SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTE Y VIVIENDA.

TERMINOS DE REFERENCIADEPARTAMENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

CONSTRUCCION DEL PROYECTO:”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”.

Contratación Directa No. CDC - 01 – EE.PP. - 2013

AÑO 2013

COMAYAGÜELA, M. D. C. HONDURAS,

1

Oficio No.000

Comayagüela, M. D. C,Lunes 17 de Junio del 2013

SEÑORESNOMBRE DE LA EMPRESACONTRATISTA INDIVIDUALSu Oficina.

Distinguido Señor:La Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Dirección General de Obras Publicas le INVITA a presentar cotización para la Construcción del Proyecto que a continuación se describe:

”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”.

Este Proyecto será financiado con Fondos Nacionales del Gobierno de la República Honduras.

Los Términos de Referencia se encuentran disponibles en información digital para su consulta y entrega en las oficinas del Departamento de Edificios Públicos, dependencia de la Dirección General de Obras Públicas, ubicadas en el plantel principal de SOPTRAVI, Barrio La Bolsa, Comayagüela Municipio del Distrito Central, el día Lunes 17 de junio de 2013, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Cotización Original y los Términos de Referencia debidamente sellados y firmados deberán ser entregados en sobre sellado, notoriamente identificados, en la fecha y hora indicada, en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, Barrio La Bolsa, Comayagüela M.D.C., donde serán recepcionados.

Su Cotización y documentos, deberán entregarse personalmente o mediante representante debidamente autorizado, a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, Barrio La Bolsa, Comayagüela, M. D. C., Honduras C. A., el día Martes 25 de Junio del 2013 a las 10 :00 a.m.

ING. MIGUEL A. SERVELLONING. MIGUEL A. SERVELLONDirector General de Obras Públicas

Soptravi

2

DEFINICIONES GENERALES

Queda sobreentendido y acordado que el contenido de estas Condiciones Generales, así como la adjudicación y/o administración de las obras y los requisitos especiales forman parte de este documento.

DEFINICION DE TERMINOS

Los términos contenidos en estas Condiciones Generales, Especificaciones y/o cualquier documento relacionado con la ejecución de las obras o trabajos, deberán interpretarse como a continuación se definen, en los que respecta a su espíritu y significado.

El Gobierno: La República de Honduras, C. A.

El Ministerio: La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI).

La Dirección: La Dirección General de Obras Públicas

El Director: El Director General de Obras Públicas, actuando en persona o por intermedio de un representante debidamente autorizado por él mismo.

El Departamento: El Departamento de Edificios Públicos dependiente de la Dirección.

El Jefe del Departamento: El Jefe del Departamento de Edificios Públicos.

Oferente: Profesional, que actúe directamente o por medio de un representante debidamente autorizado que haya sometido una propuesta para los trabajos proyectados.

Contratista: Persona, Sociedad o Empresa calificada, que mediante contrato celebrado con el Estado tome a su cargo la ejecución de la obra, actuando directamente o por medio de representantes autorizados (Profesionales de la Construcción Colegiados). Siendo directamente responsables por la calidad totalmente aceptable de los trabajos contratados, por el plazo y todas las deudas legales derivadas del trabajo.

El Supervisor: Un Consultor, Empresa Consultora o Ingeniero Colegiado designado por la Dirección, con presencia permanente en el sitio de la obra, responsable del buen desarrollo del proyecto, ante la Dirección General y con autoridad suficiente para decidir sobre la ejecución de la obra previa autorización de la Dirección.

3

Coordinador del Proyecto: Un Ingeniero Civil perteneciente al Departamento de Edificios Públicos y asignado por el Jefe del Departamento para coordinar las actividades de Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto, el que con delegación del Jefe del Departamento podrá suplantar todas las asignaciones que hacia él se hagan en estas provisiones generales.- Esta función también puede ser desempeñada por un Profesional de la Arquitectura cuando se trate de obras de Desarrollo Urbano, Edificaciones Públicas y Centros de Recreación y Deportes.

Fiador: La Corporación o los Individuos que se responsabilizan por medio de la garantía del contrato y la fianza de pago con y por el Contratista, para el completo y satisfactorio cumplimiento del contrato y pago de todas las deudas que se incurran en el cumplimiento del contrato.

Propuesta: La oferta escrita, debidamente firmada y sellada, del Oferente presentada en el formulario de propuestas suministrado por la Dirección, para ejecutar los trabajos proyectados y suministrar los materiales necesarios de acuerdo con los requisitos de los planos, gráficos y especificaciones.

Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, normas, disposiciones y requisitos relativos a la buena ejecución de las obras.

Especificaciones Técnicas: Las especificaciones que contiene este documento y las especiales que determine La Dirección para esas obras específicas en el proyecto o el proyecto en todo su conjunto.

Otras Especificaciones Suplementarias: Agregaciones a las especificaciones tipo, que son adaptadas posteriormente a la publicación del documento escrito.

Planos: Todos los planos o reproducciones de los mismos, relativos a la construcción del proyecto, previamente autorizados por la Dirección General para su construcción.

Proyecto: Conjunto de obras específicas determinadas por los planos o gráficos necesarios donde se estipulen todas las características de las obras, mismos que se adjuntan para que preparen su Oferta.

Contrato: El Acuerdo suscrito entre el Gobierno a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y el Contratista relacionado con la ejecución de la obra: suministro de materiales, mano de obra y equipo.

4

Queda claro al Contratista, que forman parte del Contrato: “Propuesta”, “Planos”, “Garantía de Contrato”, “Garantía del Anticipo”, “Orden de Inicio Oficial”, “ Bitácora”, “Especificaciones”, “Equipo”, “Materiales”, “ Recursos Humanos”, “Anexos”, “Reportes de Control de Calidad”, “Autorizaciones y Reglamento de Seguridad”, “Informes de Avance de Obras del Supervisor “, “Programa de Ejecución”, así como todos los acuerdos complementarios que razonablemente puedan ser requeridos para completar la construcción del proyecto de manera correcta para ser recibida.

Garantía o Fianza de Cumplimiento de Contrato:

La Garantía previamente aprobada por La Secretaria General de SOPTRAVI y provista por el Contratista y su fiador, para garantizar su capacidad como Contratista para ejecutar las obras de acuerdo con los planos, gráficos, especificaciones y términos del contrato.

Orden de Inicio: Comunicación por escrito emitida por la administración, la cual será librada por la D.G.O.P. dentro de los cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la entrega de los siguientes documentos: la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el programa detallado de ejecución de la obra, la nomina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra y los documentos que acrediten la disponibilidad del equipo y maquinaria que se empleara en la obra de conformidad a lo establecido en el articulo 68 de la ley de construcción del estado.

Día Calendario: Cada día que muestre el calendario.

Día Hábil: Días laborables administrativos todos los que labora la Administración Pública (Artículo 46, Ley de Procedimiento Administrativo).

Acta de Recepción: Es el documento emitido por la comisión nombrada al efecto, en el que se constata que todo trabajo especificado, dentro de los alcances del contrato ha sido terminado y aceptado por la Dirección de acuerdo a los planos, especificaciones y toda la documentación integrada al contrato, previo Informe Técnico Final del Supervisor, aprobado por la Dirección, Informe de la Auditoria Interna de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

Este documento será firmado por el señor Director, Jefe del Departamento, Coordinador del Proyecto, Supervisor y Contratista.

5

Estimación Final: Es la estimación presentada junto al Informe Final del Supervisor, aprobada por el Director General y el Jefe del Departamento, después de efectuadas todas las obras, cómputos legales, equitativos y de conciliación de obra.

Aprobado: Significa aprobado por escrito, inclusive la confirmación escrita subsiguiente de una aprobación verbal anterior a “Aprobación”, significa aprobación por escrito, inclusive lo antedicho.

Condiciones de Recepción: Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las faltas y desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificadas; será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Una vez terminada sustancialmente la obra o trabajos contratados, previo el Dictamen de la Supervisión, la Dirección procederá a su recepción, siempre que estén de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.

El Contratista a su costo y conforme a las instrucciones que imparta el órgano administrativo competentemente, deberá efectuar las correcciones y detalles que no cumplan con la calidad requerida.Una vez cumplida esta fase se procederá, dentro del plazo que señale el Contrato, a la recepción definitiva de la obra o trabajos, elaborándose al efecto el Acta correspondiente.

Bitácora: Es el documento oficial emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que forma parte del contrato y se utiliza para anotar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de servicios, que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos del contrato, siendo este un medio oficial de comunicación entre las partes que firman el contrato. Libro con el número de folios requeridos, en el cual se lleva escrito día a día la vida de ejecución del proyecto.- Oficializando su apertura y utilización, con la firma del Director General, Jefe del Departamento, Supervisor del Proyecto y el Contratista, la página indicada para ello.- Cada folio debe contar con una hoja original y dos (2) copias: original para el Departamento de Edificios Públicos, una copia para el Contratista y una copia para el Supervisor.

El presente documento debe permanecer obligatoriamente en la obra.

6

Informe de Avance de Obra del Supervisor: Son los informes técnicos periódicos mensuales que está obligado a elaborar el Supervisor sobre el Avance Físico Financiero del proyecto, señalando los atrasos existentes así como las alternativas para reducir estos, acompañado obligatoriamente de fotografías y con referencia a los programas de trabajo presentados previamente por el Contratista para formar parte de este Contrato, los mismos serán remitidos al Jefe del Departamento con copia al Director General.

Otros Contratistas: El Gobierno se reserva el derecho de realizar trabajos mediante otros Contratistas o por Administración Directa del Gobierno, así como el de permitir a otras Compañías, Empresas o Individuos de servicio público para que hagan los trabajos conexos, durante el avance de la obra, dentro de los límites o zonas adyacentes al proyecto; siempre y cuando aquellos realicen su trabajo ocasionando un mínimo posible de interferencia con el proyecto.

