓN PÚBLICA No. 08 DE 2011

OBJETO: SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES REGIONALES CON LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA.

OCTUBRE DE 2011

Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitación Pública No. 08 de 2011 Secretaría General Ext.10796 [email protected]

Cra.5 No.15-80 Piso 7 Pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

1

http://www.procuraduria.gov.co/

mailto:secretariageneral%[email protected]

RECOMENDACIONES

La Procuraduría General de la Nación se encuentra interesada en recibir propuestas para SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES REGIONALES CON LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA.

Para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:

A. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y contratar.

B. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la licitación, de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación Administrativa con Entidades del Estado (ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y complementarias).

C. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.

D. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en el pliego de condiciones.

E. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego.

F. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la fecha de celebración de la audiencia prevista para precisar el contenido y alcance del mismo, diligencia que se llevará a cabo de oficio por la Procuraduría General de la Nación, para que en ella se formulen de manera clara y precisa las aclaraciones o precisiones que requiera este documento.

G. Diligenciar totalmente los anexos y formatos contenidos en este pliego.

H. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos.

I. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.

LA PROCURADURÍA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PROPUESTA Y DE SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES O A LOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.

Pliego de Condiciones Definitivo de la Licitación Pública No. 08_de 2011 Secretaría General Ext.10796 [email protected]


2




CAPÍTULO PRIMEROASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

1.1. RÉGIMEN LEGAL

Tanto el proceso de Licitación Pública como el contrato que se suscriba como consecuencia del mismo, se regirá en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 211, sus normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones que regulen la materia y lo establecido en el presente pliego.

En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que la Procuraduría considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado integralmente. El orden de los capítulos y numerales no implica prelación entre los mismos. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos.

Teniendo en cuenta el objeto complejo de la contratación y la cuantía de la misma, la presente convocatoria se desarrollará a través de la modalidad de Licitación Pública.

1.2. VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, artículo 66 y 850 de 2003, el presente proceso licitatorio, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.

1.3. OBJETO DE LA LICITACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el acto administrativo correspondiente, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 08 de 2011, con el objeto de SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES REGIONALES CON LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones y sus anexos.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso licitatorio, se tiene como presupuesto estimado la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($1.359.900.833.oo), incluido IVA, de acuerdo al de acuerdo al CDP No. 43511 de 27 de septiembre de 2011 expedido por la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación por valor $ 203.985.125 y comunicación de aprobación de vigencias futuras 2012 según oficio de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de septiembre de 2011.

La propuesta que sobrepase el presupuesto oficial estimado será rechazada.



3




1.5. FORMA DE ADJUDICACIÓN

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE HARÁ EN FORMA TOTAL, EN CONSECUENCIA, LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR SU OFERTA DE LA MISMA MANERA SO PENA DE RECHAZO DEL OFRECIMIENTO.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 30, numeral 6º, los proponentes pueden presentar propuestas alternativas y económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación; en todo caso, la propuesta básica, será la única objeto de evaluación.

Cuando un proponente presente una propuesta alternativa, deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis. Todos los costos necesarios para desarrollar la oferta alternativa, deberán estar incluidos en la propuesta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente que en la evaluación de las propuestas básicas haya quedado en primer orden de elegibilidad, y la selección de la alternativa será potestad de la Procuraduría.

1.6. PARTICIPANTES

Bajo los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso licitatorio, todas las personas jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto de la presente licitación y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

1.7. CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente licitación, se radicará directamente en la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA de la Procuraduría, ubicada en la carrera 5a No. 15-80 piso 3o de la ciudad de Bogotá, D.C. o al fax No. 5878750 extensiones 10397 ó 10796, o a la siguiente dirección de correo electrónico [email protected].

En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se entreguen directamente en la dependencia evaluadora o se remitan al número de fax que se indique en la comunicación que se le envíe al oferente por parte del integrante o de los integrantes del respectivo Comité verificador y evaluador, dentro del término previsto en el cronograma.

La Procuraduría por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los interesados.

NOTA: No será atendida la correspondencia entregada en la División de Registro y Control y correspondencia, en cualquier otra Dependencia de la Entidad o cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación, salvo que sea absolutamente necesario para garantizar el principio de transparencia.

1.8 ADENDAS



4




Cualquier modificación al pliego de condiciones se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se incorporarán al que se encuentra en la División Administrativa para consulta y se publicarán en las páginas Web de la entidad y del portal único de contratación para consulta.

En el evento que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda debe-rá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el contenido de la Resolución de apertura, en todo caso atendiendo los términos previstos en el artículo 89 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.

1.9. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en original y dos (2) copias del mismo tenor identificadas bajo el título Licitación Pública No. 08 de 2011, indicando si se trata de original, primera o segunda copia. Las hojas deben estar foliadas en forma consecutiva tanto en el original como en las copias. En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el contenido de las copias y el original, prevalece este último.

La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el Anexo No. 1 adjunto al presente pliego de condiciones.

La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto. No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma propuesta antes del cierre de la licitación.

No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre de la licitación. La Procuraduría General de la Nación sólo acepta la presentación de una oferta por cada proponente. En el caso que una misma persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión Temporal, solo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el presente pliego, de acuerdo con el listado de recepción de propuestas que realiza la División Administrativa.

1.10. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las personas que deseen participar en el presente proceso licitatorio, tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, esto es, tres (3) meses contados a partir del momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de las garantías que amparan los riesgos propios de la etapa contractual. En caso se incluirse un plazo de validez de la oferta menor al exigido, éste no será tenido en cuenta.

1.11. DEVOLUCIÓN DE LAS COPIAS DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del presente proceso licitatorio, deben retirar dentro del mes siguiente a la fecha de celebración del respectivo contrato, las copias de las ofertas presentadas dentro de este proceso. Caso contrario, la Entidad procederá a destruir dichas copias.



5




CAPÍTULO SEGUNDOPROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTUACIÓN FECHA

Fecha de Reporte a la Cámara de Comercio de Bogotá 19 de septiembre de 2011Publicación de constancia de aviso a Cámara de Comercio, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones y estudios previos en las páginas Web del Portal Único de Contratación y de la entidad

23 de septiembre de 2011

Publicación del documento que contiene las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas 20 de octubre de 2011

Publicación de la Resolución de apertura 20 de octubre de 2011

Audiencia revisión asignación de riesgos21 de octubre de 2011 a las 10:00 a.m. en Sala de Inteligente ubicada en la División Administrativa, piso 3 Torre A, de la carrera 5a 15 80 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Publicación pliego de condiciones definitivo 20 de octubre de 2011

Plazo de la licitaciónApertura: 24 de octubre de 2011Cierre: 3 de noviembre 2011 a las 3:00 p. m., en la División Administrativa, ubicada en el piso 3 Torre A, de la Cra 5 No. 15 – 80 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Fecha y hora de la Audiencia de Aclaraciones26 de octubre de 2011, a las 10:00 a. m. en la División Administrativa, ubicada en el piso 3 Torre A, de la Cra 5 No. 15-80 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Plazo máximo para presentar solicitudes de Aclaración 28 de octubre de 2011

Plazo máximo para expedir adendas y aclaraciones 31 de octubre de 2011

Lugar y fecha límite de presentación de las ofertas3 de noviembre de 2011 las 3:00 p. m., en la División Administrativa, ubicada en el piso 3 Torre A, de la Cra 5 No. 15 – 80 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Plazo para efectuar la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas. 3 al 15 de noviembre de 2011Plazo para presentar documentos y aclaraciones solicitadas por los Comités verificadores y evaluadores 15 de noviembre de 2011Publicidad informes de verificación y evaluación y formulación de observaciones frente a los mismos por 16 al 22 de noviembre de 2011



6




ACTUACIÓN FECHAparte de los proponentes.

Plazo límite para subsanar documentosHasta el momento previo a la adjudicación

Audiencia de Adjudicación 24 de noviembre de 2011, 10:00 a. m., en la División Administrativa, ubicada en el piso 3 Torre A, de la Cra 5 No. 15 – 80 de la ciudad de Bogotá, D.C.

2.2 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL AVISO DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y OBSERVACIONES AL MISMO

A partir de la fecha señalada en el cronograma, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los estudios previos podrán ser consultados en la página Web del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y en la página Web de la Entidad www.procuraduria.gov.co, vínculo de contratación y también podrán ser consultados en la División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la carrera 5 No. 15-80 piso 3 de la ciudad de Bogotá, D.C. De igual forma a partir de dicha fecha y durante el término de diez (10) días hábiles, las personas interesadas en participar en el mismo, pueden formular las observaciones que consideren al contenido del proyecto del pliego, las cuales serán publicadas en las páginas Web antes relacionadas, junto con el documento que contiene las apreciaciones de la entidad sobre las mismas.

2.3 AUDIENCIA REVISIÓN ASIGNACIÓN DE RIESGOS

En la fecha señalada en el cronograma y en forma previa al comienzo del plazo de la licitación, a entidad realizará una audiencia con el objeto de que las personas interesadas en participar en este proceso licitatorio y la entidad revisen la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.

La citada audiencia se llevará a cabo en la carrera 5a. No. 15-80 piso 3, sala de audiencias, Bogotá, D.C.

Los interesados intervendrán de acuerdo con el orden de inscripción realizado en forma previa. De no ser posible efectuar la distribución definitiva de los riesgos en la Audiencia Pública, los interesados, a través de los formatos entregados para el efecto, dejarán constancias de sus solictudes e inquitudes y la entidad determinará la distribución definitiva de los riesgos, en el pliego de condiciones definitivo.

2.4 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y OBSERVACIONES AL MISMO

A partir de la fecha de apertura de la Licitación Pública No. 08 de 2011, el pliego de condiciones definitivo podrá ser consultado en la página Web del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y en la página Web de la entidad www.procuraduria.gov.co, vínculo de contratación y además también podrá ser consultado en el División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la carrera 5 No. 15-80 piso 3 de la ciudad de Bogotá, D.C. De igual forma a partir de dicha fecha y durante el plazo del proceso de selección señalado en el cronograma, las personas



7




interesadas en participar en el mismo, pueden formular las observaciones que consideren pertinentes al contenido del pliego, las cuales serán analizadas y resueltas por la entidad, publicándose las respuestas a las mismas en las páginas Web antes relacionadas. En todo caso, se entiende cumplida la obligación establecida en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8º, con la publicación en el Portal Único de Contratación.

Cuando los interesados deseen retirar fotocopia de cualquiera de los documentos que reposan en el expediente de la convocatoria, salvo aquellos que tengan reserva legal, deberán consignar previamente el valor de las fotocopias solicitadas en las siguientes condiciones:

Entidad Bancaria: Banco Popular Nombre de la Cuenta: Dirección del Tesoro Nacional – Otras tasas, multas y

contribuciones no especificadas. Número de la Cuenta: 050000249 Código: 121225 Valor: $100 por fotocopia Concepto: Fotocopias de _____ folios dentro del proceso de la Licitación No. 08 de 2011

Procuraduría Genera de la Nación.

2.5 PLAZO DE LA LICITACIÓN

Teniendo en cuenta lo indicado en el respectivo acto administrativo, el plazo de la licitación es el que se fija en el cronograma, cuyas diligencias de apertura y cierre se llevarán a cabo en la sala de audiencias ubicada en el tercer piso del edificio principal de la Procuraduría General de la Nación localizado en la ca rrera 5a No. 15-80 de la ciudad de Bogotá, D.C., de lo cual se dejará constancia en las actas que se levanten para el efecto.

La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8 con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co

2.6 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 4, con el ánimo de facilitar el desarrollo de este proceso licitatorio y de garantizar la consecución de los resultados esperados, la Procuraduría General de la Nación, de oficio o a petición de quienes hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia de distribución de riesgos, celebrará una audiencia con el objeto de oír a los interesados y precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

La citada audiencia se llevará a cabo en la fecha señalada en el cronograma, en la carrera 5a. No. 15-80 piso 3, sala de audiencias, y se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1.- Se procederá, en primer término, a la inscripción de los asistentes a la audiencia y a la entrega de los formatos diseñados por la Procuraduría General de la Nación para la formulación de las inquietudes que se tengan en relación con el contenido y alcance del pliego de condiciones. 2.- La apertura de la audiencia tendrá lugar en el sitio, fecha y hora señalados en el pliego y su conducción estará a cargo de la Secretaría General de la Entidad, a quien



8




http://www.contratos.gov.co/

corresponde ilustrar a los asistentes en relación con los aspectos procedimentales que considere pertinentes. 3.- Los participantes expondrán todas las inquietudes y preguntas que se tengan sobre el contenido y alcance del pliego de condiciones, teniendo en cuenta el orden de inscripción de los asistentes.

4.- La Entidad se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta en la misma audiencia en forma oral o de hacerlo posteriormente por escrito. 5.- Entrega de los formatos por parte de los asistentes.

6.- Control de asistencia de los participantes. 7.- Cierre de la audiencia.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando se estime conveniente, la Procuraduría efectuará las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación.

2.7 PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los proponentes deberán examinar el contenido del pliego de condiciones, e informarse de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar.

Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser solicitada por escrito, a la División Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la Carrera 5ª. No. 15-80 Piso 3º de la ciudad de Bogotá, D.C., o al fax No. 5878750 extensiones 10397 ó 10796, referencia Licitación Pública No. 08 de 2011, o al correo electrónico [email protected] a más tardar hasta la hora y fecha señalada en el cronograma. No se atenderán solicitudes que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada.

En el evento que se realicen aclaraciones, la Procuraduría las agregará como respuesta a observaciones ó Adenda al pliego de condiciones que reposa en la División Administrativa para consulta y las publicará en el Portal Único de Contratación Pública y en la página Web de la entidad. En todo caso, se entiende cumplida la obligación establecida en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8, con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co.

NO SE ABSOLVERÁN CONSULTAS EFECTUADAS TELEFÓNICAMENTE O EN FORMA PERSONAL. SÓLO SERÁ TENIDA EN CUENTA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LA INFORMACIÓN QUE LA PROCURADURÍA SUMINISTRE POR ESCRITO.

2.8 PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS

En el evento que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el contenido de la Resolución de apertura, en todo caso atendiendo los términos previstos en el artículo 89 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011.



9




mailto:[email protected]

2.9 PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA LICITACIÓN

De conformidad con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 5, se entiende que el plazo de la licitación es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogarse antes del vencimiento cuando así lo estime conveniente la Procuraduría, o cuando lo soliciten las dos terceras partes de de las personas que hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia de análisis de riesgos.

2.10 LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberán ser depositadas en la urna reseñada con la Licitación Pública No.09 de 2011, la cual se encuentra localizada en la División Administrativa de la Procuraduría, Dependencia ubicada en la carrera 5a. No. 15-80 piso 3o. de la ciudad de Bogotá, D.C.

Sólo se aceptan las propuestas que se presenten hasta la fecha y hora señalada en el cronograma. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán propuestas, aún cuando su representante legal o la persona encargada de depositar el ofrecimiento, se encuentre en el lugar donde se halla la urna. No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico. Son válidas las propuestas remitidas por correo certificado, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos contemplados en la presente licitación y lleguen al sitio indicado con antelación en la fecha y hora límite de presentación de ofertas.