Equipo: Todo el equipo de construcción que aporte el Contratista, deberá considerarse, cuando haya sido traído a la zona de trabajo, como exclusivamente destinado a la construcción y terminación de las obras y el Contratista deberá abstenerse de alejar los mismos o parte de ellos (salvo con el objeto de pasarlos a otro lugar dentro de la zona de trabajo), sin el consentimiento escrito del Supervisor.

Se usará solo equipo adecuado, el cual deberá estar en buenas condiciones para el trabajo y ser aprobado por el Supervisor. La cantidad de equipo que se utilizará será el necesario a fin de asegurar la terminación del trabajo en el plazo estipulado en el Contrato.

Se operará el equipo de tal manera, que no cause daños a la propiedad pública y privada.

Todo el equipo estará sujeto a la aprobación de la Dirección General previo informe y/o consulta con el supervisor.

7

INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE

Cantidades de Trabajo y Monto del Contrato

Se llama la atención al contratista sobre el hecho que las cantidades de trabajo que aparecen en el documento son aproximadas y servirán tan solo de base para la preparación de la propuesta.- El monto del Contrato a celebrarse no podrá exceder de la cantidad de recursos disponibles en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para la ejecución del proyecto, pudiéndose ejecutar el proyecto por etapas y modificar dicho contrato, a medida que se vaya incorporando legalmente recursos a la asignación presupuestaria correspondiente.-La Dirección no asume ninguna responsabilidad para garantizar cantidades en la construcción del proyecto, ni el Contratista podrá argumentar mal entendido o engaño debido a este presupuesto de cantidades, clase de trabajo, ubicación y otras condiciones relacionadas con éste.

El Supervisor del proyecto, autorizado y aprobado por la Dirección y conforme lo estipulan las especificaciones se reserva el derecho de aumentar o disminuir cualquiera de todas las cantidades anteriormente mencionadas o el de omitir cualquiera de ellas en beneficio del proyecto, según considere necesario, tales aumentos o disminuciones de las cantidades en cualquiera de los items de trabajo no se considerará como causal suficiente para conceder aumento en sus precios unitarios.

Precios Unitarios

Se deberán presentar las propuestas en precios unitarios de cada concepto, acompañada del desglose de cada precio en sus elementos componentes: Materiales, Equipo y Mano de Obra con sus respectivos rendimientos; Administración; Imprevistos; Utilidad y Gastos Generales.- El desglose de precios unitarios constituye en la ficha de precios unitarios.

Los Oferentes entregarán junto con su propuesta los análisis de precios unitarios con su correspondiente desglose y que servirán como respaldo a los precios incluidos en su Oferta.- Los análisis de precios unitarios deberán contener en detalle todos los precios que constituyen cada una de las actividades contractuales. Los formatos pueden ser presentados en hojas computarizadas y deberán incluir lo siguiente:

Costos Horarios.- De cada uno de los Equipos a utilizarse en este proyecto. Estos costos deberán contener el equipo, su depreciación, su seguro, su rendimiento, sus combustibles y lubricantes, así como los gastos de operación entre otros.

Costo de la Mano de Obra.- Este debe estar basado en lo establecido en los salarios mínimos vigentes y deberán contener todas las prestaciones y cargos sociales que marca la ley y sus respectivos rendimientos.

8

Costo de Materiales.- Estos deberán estar basados en los precios de mercado y se tomarán como referencia también los establecidos en el último boletín emitido por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, a la fecha de la propuesta, o por cotizaciones actualizadas. Se deberán incluir rendimiento de los mismos.

Factor de Indirectos

Factor de Utilidad

El ente Contratante examinará las propuestas para determinar si satisfacen sustancialmente los requisitos especificados en este documento.

Moneda a utilizarse en las OfertasLos precios unitarios y propuesta deberán presentarse en lempiras.

Plazo de Entrega de la ObraEl plazo de la entrega de la Obra se estima en (DOS MESES ) y se cuenta a partir de la fecha fijada en la Orden de Inicio.- Todos los documentos entregados por el Oferente, deberán estar vigentes, ser sellados y firmados por el representante autorizado.

Examen de los Planos; Especificaciones y Visita al lugar de la Obra Se exige al contratista que estudie y revise cuidadosamente el lugar en que se construirá la Obra y se familiarice con la naturaleza, extensión, calidad y cantidad de la Obra o servicios que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar, así como con las circunstancias que tendrá que enfrentar. (Condiciones climatológicas, topográficas, geológicas de la región, así como los lugares y sitios de suministro de materiales, disponibilidad de mano de obra, combustibles, lubricantes etc.).

El desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso sirva posteriormente para aducir justificación por el incumplimiento del Contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la propuesta.

El contratista examinará cuidadosamente los Planos, Especificaciones Especiales, Especificaciones de Construcción. La falla del oferente al no considerar las condiciones que afecten el trabajo contratado, no lo releva de la obligación incurrida al hacer su propuesta.

Correspondencia

Toda correspondencia relacionada con esta propuesta, deberá ser tramitada a través del Director General de Obras Públicas, en la siguiente Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M. D. C. Honduras C. A.

Anticipo

9

La Dirección General de Obras Públicas ha determinado que por el limitado tiempo en la ejecución de este proyecto NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO.

Multas

a) El contratista deberá presentar a la Secretaría General de SOPTRAVI, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

b) El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después de habérsele comunicado por la Dirección General de Obras Públicas que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

c) El contratista está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula V: CAUCIONES, literales a y b del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

d) El contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

e) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula IV: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra por concepto de multa la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 500.00) la cual corresponde al monto de este contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

f) "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecución de obra”.

El Gobierno tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual el

10

Departamento de Edificios Públicos comparará mensualmente el avance de las obras con el respectivo programa de ejecución de obra; si como consecuencia de la comparación anterior el avance de las obras es menor con lo que debió realizarse, el Gobierno en su caso procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio del Gobierno a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista.

Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Gobierno podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

Para efectos de aplicación de la multa, el Departamento de Edificios Públicos notificará por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecución de obra. El escrito hará alusión a aspectos tales como: Período de incumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada, especificada por cada ítem y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; el valor de la multa será deducible de cualquier cantidad que se le adeude al Contratista.

La notificación al Contratista se hará en un término de diez (10) días hábiles después de haber sido realizados por parte del Departamento de Edificios Públicos la comparación mensual de la obra programada y la obra ejecutada y la notificación será por escrito.

g) El Contratista está en la obligación de mantener la bitácora en el sitio, de lo contrario se le aplicará una multa de doscientos cincuenta lempiras (Lps. 250.00) por cada día

Presentación de Documentos (Aspecto Legal)

Todo contratista deberá presentar Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendida en ninguno de los casos a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Todo contratista deberá acreditar además, el cumplimiento de las obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales correspondientes y otros, mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Constancia de Inscripción en el Registro de Contratista de ONCAE. (Art. 34 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado )

2. Constancia de Precalificación Vigente

11

3. Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

4. Documentos personales (Tarjeta de identidad, R. T. N y SIAFI).

5. Solvencia Municipal (Se le solicitara al Concursante con la Cotización más baja previo a la firma del Contrato.)

6. Constancia de Solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) (Actualizada) de la Empresa o recibo de pago vigente. (Se le solicitara al Concursante con la Cotización más baja previo a la firma del Contrato.)

7. Cronograma de Trabajo (programa de ejecución de obra), incluir desembolsos.

8. Una referencia Bancaria actualizada (Art. 33 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado )

9. Fichas de Costos Unitarios del Presupuesto.

Nota: La Unidad Ejecutora solicitara al Contratista/ Empresa la documentación legal que considere pertinente antes de firmar el Contrato.

Los documentos presentados en fotocopia deben estar debidamente autenticados.

Financiamiento

Los pagos al Contratista se harán con los fondos que para tal fin fueron asignados por el Congreso Nacional, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2013.

Es entendido y convenido por ambas partes que, independientemente del monto y plazo del proyecto, el compromiso del gobierno durante el año 2013 se limita a la cantidad que se aprobó mediante Acuerdo Ejecutivo No. y asignado a la actividad de obra con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:

Institución 000, Unidad Ejecutora 000, Gerencia Administrativa 000, Programa 00, Subprograma 00, Proyecto 000, Actividad/Obra 000, 000, 000, 000, 000, Objeto 0000, Fuente 00, Código Beneficiario 0000.

Rótulos

12

El Contratista colocará Un (1) rótulo informativo de acuerdo a lo que le indique La Dirección General de Obras Públicas. (Ver detalle adjunto).

Limpieza Final

El Contratista se obliga a efectuar por su cuenta una limpieza final del proyecto previa a la recepción del mismo.

Bitácora:

Es el documento oficial emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que forma parte del contrato y se utiliza para anotar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción o de servicios, que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos del contrato, siendo este un medio oficial de comunicación entre las partes que firman el contrato. Libro con el número de folios requeridos, en el cual se lleva escrito día a día la vida de ejecución del proyecto.- Oficializando su apertura y utilización, con las firmas del Jefe del Departamento, Coordinador del Proyecto, Supervisor del Proyecto y el Contratista, la página indicada para ello.- Cada folio debe contar con una hoja original y dos (2) copias: original para el Departamento de Edificios Públicos, una copia para el Contratista y una copia para el Supervisor.El costo de este libro deberá ser incluido en los costos indirectos de la oferta.

13

MODELO DE LA PROPUESTA

Estimado Señor:

De conformidad a las instrucciones al participante elaborado y que rigen para la ejecución del Proyecto: “REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”el suscrito certifica y ofrece construir las obras de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas correspondientes y cuadro de Precios Unitarios respectivos, acepta rendir la Fianza correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Firma del Contrato.

El suscrito acepta, entregar la obra en el plazo de DOS MESES y se contará a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio.