La hora que se tendrá en cuenta para el cierre de la licitación, será la que señale el link de hora legal Colombiana que se encuentra en la página Web de la Entidad e indique en voz alta el funcionario de la División Administrativa encargado del proceso, o en su defecto, será la que previa llamada telefónica se indique por altavoz a través del número 117, o el número que a la fecha de cierre de la licitación corresponda a este servicio.

2.11 DILIGENCIA DE CIERRE DE LA LICITACIÓN

La diligencia de cierre de la licitación se hará en acto público el día y hora señalados en el cronograma, donde se abrirán las propuestas por el o los funcionario(s) que designe(n) los miembros de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones de la Entidad, quien o quienes leerán los aspectos más relevantes de las mismas, de los cuales se dejará constancia en el acta respectiva que se levante para el efecto, en la que además se consignarán los nombres de quienes integran el comités asesor interdisciplinario de verificación y evaluación de las propuestas presentadas dentro de este proceso licitatorio, quienes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 262 de 2000, artículo 68, numeral 1, serán designados por los miembros de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones.

2.12 PLAZO PARA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PARA PRESENTAR DOCUMENTOS Y ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS COMITÉS VERIFICADORES Y EVALUADORES

La Procuraduría General de la Nación verificará y evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del plazo señalado en el cronograma, término dentro del cual los comités verificadores y evaluadores, solicitarán a los oferentes, cuando sea necesario hacerlo, que en el término que se fija en el cronograma de la licitación, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran, sin que por ello pueda el



10




proponente ADICIONAR O MODIFICAR las condiciones o características de su propuesta, y la Procuraduría solicitar variación alguna en los términos de la misma, o transgredir principios fundamentales que rigen la contratación estatal.

En la verificación y evaluación de las ofertas primará lo sustancial sobre lo formal.

La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, para la aplicación de los criterios de evaluación de las mismas, establecidos en el presente pliego de condiciones no será subsanable.

EL PROPONENTE NO PODRÁ SUBSANAR LA OMISIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA OFERTA Y AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ACREDITEN CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO.

2.13 PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS MISMOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES

Para dar cumplimiento a lo consagrado en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 8, los informes de verificación y evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los participantes en la División Administrativa de la Procuraduría, ubicada en la carrera 5a. No. 15-80 piso 3o, los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS.

Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de las propuestas se resolverán en la audiencia de adjudicación.

La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8 con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co

2.14 PLAZO MÁXIMO CONCEDIDO A LOS NO HABILITADOS PARA QUE SUBSANEN LA AUSENCIA DE REQUISITOS O FALTA DE DOCUMENTOS HABILITANTES, SO PENA DE RECHAZO DEFINITIVO DE LAS PROPUESTAS (LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 5, PARÁGRAFO 1, DECRETO 2474 DE 2008, ARTÍCULO 10)

Los proponentes que según los informes de verificación y evaluación no resultaren habilitados, cuentan hasta el momento previo a la adjudicación para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo de sus propuestas. El oferente no podrá subsanar aquellos requisitos que en virtud de la ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 2474 de 2008, artículo 10 no pueden subsanarse.

2.15 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La Procuraduría previa consolidación de la información resultante del proceso de verificación y evaluación, dispone hasta el día y la hora señalada en el cronograma para seleccionar la oferta más favorable a sus necesidades, trámite que se surtirá en Audiencia Pública. Este plazo podrá ser ampliado en los términos señalados en la Ley 80 de 1993, artículo 30, ordinal 9o.



11





La adjudicación de la presente licitación se hará en forma total.

Con fundamento en lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 9 en concordancia con lo previsto en el decreto 2474 de 2008, artículo 15, la adjudicación de la presente licitación se realizará en audiencia pública, diligencia que se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el cronograma, en la carrera 5ª. No. 15-80 piso 3, sala de audiencias de la ciudad de Bogotá, D.C.

El procedimiento a realizar durante la audiencia de adjudicación es el siguiente:

1.- Inscripción de los participantes a la audiencia. 2.- Apertura de la audiencia por parte del Secretario General de la Entidad, en la fecha y hora señalada, quien además actuará como conductor de la misma y tendrá la facultad de ilustrar a los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.

3.- Lectura de las observaciones presentadas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de las propuestas.

4.- Lectura de la respuesta dada por los comités de verificación y evaluación de las propuestas a las observaciones presentadas por los oferentes.

5.- Pronunciamiento inicial de los oferentes sobre las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio la Entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

6.- Concesión del uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. Toda intervención deberá ser hecha por la persona o personas previamente designadas por el oferente, y estará limitada a un tiempo máximo de diez minutos.

7.- Deliberación por parte de los miembros de la Junta.

8.- Adopción de la decisión definitiva de adjudicación o declaratoria de desierta por parte del Secretario General.

9.- Cierre de la audiencia.

Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su curso normal.

De todo lo ocurrido durante la Audiencia de Adjudicación del proceso se dejará constancia en un acta que se publicará en el portal único de contratación y en la página WEB de la entidad.



12




La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8, con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co.

2.16 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 77, Parágrafo 1o. en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 9, el acto de adjudicación es irrevocable, obliga a la entidad y al adjudicatario y no tendrá recursos por la vía gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan.

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final de la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 12.

2.17 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN

Dentro del mismo término de adjudicación, la Procuraduría, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la licitación, mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 9o, Inciso 3o., en concordancia con el artículo 25, numeral 18 de la misma norma y lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 5.

La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, artículo 8 con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co.

CAPÍTULO TERCEROREQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS

Son requisitos habilitantes para participar y verificar: la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad de organización y las condiciones de experiencia. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como PASA o NO PASA. La Procuraduría se reserva el derecho de verificar de manera integral, la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponentes, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades respectivas de donde provenga la información.

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los requisitos de verificación que a continuación se describen.

3.1. CAPACIDAD JURÍDICA

Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico:

a. Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente, el representante legal (persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado. En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se



13





indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.

b. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma.

c. En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformado de acuerdo con lo establecido por el artículo 7 de la ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento de conformación. Para el momento de presentación de la oferta el proponente debe indicar en la carta de presentación de la misma el nombre del consorcio o la unión temporal y cuáles son sus integrantes.

d. No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley.

e. Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio y su objeto social debe comprender expresamente el de la presente licitación. En el caso de uniones temporales, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de la licitación que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden la totalidad del objeto de la licitación.

f. Las personas naturales, que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deben allegar certificado de inscripción de éste, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre del presente proceso de licitación, en donde conste la determinación de su actividad.

g. Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica.

h. Los proponentes deben estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes en la actividad, especialidad y grupo que se relacionan en el presente pliego de condiciones.

i. Los proponentes deben tener a la fecha de cierre de la presente licitación una CAPACIDAD RESIDUAL MINIMA igual o mayor a 5.078 S.M.M.L.V. como consultor o como proveedor, expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

j. Garantizar la seriedad del ofrecimiento, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicados en el presente pliego de condiciones.

k. No ser responsable fiscal ni tener antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para contratar. Para el efecto la entidad verificará si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentran señalados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación.

l. Acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA,



14




cuando a ello hubiere lugar (Ley 789 de 2002, Artículo 50 y demás normas complementarias o modificatorias). En el caso en que la sociedad no tenga más de 6 meses de constituida, deberá acreditar el pago a partir de la fecha de constitución.

m. Para efecto de los factores de desempate relacionados con las condiciones de discapacidad y Mypimes, acreditar con la oferta para la primera la certificación expedida por la oficina de trabajo de la respectiva zona, la constancia de contratación del personal por lo menos con anterioridad a un año y la condición de mantener la contratación por un lapso igual al de la contratación y para la condición de Mypime mediante la certificación expedida por el Contador o el revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale la clase de Mypime que se trata (Micro, pequeña o mediana empresa); la planta de personal con que cuenta la empresa y los activos totales de la misma expresados en smmlv.

3.1.1 Documentos jurídicos que debe contener de la propuesta

La propuesta debe contener los documentos y la información que a continuación se reseñan:

3.1.1.1 Oferta debidamente firmada

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente facultada.

Debe ser firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso licitatorio y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta so pena de rechazo.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

JUNTO CON LA CARTA DE PRESENTACIÓN, EL PROPONENTE DEBE APORTAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.

La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato del anexo No.1 adjunto al pliego de condiciones.

3.1.1.2. Documento de conformación del consorcio o unión temporal

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en el documento de conformación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993 en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal se debe:



15




a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

b- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.

c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.

e- Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.

f- En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en relación con la facturación:

Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura.

Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual se debe informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.

Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe informar el número respectivo. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales.

g- Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo.

3.1.1.3. Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo

El proponente debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, la duración de la sociedad y el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto de la presente licitación.

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y



16




representación o reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre del proceso contractual.

En el caso de uniones temporales, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendido el objeto de la presente licitación que se compromete a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden la totalidad del objeto de la licitación.

La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más (Ley 80 de 1993, artículo 6o).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función en forma previa a la presentación de la propuesta.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente allegar con la oferta la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función en forma previa a la presentación de la propuesta.

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, cumpliendo además con todos los requisitos señalados con antelación.

3.1.3.4. Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas)

Los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1464 de 2010.

Los proponentes deben allegar el certificado de inscripción, calificación y clasificación en el RUP, expedido por respectiva la Cámara de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre de la presente licitación, donde conste que se encuentran inscritos en la siguiente actividad, especialidad y grupos:

ACTIVIDAD 02: CONSULTOR

ESPECIALIDAD 06: TELECOMUNICACIONES02: SISTEMA DE TELEFONIA MASIVA, TELEGRAFO Y



17




GRUPOS TELEX04: SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES

O

ACTIVIDAD 03: PROVEEDOR

ESPECIALIDAD 29: SERVICIOTELECOMUNICACIONES

GRUPO01: TRANSMISION SATELITAL DE DATOS

Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios o uniones temporales), el oferente y cada uno de los integrantes de dicha persona, deben cumplir con la inscripción, calificación y clasificación de la actividad, especialidad y grupo exigido en el presente pliego de condiciones.

De conformidad con lo consagrado por el Decreto 1464 de 2010, artículo 4 concordante con el artículo 54 ibídem, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente para el momento de la verificación de este requisito. De igual forma debe encontrarse vigente por el tiempo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo.

3.1.3.5. Capacidad residual de contratación

Corresponde a la capacidad real de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación (k) como proveedor que figura en su registro de proponentes, la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta, incluyendo los que tenga por su participación en sociedades, consorcios o uniones temporales. El proponente persona natural, persona jurídica nacional, extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, consorcio o unión temporal, que se encuentre interesado en presentar propuesta dentro del presente proceso de licitación, debe allegar con su oferta debidamente diligenciado el anexo adjunto al pliego de condiciones, que trata sobre la capacidad residual como de proveedor, de donde se obtendrá la capacidad residual o capacidad real de contratación que tiene en la actualidad. Para el cálculo de la capacidad residual, la entidad tendrá en cuenta para los contratos celebrados y perfeccionados a la fecha de cierre de este proceso el cien por ciento del valor del mismo y de aquellos contratos no finalizados, el porcentaje que falte por ejecutar y que indique el oferente.

En propuestas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en forma separada, deberá suministrar la información relacionada con este requisito.

El anexo debe ser diligenciado directamente por la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica o el administrador de la sucursal en Colombia.

Los interesados en participar en el proceso de licitación deberán tener una capacidad residual como CONSULTOR ó como PROVEEDOR al momento de presentar la propuesta igual o mayor a 5.078 SMMLV.



18




Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la capacidad residual mínima exigida y en el evento que la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, se acepta que en conjunto los integrantes cumplan con la capacidad residual mínima exigida.

Con los datos suministrados por el proponente, la entidad recalculará la capacidad residual informada. En caso de presentarse diferencia, se tendrá en cuenta para efectos de la capacidad residual, el valor corregido.

3.1.3.6 Garantía de seriedad de la oferta

El proponente debe allegar garantía de seriedad de la propuesta, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado. Las cifras del valor de la póliza deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximará al peso más cercano, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.

Dicha garantía debe estar constituida a favor de LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con una vigencia mínima aproximada de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta hasta la aprobación de las garantías que cubren los riesgos del contrato; debe estar referida al presente proceso de contratación y encontrarse firmada tanto por el proponente como por quien emite dicha garantía.

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la garantía la seriedad de la propuesta deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.

El oferente podrá otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo de seriedad de la oferta, cualquiera de las garantías consagradas en el Decreto No. 4828 de 2008, artículo 3. En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse acompañada de las condiciones generales.

En caso que la fecha de cierre de la licitación se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía.

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el

término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.



19




La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de legalización del contrato.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA ÚLTIMA.

3.1.3.7. Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Acreditar con la certificación respectiva, que se encuentra al día con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran los proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. 3.1.3.8. Verificación responsables fiscales y antecedentes disciplinarios

La Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra (n) reportado (s) en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Entidad. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se encuentre relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con la Procuraduría General de la Nación, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar.

3.1.3.9. Certificación para acreditar la condición de discapacidad y de Mipyme

Para efecto de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad y las Mypimes, el oferente debe acreditar con la oferta lo siguiente:

.- Para la condición de discapacidad la certificación expedida por la oficina de trabajo de la respectiva zona, la constancias de contratación del personal por lo menos con anterioridad a un año y la condición que deberán mantener por un lapso igual al de la contratación..- Para las Mypimes, la certificación expedida por el Contador o el revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale la clase de Mypime que se trata (Micro, pequeña o mediana



20




empresa); la planta de personal con que cuenta la empresa y los activos totales de la misma expresados en smmlv.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes que ostenten las condiciones anteriores, debe acreditarla.

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Para verificar este aspecto se tendrán en cuenta el capital de trabajo y el índice de endeudamiento, señalados por la División Financiera así:

Los proponentes deben poseer dentro del RUP vigente como resultado de cada uno de los indicadores como mínimo los siguientes puntajes:

INDICADOR CONSULTOR

PATRIMONIO SMMLVMayor o igual 100 puntos

Patrimonio >= > = 2041 SMMLV

LIQUIDEZ Mayor o igual -50 puntosActivo Corriente / Pasivo Corriente Liquidez >= 0,4

ENDEUDAMIENTO Mayor o igual 20 puntosPasivo Total / Activo Total Endeudamiento <= 80,99%

Ò

INDICADOR PROVEEDOR

PATRIMONIO SMMLV Mayor o igual a 70 puntosPatrimonio Mayor o igual 3446 SMMLV

LIQUIDEZ Mayor o igual a -40 puntosActivo Corriente / Pasivo Corriente Liquidez >= 0,4

ENDEUDAMIENTO Mayor o igual a 0 puntosPasivo Total / Activo Total Endeudamiento <= 80,99

En el caso de consorcios o uniones temporales el puntaje correspondiente al patrimonio se calculará sumando los patrimonios respectivos de cada uno de los miembros y cada miembro en independiente deberá cumplir con los puntajes mínimos correspondientes a los indicadores de liquidez y endeudamiento.

3.2.1 Registro Único Tributario

El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique a qué régimen pertenece.



21




En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento.

3.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

La Procuraduría exige los siguientes requisitos de CAPACIDAD DE ORGANIZACION para participar en el presente proceso los cuales serán verificados en la información certificada que sobre capacidad de organización obra en la certificación de inscripción, calificación y clasificación del Registro Único de Proponentes.

Los proponentes deben poseer dentro del RUP vigente una capacidad de organización como CONSULTOR ó como PROVEEDOR igual o mayor a 5.078_SMMLV.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales , la capacidad de organización de la asociación para cada una de las actividades descritas, se calculará sumando las capacidades propias de cada asociado en la actividad correspondiente.