También el suscrito CERTIFICA que además de la presente FORMA DE PROPUESTA recibió la siguiente documentación:* Definiciones y Generalidades* Instrucciones al Participante* Modelo de Propuesta* Forma de Garantía de Cumplimiento de Contrato* Forma de Garantía de Calidad de la Obra* Formato de Cantidades de Obra y Planos

En fe de lo cual firmo esta Propuesta para construir la obra en referencia por un valor de Lempiras

(NUMEROS)

(LETRAS)

Los cuales incluyendo los costos de materiales, mano de obra y otros se desglosan en el listado de Precios Unitarios que se acompañan a la presente.Si se me adjudica el Contrato, me comprometo a comenzar los trabajos en la fecha que se indique en la Orden de Inicio, y entregarle la obra lista para ser utilizada dentro.

DOS MESESAdjunto a la presente una copia de los planos, original y UNA (1) copia de la Propuesta Económica y demás documentos que se requieren.

14

(LUGAR Y FECHA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO AUTORIZADO

CONTRATO DE CONSTRUCCION: “”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”

Nosotros MARIANO VASQUEZ CHAVARRIA, mayor de edad, Ingeniero, casado, Hondureño, de este vecindario, y con Tarjeta de Identidad No. 00000000 actuando como Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, nombrado mediante Acuerdo Presidencial No. 000000 de fecha _______________quien se designa en este documento como “LA SECRETARIA” y __________________, mayor de edad, Ingeniero Civil, Casado, Hondureño, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. ________ y con Registro Tributario No. __________ actuando como ___________________ y registrado con el Número de Colegiación No. ________ del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, y que en lo sucesivo se denomina EL CONTRATISTA, con facultades suficientes para la celebración de esta clase de actos; hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente Contrato de Construcción del Proyecto denominado: “”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. _______ del ____ de ________ del 2013, bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES.- Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderán que significan lo que se expresa a continuación:

a) EL GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras representado en lo concerniente al presente contrato por la SECRETARIA.

b) LA SECRETARIA: Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

c) LA DIRECCION: La Dirección General de Obras Públicas, dependencia de LA SECRETARIA.

d) UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios Públicos, dependencia de la Dirección General de Obras Públicas.

e) EL CONTRATISTA: ____________________________________.

15

G) SUPERVISIÓN: Inspector designado por la Dirección

h) COODINADOR: Profesional designado por LA DIRECCION y quien funge como enlace entre La Supervisión, Construcción y Unidad Ejecutora.

i) LEMPIRAS O SIGNO DE LPS.: La Moneda de curso legal de la República de Honduras

SEGUNDA: TRABAJOS REQUERIDOS. EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por cuenta y riesgo y conforme a la oferta presentada, se obliga a construir hasta su total terminación para LA SECRETARIA el Proyecto: “”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS” de conformidad con las especificaciones, disposiciones especiales y demás documentos inherentes a “EL PROYECTO”, así como los documentos anexos descritos en la Cláusula Vigésima Novena del presente contrato, los cuales debidamente firmados e identificados por ambas partes contratantes forman parte integral de este contrato; EL PROYECTO consiste en: Paredes de Tabla Yeso con Núcleo de Madera, Pintura, Firme de Concreto simple, Reparaciones de instalaciones hidrosanitarias, Suministro e Instalación de servicios sanitarios, lavamanos, extracción e instalación de cerámica, Instalación y suministro de bomba para agua potable, Suministro e instalación de Puertas y ventanas, Impermeabilización de Losa de techo.

TERCERA : PRECIO DEL CONTRATO.- LA SECRETARIA pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato que sean ejecutadas y aceptadas a satisfacción por LA DIRECCION, según los precios unitarios indicados en la oferta presentada por EL CONTRATISTA (revisada por LA UNIDAD EJECUTORA), los cuales incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: materiales, su costo, transporte y maniobras; mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad social, vivienda y cualquier otra que cause, los sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades laborales que se generen a favor del personal que trabaje directa o indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su utilización; asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, responsabilidad con terceros de orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar para la total terminación para los trabajos. Bajo tales condiciones se estima el costo de este Contrato en la suma de: _________________________________________________ , de acuerdo a las cantidades y precios unitarios siguientes:

16

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS

PROYECTO: “”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”

CUADRO DE ACTIVIDADES A REALIZAR

PROYECTO: 1.1.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, EDIFICIO DGOP.

CLAVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

1.1.1 Suministro y aplicación de pintura látex. M2 535.00  

1.1.2Suministro e instalación de lavamanos, en S.S. de O.O.P.P. UNIDAD 1.00

 

1.1.3Suministro e instalación de pasador, en S.S. de O.O.P.P. UNIDAD 1.00

 

1.1.4Suministro e instalación de llavines, en Edif. De O.O.P.P. UNIDAD 4.00

 

1.1.5Suministro e inst de Servicio Sanitario, (incluye accesorios) en Edif. De O.O.P.P. UNIDAD 1.00

 

1.1.6Suministro e instalacion de interruptor simple, en Edif. De O.O.P.P. UNIDAD 1.00

 

1.1.7

Extraer ceramica existente e instalar Ceramica nueva de 42.5 x 42.5cm en Edificios Publicos y lobby de Edificio de O.O.P.P. M2 70.00

 

1.1.8

Instalacion y suministro de tanque rotoplas tipo cisterna incluye accesorios, cap.=2500lts(incluye excavacion 4.54m3 y accesorios, losa 1.55mx1.55m e=0.10m, tapadera metalica). GLOBAL 1.00  

1.1.9

Instalacion y suministro de bomba para agua potable de 1HP ( incluye tuberia pvc de 1´´ y accesorios mas caseta de proteccion de .60m2 de area por 1.50 Mts de altura de pared de bloque y techo metalico). GLOBAL 1.00  

1.1.10Reparaciones de instalaciones hidro sanitarias (incluye reparaciones en tuberias de A.P, A.N ). GLOBAL 1.00  

1.1.11

Instalacion de paneles para cielo falso con refuerzo, en areas comunes de tercer nivel, en edif de O.O.P.P. M2 10.00

 

17

SUBTOTAL PROYECTO: 1.2.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ANDEPH.

CLAVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

1.2.1 Excavacion Material Tipo II (semiduro). M3 0.1

1.2.2Relleno de Material Selecto para Nivelado de Terreno. M3 0.15

1.2.3 Acarreo de Material de Desperdicio. M3/KM 1 1.2.4 Cama de Arena E=5CM. M3 0.12 1.2.5 Paredes de Tabla Yeso con Nucleo de Madera. M2 4.52

1.2.6Firme de Concreto simple espesor=5cm.3000psi. M2 2.31

1.2.7 Suministro e instalacion de Ceramica en Piso. M2 2.31

1.2.8Suministro e instalacion de Azulejos de 15x15cm. Para baño. M2 8.34

1.2.9Suministro y aplicación de pintura Pintura latex en Paredes. M2 15.16

1.2.10

Suministro E Instalacion de Puerta de Madera de Pino de 0.8x2.10m. Inc. Herrajes e instalacion. UNIDAD 1

1.2.11Suministro E Instalacion Tuberia De 2 Pulg. Drenage. ML 4

1.2.12Suministro E Instalacion Tuberia De 3 Pulg. Drenage. ML 4

1.2.13 Suministro E Instalacion de Tuberia de 1/2" A/P. ML 4 1.2.14 Suministro E Instalacion de Sanitario. UNIDAD 1 1.2.15 Suministro E Instalacion de Lavamanos. UNIDAD 1

1.2.16Suministro E Instalacion de Lampara Incandescente, Inc. Roseta. UNIDAD 1

1.2.17 Suministro E Instalacion de Interruptor Simple. UNIDAD 1 1.2.18 Suministro E Instalacion de Poliducto de 1/2". ML 5

1.2.19Suministro E Instalacion de Cable Electrico #12 THHN. ML 11

SUBTOTAL PROYECTO: 1.3.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, RELACIONES PUBLICAS.

CLAVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

1.3.1Suministro y aplicación de Pintura latex en paredes interiores. M2 150.95

1.3.2Suministro y aplicación de Pintura latex en paredes exteriores. M2 39.7

1.3.3Suministro y aplicación de Pintura latex en puertas. M2 10.35

1.3.4Suministro y aplicación de Pintura latex en cielo en falso. M2 64.27

18

1.3.5 Extraccion de ceramica. M2 19.58

1.3.6Suministro e Instalacion de 18 piezas de ceramica 42.5 x 42.5cm. M2 3.25

1.3.7Suministro e Instalacion de ceramica en sala de atencion. M2 16.33

1.3.8 Instalacion de moldura en sala de atencion. M2 13.6

1.3.9Retiro de paneles, estructura, 3 ventanas y 2 puertas existentes. M2 43.9

1.3.10Construccion de paredes con paneles de tabla yeso y nucleo de madera. M2 46.95

1.3.11Re instalacion de ventanas vidrio fijo de aluminio. M2 2.97

1.3.12 Re instalacion de puertas. UNIDAD 2 SUBTOTAL PROYECTO: 2.- REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2.

CLAVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

2.1 Suministro y aplicación de Pintura latex. M2 2821.63   2.2 Suministro y aplicación de Pintura Anticorrosiva. M2 361.5  

2.3Suministro e instalacion de Ventanas de Celosias (Incluye Resanes). M2 10.44  

2.4Suministro e instalacion de Puertas Metalicas de lamina troquelada. UNIDAD 3  

2.5 Desmontaje de Ventanas de Madera. M2 10.44   2.6 Desmontaje de Puertas de Madera. UNIDAD 3  

SUBTOTAL PROYECTO: 3.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DGC.

CLAVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

3.1 Impermeabilizacion de Losa de techo. M2 830.6 SUBTOTAL

El valor de este contrato por la suma antes señalada será pagado a la siguiente estructura presupuestaria:

Institución 000, Unidad Ejecutora 000, Gerencia Administrativa 000, Programa 00, Subprograma 00, Proyecto 000, Actividad/Obra 000, 000, 000, 000, 000, Objeto 0000, Fuente 00, Código Beneficiario 0000

CUARTA : ORDEN DE INICIO Y PLAZO .- Las partes acuerdan que la Orden de Inicio podrá ser librada por LA DIRECCION después de que EL CONTRATISTA haya cumplido con lo establecido en el Articulo No. 68 de la Ley de Contratación del Estado; salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, deberá comenzar la construcción a más tardar dentro de CINCO DÍAS calendario siguientes a la fecha de la orden de inicio, y

19

se compromete y obliga a terminarla a satisfacción de LA SECRETARÍA dentro de un plazo de DOS MESES.

Dicho plazo estará sujeto a extensiones autorizadas por escrito por LA DIRECCION, siempre y cuando exista una causa que motiva este aumento del plazo, como lluvias torrenciales, fuerza mayor, caso fortuito y otros inconvenientes, debidamente documentados y respaldados por la supervisión, que se encuentren fuera del control de EL CONTRATISTA, como lo estable la Cláusula Décima Segunda no sobrepasando dichas ampliaciones el ____________de 2013.-

QUINTA: CAUCIONES. “EL CONTRATISTA”, deberá rendir una caución por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato que garantice la ejecución de la obra y que deberá estar vigente a la fecha de la recepción final y deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Su vigencia terminará tres (3) meses después de haber vencido el plazo dado a EL CONTRATISTA para ejecutar la obra convenida, según lo establece el Artículo 101 de la Ley de Contratación del Estado.

b) Si por causa establecida contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento, de CONFORMIDAD CON EL Artículo 102 de la Ley de Contratación del Estado.

c) Las cláusulas de las condiciones generales de la caución y de las condiciones especiales establecidas en los Términos de Referencia deberán incorporarse a la caución.

d) Una vez comprobadas las causas de resolución establecidas en la Cláusula Décima Octava de este Contrato, la institución que haya emitido la caución rendida ante LA SECRETARIA, deberá hacerla efectiva en el momento en que EL GOBIERNO a través de SOPTRAVI requiera su pago.

e) EL CONTRATISTA deberá presentar una vez terminada la obra y antes de que se le entregue el Acta de Recepción Final la Garantía de Calidad por las obras construidas por el cinco por ciento (5%) del monto de las mismas y su vigencia será por el término de un (1) año, la no aplicación de lo anterior dará lugar a la ejecución de la fianza de cumplimiento de contrato.

SEXTA : ANTICIPO.- No se otorgará anticipo.

SEPTIMA : FORMA DE PAGO.- La SECRETARIA se obliga a pagar a EL CONTRATISTA el trabajo ejecutado cada mes de acuerdo con la estimación mensual preparada y presentada en término por éste, acompañadas de los números generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios, localización, análisis de precios extraordinarios, etc. y aprobadas por La Dirección, mediante órdenes de pago tramitadas de conformidad a lo

20

establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto vigente, siempre y cuando errores imputables a EL CONTRATISTA no entorpezca el trámite de las estimaciones. El Plazo para el pago será Conforme lo dispuesto en el articulo 193 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado.LA DIRECCION fundamentándose en la recomendación escrita del SUPERVISOR, podrá retener total o parcial uno o más pagos mensuales en los casos siguientes:

1) Por causa de trabajos defectuoso2) Cuando hubiere reclamos pendientes por incumplimiento de

compromisos contractuales.

OCTAVA: PAGOS DE MATERIALES ALMACENADOS.- LA SECRETARIA podrá reconocer a EL CONTRATISTA como máximo hasta un (80%) ochenta por ciento del costo directo de los materiales de construcción que EL SUPERVISOR compruebe están debidamente almacenados en la obra; dicho pago se hará para evitar incrementos en los costos y se efectuará a través de las estimaciones debiendo hacerse deducciones también a través de éstas para lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto. EL CONTRATISTA se obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que verifiquen que los mismos han sido pagadas.- EL CONTRATISTA será responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligará a su sustitución sin costos adicionales para LA SECRETARIA, si sufriere daño parcial o total imposibilitando su utilización en la obra, mal empleo en la misma o robo si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe trasladara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el propósito de darle uso diferente, será objeto de la sanción legal correspondiente.

NOVENA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS.- “LA DIRECCIÒN”, En común con el Contratista acuerdan: Que por ser este un proyecto de corta duración no se reconocerán incrementos por mayores costos que pudieran surgir en los materiales, mano de obra y alquiler de equipo. NO APLICA

DECIMA: CALIDAD DE MATERIALES.- EL CONTRATISTA se obliga a suministrar todos los materiales nuevos y de buena calidad, libre de fallas y defectos y de conformidad con el contrato, a menos que se especifique lo contrario. Todo el trabajo que incluya material fuera de esas normas será considerado como defectuoso.

Si lo solicita LA UNIDAD EJECUTORA, EL CONTRATISTA deberá suministrar por cuenta propia garantía o evidencia satisfactoria acerca de la clase y calidad de los materiales y del equipo utilizado en la construcción del proyecto.

El control y verificación del cumplimiento de esta cláusula será realizado por La Supervisión.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAS.- Conforme a las especificaciones LA DIRECCION podrá ordenar trabajos extras, imprevistos, hacer cambios o modificaciones y/o convenientes para la obra, estipulándose, sin embargo, que antes de iniciarlo, LA DIRECCION previo informe del SUPERVISOR, expedirá la

21

orden correspondiente.- Dichos trabajos serán pagados conforme a los precios unitarios del contrato o a los nuevos precios unitarios acordados entre EL CONTRATISTA Y LA DIRECCION, si no estuvieren entre los precios unitarios de la oferta, LA DIRECCION considerará factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios unitarios elaborados para el presupuesto original, debiendo presentar EL CONTRATISTA oportunamente el presupuesto con los soportes correspondientes.

EL SUPERVISOR, autorizado por LA DIRECCION, podrá variar los rubros o renglones de trabajos en mas o en menos, de acuerdo a la conveniencia de la obra, siempre y cuando, estos cambios no modifiquen las condiciones que se refiere a la naturaleza y carácter esencial de la obra objeto del contrato original así como del valor original contratado.

DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LA CAUCION.- El plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser ampliado de lo originalmente contratado por las siguientes causas:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, conforme se establece en la cláusula VIGESIMA de este Contrato.

b) Por causa de lluvias torrenciales.- Se entenderá como atraso de lluvia, no solo el día en que la misma se presente y paralice los trabajos de EL CONTRATISTA si no que también las consecuencias de las mismas, tales como el atraso que la lluvia causa por daño a la obra de EL CONTRATISTA, y la imposibilidad de acceso a la zona de trabajo y a las áreas de extracción de materiales.- De todo esto EL SUPERVISOR dará fe y extenderá diariamente la correspondiente nota de atraso.

c) Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos extras que LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes de conformidad a los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.- En tal caso EL CONTRATISTA deberá ampliar caución original rendida, de manera que cubra satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato por el resto del periodo objeto de la ampliación más el tiempo establecido en el inciso b) de la CLAUSULA QUINTA de este Contrato, como establece el Articulo No. 102 de la Ley de Contratación del Estado.

DECIMA TERCERA: INGENIERO RESIDENTE.- Durante la ejecución del presente Contrato los trabajos estarán dirigidos por un Ingeniero Residente inscrito permanentemente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), de capacidad y experiencia, quien estará facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PLAN DE DESEMBOLSOS.- Previo a que la Dirección emita la Orden de Inicio, El Contratista deberá preparar y presentar para LA UNIDAD EJECUTORA, un programa estimado de progreso del trabajo en forma detallada, basado en el sistema de diagrama de barras, el Programa deberá incluir el total del

22

proyecto, indicará las fechas de principio y terminación de cada etapa subsiguiente de las varias fases de la construcción, éstas deben comprender el tiempo de ejecución correspondiente y deberá ser actualizado de acuerdo a las condiciones de trabajo y sujeto a los requerimientos y aprobación de El Supervisor; estos documentos debidamente sellados y firmados pasarán a formar parte del contrato; lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 68 numeral 2 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 180 del Reglamento de dicha Ley.

Una copia de dicho diagrama deberá encontrarse en la bitácora en todo tiempo para facilitar al supervisor y/o coordinador de la obra la verificación del cumplimiento del mismo, o para realizar en el mismo los ajustes necesarios. Es requisito que el programa establezca las fechas en las que se realizarán las actividades en las que son necesarias la realización de pruebas o aprobación de procesos, principalmente de aquellas actividades que requieren una inspección y aprobación como requisito para ser cubiertas o selladas.

El plan de desembolsos deberá ser presentado de tal manera que muestre el avance de obra física y financiera de cada ítem o actividad del contrato, proyectado en base a periodos de treinta días calendario, dicho plan será ajustado a la fecha de inicio del proyecto. Antes de finalizar cada mes y por el tiempo que dure el Proyecto EL SUPERVISOR rendirá a LA SECRETARIA un informe del Proyecto indicando los Avances de Obras Ejecutados durante el periodo.- Es entendido y aceptado que EL CONTRATISTA no podrá tramitar ante LA SECRETARIA, ningún pago en tanto no se presente el Programa de trabajo.

DECIMA QUINTA: SUPERVISION DEL PROYECTO.- La Unidad Ejecutora Coordinara la ejecución del proyecto por medio de un SUPERVISOR debidamente autorizado quien estará facultado para inspeccionar todo el trabajo, los materiales suministrados, pudiendo hacer observaciones a EL CONTRATISTA, rechazar materiales o personal, o suspender los trabajos cuando estos no se ejecuten y sujeten de acuerdo con los requisitos de los planos, las especificaciones y El Contrato.- Asimismo informará a LA DIRECCION, tan pronto como sea posible, de cualquier hecho o condición que pueda demorar la terminación del Proyecto, así como su historia en la bitácora correspondiente.