3.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

3.4.1 EXPERIENCIA PROBABLE:

De acuerdo con los artículos 31 y 34 del Decreto 1464 de 2010, la experiencia Probable exigida para la actividad de Consultor debe ser igual o superior a CIENTO VEINTICINCO (125) PUNTOS. Para la actividad de Proveedor la experiencia Probable exigida debe ser igual o superior a SESENTA (60) puntos. Esta experiencia se acreditará en el Certificado de Inscripción, clasificación y Calificación del Registro Único de Proponentes.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, la experiencia probable debe ser acreditada por cada uno de los asociados.

3.4.2. EXPERIENCIA ACREDITADA:

De conformidad con el numeral 8, del artículo 2°, del Decreto 1464 de 2010, los proponentes deben acreditar con las certificaciones respectivas expedidas por los contratantes, la celebración y ejecución y terminación de dos (2) contratos celebrados con entidades públicas u otros clientes dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura de este proceso contractual, cuyo objeto sea de la misma naturaleza al de la Licitación en curso.

Cada certificación deberá contener la siguiente información:

- Nombre de la entidad o empresa contratante que certifica, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación.

- Número, fecha de suscripción: contratos suscritos después del 31 de Julio de 2006. No se considerarán aquellos que hayan sido suscritos con fechas anteriores.

- Objeto del contrato: prestación del servicio de conectividad.

- Fecha de iniciación del contrato.



22




- Fecha de finalización del contrato: En caso de certificaciones de contratos terminados a la fecha de cierre de la licitación.

- Contratos en ejecución: se permiten certificaciones de contratos en ejecución, siempre y cuando correspondan a contratos suscritos antes del 1 de enero de 2010, y cuya ejecución se haya iniciado antes del 31 de enero de 2010, que la ejecución del mismo supere el cincuenta por ciento del tiempo pactado, la certificación debe indicar el valor ejecutado hasta la fecha de emisión de la misma.

- Valor de los contratos: Cada una de las certificaciones debe ser por un valor igual o superior a $2.039.851.250,00 pesos M.L. EL VALOR DE CADA UNA DE LAS CERTIFICACIONES QUE PRESENTE EL PROPONENTE, SE PROYECTARÁ A VALOR PRESENTE, CONSIDERANDO SU VALOR INICIAL EN SMML DEL AÑO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MULTIPLICADO POR EL VALOR DEL SMMLV DEL PRESENTE AÑO.

- La entidad no acepta que cada renovación automática de un contrato se cuente como un nuevo contrato, en razón que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o adicionarlo no significa que se celebre un nuevo negocio contractual. De esta forma su cumplimiento se verifica desde el inicio hasta la culminación del mismo, entendiendo que ha finalizado cuando ha terminado su última renovación.

- Sedes mínimas: Para cada una de las certificaciones, el servicio de conectividad debe haber sido prestado en mínimo 30 sedes, en poblaciones diferentes a Bogotá, ubicadas en mínimo 15 departamentos.

- Cumplimiento de la ejecución del contrato: En cada certificación, se debe señalar que el contratista cumplió.

En ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros debe acreditar la ejecución de por lo menos un contrato con un valor igual o superior a $2.039.851.250,00 pesos M.L. En todo caso deberán acreditar la experiencia total exigida en conjunto.

En los contratos certificados, y que fueron ejecutados en consorcio o unión temporal, deberá indicarse el porcentaje de participación de cada uno de ellos en dicho contrato, valor que debe discriminarse en pesos colombianos y será el que se aplique al proponente para verificar la experiencia teniendo en cuenta lo señalado en este numeral.

LAS COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE LIQUIDACIÓN, RELACIÓN DE CONTRATOS, REFERENCIAS COMERCIALES, ETC., SÓLO SE ACEPTARÁN COMO DOCUMENTOS ACLARATORIOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y NO COMO DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA EN LAS MISMAS.

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las certificaciones.

En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en las certificaciones, la Procuraduría podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.



23




Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la entidad, la certificación o certificaciones serán objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones legales que se promuevan.

CAPÍTULO CUARTOESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOS SIGUIENTES SON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR Y EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES ESPECIALES A CARGO DEL CONTRATISTA. LA ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS SE ENTENDERÁ CUMPLIDO CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, EN EL FORMATO ANEXO No. 1 Y CON LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SEGÚN ALGUNOS NUMERALES SE REQUIERAN.

Las especificaciones técnicas están compuestas por: acreditación para prestar servicios de valor agregado, las especificaciones mínimas, los requerimientos técnicos mínimos, los servicios conexos.

1. ACREDITACIÓN PARA PRESTAR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

El oferente deberá acreditar con su oferta estar habilitado para prestar servicios de valor agregado con la presentación de uno de los siguientes documentos:

a. Licencia para la prestación de servicios de valor agregado y telemáticos.b. Título de habilitante convergentec. Registro TIC

Estos documentos deberán estar vigente a la fecha de cierre del proceso.

2. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

En el siguiente cuadro de canales, se detallan los requerimientos de conectividad con enlaces dedicados para el periodo 2011 - 2013:

Cuadro de sedes, ubicación y capacidad de canales

No. canal Sede DEPENDENCIA Dirección

Requerimiento mínimo de ancho de

banda (Kbps.)

1 LETICIAPROCURADURÍA REGIONAL DE AMAZONAS

Cra. 8 No. 11-114 1024

SEDE NUEVA EN DEPTO. AMAZONAS (OPCIONAL) 128

2 ANDES PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 50 No 48-47 256

3 APARTADÓ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl. 95 No. 96 A 65 B. Fundadores

256



24






banda (Kbps.)

4 BOLIVAR (Antioquia)PROCURADURÍA 204 JUDICIAL I PENAL

Cl. 49 No. 50-64 Edif. Portal Plaza P. 3

128

5 FREDONIA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Palacio Municipal (Ed. Café 2.p Plaza ppal)

128

6 MEDELLÍNPROCURADURÍA REGIONAL DE ANTIOQUIA

Cra. 56 A No. 49 A-30 Edif. Cosmos

2048

7 MEDELLÍN Centro Administra tivo – La Alpujarra

128

8 MEDELLÍNPROCURADURÍA 1 JUDICIAL II PENAL

Cl. 11 B No. 40A - 90 Barrio el Poblado

128

9 MEDELLÍNPROCURADURÍA 30 JUDICIAL ADMINISTRATIVA

Edificio COLSEGUROS Pisos 21 y 23

768

10 MEDELLÍN Palacio de Justicia 128

11 PUERTO BERRÍO PROCURADURÍA PROVINCIAL Cl. 6 N° 3-40 256

12 RIONEGRO PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl. 49 No 48 - 06 P4 128

13 SANTAFÉ DEANTIOQUIA

PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 11 Nro. 10-29 128

14 YARUMAL PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 20 No 20-05 Palacio Municipal p. 3

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. ANTIOQUIA (OPCIONAL) 128

15 ARAUCAPROCURADURÍA REGIONAL DE ARAUCA

Cl. 21 No. 18-47 512

SEDE NUEVA EN DEPTO. ARAUCA (OPCIONAL) 128

16 BARRANQUILLA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 44 No. 38-11 P. 17, P6, Banco Popular.

512

17 BARRANQUILLAPROCURADURÍA 14 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Edificio Centro Cívico Of. 910 512

18 BARRANQUILLA PROCURADURÍA Calle 40 No. 1024



25






banda (Kbps.)

REGIONAL DEL ATLÁNTICO

44-39 P1-2 Ed. Cámara de Comercio

19 BARRANQUILLA

Edificio Gobernación Piso 9, Calle 40 entre Cras. 45 y 46.

128

20 SOLEDAD Calle 18 No. 19-28 Local No. 1

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. ATLÁNTICO (OPCIONAL) 128

21 CARMEN DEBOLIVAR


Cl. 23 No. 50-31 128

22 CARTAGENAPROCURADURÍA REGIONAL DE BOLIVAR

Centro, Cl. de la Chichería No. 38-68

512

23 CARTAGENA

PROCURADURÍA PROVINCIAL Y PROCURADURÍA 3 JUDICIAL AGRARIA.

Av. Venezuela Ed. Caja Agraria P.2, Sector La matuna.

512

24 MAGANGUÉ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 2 No Cl. 11 Edif Don Elías P. 3

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. BOLIVAR (OPCIONAL) 128

25 CHIQUINQUIRÁ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 9a. N° 12-20 Local 310 128

26 GUATEQUE PROCURADURÍA PROVINCIAL Cl. 9a N° 7-19 128

27 SANTA ROSA DEVITERBO

PROCURADURÍA PROVINCIAL Cl. 7a N°4-13 128

28 SANTA ROSA DEVITERBO

PROCURADURÍA JUDICIAL

Cra. 5 Nro. 7-50 128

29 SOGAMOSO PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl. 12 N°10- 62 P.3 128

30 TUNJAPROCURADURÍA REGIONAL DE BOYACÁ

Cra.10 No. 21-15 P. 2 Edif. Camol

768

SEDE NUEVA EN DEPTO. BOYACA (OPCIONAL) 128



26






banda (Kbps.)

31 MANIZALESPROCURADURÍA REGIONAL DE CALDAS

Cl. 22 No 22-26 Edif. del Comercio P.11 y P2

1024

32 MANIZALES PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 21 No. 21-45, Piso 18, Edif. Banco de Caldas

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. CALDAS (OPCIONAL) 128

33 FLORENCIA

PROCURADURÍA REGIONAL DE CAQUETÁ Y PROCURADURÍA 25 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Cra. 9 No. 8-51 1024

SEDE NUEVA EN DEPTO. CAQUETÁ (OPCIONAL) 128

34 YOPAL

PROCURADURÍA REGIONAL DE CASANARE Y PROCURADURÍA 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Cl. 7 No. 22-85 512

SEDE NUEVA EN DEPTO. CASANARE (OPCIONAL) 128

35 PATÍAPROCURADURÍA 255 JUDICIAL I PENAL

Cra.7a Cl.s.5 y 6. Esq. El Bordo

128

36 POPAYÁNPROCURADURÍA 153 JUDICIAL II PENAL

Palacio Nacional Of. 201 - 203

256

37 POPAYÁNPROCURADURÍA REGIONAL DE CAUCA

Cl. 3a No. 3-60 512

38 POPAYAN PROCURADURÍA PROVINCIAL Cl. 4 No. 0-83 256

39 SANTANDER DEQUILICHAO


Cra. 8 Nro. 4-33, Avenida del Rio.

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. CAUCA (OPCIONAL) 128



27






banda (Kbps.)

40 CHIRIGUANÁPROCURADURÍA 228 JUDICIAL I PENAL

Edificio de la Alcaldia (Personerí a Municipal)

128

41 VALLEDUPARPROCURADURÍA REGIONAL DEL CESÁR

Cl. 16 No 9-44 Edif. Caja Agraria P5, P6

1024

SEDE NUEVA EN DEPTO. CESAR (OPCIONAL) 128

42 QUIBDÓPROCURADURÍA REGIONAL DEL CHOCÓ

Calle 25 Cra. 2, Edif. Banco Popular P. 2, 3.

256

SEDE NUEVA EN DEPTO. CHOCÓ (OPCIONAL) 128

43 MONTERÍAPROCUDARÍA REGIONAL DE CÓRDOBA

Edificio Florisan Cl. 28 Cra.4 128

44 MONTERÍA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 25 No. 6-81 P1, 2. 512

45 MONTERÍA Calle 23 No. 7-96 256

SEDE NUEVA EN DEPTO. CORDOBA (OPCIONAL) 128

46 BOGOTA INTERNETPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cra. 5 No. 15-80 Sede Central Piso 5

20.000

47 BOGOTA INTRANET WAN NACIONAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Cra. 5 No. 15-80 Sede Central

70.000

48 BOGOTAPROCURADURÍAS DE CUNDINAMARCA

Cra. 10 No. 16-82 Ed. IDEMA 20.480

SEDE NUEVA EN BOGOTÁ (OPCIONAL) 128

49 CHOCONTÁPROCURADURÍA 250 JUDICIAL I PENAL

Personería Cra. 5 No 5-19 128

49 FACATATIVÁ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Centro Ccial. Santa Lucía - (Kra 4 No. 8-30) (Cl. 5 No. 1-64 P. 2)

192



28






banda (Kbps.)

50 FUSAGASUGA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 8ª No.6-49 Of. 605 - 606 256

51 FUSAGASUGÁPROCURADURÍA 251 JUDICIAL I PENAL

Diag 16 No 11-85 128

52 GACHETÁPROCURADURÍA 252 JUDICIAL I PENAL

Oficina de Registro P. Quinto

128

53 GIRARDOT PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 19 No. 10-61 256

54 PACHOPROCURADURÍA 259 JUDICIAL I PENAL

Cl. 7 No 16-44 P. 2 128

55 SOACHAPROCURADURÍA 260 JUDICIAL I PENAL

Cl. 13 No 9 -05 128

56 UBATÉPROCURADURÍA 261 JUDICIAL I PENAL

Cra. 6 No 6-34 P. 2 128

57 VILLETAPROCURADURÍA 262 JUDICIAL I PENAL

Cl. 4 No 5-51 128

58 ZIPAQUIRA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 16No. 4-102 (4-104 y 4-106).

256

SEDE NUEVA EN DEPTO. CUNDINAMARCA (OPCIONAL) 128

59 PUERTO INIRIDAPROCURADURÍA REGIONAL DEL GUAINÍA

Cra. 9 No. 14-70 B. La Esperanza (Manzana S2 casa 11)

512

SEDE NUEVA EN DEPTO. GUAINIA (OPCIONAL) 128

60 SAN JOSÉ DELGUAVIARE

PROCURADURÍA REGIONAL DEL GUAVIARE

Cl. 9 No 23-74/68 256

SEDE NUEVA EN DEPTO. GUAVIARE (OPCIONAL) 128

61 GARZÓN PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl. 8 No. 9-47 P. 3 128

62 NEIVA PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II DE

Cra. 4 No. 6-99 Of. 214

128



29






banda (Kbps.)FAMILIA

63 NEIVAPROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA

Cl. 7 No. 3-67 P. 2, Banco Popular P2.

512

64 NEIVA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 5A No. 21-38 128

SEDE NUEVA EN DEPTO. HUILA (OPCIONAL) 128

65 RIOHACHA

PROCURADURÍA REGIONAL DE LA GUAJIRA Y PROCURADURÍA 160 JUDICIAL II PENAL

Cra. 15 No. 14C-80 512

SEDE NUEVA EN DEPTO. LA GUAJIRA (OPCIONAL) 128

66 EL BANCO PROCURADURÍA PROVINCIAL

Fundación Palacio Municipal P3.

128

67 FUNDACIÓNPROCURADURÍA 273 JUDICIAL I PENAL

Cra. 5 No. 5-27 (Calle 5 No. 7-27)

128

68 SANTA MARTAPROCURADURÍA REGIONAL DEL MAGDALENA

Cl. 15 No. 3-25 P. 9 Edif. B.C.H.

768

SEDE NUEVA EN DEPTO. MAGDALENA (OPCIONAL) 128

69 ACACÍAS Cra 17 No. 12-41 128

70 VILLAVICENCIOPROCURADURÍAS JUDICIALES PENALES

Cl. 38 No. 30A-50/64 P. 12 Edificio Banco Mercantil Davivienda

512

71 VILLAVICENCIO PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 38 No. 30ª- 23/25, P2, Of. 201 y 202, Edif. Bco. Popular.

512

72 VILLAVICENCIO PROCURADURIA REGIONAL DEL META

Calle 38 No. 31-74 P6, Edif. Centro bancario y

512



30






banda (Kbps.)Comercial Villavicen cio.

SEDE NUEVA EN DEPTO. META (OPCIONAL) 128

73 IPIALES PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 6 No. 13-09 Edif. Marcus 3er Piso.(Edif. El Estudiante P. 6, Calle 17 No. 6-107)

128

74 PASTOPROCURADURÍA 35 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Edif. B/licencia Cra.25 No.17-49 P.5

512

75 PASTO

PROCURADURÍA REGIONAL DE NARIÑO Y PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PASTO

Calle 18 No. 25-37, Pisos 2, 4, 5 y 6, Edif. ALFA.

512

76 TUMACO PROCURADURÍA PROVINCIAL

Pasaje Magala entre Calles Márquez y Sucre(Cra . 7 No. 15-74 Cl. Payán)

128

77 TÚQUERRESPROCURADURÍA 280 JUDICIAL I PENAL

Calle 15 No. 15-40 Parroquia de San Pedro

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. NARIÑO (OPCIONAL) 128

78 CÚCUTA

PROCURADURÍA REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER

Avenida Calle 11 Centro Comercial Plaza Torre Confiorient e. P. 8

768

79 CÚCUTA

Edif. Bco. Bogotá, Av. 6, Calles 10 y 11 Of. 709

256

80 CÚCUTAPROCURADURÍA 23 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Palacio Nacional Av 3 Cl. 3 Of. 316

128



31






banda (Kbps.)

81 CÚCUTAPROCURADURÍA 11 JUDICIAL II DE FAMILIA

Av.La Grán Colombia 3E-32 Of.205

128

82 OCAÑA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl. 12 No. 11-35 Ocaña 128

83 PAMPLONAPROCURADURÍA 12 JUDICIAL II DE FAMILIA

Edif. Muñoz L. No 02 Cl. Real 128

SEDE NUEVA EN DEPTO. NORTE DE SANTANDER (OPCIONAL)

128

84 MOCOAPROCURADURÍA REGIONAL DE PUTUMAYO

Cra. 5 No. 8-10 Barrio El Centro (Cra 8 No 5-10)

128

85 PUERTO LEGUÍZAMOPROCURADURÍA 287 JUDICIAL I PENAL

Cra. 2 No. 7-12 256

SEDE NUEVA EN DEPTO. PUTUMAYO (OPCIONAL) 128

86 ARMENIAPROCURADURÍA 4 JUDICIAL II DE FAMILIA

Cra. 14 No. 15-21 384

87 ARMENIAPROCURADURÍA REGIONAL DEL QUINDÍO

Cra. 17 No. 20-27 P. 11 Ed. Banco Cafetero.

512

88 ARMENIA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Ed. Loteria quindio (Calle 22 No. 16-54, P6)

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. QUINDÍO (OPCIONAL) 128

89 PEREIRA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 7 Bis No.18B-31 P.3 Edif. Santiago Londoño

256

90 PEREIRAPROCURADURÍA REGIONAL DE RISARALDA

Cl. 20 No. 6-30 P. 5 Edif. Bco. Ganadero

512

SEDE NUEVA EN DEPTO. RISARALDA (OPCIONAL) 128



32






banda (Kbps.)

91 SAN ANDRÉS

PROCURADURÍA REGIONAL DE SAN ANDRÉS ISLA

Av. La Jaiba No. 3-46 1024

SEDE NUEVA EN DEPTO. SAN ANDRES ISLA (OPCIONAL) 128

92 BARRANCABERMEJA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Calle 49 No. 8A-36 Piso 4., Edif. BBVA Granahorrar

512

93 BUCARAMANGAPROCURADURÍA REGIONAL DE SANTANDER

Cl. 35 No. 19-65 P5 y P6 Ed. Bco Popular y La Triada.

2048

94 BUCARAMANGAPROCURADURÍA 16 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Palacio de Justicia P4. 512

95 BUCARAMANGA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cl.35 No17-54/56 P.14 Ed. DAVIVIEN DA

768

96 MÁLAGAPROCURADURÍA 297 JUDICIAL I PENAL

Cra. 9 No. 13-36 Personería Mpal.

128

97 SAN GIL PROCURADURÍA PROVINCIAL

Carrera 10 No. 10-40 (Cl. 14 No 9-49 P. 2)

256

98 SAN GILPROCURADURÍA 56 JUDICIAL II PENAL

Cr. 9ª No 10-65 P. 2 Ed. Venecia.

256

99 VÉLEZ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 2 No 9-06 Palacio de Justicia

256

SEDE NUEVA EN DEPTO. SANTANDER (OPCIONAL) 128

100 SINCELEJOPROCURADURÍA REGIONAL DE SUCRE

Cl. 22 No. 16-20. 512

101 SINCELEJOPROCURADURÍA 44 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Calle 23 # 16 – 39 Piso 1 (Cl. 22 No16-40 P. 2 Pal. de Justicia)

128

SEDE NUEVA EN DEPTO. SUCRE (OPCIONAL) 128



33






banda (Kbps.)

102 CHAPARRAL PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 8 Cl. 10 Esq. 128

103 ESPINALPROCURADURÍA 304 JUDICIAL I PENAL

Centro Comercial Espicentro (Cra. 7 No. 10-23 y /o Calle 10 No. 7-24 Of. 223

128

104 HONDA PROCURADURÍA PROVINCIAL

C.C. Restrepo P. 5 (Cr 12A No. 12-36/42 of 501).

128

105 IBAGUÉPROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA

Cra. 4 No. 11-40 P4, 5, 6. 512

106 IBAGUÉ PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 2 No 11-89 P. 2 Ed. Martin Pomala.

512

107 IBAGUÉPROCURADURÍA 20 JUDICIAL II AGRARIA

Edif. Banco de la República Cl. 11 No. 3-16 P8.

128

108 LÍBANOPROCURADURÍA 302 JUDICIAL I PENAL

Centro Comercial Los Cedros , Calle 4 No. 10-77/79 Of. 306.

128

109 MELGARPROCURADURÍA 256 JUDICIAL I PENAL

Cl. 6 No 24-02/08 P. 2 128

SEDE NUEVA EN DEPTO. TOLIMA (OPCIONAL) 128

110 BUGA PROCURADURÍA PROVINCIAL

Cra. 16 No 6-51 128

111 CALI

PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Cra. 9 No. 8-56 Edif. 99 P. 2 768

112 CALIPROCURADURÍA 18 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA

Cl. 11 No. 5-54 Edif. Banco de Colombia P. 3.

512

113 PALMIRAPROCURADURÍA 307 JUDICIAL I PENAL

Cl. 30 Cra. 30 Alcaldía Vieja 128



34






banda (Kbps.)

114 ROLDANILLOPROCURADURÍA 310 JUDICIAL I PENAL

Centro Comercial Grajales

128

115 SEVILLAPROCURADURÍA 311 JUDICIAL I PENAL

Cl. Real No 48-43 Antiguo Edif. Registro

128

116 TULUÁPROCURADURÍA 81 JUDICIAL II PENAL

Cra. 25 No 26-63 Of. 206 128

SEDE NUEVA EN DEPTO. VALLE DEL CAUCA (OPCIONAL)

128

117 MITÚPROCURADURÍA REGIONAL DEL VAUPÉS

Cra. 14 No. 12-04 Barrio El Centro

256

SEDE NUEVA EN DEPTO. VAUPÉS (OPCIONAL) 128

118 PUERTO CARREÑOPROCURADURÍA 99 JUDICIAL II PENAL

Cra. 7 No. 15-27 P.2 256

119 PUERTO CARREÑOPROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA

Cl. 18 No. 3-09 (Calle 18 No. 5-09)

256

SEDE NUEVA EN DEPTO. VICHADA (OPCIONAL) 128

NOTA: LOS CANALES OPCIONALES POR DEPARTAMENTO SERÁN INSTALADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los siguientes requerimientos mínimos son de obligatorio cumplimiento y se consideran aceptados con la firma de la carta de presentación de la oferta:

Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosInstalación Los canales deberán ser entregados, instalados y dejados en perfecto

funcionamiento en cada uno de los sitios descritos en el cuadro de Sedes.

El nuevo contratista debe garantizar la no interrupción del servicio de conectividad de la Entidad, durante la instalación y ejecución del proyecto, aunque para lograrlo deba realizar un convenio con el contratista actual; en todo caso, los costos en que incurra por este concepto serán por cuenta del contratista.



35




Descripción Requerimientos mínimos obligatorios

La PGN pagará los valores de servicio de acuerdo a los precios definidos en el nuevo contrato, independientemente de los valores que el nuevo contratista deba cancelar al anterior en caso de requerirse convenio entre ellos para mantener la continuidad de los servicios.

El oferente debe suministrar los equipos requeridos en cada Unidad conectados a la red local de cada sede, con todos los accesorios, cables, patch cords y demás elementos necesarios para su funcionamiento.

El plazo de instalación de sedes nuevas y traslado de canales será de treinta (30) días calendario a partir de la solicitud del supervisor y/o interventor del contrato.

Penalización por retardo en la instalación y

traslado de canales

Cuando se presenten retardos injustificados en los plazos de instalación acordados, el Proveedor deberá compensar a la Procuraduría por el perjuicio causado, descontando de la factura del mes o meses en que se cause el retardo de la siguiente manera:

Un (1) día de servicio por cada día de retardo de acuerdo al valor mensual del canal correspondiente establecido en la propuesta.

El valor diario a penalizar se calculará tomando como base el valor mensual dividido en el número de días del mes en que se cause el retardo.

Ultimo kilómetro y obras civiles

Para todos los casos se debe incluir la solución de último kilómetro que puede ser por fibra óptica, par aislado, radio enlace, satélite VSAT, SCPC, emulación SCPC sobre VSAT o cualquier tipo de conexión al anillo MPLS. El oferente se debe encargar de todos los procesos relacionados con la instalación, puesta en marcha y monitoreo del último kilómetro. Así mismo deberá cubrir todos los costos de las obras civiles teniendo en cuenta: elementos, accesorios, ducterías, canalizaciones, acometidas internas, instalaciones eléctricas y demás necesarios para la instalación del canal.

El enlace entre la sede principal de la PGN, Cra. 5 No. 15-80 P5 y la sede del Edif. IDEMA, Cra. 10 No. 16-82 de Bogotá, debe ser IP, WAN enrutado que cumpla las mismas características de calidad de servicio requerida para los demás enlaces.

Teniendo en cuenta que las redes LAN de las diferentes sedes de la Procuraduría poseen cableado estructurado categoría 6, el proponente debe cumplir para todas las instalaciones con la siguiente normatividad:

ANSI/EIA/TIA 568B.1 Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard.ANSI/EIA/TIA-568B.2 100-ohm Twisted-pair Cabling Standard.ANSI/EIA/TIA-568B.2-1 Category 6.ANSI/EIA/TIA-568B.3 Especificaciones de componentes e instalación de fibra óptica. ANSI/EIA/TIA – 569 A Norma de edificios comerciales para vías de cableado y espacios.



36




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosANSI/EIA/TIA – 606 A Norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales.

No obstante que la categoría de cableado actual es 6, se debe contemplar la posibilidad de soportar categorías superiores de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

En los sitios que se requiera instalación de fibra óptica se debe utilizar fibra para exteriores (exterior de edificios), cajas de conversión en los sitios de Entrada de servicios de cada edificio y fibra de distribución para interiores (interior de los edificios) con características de baja emisión de gases tóxicos y retardante al fuego.

Todos los cables, patch cords, equipos activos y demás elementos a instalar se deben organizar y rotular de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA – 606 A.

Condiciones eléctricas y ambientales

Será responsabilidad del oferente verificar que en el sitio donde se instalarán estos equipos, las condiciones eléctricas y ambientales estén dentro de los parámetros normales de trabajo de dichos equipos. Por ningún motivo este punto será causal de retraso de la ejecución o cumplimiento del Contrato por parte del oferente.

En caso de encontrar factores que imposibiliten la instalación de algún canal, deberá informarse por escrito al Supervisor o Interventor del contrato, quien informará al interior de la Entidad, la cual deberá realizar las adecuaciones requeridas y solicitar nuevamente la instalación del canal, para lo cual el proveedor dispondrá de veinte (20) días calendario para su instalación, a partir de la solicitud.

En las sedes que no cumplan con las condiciones de corriente regulada, el proveedor deberá suministrar en calidad de alquiler, los correspondientes reguladores de voltaje que permitan proteger los equipos de comunicación a instalar cuyo costo estará incluido en el valor del contrato.

Las instalaciones eléctricas necesarias para la instalación de los equipos de comunicación y último kilómetro deberán cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Reuso de los Canales

Los canales deben ser garantizados en su totalidad con el ancho de banda solicitado, es decir que si se configuran en protocolos similares a Frame Relay, siempre debe estar disponible y garantizado al menos el ancho de banda pedido, a excepción de soluciones satelitales VSAT, donde el ancho de banda puede ser compartido, pero debe poderse disponer de todo el ancho de banda solicitado cuando se requiera, en caso de que esto último no sea posible, para los canales satelitales el proveedor deberá ofrecer un ancho de banda superior en 1.5 veces la capacidad solicitada.

Para el caso del canal de Internet el proveedor debe garantizar un reuso de 1:1 en el último kilómetro, en su backbone y hasta su conectante internacional a Internet en su sitio de llegada en el país de destino.



37





Tiempo de respuesta (delay)

Se deben garantizar tiempos de respuesta menores a 150 ms de extremo a extremo de cada canal, a excepción de los canales satelitales en que el tiempo de respuesta máximo aceptado será de 1000 ms

Equipos

Los equipos ofrecidos dentro de la solución deberán ser de última tecnología, no deben haber sido descontinuados por el proveedor o casa matriz y se debe garantizar que su funcionamiento esté al 100% de acuerdo al marco de referencia del fabricante. El oferente es responsable de prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo por la vigencia del contrato para todos los equipos en la solución de los enlaces de último kilómetro y todos los demás elementos suministrados. Los costos derivados de fletes, transporte, seguros, bodegaje y movimiento de técnicos (soporte en garantía on site), serán asumidos por el contratista. El soporte podrá prestarse por el Oferente y/o por el fabricante directamente.

El proveedor de la solución deberá propender por mantener equipos actualizados y de ultima tecnología, adicionalmente, el interventor o supervisor del contrato podrá solicitar en cualquier momento durante la ejecución del contrato, la actualización de hardware (mejoramiento o reemplazo) o software que garanticen la calidad del servicio y confiabilidad de la solución.

Los enrutadores ofertados para los servicios de Internet y WAN deben ser robustos para permitir en caso de contingencia soportar el default gateway de la Entidad, manteniendo el rendimiento de la red para 4000 usuarios.

En las sedes en que no exista red LAN con cableado estructurado, el equipo de comunicación, debe poseer como mínimo cuatro (4) puertos de switch para la red LAN en formato RJ45 con sus respectivos cables de conexión UTP categoría 6 de 5 mts. de longitud. En su defecto, se debe suministrar en calidad de alquiler, un switch para mínimo cuatro (4) conexiones RJ45 para la red LAN con sus respectivos cables de conexión UTP categoría 6 de 5 mts. de longitud. Estos costos deben estar considerados en el valor del contrato.