El residente de la supervisión tendrá a su cargo cuando menos:

a) Llevar la bitácora de la Obra.

b) Revisar las Estimaciones de los trabajos ejecutados incluida la Cláusula Reconocimiento de Mayores Costos, comprobar calidad y cantidades de obra y conjuntamente con EL CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago.

c) Mantener el Programa de Trabajo y los Planos debidamente actualizados.

23

d) Constatar la terminación de los trabajos.

e) Rendir informes periódicos y el informe final del cumplimiento de EL CONTRATISTA en los aspectos Legales, Técnicos, Económicos, Ambientales, Financieros y Administrativos.

DECIMA SEXTA: RECLAMOS.- EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a LA SECRETARIA con copia a LA DIRECCION, cualquier intención de presentar el reclamo o de solicitar extensión del tiempo contractual, dando las razones del caso dentro de los Quince (15) días calendario después del comienzo de la causa que es base del reclamo, de conformidad a los Artículos 121, 122, 123 y 125 de la Ley de Contratación del Estado.

Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamo dentro del periodo especificado, esto eximirá del reclamo a LA SECRETARIA.

DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIA.- Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo directo con LA DIRECCION o su representante, será resuelto por LA SECRETARIA la que, previo al estudio del caso, dictará su resolución y la comunicará al reclamante.

La resolución de LA SECRETARIA tendrá carácter definitivo dentro la vía administrativa.- Contra la resolución de LA SECRETARIA cabra el Recurso de Amparo ante los tribunales competentes de la Republica de Honduras.

DECIMA OCTAVA: CAUSAS DE RESICION O RESOLUCIÒN DEL CONTRATO.- 1. El Gobierno podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el

derecho del Contratista para proseguir la ejecución de la obra contratada por las causas estipuladas en los Artículos 123, 126, 127, 128 y 129 de la Ley de de Contratación del Estado, lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto, las leyes vigentes del país y además por las causas siguientes:

a. Por recorte Presupuestario de fondos nacionales de conformidad al Articulo 46 párrafo segundo de las Disposiciones Generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Vigente. La negligencia se comprobara con los dictámenes elaborados por la firma supervisora, la Unidad Ejecutora y el Coordinador del Proyecto y La Dirección.

b. Atraso superior al 25% del Programa de Trabajo del Proyecto de acuerdo a un análisis de avance físico del mismo que se realice en cualquier momento de la duración del contrato.

c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

24

d. Si dentro del plazo fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que esta obligado conforme a este contrato o a la Ley.

e. Si cometiere actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la Dirección.

f. Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae este Contrato.

g. Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el Programa de Trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este Contrato o cualquier ampliación que se le conceda.

h. Si el Contratista cede o transfiera a cualquier titulo el presente Contrato en todo o en parte a una tercera persona.

i. Si el Contratista subcontrata con terceros un porcentaje superior al 40% del monto del Contrato.

j. Si el Contratista no nombra a un Ingeniero Residente colegiado para la ejecución de las obras de conformidad a la Cláusula Décima Tercera del Contrato.

2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, la Administración o La Dirección concederá al Contratista y su fiador el termino de Diez (10) días hábiles, para que acompañado las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el termino indicado, La Administración resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado o en caso contrario, procederá a rescindir el contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por el Contratista.

3. El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de noventa (90) días hábiles a mas tardar a partir de la fecha de su presentación correcta a la Dirección excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables al Contratista o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.

Vencido el plazo de noventa (90) días hábiles antes mencionados, el Contratista deberá comunicar por escrito a La Dirección su intención de suspender los trabajos y si dentro del termino de quince (15) días hábiles

25

después de haber entregado dicho aviso a La Dirección, no se ha subsanado la falta de pago, el Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del Contrato.

4. La rescisión del Contrato se efectuara sin más trámite, que la emisión de un Acuerdo Ministerial.

5. Una vez que este firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento del Contratista, el Gobierno exigirá por la vía del apremio el cumplimiento de las garantías que el Contratista haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato., El Gobierno gozara de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas dicha garantía y los garantes no gozarán del beneficio de excusión.

DECIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.- El Gobierno a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita al Contratista indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuara en la forma y de acuerdo con la información que se de en la comunicación y no perjudicara ningún reclamo anterior que el Gobierno pudiere tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicación, el Contratista inmediatamente descontinuara, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de los materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

VIGESIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Por fuerza mayor o caso fortuito se entenderá los acontecimientos imprevistos fuera del alcance de EL CONTRATISTA, incluyendo, pero no limitándose a actos de enemigos públicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, desabastecimiento a nivel local y Nacional de materiales a utilizarse en el proyecto, Huracanes, embargo de fletes u otros eventos de análoga naturaleza.

Este Contrato podrá ser ampliado en el plazo por esta causa, cuando a juicio de LA DIRECCION se justifique la determinación a tomarse o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Octava de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA: SUB-CONTRATACION.- Es convenido que EL CONTRATISTA no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o de hacer cualquier otra transacción con este Contrato o con cualquier parte del mismo, ni ceder sus derechos, reclamos u obligaciones excepto con el consentimiento escrito de LA SECRETARIA.- La cesión o sub-contratación se sujetará en lo que fuere pertinente o aplicable a este Contrato a lo dispuesto en los Artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de La Ley de Contratación del Estado.

VIGESIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- LA DIRECCION podrá suspender temporalmente en todo o en parte la Obra Contratada por cualquier causa justificada, la cual comunicará por escrito a EL CONTRATISTA.

26

VIGESIMA TERCERA: AMPLIACION DE LA CUANTIA DE LA PRESTACION PREVISTA EN EL CONTRATO.- LA DIRECCION podrá dentro del programa de inversiones aprobados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos de Obras Publicas mediante ordenes de cambio y ampliación del contrato, en términos de los artículos 121, 122, 123 y 143 de la Ley de Contratación del Estado; dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y carácter esencial de la Obras objeto del contrato original y convenirse para eludir, en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley y otras Disposiciones.

VIGESIMA CUARTA: BITACORA DE OBRA.- La Bitácora tiene por objeto registrar los acontecimientos del desarrollo de los trabajos, lo que permite confirmar el orden originalmente planificado, así como los incidentes que lo interrumpen o modifican.- Los argumentos que se asisten deben ser fidedignos y respaldados con datos claramente expresados, que permitan descubrir cualquier situación pasada.

Por tal motivo, LA UNIDAD EJECUTORA, desde su inicio, deberá de contar con ella en el sitio donde se llevara a cabo los trabajos a efectos de dar fiel cumplimiento a este precepto.

VIGESIMA QUINTA: RENDIMIENTO DE EQUIPO Y ROTULOS.- Para la buena ejecución del proyecto y que este se desarrolle de acuerdo a los planes y plazo de ejecución previstos EL CONTRATISTA se obliga a utilizar equipo de trabajo para este tipo de obras, en optimo estado de funcionamiento.

Para la ejecución del presente contrato y debido al sistema de trabajo, LA SECRETARIA estima necesario que EL CONTRATISTA deberá mantener como mínimo en la obra el siguiente equipo:

a) Herramientas menores

EL CONTRATISTA colocara un rótulo informativo de acuerdo a la muestra que indique los Términos de Referencia o que fuera proporcionada por La Dirección en cualquier momento, así como los rótulos necesarios para proteger la obra y prevención de daños y perjuicios a terceros a causa de posibles accidentes.

VIGESIMA SEXTA: MEDIO AMBIENTE.- EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción.

EL CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya atender el medio ambiente de la zona donde ejecute actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente:

27

1.- El área del Taller Mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.

2.- EL CONTRATISTA jamás vaciara residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca del río o cualquier otro sitio que fuera susceptible de ser contaminado.

3.- EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a los escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc. Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados por el Ingeniero SUPERVISOR en consulta con la Alcaldía que corresponda.

4,- EL CONTRATISTA tendrá la obligación de comunicar a los entes responsables tales como: La UGA, COHDEFOR, Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Municipalidades, etc.; de cualquier actividad suya o de terceros, que de alguna forma pudiesen llegar a afectar el medio ambiente de la zona de trabajo.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.- La Unidad Ejecutora salvo fuerza mayor dispondrá que la inspección final sea hecha por EL SUPERVISOR, dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la notificación escrita hecha por EL CONTRATISTA, de que la obra ha sido terminada.

Si los trabajos fuesen ejecutados a satisfacción, rendirá un informe pormenorizado dentro de los cinco (5) días hábiles después de la inspección final.- La unidad ejecutora después de haber recibido el informe de la Supervisión emitirá una nota a propósito al contratista para tramites de garantía de calidad de obra y nombrará una Comisión de Recepción del proyecto quienes emitirán el Acta de Recepción correspondiente, la garantía de cumplimiento de contrato deberá estar vigente para la fecha de recepción de la obra.

VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD CIVIL .- El Contratista deberá cumplir con todas las leyes laborales del país y eximirá al Gobierno de toda reclamación por responsabilidad civil proveniente de daños y/o perjuicio ocasionados a terceros en sus personas o bienes. Asimismo de toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales, etc., por consecuencia de la aplicación de leyes hondureñas de previsión social y cualquier otro que establezcan carga u obligación respecto a los trabajadores del Contratista.

VIGECIMA NOVENA MULTAS:

28

a) El contratista deberá presentar a la Secretaría General de SOPTRAVI, según sea el caso, los documentos que dicha Dependencia requiera de acuerdo a la Ley, dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de adjudicación del contrato; por cada día de demora en la presentación de dicha documentación se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps.25.00) por cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

b) El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después de habérsele comunicado por la Dirección General de Obras Públicas que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

c) El contratista está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula V: CAUCIONES, del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

d) El contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS (L.25.00) por cada cien mil o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

e) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula CUARTA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse; cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra por concepto de multa la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) la cual corresponde al monto de este contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

f) "Multa convencional por incumplimiento del programa de ejecución de obra”.