Modalidad de entrega de equipos

El valor de cada canal debe incluir todos los dispositivos, equipos enrutadores, switch, antenas, accesorios cables, patch cords y demás elementos físicos y de software necesarios para realizar las conexiones, comunicaciones y proveer el Servicio de canales de datos. Estos elementos serán de propiedad y responsabilidad del contratista.

Disponibilidad de Canales

El mínimo exigido de disponibilidad es del 99.6% medido con base en la siguiente fórmula:

ND = (T /720) x 100

Donde:

ND: Es el nivel de disponibilidad del periodo mensual.720: Es el total de horas mensuales que debe estar disponible el enlace.T: Es el número de horas efectivas disponibles durante el período, las cuales se calculan restándole al número de horas que debería estar disponible el servicio, el número de horas de indisponibilidad por factores



38




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriospertinentes al proveedor. Este valor se calcula no a partir del momento de colocación del tiquete por parte de la Procuraduría, sino a partir del momento en que el software de monitoreo reporte caída del enlace. La indisponibilidad terminará en el momento en que la falla sea solucionada.

La indisponibilidad no aplica para los cálculos anteriores, en los casos que se mencionan a continuación, previo aviso de al menos 24 horas al interventor o supervisor:

Cuando se requiera realizar una prueba de un canal, aunque no se hubiere detectado o reportado falla.

Cuando el canal deba ser modificado por requerimiento del cliente, de acuerdo con lo especificado en el contrato.

Por falta o falla de los equipos del cliente, o por otras causas no imputables a fallas técnicas de los equipos del proveedor.

Cuando se presenten inconvenientes en la autorización de acceso oportuno a las sedes, luego de la solicitud hecha por el encargado del mantenimiento al interventor o supervisor con el propósito de verificar el estado de los equipos y efectuar las correcciones necesarias.

Tasa de Errores de enlaces físicos

El último kilómetro de los enlaces deberá tener una tasa de errores menor a 0,0000001 (10 -7).

Penalización por Indisponibilidad

Cuando se presente una indisponibilidad en cualquier enlace, el Proveedor deberá compensar a la Procuraduría por el tiempo que duró la interrupción del servicio, descontando de la factura del mes evaluado el valor correspondiente según los siguientes criterios:

- Un enlace se considera indisponible o caído cuando no permite el tráfico de datos o cuando está intermitente.

- Para enlaces cuya disponibilidad esté entre el 96% y menor a la disponibilidad contratada, la compensación será del 8% del valor mensual del enlace.

- Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 96% y mayor o igual al 90%, la compensación será del 15% del valor mensual del enlace.



- Para enlaces cuya disponibilidad sea menor al 70%, la compensación será del 100% del valor mensual del enlace.

- Si el enlace que presenta indisponibilidad es uno de los que conectan la sede principal de la Procuraduría en Bogotá, el tiempo de indisponibilidad se computará adicionalmente para todos los enlaces ya que se afecta el tráfico de datos a todas las sedes contratadas.

- No se considera indisponibilidad cuando un enlace se encuentre en mantenimiento preventivo. No obstante, dichos mantenimientos deberán ser programados en horario no hábil, ser avisados por lo



39




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosmenos con tres días de anticipación y estarán sujetos a la aprobación por parte del supervisor o interventor.

Derecho de verificación del

funcionamiento de la solución

La Procuraduría se reserva el derecho de verificar el pleno funcionamiento de toda la solución, incluyendo anchos de banda disponibles, versiones de software y firmware, fallas en el canal, uso de cpu y memoria, tablas de enrutamiento y tiempos de respuesta, para ello el proveedor deberá suministrar a través del Ingeniero en sitio, reportes del funcionamiento pleno de toda la solución ante el interventor o supervisor de la PGN.

A criterio del interventor o supervisor del contrato, en caso de ser necesario, se podrá solicitar por escrito el acceso de administración, o similar con las capacidades de gestión mencionadas anteriormente, para cada uno de los enrutadores que intervengan en el proyecto, para este fin el proveedor efectuará copias previas de configuraciones y de los sistemas operativos como respaldo a una contingencia.

Características de seguridad de la configuración

El acceso a la consola de administración de los equipos deberá hacerse únicamente por SSH al puerto estándar (22) o por conexión directa a la consola. Igualmente, la configuración de todos los equipos deberá basarse en un estándar de seguridad que al menos incluya passwords encriptados y generados de tal manera que hagan difícil su determinación por delincuentes informáticos, hackers o personas no autorizadas, y diferentes para cada uno de los equipos de la solución. Igualmente todos los equipos deberán disponer de banners (mensajes) de bienvenida a las conexiones a la consola por SSH, indicando que el acceso a ese equipo es restringido y está prohibido a personal ajeno al proveedor y a la Procuraduría.

El oferente deberá proveer la seguridad tanto física como lógica de los canales y los equipos que conforman la solución.

Software de Monitoreo

El proveedor deberá instalar un sistema de monitoreo de los equipos y enlaces, en el cual se detalle la cantidad y el tipo de tráfico cursado entrante y saliente, el ancho de banda disponible y la disponibilidad del equipo, de sus interfases y del enlace, registro de tickets y reportes de disponibilidad diaria, semanal, mensual y anual de cada uno de los canales instalados.

Se debe habilitar acceso al Sistema de monitoreo como mínimo para dos (2) usuarios de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría, los cuales serán definidos por el interventor o supervisor del contrato.

Direcciones IP La solución debe incluir al menos 32 direcciones IP públicas válidas requeridas para divulgar los servicios de la Procuraduría en Internet.

Servicio de DNS Secundario

Deberá proveerse el servicio de hasta dos (2) DNS secundarios para todos los dominios que la Procuraduría solicite.

Conexión al NAP Colombia

El proveedor debe ofrecer conexión con el NAP Colombia de manera directa, es decir, sin utilizar la interconexión con otro proveedor para llegar al NAP.

Informe Mensual Mensualmente el proveedor debe entregar un informe detallando la



40




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosdisponibilidad y uso de los canales y un detalle de cada uno de los reportes de fallas que hayan ocurrido en el que se indique, hora y fecha de inicio, hora y fecha de solución, causa y responsable de la falla. Para canales que presenten saturación, el proveedor entregará a solicitud del supervisor o interventor, un informe que indique el tráfico cursado por tipo de calidad de servicio que ayude a identificar la razón de la congestión del canal.

EnrutamientoSe debe garantizar el completo enrutamiento entre todas las redes LAN de los sitios remotos y el central, integrando totalmente en la WAN de la Procuraduría el servicio de datos, para esto debe tenerse en cuenta el actual esquema de direccionamiento de la Entidad.

Servicio Técnico y Soporte

El oferente deberá brindar servicio técnico y de soporte, incluido el desplazamiento a las sedes de la Procuraduría para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan presentarse y proveer una línea de soporte a nivel nacional gratuita para que la Procuraduría pueda reportar inconvenientes con el sistema y abrir tiquetes de reporte de fallas de los mismos.

El centro de soporte debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del contrato. El grupo de soporte del oferente debe garantizar que los tiquetes de problema tengan un seguimiento adecuado, se manejen rápida y eficientemente, y se lleven a los niveles adecuados hasta su cierre, además, se debe mantener informada la Entidad constantemente de los progresos para solucionar la falla. La Procuraduría se reserva el derecho de efectuar visitas de verificación física o lógica a las instalaciones del proveedor.

Recuperación de Fallas

El tiempo máximo de recuperación de fallas debe ser de cuatro (4) horas para las sedes ubicadas en Bogotá D.C., ocho (8) horas para las sedes del Departamento de Cundinamarca y las ubicadas en capitales de Departamento, Excepto para las ciudades de Riohacha, San Andrés y Quibdo, cuyo tiempo máximo será de dos (2) días, y las ciudades de Puerto Carreño, Mitú, Puerto Inirida, Mocoa, San José del Guaviare, Florencia, Leticia, Yopal y Arauca cuyo tiempo máximo de recuperación de fallas será de cuatro (4) días.

Las demás sedes tendrán un tiempo máximo de recuperación de fallas de cuatro (4) días. Estos tiempos no excluyen la aplicación de las penalidades mencionadas y se utilizan como indicador de capacidad de respuesta del proveedor.

La atención a los servicios deberá iniciarla el ingeniero en sitio, adicionalmente el proponente debe indicar claramente el procedimiento de atención de los mismos.

Ingreso a operación de canales

Los canales entrarán a operar de acuerdo a los plazos establecidos en la descripción de “instalación” de este cuadro. El oferente deberá garantizar que la conexión de los mismos se realice con todas sus adecuaciones físicas y lógicas en el momento en que la Procuraduría requiera su conexión y solamente podrá cobrarse por su instalación y por el servicio



41




Descripción Requerimientos mínimos obligatorioscon cargo al contrato a medida que se instalen y cada uno de ellos quede funcionando adecuadamente, debido a esto el oferente deberá entregar costos unitarios de instalación y servicio mensual para cada canal y sumatoria total de ambos ítems para la solución completa.

En caso de que algún canal no sea instalado y por tanto no se utilice, el contratista no podrá cobrar el servicio, y la Entidad se reserva el derecho de aumentar los tiempos de servicio a otros canales en la medida que el presupuesto lo permita y no esté en contravía con la Ley de presupuesto vigente.

Cambios en la capacidad de los

canales.

La Procuraduría se reserva el derecho de solicitar cambios (aumentos o disminuciones) de la capacidad (anchos de banda) de todos los canales, de acuerdo con el estado del tráfico cursado por esos canales, este cambio deberá hacerse efectivo a más tardar una semana después de haber sido solicitado por el interventor o supervisor. Las disminuciones deberán generar descuentos en el costo mensual. Los aumentos de ancho de banda se podrán cobrar de acuerdo con las tarifas unitarias planteadas en la oferta.

La capacidad de los canales se podrá adicionar o disminuir o de manera temporal o definitiva:

Los canales de Internet, Intranet WAN y Edificio Cra. 10 No. 16-82 de Bogotá, se podrán adicionar o disminuir en bloques de 1 Mbps.

Los demás canales se podrán adicionar o disminuir en bloques de nx128 Kbps., nx100 Kbps.. De acuerdo a las necesidades de la Entidad.

Suspensión de canales

La Procuraduría se reserva el derecho de solicitar suspensión de canales y su correspondiente facturación por razones de traslado, remodelación o retiro de sedes.

Estas suspensiones deberán efectuarse a más tardar dos (2) días calendario a partir de la solicitud vía e-mail o escrita del interventor o supervisor del contrato.

Traslado de Canales

La Procuraduría se reserva el derecho de trasladar canales dentro de la misma ciudad, incluyendo obras civiles teniendo en cuenta, accesorios, ducterías, canalizaciones, instalaciones eléctricas enrutadores y demás elementos necesarios para la instalación del canal. Los costos a que haya lugar, para efectuar dicho traslado, deberán ser asumidos por el proponente.

Tecnología utilizada en el backbone

Teniendo en cuenta que la Entidad requiere que el proveedor pueda garantizar la aplicación de tecnologías que permitan las funcionalidades de: Calidad de servicio por canal y por aplicación en el backbone, enrutamiento automático de la red en el backbone para implementación de políticas de recuperación de desastres y redundancia, el proponente debe ofrecer la tecnología MPLS en su backbone.



42




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosEn todas las sedes a instalar el equipo CPE (Customer Premises Equipment) o equipos de comunicaciones instalados en el cliente, deben estar conectados directamente a un nodo o equipo PE (Provider Edge) configurado con MPLS con el fin de garantizar la calidad de servicio de extremo a extremo de la solución de conectividad, excepto en los enlaces VSAT, en los cuales el equipo CPE se conectará de manera indirecta al nodo PE después de pasar por la conexión satelital.

Calidad de Servicio

Todos los enlaces deberán incorporar Calidad de Servicio (Quality of Service, QoS) de extremo a extremo del canal, incluyendo el paso por el backbone del proveedor, considerando tres tipos de prioridades:

De voz, que será la más alta, sin pérdida de paquetes, garantizando mínimo el ancho de banda del canal de acuerdo a:

o el 35% del ancho de banda del canal si el total disponible es menor o igual a 128Kbps



o el 50% del ancho de banda del canal si el total disponible es mayor a 384Kbps

De datos de mayor prioridad: Correo electrónico, Telnet a servidores dentro de la red de la Procuraduría (Sistema SIAF, GEDIS), Navegación a servidores dentro de la red de la Procuraduría: Sistemas SIM, SIRI, SEPREDH, PIREL y demás orientados a Web. Debe garantizarse el 40% de ancho de banda del canal.

De datos de menor prioridad: FTP, Messenger, navegación a Internet y demás. Debe disponer del ancho de banda restante de la priorización de las demás calidades de servicio.

En caso de que no haya transmisión de datos de más alta prioridad, el canal debe poder ser usado por datos de los tipos de prioridades inferiores, repartiéndose el canal de manera equitativa. Si por el canal no están transitando datos de la prioridad intermedia, ese ancho de banda debe estar disponible para los datos de más baja prioridad. Igualmente si sólo está cursando por el canal un tipo de datos, éste debe poder disponer de todo el canal sin restricciones.

Estos porcentajes podrán ser modificados por necesidad del servicio a solicitud del supervisor del contrato.

Calidad de servicio y condiciones para

telefonía IP.

Los routers suministrados en la solución deben permitir la configuración de VLANs y la troncalización de puertos bajo el estándar IEEE 802.1q.

Los routers suministrados deben permitir enrutamiento entre VLANs de voz y VLANs de datos a nivel local y nacional.

Se configura VLAN por default para los datos y una VLAN adicional para la red de telefonía IP de acuerdo a las indicaciones de la



43




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosoficina de Sistemas de la PGN.

En la red MPLS se debe habilitar la conectividad de las VLAN’s de telefonía IP hacia la sede principal de la PGN.

El trafico de las VLAN de voz se deben entregar al switch de core de la PGN.

Se debe establecer la calidad de servicio para priorizar el tráfico de la VLAN de Voz de acuerdo al párrafo anterior e indicaciones de la supervisión.

Parámetros telefonía IP para cada enlace: 1. Retardo o delay <150 ms. Y un máximo de 250 ms. en ida y

vuelta (round trip), excepto en canales satelitales.2. Jitter o variación de retardo<100 ms. Excepto en canales

satelitales. 3. Perdida de paquetes inferior al 1% de la transmisión de voz

excepto en canales satelitales.4. Priorizar el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) para

encapsulamiento de paquetes de voz IP.5. Configurar en cada enlace, la marcación de tráfico DSCP

(Differentiated Services Code Point) con el código 46 correspondiente al servicio VoIP.

6. Configurar los anchos de banda correspondientes al servicio de telefonía IP de acuerdo a los requerimientos de la Entidad con el fin de garantizar la prestación de este servicio en óptimas condiciones.

Catalogación de tráfico y calidad de servicio en canales

satelitales VSAT

Los canales satelitales deben permitir Traffic Shaping (Catalogación de tráfico o paquetes packet shaping) que permita configurar políticas de Administración de congestión de tráfico, Calidad de Servicio QoS y regulación de tráfico.

Capacitación

Para el momento de la instalación del servicio el proveedor deberá capacitar a tres funcionarios de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría en la configuración de la solución, en la que se especifique los elementos que la componen, el esquema de enrutamiento, las características de calidad de servicio, los sistemas de monitoreo, características de los equipos de conectividad, manejo del software de gestión de los enlaces y en todo software que se utilice como parte de la solución. Esta capacitación deberá ser de al menos ocho (8) horas a tres funcionarios de la Oficina de Sistemas. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá entregar al interventor o supervisor del contrato las certificaciones de asistencia correspondientes.

Ingeniero en sitio El oferente debe garantizar la disponibilidad de un ingeniero certificado en la tecnología de equipos de telecomunicación ofertados. El sitio de trabajo será la Sede Central de la Procuraduría durante toda la duración del contrato en un horario de 8:00 AM a 6:00 PM en días laborales, de dedicación exclusiva para la Entidad, quien estará a cargo del soporte y la gestión de la solución ofrecida a la Procuraduría.

Las funciones del ingeniero en sitio estarán igualmente orientadas al servicio, debe poseer un conocimiento global de la totalidad del esquema de redes LAN, WAN, configuración de equipos activos, gestión y



44




Descripción Requerimientos mínimos obligatoriosadministración de anchos de banda, seguridad, proxy caché, conectividad y subneting entre otros, que permita solucionar problemas que van más allá de del servicio de conectividad.

Documentación

Para todos los equipos instalados el oferente debe entregar impreso y en medio magnético (incluyendo esquemas, gráficas y texto) y separada por capítulos independientes, en la fecha en que se estipule en el contrato, una documentación total y actualizada de:

- Configuración total de los equipos de comunicación (routers), listas de acceso y configuración de enrutamiento que está operando.- Detalle del funcionamiento de la solución de Calidad de servicio (QoS).- Un inventario detallado de cada equipo tanto de hardware como de software que incluya entre otras cosas: tipo de elemento, No. de parte, versión de software, interfaces de red, configuración del enrutamiento, ubicación, etc.- Catálogos de los equipos instalados.

Esta documentación debe haberse recibido a entera satisfacción dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.

Visita técnica opcional

Durante el proceso de selección de proponentes, se realizará una visita a las instalaciones de la sede principal de la Procuraduría, ubicada en la Carrera 5 No. 15-80 de la ciudad de Bogotá D. C., en donde se encuentra ubicado el Centro de Cómputo de la Entidad, con el fin de que los proponentes conozcan el área, las condiciones físicas, lógicas y eléctricas, así como todos los demás detalles que consideren necesarios para presentar su oferta.

La visita la puede realizar directamente el oferente, su personal o un representante debidamente autorizado, por medio de un escrito en el cual se indique el nombre de la persona que representa.

Esta diligencia será coordinada por un funcionario de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría, dependencia ubicada en el piso 5º de la citada dirección, donde se levantará un acta de asistencia de los participantes.

Para las demás sedes, se indicará en el pliego de condiciones las fechas y horarios correspondientes: los participantes interesados podrán realizar visitas a las instalaciones de las diferentes sedes incluidas en el presente proceso de contratación, con el fin de conocer la estructura actual de la entidad en dichas sedes, obras civiles y cantidades necesarias para la instalación de la solución. Esta diligencia será dirigida por el Coordinador Administrativo de la Regional, o el Procurador Provincial o Judicial según sea el caso.

Aunque la visita no es obligatoria, en caso de no asistir a la visita programada por la Entidad, el oferente asumirá toda la responsabilidad en cuanto a las características y las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato.



45





NOTA: Las obras civiles que se adelantan en las instalaciones de canales representan un porcentaje mínimo frente al proyecto completo, aproximadamente del 2%.

4. SERVICIOS CONEXOS

Los siguientes requerimientos mínimos de servicios conexos son de obligatorio cumplimiento y se consideran aceptados con la firma de la carta de presentación de la oferta:

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Entrega

El contratista instalará, configurará y entregará toda la solución en correcto funcionamiento en las sedes nacionales indicadas en el cuadro de sedes y ubicación. Para ello, deberá indicar en forma clara y expresa las condiciones que se requieran para la correcta instalación de la solución ofertada.

Transporte e instalación

El contratista deberá asumir los costos de custodia, seguros, almacenaje y transporte de los equipos en arriendo objeto de esta licitación, hasta las diferentes sedes de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo al cuadro de sitios a instalar; de igual manera, asumirá los costos de mano de obra, repuestos y transporte del personal técnico.

Reemplazo de bienes defectuosos

Si durante el tiempo que dure la prestación de los servicios de telecomunicaciones los equipos arrendados instalados en el lugar de destino llegaren a presentar fallas en el funcionamiento de los mismos, el contratista deberá proceder a cambiar el bien o los bienes defectuosos de inmediato, teniendo en cuenta los tiempos definidos en el ítem recuperación de fallas

Personal calificado

Las actividades de instalación, configuración, soporte, mantenimiento e inducción deberán ser ejecutadas por personal calificado y con la experiencia necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado. En cualquier momento de la ejecución del contrato, el supervisor podrá solicitar cambio de las personas que considere no satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto contratado. Dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, el grupo de trabajo del contratista deberá portar su carné en un lugar visible.

Capacitación Para el momento de la instalación del servicio se deberá capacitar a tres funcionarios de la Oficina de Sistemas de la Procuraduría en la configuración de la solución, en la que se especifique los elementos que la componen, el esquema de enrutamiento, las características de calidad de servicio, los sistemas de monitoreo, y características de los equipos de conectividad. El proveedor deberá dar capacitación de al menos ocho (8) horas a tres funcionarios de la Oficina de Sistemas, en el manejo del software de gestión de los enlaces y en todo software que se entregue como parte de la solución. Al finalizar



46




ELEMENTO DESCRIPCIÓNla capacitación, el proveedor deberá entregar al interventor o supervisor del contrato las certificaciones de asistencia correspondientes.

LicenciasLos equipos ofrecidos deberán contar con las licencias del software del Sistema Operativo y todo software entregado y requerido dentro de la solución.

Plan de entrega y cumplimiento

A partir de la suscripción del Acta de Inicio, el nuevo contratista debe garantizar la continuidad del servicio de conectividad de la Entidad, durante la instalación y ejecución del proyecto.

La PGN pagará los valores de servicio de acuerdo a los precios definidos en el nuevo contrato, independientemente de los valores que el nuevo contratista deba cancelar al anterior en caso de requerirse convenio entre ellos para mantener la continuidad de los servicios.

El contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para el correcto montaje, instalación y configuración de la solución ofertada. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación, no tendrá más obligación que la de pagar la lista de cantidades y los precios de la propuesta favorecida. Cualquier faltante que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, correrá por cuenta del proponente y no causará pagos adicionales ni cancelación de honorarios extras por parte de la Entidad.

Pruebas de instalación

El proponente sin costo adicional para la Procuraduría General de la Nación, realizará todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto montaje, conexión y condiciones para el adecuado funcionamiento de los elementos de la solución. Estas pruebas serán coordinadas por el interventor o supervisor, quien elaborará junto con el contratista los informes correspondientes. Dichas pruebas no eximen al contratista de las garantías que se exigen para los elementos de toda la solución.

Confidencialidad e integridad de la información institucional

Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA, su personal y subcontratistas deberán garantizar la confidencialidad de la información Institucional a la cual lleguen a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.

De igual manera, el diseño de la red, su configuración, los resultados de las pruebas que se realicen, las políticas y los procesos de seguridad, serán considerados por el CONTRATISTA como información confidencial propiedad de la Procuraduría General de la Nación; en tal virtud, adoptará todas las medidas necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida por parte suya, del personal a su cargo y de sus subcontratistas.



47




Los requerimientos exigidos en el siguiente cuadro también son de obligatorio cumplimiento y para cada uno se debe indicar: en la columna "Propuesto y garantizado" se deberá diligenciar con la frase "ENTERADOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS" en caso de estar de acuerdo con el requerimiento o una expresión similar.

Requerimientos Mínimos Obligatorios

ELEMENTO DESCRIPCIÓNPROPUESTO Y GARANTIZAD

O

No. DE FOLIO DE

LA PROPUEST

AServicio de atención y soporte de la solución

El oferente deberá brindar servicio técnico y de soporte, incluido el desplazamiento a las sedes de la Procuraduría para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan presentarse y proveer una línea de soporte a nivel nacional gratuita para que la Procuraduría pueda reportar inconvenientes con el sistema y abrir tiquetes de reporte de fallas de los mismos.

El centro de soporte debe estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el tiempo de ejecución del contrato. El grupo de soporte del oferente debe garantizar que los tiquetes de problema tengan un seguimiento adecuado, se manejen rápida y eficientemente, y se lleven a los niveles adecuados hasta su cierre, además, se debe mantener informada la Entidad constantemente de los progresos para solucionar la falla. La Procuraduría se reserva el derecho de efectuar visitas de verificación física u lógica a las instalaciones del proveedor.

El tiempo máximo de recuperación de fallas debe ser de cuatro (4) horas para las sedes ubicadas en Bogotá



48






O

No. DE FOLIO DE

LA PROPUEST

AD.C., ocho (8) horas para las sedes del Departamento de Cundinamarca y las ubicadas en capitales de Departamento, Excepto para las ciudades de Riohacha, San Andrés y Quibdo, cuyo tiempo máximo será de dos (2) días, y las ciudades de Puerto Carreño, Mitú, Puerto Inirida, Mocoa, San José del Guaviare, Florencia, Leticia, Yopal y Arauca cuyo tiempo máximo de recuperación de fallas será de cuatro (4) días. Las demás sedes tendrán un tiempo máximo de recuperación de fallas de cuatro (4) días. Estos tiempos no excluyen la aplicación de las penalidades mencionadas y se utilizan como indicador de capacidad de respuesta del proveedor.

En la oferta el proponente debe indicar claramente el procedimiento como se solicitará y atenderá el servicio. Durante el tiempo de garantía solamente se desplazarán los equipos de su sitio cuando requieran ser observados y/o reparados en el laboratorio del proveedor y el costo será asumido por éste.

Call Center El proponente deberá acreditar la existencia de un Call Center, de su propiedad, para la atención de la garantía de los equipos ofertados. Para esto debe relacionar la ciudad,



49






O

No. DE FOLIO DE

LA PROPUEST

Adirección, número telefónico del Call Center (debe proveerse una línea de soporte a nivel nacional gratuita), nombre del contacto, e-mail. La Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el oferente.

CAPÍTULO QUINTOPARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, FACTORES DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MISMOS, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO

5.1. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, la Ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 2474 de 2008, artículo 10 y lo señalado en el presente pliego para cada uno de ellos.

En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la Procuraduría General de la Nación dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, le solicitará a los proponentes que en el término que se le fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar los ofrecimientos inicialmente presentados.

EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL.

LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS, LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA OFERTA Y AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ACREDITEN CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO NO PODRÁN SUBSANARSE

5.2 FACTORES DE ESCOGENCIA

FACTOR PUNTAJE



50




CALIDADRequerimientos técnicos adicionales 50 puntos ECONÓMICOValor de la propuesta 40 PuntosINDUSTRIA NACIONALEstímulo a la industria nacional 10 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

5.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA

El aspecto económico será evaluado teniendo en cuenta que recibirá el mayor puntaje quien ofrezca el menor precio del total de la oferta, para el plazo a contratar: seis (6) meses y veinte (20) días. Los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional descendente, de acuerdo con el resultado que se obtenga al practicar una regla de tres inversa, es decir, a mayor precio menor puntaje.

Para el efecto los proponentes deberán presentar su oferta económica de acuerdo al Formato Anexo No. 3. 5.2.2. CALIDAD

Requerimiento Puntaje

Cantidad de enlaces NO satelitales 20Cantidad de canales con conexión directa al backbone de MPLS 30

Total 50

5.2.2.1 Cantidad de enlaces no satelitales:

Teniendo en cuenta que la Procuraduría requiere que aplicaciones tales como el SIM, el SIAF y el servicio de telefonía IP entre otros, funcionen de manera óptima, para la Entidad resulta más conveniente la utilización de canales que puedan garantizar plenamente el ancho de banda disponible y tiempos de respuesta menores a 150 ms, se calificarán las ofertas dando mayor puntaje veinte (20) puntos a aquella(s) que entregue(n) la solución con el mayor número de canales que NO sean satelitales. Las demás recibirán el puntaje de manera proporcional, utilizando una regla de tres inversa; a mayor número de canales satelitales ofrecidos, menor puntaje.

5.2.2.2 Cantidad de canales con conexión directa al backbone de MPLS:

Teniendo en cuenta que la Entidad requiere que el proveedor pueda garantizar la aplicación de tecnologías que permitan las funcionalidades de: Calidad de servicio por canal y por aplicación en el backbone y no solamente en los extremos, enrutamiento automático de la red en el backbone para implementación de políticas de recuperación de desastres y redundancia, se calificará hasta con treinta (30) puntos a aquel proveedor que, habiendo ofrecido MPLS en su backbone, ofrezca el mayor número de canales con conexión directa al backbone de MPLS, es decir que los equipos de comunicaciones CPE (Customer Premises



51




Equipment) o equipos de comunicación instalados en cada una de las sedes, estén directamente conectados a un nodo o equipo PE (Provider Edge) que esté adecuadamente configurado con MPLS con el fin de garantizar la calidad de servicio extremo a extremo solicitada por la Procuraduría dentro de la solución ofrecida. Las demás ofertas recibirán puntaje de manera proporcional usando una regla de tres directa, a menor número de canales conectados directamente al backbone de MPLS, menor puntaje obtendrán.

Para la verificación de este requerimiento el oferente deberá entregar, dentro de la propuesta, el detalle de conectividad ofrecida para cada canal y cómo se conecta cada equipo CPE (Customer Premises Equipment) o equipos de comunicación instalados en cada una de las sedes al respectivo nodo PE (Provider Edge), indicando la ubicación de dicho equipo PE y el tipo de configuración (MPLS).

5.2.3. INDUSTRIA NACIONAL

Se evaluará y asignará diez (10) puntos a los proponentes que acrediten mediante certificación de cámara de comercio vigente el cual acredite que la prestación del servicio se efectuará por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia, de conformidad con lo consagrado por la ley 816 de 2003 en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, numeral 3 y el artículo 11 del Decreto 679 de 1994.

De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana que debe indicar por los menos los siguientes aspectos:

a) País de origen.b) Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo autoriza para expedir la certificación.c) Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato igualitario a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la propuesta una certificación de cámara de comercio vigente del oferente el cual acredite que la prestación del servicio se efectuará por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia o aplica principio de reciprocidad

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán:

Protección a la Industria Nacional Puntaje máximo

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislación nacional o aplica principio de

10



52




reciprocidadEl oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la legislación nacional sin aplicación principio de reciprocidad

9

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de acuerdo con la legislación nacional 5

5.5. FACTORES DE DESEMPATE

Con fundamento en lo establecido por el artículo 12 de la ley 1150 de 2007, con el fin de dirimir un empate, cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas:

Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación de calidad.

Si persiste el empate, éste se dirime teniendo en cuenta quien haya obtenido mayor puntaje en la propuesta económica.

En caso de persistir el empate en igualdad de condiciones, se preferirá a aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos en un mínimo del 10% de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; condición que deberán mantener por un lapso igual al de la contratación.

En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Si se presente empate o éste persiste y entre los empatados se encuentran Mypimes, se preferirá a la Mypime nacional, sea proponente singular, o consorcio, o unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mypimes nacionales.