El Gobierno tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución de obra aprobado, para lo cual la Unidad Ejecutora comparará mensualmente el avance de las obras con el respectivo programa de ejecución de obra; si como consecuencia de la comparación anterior el avance de las obras es menor con lo que debió realizarse, el Gobierno en su caso procederá a aplicar una multa económica convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el valor de la obra no ejecutada en el mes que corresponde. Esta cantidad se aplicará en beneficio del Gobierno a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Es entendido que la multa procederá cuando las causas del retraso en la ejecución de las obras sean imputables al Contratista.

Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, el Gobierno podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

29

Para efectos de aplicación de la multa, la Unidad Ejecutora notificará por escrito al Contratista del incumplimiento del programa de ejecución de obra. El escrito hará alusión a aspectos tales como: Período de incumplimiento de las obligaciones, monto de Lps. de Obra no ejecutada, especificada por cada item y valor de la multa a que se ha hecho acreedor; el valor de la multa será deducible de cualquier cantidad que se le adeude al Contratista.

La notificación al Contratista se hará en un término de diez (10) días hábiles después de haber sido realizados por parte de la Unidad Ejecutora la comparación mensual de la obra programada y la obra ejecutada y la notificación será por escrito.

TRIGESIMA : DOCUMENTOS DEL CONTRATO .- Forman parte de este contrato y con el constituyen un solo cuerpo legal:

a) Los Términos de Referencia del Proyecto objeto de este Contrato.

b) El Acuerdo y cualquier suplemento de él.

c) Las garantías y cualquier suplemento de las mismas.

d) Apéndice de los documentos contractuales si hubiere.

e) Programa de trabajo y libro de Bitácora.

f) La Oferta.

g) La orden de inicio y Órdenes de Cambio.

h) Las Especificaciones especiales.

i) Lista de Precios y Salarios vigente a la fecha de la propuesta.

j) Certificación de Garantías.

k) Los planos y Ordenes dadas por “LA UNIDAD EJECUTORA”

En fe de lo cual firmamos el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los __________ días del mes de____________________ del año Dos Mil Trece.

ING. MARIANO VASQUEZ CHAVARRIA MINISTRO CONTRATISTA

30

GARANTIAS

El Contratista cuya oferta sea aceptada, deberá presentar las siguientes cauciones:

Garantía de Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Cumplimiento de Contrato es por un valor equivalente al QUINCE POR CIENTO (15 %) del importe total del Contrato (Artículo 100 Ley de Contratación del Estado), con una vigencia hasta Tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra conforme a lo establecido al Articulo 101 de la Ley de Contratación del Estado.

Garantía de Calidad de Obra

El Contratista otorgará a SOPTRAVI una vez que se haya efectuado la recepción final de la obra, la Garantía o Caución de Calidad de Obra (contra trabajo defectuoso), para garantizar el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que resultase dentro de un período de doce (12) meses después de la recepción final de la obra por la Dirección General de Obras Públicas. El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. La duración de esta caución será por un período igual a doce (12) meses contados a partir de la fecha oficial de la recepción final de los proyectos. (Artículo 104 Ley de Contratación del Estado).

FORMATOS

31

A. Garantía de Cumplimiento de Contrato

B. Garantía de Calidad de Obra

A. FORMATO DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

GARANTÍA ò FIANZA No.

EMITIDA POR:

DEL DOMICILIO DE,

MUNICIPIO DE ESTABLECE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y POR CUENTA DE LA CONSTRUCTORA

LA GARANTÍA

DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. . POR UN MONTO DE LPS.

(LEMPIRAS EXACTOS), EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO DEL

CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROYECTO

LA SUMA ARRIBA MENCIONADA SERÁ PAGADERA A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TRANSPORTE Y VIVIENDA AL PRIMER REQUERIMIENTO QUE SE EFECTUÉ; UNA VEZ QUE

ESTE FIRME EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SIN

DISPUTAS, NI OPOSICIÓN ALGUNA DE PARTE DE QUIEN SOLICITO LA EMISIÓN DE ESTA

GARANTÍA Y SIN NECESIDAD DE QUE EL RECLAMANTE PRUEBE LOS MOTIVOS PARA EXIGIR

LA SUMA ESPECIFICADA, SIEMPRE Y CUANDO EL COBRO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO

DE VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

ESTA GARANTÍA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL ________ DE______ DEL 2013_____

HASTA _________ DÍAS CALENDARIO DE VIGENCIA

(VIGENCIA = PLAZO DE EJECUCIÓN + NOVENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL

VENCIMIENTO DE DICHO PLAZO)

32

COMA YAGÜELA, M.D.C.______ DE ____________________________DE 2013

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

33

B. FORMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

GARANTÍA ò FIANZA BANCARIA NO.

EMITIDA POR: DEL DOMICILIO DE,

MUNICIPIO DE ESTABLECE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y POR CUENTA DEL CONSTRATISTA

LA GARANTÍA DE CALIDAD DE

OBRA, LA GARANTÍA BANCARIA NO. POR UN MONTO DE LPS.

. (LPS.______ ), EQUIVALENTES

AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LOS

DEFECTOS O FALLAS POR MALA CALIDAD EN CUALQUIERA DE LAS OBRAS POSTERIOR A

LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO:

LA SUMA ARRIBA MENCIONADA SERÁ PAGADERA A LA SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA AL PRIMER REQUERIMIENTO QUE SE EFECTUÉ; UNA

VEZ QUE ESTE FIRME EL ACUERDO DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATISTA, SIN DISPUTAS, NI OPOSICIÓN ALGUNA DE PARTE DE QUIEN SOLICITO LA

EMISIÓN DE ESTA GARANTÍA Y SIN NECESIDAD DE QUE EL RECLAMANTE PRUEBE LOS

MOTIVOS PARA EXIGIR LA SUMA ESPECIFICADA, SIEMPRE Y CUANDO EL COBRO SE

REALICE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

ESTA GARANTÍA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DEL ________ DE______ DEL 2013_____

HASTA _________ DÍAS CALENDARIO DE VIGENCIA

(VIGENCIA = UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO)

COMA YAGÜELA, M. D. C._____________2013

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”.

35

36

37

PROYECTO: 1.1.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, EDIFICIO DGOP.CLAV

E DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1.1.1 Suministro y aplicación de pintura latex. M2 535.001.1.2 Suministro e instalacion de lavamanos, en S.S. de O.O.P.P. UNIDAD 1.001.1.3 Suministro e instalacion de pasador, en S.S. de O.O.P.P. UNIDAD 1.001.1.4 Suministro e instalacion de llavines, en Edif. De O.O.P.P. UNIDAD 4.00

1.1.5Suministro e inst de Servicio Sanitario, (incluye accesorios) en Edif. De O.O.P.P. UNIDAD 1.00

1.1.6Suministro e instalacion de interruptor simple, en Edif. De O.O.P.P.

UNIDAD 1.00

1.1.7Extraer ceramica existente e instalar Ceramica nueva de 42.5 x 42.5cm en Edificios Publicos y lobby de Edificio de O.O.P.P. M2 70.00

1.1.8

Instalacion y suministro de tanque rotoplas tipo cisterna incluye accesorios, cap.=2500lts(incluye excavacion 4.54m3 y accesorios, losa 1.55mx1.55m e=0.10m, tapadera metalica). GLOBAL 1.00

1.1.9

Instalacion y suministro de bomba para agua potable de 1HP ( incluye tuberia pvc de 1´´ y accesorios mas caseta de proteccion de .60m2 de area por 1.50 Mts de altura de pared de bloque y techo metalico). GLOBAL 1.00

1.1.10Reparaciones de instalaciones hidro sanitarias (incluye reparaciones en tuberias de A.P, A.N ). GLOBAL 1.00

1.1.11Instalacion de paneles para cielo falso con refuerzo, en areas comunes de tercer nivel, en edif de O.O.P.P. M2 10.00

SUBTOTAL PROYECTO: 1.2.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ANDEPH.CLAV

E DESCRIPCION DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1.2.1 Excavacion Material Tipo II (semiduro). M3 0.11.2.2 Relleno de Material Selecto para Nivelado de Terreno. M3 0.151.2.3 Acarreo de Material de Desperdicio. M3/KM 11.2.4 Cama de Arena E=5CM. M3 0.121.2.5 Paredes de Tabla Yeso con Nucleo de Madera. M2 4.521.2.6 Firme de Concreto simple espesor=5cm.3000psi. M2 2.311.2.7 Suministro e instalacion de Ceramica en Piso. M2 2.311.2.8 Suministro e instalacion de Azulejos de 15x15cm. Para baño. M2 8.341.2.9 Suministro y aplicación de pintura Pintura latex en Paredes. M2 15.16

1.2.10Suministro E Instalacion de Puerta de Madera de Pino de 0.8x2.10m. Inc. Herrajes e instalacion. UNIDAD 1

1.2.11 Suministro E Instalacion Tuberia De 2 Pulg. Drenage. ML 41.2.12 Suministro E Instalacion Tuberia De 3 Pulg. Drenage. ML 41.2.13 Suministro E Instalacion de Tuberia de 1/2" A/P. ML 41.2.14 Suministro E Instalacion de Sanitario. UNIDAD 11.2.15 Suministro E Instalacion de Lavamanos. UNIDAD 11.2.16 Suministro E Instalacion de Lampara Incandescente, Inc. Roseta. UNIDAD 11.2.17 Suministro E Instalacion de Interruptor Simple. UNIDAD 11.2.18 Suministro E Instalacion de Poliducto de 1/2". ML 51.2.19 Suministro E Instalacion de Cable Electrico #12 THHN. ML 11 SUBTOTAL PROYECTO: 1.3.- REPARACIONES VARIAS SOPTRAVI, RELACIONES PUBLICAS.