Si no hay lugar a la hipótesis prevista anteriormente y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mypime, éste se preferirá.

Si continúa el empate éste se dirimirá entre los proponentes que estuvieron en igualdad de condiciones, mediante sorteo de balota que se efectúe en el momento de la sesión de adjudicación.

5.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se ajuste al pliego de condiciones; de lo contrario será rechazada, a menos que las falencias sean subsanables de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 2474 de 2008, artículo 10, para lo cual la Procuraduría General de la Nación efectuará las solicitudes del caso, sin que ello se constituya en una oportunidad para el oferente de mejorar o complementar la oferta.



53




5.6.1 Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no acredite hasta el momento de la adjudicación, o no subsane en debida forma, los aspectos que pueden subsanarse. 5.6.2 Cuando el proponente incumpla con los requisitos exigidos en el pliego y que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo establecido en Ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 2474 de 2008, artículo 10.

5.6.3 Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del presente proceso.

5.6.4 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley. Así mismo cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente licitación.

5.6.5 Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el proponente y lo verificado por la entidad, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho.

5.6.6 Cuando los proponentes no presenten la garantía de seriedad del ofrecimiento de forma simultánea con la oferta.

5.6.7. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forme parte de dos o más consorcios o uniones temporales, caso en el cual se aplica el Decreto 679 de 1994.

5.6.8 En los demás casos que expresamente el pliego o la ley así lo indiquen.

CAPÍTULO SEXTOTIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 2474 de 2008, artículo 3 y la ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso licitatorio se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todas aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, LA PROCURADURIA no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.



54




Sólo en el evento que se demuestre por parte del contratista pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a él, y se acepte tal situación por LA PROCURADURIA, se procederá al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato.

6.1. RIESGOS OPERATIVOS

TIPIFICACION DEL RIESGOASIGNACIÓN DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGOPROBABILIDAD DE OCURRENCIA

VALORACION

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato

Contratista Medio 25%

Prestación del servicio con equipos defectuosos Contratista Bajo 10%Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato

Contratista Bajo 10%

No presentación del personal que prestará los diferentes servicios Contratista Bajo 20%Presentación del personal en condiciones no aptas en el sitio de trabajo


Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista


Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales


Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a terceros.


Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo.


Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato.


6.2. RIESGOS FINANCIEROS



55




TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGOPROBABILIDAD DE OCURRENCIA

VALORACION

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato Contratante Bajo 10%Ausencia de disponibilidad presupuestal (vigencias futuras) Contratante Bajo 10%Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente

Contratante Bajo 10%

Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto


Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados oficialmente por el Gobierno Nacional


Incrementos de impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades

ContratistaBajo 10%

Estimación inadecuada de los costos Contratista Bajo 10%Financiamiento del contrato por parte del contratista para el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral de salud y parafiscales


Variaciones en la tasa de cambio Contratista Bajo 10%Variaciones en la legislación tributaria Contratista Bajo 10%

No obstante lo anterior, en la audiencia programada dentro del proceso de selección de análisis de riesgos, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la Entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas en desarrollo del proceso licitatorio.

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y



56




mantener la ecuación de equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

CAPÍTULO SÉPTIMODEL CONTRATO Y OTROS ASPECTOS

7.1 FIRMA DEL CONTRATO

El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso licitatorio, deberá suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de realización de la audiencia pública de adjudicación del proceso licitatorio, previa suscripción del mismo por parte del Jefe de la entidad o su delegado.

En el momento de la firma del contrato, el contratista deberá diligenciar el formulario Beneficiario cuenta en el cual indicará el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del contratista y en caso de consorcios o uniones temporales a nombre y con el NIT de quien (es) va (n) a facturar.

Igualmente en el momento de la firma del contrato y para el registro de las cuentas bancarias, el contratista debe anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si a la fecha está activa. Esta documentación hará parte integral del contrato. El nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el formulario Beneficiario Cuenta, en la certificación del banco y en las facturas que posteriormente se presenten.

7.2 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro de los términos señalados, quedará a favor de la Procuraduría General de la Nación, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para avalar la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 12, inciso 1).

7.3 ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO LUGAR

Atendiendo los parámetros indicados en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 12, inciso 2, si dentro del término que se ha señalado, la persona seleccionada en primer lugar no suscribe el respectivo contrato, la Procuraduría General de la Nación, mediante acto administrativo motivado, podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de dicho término. De igual forma se procederá en el caso señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 9, inciso 3.

7.4 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contratista debe presentar en la Oficina Jurídica de la Procuraduría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, los siguientes documentos, considerados entre otros indispensables para la legalización del contrato:



57




7.4.1. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO: El contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la Procuraduría, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y que contenga los siguientes amparos:

a) Cumplimiento: por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del con-trato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, conta-dos a partir de la fecha de firma del contrato.

b) Pago anticipado: por un valor equivalente al 100% del monto que reciba el contratista a título de pago anticipado en dinero, y su vigencia extenderá hasta la liquidación del contrato.

c) Salarios y prestaciones sociales: por un valor correspondiente al quince (15%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, a partir de la fecha de la firma del contrato.

d) Calidad del servicio: por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia de seis meses contados a partir de la terminación del contrato. .e) Responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato, con una vigencia correspondiente al término de ejecución del contrato, a partir de la fecha de la firma del contrato.

El amparo de Responsabilidad civil extracontractual se deriva del componente de obra civil en instalaciones de último kilómetro para cada una de las sedes involucradas en la solución de conectividad.

7.4.2. Comprobante de pago de los derechos de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación Pública.

7.4.3. Certificación que acredite que el contratista se encuentra al día con el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Ley 789 de 2002, Artículos 50, Ley 1150 de 2007, artículo 23 y demás normas complementarias o modificatorias) dentro del término trascurrido entre la adjudicación del proceso y la suscripción del contrato, de haberse generado tal obligación. Dicha certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.

Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, el contratista que se encuentren excluido del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberá acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo.

7.5. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



58




Una vez se haya legalizado el contrato con el adjudicatario, previa solicitud escrita de la persona que haya realizado el ofrecimiento a la Entidad, la Procuraduría devolverá la garantía de seriedad de la oferta a los proponentes no seleccionados.

7.6. GASTOS DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

7.7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso, será de seis (6) meses y veinte (20) días aproximadamente o hasta agotar el presupuesto.

El lugar de ejecución del contrato es la Sede central de la Procuraduría General de la Nación, Oficina de Sistemas y demás sedes nacionales indicadas en el cuadro de sedes y ubicación contenidas en el capitulo iv del presente documento.

Para los efectos del contrato, el domicilio será la ciudad de Bogotá.

7.8 FORMA DE PAGO

La Procuraduría General de la Nación, cancelará el valor del contrato así:

- Un pago anticipado del veinte (20) % del valor del contrato.

- El ochenta (80)% restante mes vencido, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo de Cuentas de la División Financiera de la factura comercial, acompañada de la certificación que sobre la prestación integral del servicio expida el funcionario designado por la Entidad, para ejercer la interventoría del contrato y de la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA). En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.

7.9 SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato deberá ser llevada a cabo por un funcionario designado por la entidad, quien deberá llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto por la ley 1474 de 2011, y las Resoluciones 340 de 2001 y 382 de 2005, sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al Jefe de cada área en relación con la supervisión de la contratación solicitada.

7.10. LIQUIDACIÓN

La liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato.



59




Si los bienes que se entregan a la Procuraduría, en ejecución del contrato, están cubiertos con garantías técnicas, que implique a su vez la prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el Acta de de liquidación de común acuerdo del contrato o en el acto de liquidación unilateral, se dejará constancia de esta circunstancia.

Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que queden pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas.

7.11 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD

Será obligación del contratista mantener indemne a La Procuraduría, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes

7.12. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

El proponente y posterior contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (numeral 7 artículo 26 de la ley 80 de 1993).

EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES, SUS ANEXOS, ACLARACIONES Y ADENDAS, ASÍ COMO LA PROPUESTA SELECCIONADA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE CELEBRA EN VIRTUD DEL TRÁMITE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

MARÍA JULIANA ALBÁN DURÁNSecretaria General

Anexos:1.- Carta de Presentación de la oferta2.- Capacidad residual 3.- Formato de propuesta económica4.- Minuta



60






61




ANEXOS

ANEXO 1CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C., _ _ _ _ _ _ _ de 2.011 _

Señores PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Carrera 5ª. No. 15-80 Bogotá, D.C.

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. 08 DE 2011 SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES REGIONALES CON LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA.

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________; representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos de la licitación pública de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para la prestación del servicio establecido en el proceso de Licitación Pública Nº 08 de 2011, previamente referenciada.

En caso que esa Entidad me adjudique dicho proceso, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente y efectuar los trámites de legalización a cargo del contratista, dentro del término señalado para el efecto.

Así mismo declaro:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al oferente.

Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.

Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran el pliego de condiciones y acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso licitatorio y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente provienen de actividades lícitas



62




Que el valor total de la propuesta es el siguiente: Que declaro que conozco, entiendo y acepto los requisitos técnicos mínimos exigidos

por la Entidad para el presente proceso licitatorio, contenidas en todos y cada uno de las características de los servicios mínimos requeridos, (especificaciones, condiciones mínimas) y me comprometo a cumplir con ocasión de la ejecución del contrato.

Que me comprometo a cumplir con las especificaciones ofrecidas y los factores de calidad adicionales ofrecidos durante la ejecución del contrato y sus prórrogas y/o adiciones, si las hubiere.

Que la propuesta consta de _________ folios numerados en forma consecutiva tanto en el original como en las copias.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)C.C. No. expedida en (aportar copia)NitDirecciónNúmero de TeléfonoNúmero de faxBuzón del Correo electrónicoCelular:



63




ANEXO 2CAPACIDAD RESIDUAL COMO CONSULTOR

LICITACION 8 DE 2011: SELECCIONAR AL OFERENTE QUE PRESTE EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA CONECTIVIDAD DE LAS SEDES REGIONALES CON LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACION COMO CONSULTOR (SMMLV)

CONTRATO

VALOR

% PORCENTAJE DE

PARTICIPACION(si es consorcio, unión temporal,

sociedades)

PORCENTAJE QUE FALTA

POR EJECUTAR EN LOS

CONTRATOS

VR. REAL

(SMMLV)

No: NOMBRE FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓ

N

VR. TOTAL CONTRATACIÓN EN EJECUCIÓNCAPACIDAD MÁXIMA RESIDUAL

NOTA: Esta capacidad residual se obtiene de restarle a la capacidad máxima de contratación como consultor de cada proponente la sumatoria de los valores de todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta, incluyendo los que tenga por su participación en sociedades, consorcios o uniones temporales, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 1 del numeral 6.3 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1464 de 2010.



64




CAPACIDAD RESIDUAL COMO PROVEEDOR


CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACION COMO PROVEEDOR (SMMLV)

CONTRATO

VALOR

% PORCENTAJE DE

PARTICIPACION(si es consorcio, unión temporal,

sociedades)

PORCENTAJE QUE FALTA

POR EJECUTAR EN LOS

CONTRATOS

VR. REAL

(SMMLV)

No: NOMBRE FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓ

N

VR. TOTAL CONTRATACIÓN EN EJECUCIÓNCAPACIDAD MÁXIMA RESIDUAL

NOTA: Esta capacidad residual se obtiene de restarle a la capacidad máxima de contratación como PROVEEDOR de cada proponente la sumatoria de los valores de todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta, incluyendo los que tenga por su participación en sociedades, consorcios o uniones temporales, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 1 del numeral 6.3 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1464 de 2010.



65




ANEXO No. 3


Se debe presentar el Valor de la Propuesta, anexando los precios para cada uno de los elementos que hacen parte de la solución de acuerdo al siguiente formato:

Sede Dirección

Requeri-

miento

ancho de

banda (Kbps.

)

Ancho de

banda ofertado(Kbps.).

Tecnolo-gía

y medio

de conexión al backb

one (PE

Provider

Edge)

Conexión

directa a

backbnoe

MPLS?

(S/N)

Valor mensual del canal solicitado

[1]

Valor instalación

[2]

Valor meses (sumatoria del Vr. 6 meses y 20 días de servicio más el vr. de instalación)

[3] = [1]*6,66+[2]

IVA. del Vr. Servicio a seis (6) meses y veinte (20) días

[4]=[3]x0.16

VALOR TOTAL SOLUCI

ÓN

[5] = [3] + [4]

Valor del traslado de canales a otra sede en la misma población

[6]

Valor mensual por bloque de 128 Kbps. (incremento de BW)

[7]

Valor mensual por bloque de 1 Mbps. (incremento de BW)

[8]

xxx Xxxx xxxx

$ $ $ $ $ $ $ $

xx Xxxx xxxx

$ $ $ $ $ $ $ $

…x Xxxx xxx

$ $ $ $ $ $ $ $

.. Xxxx xxx

$ $ $ $ $ $ $ $

xxxXxxx xxx

$ $ $ $ $ $ $ $

xxx Xxxx xxxx $ $ $ $ $ $ $ $



66




COSTO ING. EN SITIO

_____________________

___________________________

______________________________

__________________________

$ ______________________________

______________________________

______________________________

Valor Total de la propuesta Incluido IVA.

________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

$

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

LOS VALORES POR TRASLADOS DE CANALES, INCREMENTOS DE ANCHOS DE BANDA Y VALORES DE SEDES NUEVAS EN CADA DEPARTAMENTO, SE DEBEN DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD; SERÁN VALORES DE REFERENCIA Y SE APLICARÁN EN CASO DE REQUERIRSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Los valores indicados, deberán estipular el IVA por separado La Procuraduría General de la Nación solo pagará en pesos colombianos La Procuraduría podrá adjudicar el servicio por seis (6) meses y veinte (20) días o

hasta agotar presupuesto.

Se debe presentar el Valor de la Propuesta, anexando los precios para cada uno de los elementos que hacen parte de la solución.

Todos los valores deben presentarse en forma discriminada, para propósitos informativos únicamente. Esta discriminación no compromete la solución de resultado de la oferta.

La entidad verificará las operaciones aritméticas de cada uno de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole se tendrá en cuenta el valor correcto para efectos de la adjudicación.

El proponente deberá, en el momento de elaborar su propuesta, evitar formular condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 26 de la ley 80 de 1993.



67




ANEXO 4PROYECTO DE MINUTA CONTRACTUAL

CONTRATO No. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y xxxx

El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero esta minuta podrá ser modificada o complementada por la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con el Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato.

Entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada por MARIA JULIANA ALBAN DURÁN, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, quien actúa en calidad de Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, según consta en el Decreto No xxx y Acta de Posesión No. xxx del mismo año, debidamente facultado para celebrar contratos según Resolución No. 025 de marzo 14 de 2000 expedida por el Procurador General de la Nación con fundamento en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, de una parte, quien en adelante se denominará como LA PROCURADURIA, y de la otra XXXX, representada legalmente por XXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. XXXX, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de fecha XX de XXXX de 2011, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de compraventa, previas las siguientes consideraciones: 1) La Procuraduría General de la Nación, en su proceso de modernización informática y de telecomunicaciones en concordancia con la Agenda de Conectividad Nacional, ha implementado mejoras en sus esquemas de conectividad nacional e Internet. 2) A finales de 2010 y en 2011 hasta la fecha, la Entidad cuenta con 119 enlaces dedicados que permiten habilitar los servicios en red de diferentes Sistemas de Información, algunos orientados a la Web, como son el SIRI (Sistema de Información para el Registro de Inhabilidades), PIREL (Proyecto Información de Relatoría), SEPREDH (Preventivo para los Derechos Humanos), GEDIS (Gestión Disciplinaria), SIAF (Administrativo y Financiero) y SIM (Sistema de Información Misional) entre otros, que son sistemas centralizados para uso de todas las dependencias del nivel nacional, además de la página Web de la Entidad, Sistema de Correo electrónico y Servicio de telefonía IP nacional.3) Los nuevos requerimientos de los sistemas de información y telefonía IP que funcionan en la Procuraduría junto con el incremento de funcionarios conectados a la red corporativa, la creación y traslado de nuevas sedes a nivel nacional conllevan a realizar ajustes de los esquemas de conectividad, en los que se tienen en cuenta mayores capacidades de anchos de banda y cobertura de canales según los requerimientos de cada aplicativo, que permitan realizar una gestión centralizada de recursos informáticos a nivel nacional, estableciendo políticas de administración de usuarios, software y hardware. 4) Que por lo anterior, se requiere seleccionar al oferente que preste el servicio de internet y conectividad de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, y en particular la conectividad de las sedes regionales con la sede central de la Procuraduría, para lo cual se adelantó la licitación pública 08 de 2011. 5) Que con el fin de satisfacer la necesidad antes manifestada, la Oficina de Sistemas de la entidad elaboró los estudios previos de la contratación, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. 6) Que para desarrollar la contratación mencionada, la Procuraduría General de la Nación ha presupuestado la suma de $1.359.900.833,00. , incluido el valor del I VA., amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal Número xxx de 2011 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal. 7) Que la necesidad está contempla en el plan de compras según consta el certificado No. 2011-xx. 8) Que la convocatoria pública se adelantó en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 2474 de 2008, dándose apertura a la misma el



68




día ____de _______de 2011 y surtiéndose la diligencia de cierre el día ____de ________de 2011, a la hora programada en el pliego de condiciones. 9) Que una vez vencido el plazo límite para presentar ofertas señalado en el cronograma del proceso, se recibieron como propuestas las presentadas por xxx. 10) Que para dar cumplimiento al principio de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, los comités designados para el efecto por los miembros de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones de la entidad, verificaron las propuestas presentadas, dentro de los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, publicándose los informes correspondientes en la página WEB de la entidad y en el portal único de contratación. 11) Que frente a los informes de verificación y evaluación de las ofertas, XXXX presentaron sus respectivas observaciones, las cuales fueron analizadas y resueltas por los respectivos Comités, con los siguientes resultados.

PROPONENTE PUNTAJE

12) Que de conformidad con el procedimiento señalado en el pliego de condiciones, la Audiencia pública de adjudicación se llevó a cabo el día XX de XXXX de 2011 a las XXXX, en la cual los miembros de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones de la Entidad licitante, una vez realizada la respectiva deliberación y una vez analizadas y estudiadas las propuestas presentadas dentro de dicha licitación, los informes de verificación y evaluación, las observaciones presentadas por los oferentes, las respuestas suministradas a las mismas por los integrantes de los respectivos Comités, las réplicas presentadas por los oferentes y las respuestas dadas a las mismas por los Comités, recomendaron al ordenador del gasto adjudicar la Licitación Pública No. 08 de 2011 al oferente XXXX teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y obtuvo el mayor puntaje (XXXX puntos) en la evaluación realizada. 13) Que la recomendación anterior fue acogida por la Secretaria General como Delegada del Señor Procurador General de la Nación para la actividad contractual, tal como consta en el acta de adjudicación y en la resolución No. XXXX del XX de XXXX de 2011. El presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y las demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con LA PROCURADURÍA a prestar el servicio de internet y conectividad a nivel nacional, y en particular la conectividad de las sedes regionales con la sede central de la Procuraduría, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones señalas en el pliego de condiciones de la licitación No. 08 de 2011, sus anexos, aclaraciones y adendas, y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el xxx, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo. SEGUNDA - VALOR: El valor de este contrato es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.359.900.833,00), incluido IVA, correspondiente a xxxx salarios mínimos legales mensuales vigentes para el presente año. El valor del contrato se agotará de conformidad con los siguientes precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste:

Sede Dirección

Requeri-

miento ancho

de banda (Kbps.

Ancho de

banda ofertado(Kbps.).

Tecnolo-gía y medio

de conexión al

backb

Conexión

directa a

backbnoe

MPLS

Valor mensual del canal solicitado

Valor instalación

Valor meses (sumatoria del Vr. 6 meses

IVA. del Vr. Servicio a seis (6) meses

VALOR TOTAL SOLUCI

ÓN

Valor del traslado de canales a otra

Valor mensual por bloque de 128 Kbps. (incre

Valor mensual por bloque de 1 Mbps. (incre



69




)

one (PE

Provider

Edge)

? (S/N)

[1][2]

y 20 días de servicio más el vr. de instalación)

[3] = [1]*6,66+[2]

y veinte (20) días

[4]=[3]x0.16

[5] = [3] + [4]

sede en la misma población

[6]

mento de BW)

[7]

mento de BW)

[8]

PARÁGRAFO.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de este contrato se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal No. xxx de 2011, expedido por el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal de LA PROCURADURIA. Los recursos se discriminan de la siguiente manera:Vigencia Valor Certificado de Disponibilidad

presupuestalRecursos Vigencia 2011Recursos Vigencia 2012

TOTALTERCERA - FORMA DE PAGO: LA PROCURADURIA cancelará el valor del presente contrato, así: a. Un pago anticipado del veinte (20) % del valor del contrato. b. El ochenta (80)% del valor del contrato mes vencido. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación en la División Financiera – Grupo de Cuentas de la Entidad de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el interventor del contrato, del acta respectiva y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al período facturado. La no presentación oportuna de estos documentos implica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y exonera a LA PROCURADURIA del pago de intereses moratorios. PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista deberá llevar un estricto control de los servicios prestados. La entidad no responderá por el valor de los servicios que el contratista haya prestado en exceso del valor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. Cuando LA PROCURADURIA no cancele al CONTRATISTA la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el presente contrato y teniendo en cuenta la fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al CONTRATISTA como intereses de mora el incremento mensual promedio del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. CUARTA – SITIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir la ejecución del objeto del contrato en las sedes de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación No. 11 de 2011, sus anexos y la oferta presentada por el contratista. El plazo de ejecución total del contrato será de seis meses y veinte días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta el agotamiento del presupuesto.



70




Dicho plazo se encuentra discriminado de la siguiente manera xxx. PARÁGRAFO PRIMERO: Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: No se concederán prórrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando LA PROCURADURÍA lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata tanto al interventor del contrato como a la Secretaría General, con el fin de analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, LA PROCURADURÍA procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. PARÁGRAFO TERCERO. SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos de suspensión en el plazo. En cualquiera de tales eventos deberá elaborarse un acta donde consten tales hechos, suscrita por el CONTRATISTA, el interventor del contrato y el Jefe de la Oficina de Sistemas de LA PROCURADURIA; el tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y éste se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. El interventor del contrato, deberá informar inmediatamente tanto a la Secretaría General como a la oficina Jurídica de los hechos de suspensión y reanudación del contrato. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a informar tal evento a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión de la vigencia de la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. QUINTA – VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con LA PROCURADURÍA a: 1) Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el presente contrato, en acatamiento de las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones de la Licitación No. 08 de 2011, sus anexos, aclaraciones y adendas y la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 2) Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su legalización. 3) Diligenciar al momento de la suscripción del contrato el formato beneficiario/cuenta, en el cual indicará el número de cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre del CONTRATISTA, o en el caso de uniones temporales o consorcios, a nombre de los miembros de la persona conjunta que van a facturar. Para el registro de las cuentas bancarias, el beneficiario(s) deberá anexar una certificación(es) de la Entidad bancaria en la(s) que conste que es el cuenta-habiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa. Este documento será parte integral del contrato. El número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el formulario de beneficiario cuenta, en la certificación del banco y en las facturas que posteriormente se presenten. 4) Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 5) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar), SENA e ICBF. El cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentarle al interventor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 6) Las demás que estén contenidas en la Constitución Política, en la Ley, en el pliego de condiciones de la licitación 08 de 2011, sus aclaraciones, adendas y anexos, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las que se deriven de la naturaleza del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. PENALIZACIONES: a) Penalización por Indisponibilidad. Cuando se presente una indisponibilidad en cualquier enlace, el contratista deberá compensar a la Procuraduría por el tiempo que duró la interrupción del servicio, descontando de la factura del mes evaluado el



71




valor correspondiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el capitulo tercero del pliego de condiciones. b) Penalización por retardo en la instalación y traslado de canales. Cuando se presenten retardos injustificados en los plazos de instalación acordados, el contratista deberá compensar a la Procuraduría, descontando de la factura del mes o meses en que se cause el retardo, el valor correspondiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el capitulo tercero del pliego de condiciones de la licitación 08 de 2011. PARÁGRAFO SEGUNDO. Las penalizaciones son mecanismos de control establecidos por la Entidad, para verificar que no se efectúen pagos de lo no debido al contratista, cuando no se ha prestado el servicio de forma eficiente y oportuna. Dichas penalizaciones no constituyen sanción. Para su aplicación la entidad dará cumplimiento al principio constitucional del debido proceso. PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA, su personal y subcontratistas, deberá garantizar la confidencialidad de la información Institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. El diseño de la red, su configuración, los resultados de las pruebas que se realicen, las políticas y los procesos de seguridad, serán considerados por el CONTRATISTA como información confidencial, propiedad de la Procuraduría General de la Nación, por lo cual adoptará todas las medidas necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida por parte suya, del personal a su cargo y de sus subcontratistas. SÉPTIMA - OBLIGACIONES DE LA PROCURADURÍA: LA PROCURADURÍA se obliga a: 1) Efectuar el pago pactado en los términos y plazos convenidos en el presente contrato. 2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 3) Autorizar el acceso a los lugares de ejecución del contrato al personal asignado por el CONTRATISTA. 4) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento, de la licitación No. 08 de 2011, sus aclaraciones, adendas y anexos y de la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 5) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. OCTAVA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita de LA PROCURADURÍA. NOVENA – RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA manifiesta que la ejecución del contrato la realizará por su propia cuenta, por lo que las relaciones laborales que adquiera en la ejecución del contrato y las obligaciones surgidas de éstas no comprometen de ningún modo a LA PROCURADURIA. DECIMA – SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DEL CONTRATO: La Dirección, Control y Coordinación del contrato, será del Jefe de la Oficina de Sistemas de LA PROCURADURIA o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución 340 de 2001 que señala que: “El Jefe de la dependencia que haya promovido la celebración del contrato objeto de vigilancia, tendrá a su cargo la dirección, vigilancia, supervisión, control y coordinación de las labores que realicen o deban realizar los interventores o supervisores designados o contratados por la entidad, facilitando por todos los medios a su alcance el cabal ejercicio de sus funciones”. De otra parte, y en ese mismo sentido, la supervisión o interventoría del contrato será llevada a cabo por los Ingenieros xx , identificado con la cédula de ciudadanía Noxxxx, y xxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxx , adscritos a la Oficina de Sistemas de la entidad, quienes ejecutarán el control y seguimiento del contrato, en acatamiento de lo dispuesto en las Resoluciones 340 del 14 de noviembre del 2001 y 382 del 14 de octubre de 2008, expedidas por el señor Procurador General de la Nación. DECIMA PRIMERA – DECIMA PRIMERA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de presentarse por parte del CONTRATISTA incumplimiento parcial, total y/o declamatoria de la terminación o caducidad del contrato, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. PARAGRAFO: La suma resultante de la cláusula penal se hará efectiva directamente por LA PROCURADURIA, pudiendo acudir para el efecto al respectivo descuento del valor o saldo del contrato, al cobro



72




de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluido el proceso ante la jurisdicción coactiva. En todo caso se tendrá en cuenta lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 14 del Decreto 4828 de 2008, o la norma que las modifique, sustituya o adicionen. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - MULTAS.- En caso de retardo o mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, éste pagará a LA PROCURADURIA, una suma equivalente al uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que el total de las mismas exceda el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato. PARAGRAFO: La suma resultante de las multas se hará efectiva directamente por LA PROCURADURIA, pudiendo acudir para el efecto al respectivo descuento del valor o saldo del contrato, al cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluido el proceso ante la jurisdicción coactiva. En todo caso se tendrá en cuenta lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 14 del Decreto 4828 de 2008, o la norma que las modifique, sustituya o adicionen. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a LA PROCURADURIA a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor o saldo del contrato. DECIMA TERCERA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: Dentro del presente contrato se entienden incluidas las cláusulas establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA CUARTA – CADUCIDAD: LA PROCURADURÍA podrá declarar la caducidad de este contrato, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en los términos que contempla el artículo 18 de la precitada Ley. DECIMA QUINTA - GARANTÍA: EL CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de LA PROCURADURÍA una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y que contenga los siguientes amparos: a. El cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de firma del contrato. b. Pago anticipado: por un valor equivalente al 100% del monto que reciba el contratista a título de pago anticipado en dinero, y su vigencia extenderá hasta la liquidación del contrato. c. La calidad del servicio, por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la del plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de firma del contrato. d. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato. e. La Responsabilidad Civil Extracontractual, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de suscripción del contrato. PARÁGRAFO: La garantía señalada en esta cláusula será modificada de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 7 de la Ley 1150 de 2007 y 17 del Decreto Reglamentario 679 de 1994. DECIMA SEXTA - PUBLICACIÓN DEL CONTRATO: Una vez perfeccionado el presente contrato y para su legalización EL CONTRATISTA, procederá a cancelar los derechos de publicación del mismo en el Diario Único de Contratación Pública, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1477 de 1995, en la cuantía determinada para el momento del pago, el cual se efectuará en las oficinas de la Imprenta Nacional o de la Corporación Bancaria que corresponda. DECIMA SÉPTIMA – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA A DÉCIMA SEPTIMA: Los requisitos señalados en las cláusulas décima quinta a décima séptima, deberán cumplirse por parte del CONTRATISTA dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato y los documentos resultantes, deberán entregarse en forma conjunta dentro de este plazo en la OFICINA JURÍDICA para el trámite correspondiente. DECIMA OCTAVA -



73




PERFECCIONAMIENTO: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, se entenderá que el presente contrato se encuentra perfeccionado en la fecha de suscripción por las partes contratantes. DECIMA NOVENA - LEGALIZACION: La ejecución del contrato sólo podrá efectuarse una vez se haya cancelado el valor de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación, aprobada la garantía única de cumplimiento y el anexo de responsabilidad civil extracontractual, efectuado el correspondiente pago del impuesto de timbre y el registro presupuestal del compromiso. VIGÉSIMA -INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURIA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA PRIMERA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones para contratar; al tenor de lo consagrado en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. – VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en la cláusula quinta del presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA - DOMICILIO: Para los efectos legales del presente contrato, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá, D. C. Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C. a los

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

EL CONTRATISTA



74




PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN€¦ · Web view5.6.6 Cuando los proponentes no presenten la...

Documents

Transcript of PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN€¦ · Web view5.6.6 Cuando los proponentes no presenten la...