ROTULO

38

ROTULO DEL PROYECTO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS

PROYECTO:” ”REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”.

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DE HONDURAS

39

ANEXO IESPECIFICACIONES

TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: “REPARACIONES VARIAS DE SOPTRAVI, (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, ANDEPH Y RELACIONES PUBLICAS), REPARACION Y PINTADO DE ALGUNAS AREAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA CLUB DE LEONES #2, E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS”

PRELIMINARES

1. EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)Unidad: M3

40

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este Trabajo Consistirá en la Excavación Tipo II ( Material Semiduro) por medios manuales en cualquier tipo de suelo semi-duro desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada ó explosivos, pero que por condiciones de humedad, plasticidad, mezcla con roca suelta u otras características, se presentan con mayor dureza para ser removido. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:La altura máxima de excavación será variable hasta una altura máxima de 3 m y requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 1. 25 JDR) y Herramienta Menor 10 %: piocha, pico, pala y otros. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad.

2. RELLENO CON MATERIAL SELECTO/COMPC. DE PLATO.

Unidad: M3DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario para camas de base de pisos en edificios y otros. El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, además deberá provenir de bancos a más de 5 kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. Por medio de compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocará.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0. 63 JDR) compactadora de plato y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de enjuta miento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado.

3. INSTALACION DE PISO DE CERAMICA DE (42.5x42.5 cm) incluye firme e=5cm

Unidad: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 42.5 x 42.5 tipo ceramica incluyendo un firme de concreto con un espesor de 5 cm con proporción 1:2:2. - Para autorizar el fundido del firme la capa de material selecto deberá estar

41

debidamente compactado y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:La proporción de concreto a utilizar será de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hará con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicación excesiva de agua. Las juntas de construcción serán rellenadas con tapa goteras..

4. INSTALACION DE AZULEJO PARA BAÑO DE 15 X 15

Unidad: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la colocación de azulejos de 15 x 15 cms, los cuales se dejan sumergidos durante al menos 24 horas, las paredes donde se instalaran deberán estar repelladas, limpias, libres de aceite, grasas, pinturas etc. Antes de colocarlos se pica la pared y se humedece el área hasta la saturación, se colocarán como separadores clavos de 1/4", el azulejo se instala usando pasta pura de cemento, fijándolo con golpes suaves, se instalaran primero una línea maestra que guiara la colocación de toda el área, hilando tanto vertical como horizontalmente los azulejos, observando con especial cuidado que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajuste en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas, 24 horas después de la instalación se aplica pasta pura de cemento blanco en todas las juntas de los azulejos, después de una hora se limpiará con trapo ligeramente húmedo y limpio para evitar manchas. El azulejo se colocará de acuerdo a las áreas, alturas y longitudes indicadas en los planos. Desperdicio en el azulejo del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar.

5. INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" DRENAJE.Unidad: M.L.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 2"La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto

42

mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones.

6. INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" DRENAJE.Unidad: M.L.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 3" La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en Ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones.

7. INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" A.P.43

Unidad: M.L.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la instalación de tubería de PVC 1/2". La instalación será efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberá de colocarse empezando por el punto más bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberá de evitarse que penetre material extraño en la tubería durante la instalación, cuando se interrumpa la instalación el extremo abierto deberá de protegerse, el interior de la tubería, deberá mantenerse limpio antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberías deberán de colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tubería de manera que se apoye en toda su longitud de la excavación conformada, procurando el menor número de uniones posibles, las deflexiones no deberán de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberán de ser lisos y en ángulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente están limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar máximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tubería a presión.

CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la mano de obra necesaria para la colocación, alineamiento e instalación del tubo, así como un máximo de 166 uniones por galón de pegamento, y la utilización de una lija para al menos 33 uniones

8. SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en el suministro e instalación de servicio sanitario, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el Alineamiento y la estética adecuada, el sello de drenaje se colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, libre de fugas en la conexión de agua potable y aguas negras y con el sistema de flotación regulado. Durante la instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el aparato sanitario.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y prueba.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMedición: La cantidad a pagarse será el número de aparatos sanitarios suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra;

44

Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas.

9. SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en el suministro e instalación de lavamanos, con sus respectivos accesorios, deberá colocarse con el alineamiento y la estética adecuada, la tubería de drenaje y la conexión del agua potable será libre de fugas. Durante la instalación se garantizará que no se introduzcan objetos extraños en la tubería. Se mantendrá libre de daños las paredes, piso y en general el ambiente donde se coloque el lavamanos.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el suministro, instalación y pruebaCRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMedición: La cantidad a pagarse será el numero de lavamanos suministrados e instalados, medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra; Pago: estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, así como la mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas.

10. INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE

Unidad: UNIDDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en el suministro, instalación, fijación y conexión del interruptor en su respectivo sitio.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación se incluyen como parte de la placa de interruptor.

11. APLICACIÓN DE PINTURA LATEX.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en colocar pintura latex en paredes. Antes de su utilización en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se entiende por pintura latex aquella que

45

disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de paredes para obtener la tonalidad y el color deseado. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución de la pintura con agua en una proporción 1:4, por cada lata de pintura latex un cuarto de galón de agua. La mano de obra está consideradaCRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por pintura latex será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de la pintura así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

12.APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en colocar pintura anticorrosiva en estructura metalica. Antes de su utilización en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las estructuras se tratarán con lija No. 80.. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con brocha, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie. La pintura se aplicará con brocha, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución de la pintura con thinner en una proporción 1:4, por cada lata de pintura anticorrosiva. La mano de obra está consideradaCRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por pintura anticorrosiva será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

46

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de la pintura así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

13.SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO.

Unidad: UNIDDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la fabricación e instalación de una puerta de tablero de pino de acuerdo a Plano de detalle, en lo que también se incluye bisagras de 3"x3", chapa puerta llavín sencillo y llamador para puerta niquelado. El objetivo será la construcción y colocación de todas las puertas de tablero que se indiquen en los planos del proyecto y que también estén de acuerdo con las indicaciones del supervisor. La madera será tratada y preservada de tal forma que este, permita aplicar el acabado especificado; la madera deberá estar limpia de rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento del preservador. En el taller las piezas de madera sólidas ingresarán preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos antes de ser curadas, con la humedad exigida, la variación de su espesor y dimensiones no será mayor a +/- 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. La madera sólida puede presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10 mm. en caras vistas y que la suma de diámetros de los nudos no sea mayor de 20 mm. por cada metro lineal de altura de puerta. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Este concepto no incluye la construcción del contramarco por lo que una vez que el mismo esté instalado, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras.

14.VENTANA DE CELOSIA (INCLUYE RESANES)Unidad: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de ventanas de celosía, las cuales están fabricadas de aluminio color natural y celosías de vidrio. Esta actividad incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de celosía incluyen: operadores manuales, tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los marcos deberán estar debidamente tallados, los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las celosías de vidrio. No se permitirá

47

aberturas en el cierre de las celosías por aplastamiento del marco durante su instalación.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Para la Instalación de las ventanas de celosía se requiere mano de Obra especializada (Albañil 0.50 JDR) y No especializada (Ayudante 0.50 JDR ) y herramienta Menor 5%. Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas especializadas y que en el mt2 de material se incluye celosías, operadores, accesorios de instalación etc.

15.ROTULO SOPTRAVI METALICOUnidad: UNIDDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la fabricación de rotulo SOPTRAVI de 3x8 pies pintado sobre lamina de zinc y montano en una estructura de madera. La pintura hará de acuerdo a las especificaciones de pintura del SOPTRAVI. Las que deberá tener la dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las líneas y niveles indicados en los planos.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la madera necesaria para la fabricación del marco del rotulo, la disolución de la pintura con diluyente en una proporción 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galón de diluyente.

16.LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORESUnidad: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la limpieza del final de áreas interiores.- Una vez terminada la obra se procederá a limpiar las áreas interiores en el centros de comunal, mediante el sacudido de polvo en paredes, el barrido de basuras y lavado con agua / detergente en pisos, por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( Peón) y herramienta menor. No requiere mano de Obra Calificada (Peón) y Herramienta menor 5 %. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles.

17. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO.UNIDAD: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad consiste primero en limpiar la superficie y retirar todos los materiales adheridos, En caso de que sea preciso las capas antiguas o deterioradas de otros productos deberán ser removidas. Luego aplicaremos una mano uniforme de primer base solvente de secado rápido que servirá como base para la instalación posterior de la membrana APP. Seguidamente al paso anterior se procederá a la colocación de la membrana APP con sus respectivos traslapes de 9cm. Entre membrana y membrana (a lo ancho) y su traslape de 10cm entre membrana y membrana (a lo largo), logrando de esta manera que el agua no se introduzca por las mismas. Posteriormente de

48

aplicar un sello auxiliar de base poliuretano entre las bajadas de las tuberías y la losa de concreto, este sello evitara filtración que pudiera existir en dicha junta

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTOLos precios deben incluir: Limpieza, preparación de la superficie utilizando primer asfaltico como base, instalación de membrana app en losas, sello en bajadas de tuberías utilizando membrana APP y flashing perimetrales con membrana APP de 20 cm entre pared y losa plana, herramientas y mano de obra

18. SUMINISTRO E ISTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTEUNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste en la suministro, instalación y fijación de la caja octogonal pesadas y su respectivos accesorios y lámparas.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecución de esta actividad, los accesorios de fijación, y la lámpara en si.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: Se medirá por metro unidad. La cantidad a pagarse será el número de unidades, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

19. CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIOUNIDAD: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral de 2"x4" con fleje metálico. El supervisor autorizará la instalación de este tipo de cielo cuando se haya concluido los trabajos de albañilería que puedan mancharlo o deteriorarlo y que todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso estén probadas y concluidas. - Como última fase se colocarán las planchas de fibra mineral, las que simplemente son apoyadas sobre la estructura existente y fijadas con grapas superiores ocultas a la estructura metálica del cielo raso. Las que requieran de cortes se lo realizará manualmente con un arco y sierra de grano fino ó cuchilla, para luego limpiar y retirar el sobrante del material.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se incluye el suministro e instalación las láminas de fibra mineral. Se incluye un porcentaje de herramienta menor que cubre el andamiaje y otros necesarios para la instalación del cielo.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por cielo falso fibra mineral será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación

49

total por suministro de los materiales descritos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

20. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ½”.UNIDAD:ML.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste el suministro de poliducto de 1/2" en tramos completos, la cual deberá ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la compra y transporte del poliducto al sitio del proyecto.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de poliducto en lances completos, suministrados, transportados y manejados de manera que evite el daño, las cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

21. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN #12”.UNIDAD: ML.DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:La actividad consiste el suministro de cable #12 en tramos completos, el cual deberá ser trasportado, almacenado y manejado de modo que se evite el daño.CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se considera la compra y transporte del cable al sitio del proyecto.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: Se medirá por longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales, medidas en la obra, de cable en tramos completos, suministrados, transportados y manejados de manera que evite el daño, los cuales deberán de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

22. PARED DE TABLA YESO, CON NUCLEO DE MADERA.UNIDAD: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de tabla yeso de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lápiz se traza sobre el piso y el techo el lugar en donde se colocará la pared, este trazo deberá marcar el ancho de los canales revisando con la plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales de amarre superior e

50

inferior con tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta dentro de los canales los postes metálicos, cerciorándose que los mismos estén a plomo con una longitud de un centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se coloca a 61 cms como espaciamiento máximo. En el caso que la pared lleve instalaciones se colocarán utilizando las aberturas de los postes y fijando las salidas y cajas por medio de tornillos ó remaches (esto no se incluye en esta actividad). Elpanel de yeso se corta fisurando el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y con una ligera presión, el panel se quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una navaja multiusos y usando una guía recta. Es conveniente lijar los extremos del panel en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente o verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la división, buscando la forma que tenga el menor número de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el panel con tornillos autoroscantes a cada 40 cms. a lo largo de los postes. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado únicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar perfectamente a hueso, sin separación alguna. Después de colocados los paneles se procede al sellado con masilla y cinta de refuerzo aplicándolas en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una espátula de 4" en el canal que forman los bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se coloca a lo largo de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con la espátula, quitando el exceso de compuesto pero asegurándose de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia. Después de 16 horas se aplica la segundaCONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared de tabla yeso pero no se incluye ningún tipo de acabado como pintura. No se incluye el acarreo del material de desperdicio producto de actividad. No se incluye el andamiaje para realizar esta actividad. Los rendimientos de mano de obra aplican a cualquier altura, siempre y cuando se pague en forma adicional un peón para acarreo de material después de 3.60 mts. De altura en pared.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso será el número de metros cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

23. EXTRACCION DE PISO DE CERAMICA.UNIDAD: M2DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la demolición de piso de cerámica, Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( peón) y herramienta menor se procederá a demoler el piso de ceramica existente de hasta 3 cms de espesor incluyendo la base de mortero. En esta actividad no se recupera material (actividad destructiva)CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolición de piso de cerámica, solamente apartarlos para que puedan ser

51

acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no calificada ( peón 0. 125jdr), y herramienta menor 10%CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por Demolición de Piso de cerámica será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

24. DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS Y PUERTASUNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en el desmontaje de contramarcos y puertas. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( ayudante y peón) y herramienta menor sé desmontarán contramarcos y puertas de hasta 1-1. 20 mt. de ancho por 2. 10 mt. de alto. Esta actividad recupera el material reutilizándolo cuando se requiera colocar el contramarco en otro sitio durante una rehabilitación ó readecuación de espacios.CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra no calificada ( ayudante 0. 125 JDR y peón 0. 125 JDR) y herramienta menor 10 %CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de Contramarcos y puertas será el número de unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

25. DESMONTAJE DE CONTRAMARCOS Y VENTANASUNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en el desmontaje de contramarcos y ventanas. Por medio de la utilización de mano de obra no calificada ( ayudante y peón) y herramienta menor sé desmontarán contramarcos y ventanas de hasta 1-1. 20 mt. de ancho por 1.5 mt. de alto. Esta actividad recupera el material reutilizándolo cuando se requiera colocar el contramarco en otro sitio durante una rehabilitación ó readecuación de espacios.CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:No se considera eliminar del sitio de la obra los materiales desmontados producto de esta actividad, solamente apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere de mano de obra no calificada ( ayudante 0. 125 JDR y peón 0. 125 JDR) y herramienta menor 10 %CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por desmontaje de Contramarcos y ventanas será el número de unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la

52

compensación total de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

26. ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)UNIDAD M³DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. El material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5 mt3 y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la Supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos ó quebradas y otros.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0. 10 JDR), volqueta y Herramienta Menor 10 %. .CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

27. PUERTA METALICAS DE LÁMINA TROQUELADA.UNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este Trabajo Consistirá en la Fabricación de Puerta Metálica de Lámina Troquelada de acuerdo a plano de detalle del, la cual consta de un contramarco de ángulo de 1"x1"x1/4" con elementos de fijación de platina de 1"X1/4" y en su parte media un recibidor encajuelado para el llavín. La puerta se construirá con lámina de hierro de 4x8 pies x1/16" troquelada en taller. Todas las juntas serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32". Toda la estructura será pintada con anticorrosivo y pintura de aceite a una mano, sin dejar zonas desprotegidas, además se instalará un llavín de doble pasador. Previo a la fabricación de las puertas deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Una vez instalado el contramarco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de la puerta, la que debe llevar un mínimo de tres bisagras de 3x4".CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Para La Fabricación de la Puerta Metálica de Lámina troquelada se utilizará los siguientes materiales: Angulo de Hierro de 1-1/2""x 1-1/2"" ( 1 LANCE ),y lamina de Hierro de 4x8piesx1/16" Troquelada( 1UNID ) y otros materiales menores. Esta actividad requiere Mano de Obra Calificada (Soldador 3.5 JDR ), y no Calificada ( Ayudante 3.5 JDR ). Soldadora 3 Horas y herramienta Menor 5%.Generalmente este tipo de estructuras son fabricadas en talleres de soldadura y posteriormente instaladas en el proyecto. Se incluye la aplicación de pintura anticorrosiva a una mano y el acabado con pintura de aceite del color seleccionado por el Beneficiario y Supervisor.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

53

MEDICION: La cantidad a pagarse por Fabricación de Puerta Metálica de Lámina Troquelada, será La cantidad de Unidades Cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

28. VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO, CELOSIAS.UNIDAD: M²DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio fijo, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos del proyecto, detalles de fabricación y señalamientos del Supervisor. Los perfiles de aluminio serán limpios de rebabas, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación deberán verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de vidrio fijo incluyen: operadores manuales, tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación. Para la colocación de las ventanas los marcos deberán estar debidamente tallados (actividad adicional), los marcos de aluminio vienen fabricados de taller y se instalan con tacos fisher No. 8 y tornillos de 50 mm. Esta actividad no incluye el resane de los marcos donde son ubicadas dichas ventanas. Una vez instalados los marcos y hasta que se han terminado los trabajos de obra gris y acabado se colocan las hojas de vidrio fijo.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Para la Instalación de las ventanas de Aluminio y Vidrio Fijo se requiere mano de Obra especializada (Albañil 0.5 JDR) y No especializada (Ayudante 0.5 JDR ) y herramienta Menor 5%.Se considera que las ventanas son fabricadas por empresas especializadas y que en el mt2 de material se incluye hojas de vidrio fijo, operadores, accesorios de instalación etc.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por Suministro e Instalación de Ventanas de Aluminio y Vidrio Fijo será la cantidad de Metros Cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

29. MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30UNIDAD: M²DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 10 x 30 CMS de moldura tipo cerámica (generalmente la moldura se obtiene de cortar una pieza de cerámica de 30x30 CMS en 3 partes)Para autorizar la colocación de la moldura la pared deberá estar limpia, libre de polvo y grasas.-Previo a la colocación de la moldura se picará la sección pared donde se instalará la misma. Para pegar las piezas de moldura se

54

usará mortero arena/cemento en proporción 1:4, en capas de espesor variable entre 2.0 y 3.0 cm, teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua a las molduras cuando menos por 5 horas antes de su colocación.Las molduras se instalarán siguiendo el alineamiento de la cerámica de piso pegada a la pared, procurando que coincidan las ligas, formando así un solo cuerpo. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se fraguarán las juntas con una mezcla cemento colorante prefabricado (Groutin), acorde al color de la cerámica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la marca seleccionada.- El remate de la moldura se hará con mortero pulido con una pasta cemento-agua.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:La moldura se pegará utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua.- Se considera clavos para la separación de liga del espesor autorizado en el piso y cemento blanco para realizar el fraguado. Desperdicio en la moldura es del 10% ocasionado por cortes y piezas a fabricar.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por moldura será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de la moldura así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

30. CAMA DE ARENA E= 5 CM. UNIDAD: M³DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Este trabajo consistirá en la construcción de un relleno con capas de arena en obras tales como: zanjas de infiltración, filtros lentos y otros. El lugar donde se instalará el relleno deberá estar limpio y seco. El relleno se hará con arena de río lavada, previamente aprobada por el Supervisor, en capas de 0. 05 m y utilizando para su colocación mano de obra no calificada y herramienta menor: pisan de mano. El material se compactará con el pisan hasta que la arena cubra los vacíos grandes logrando un efecto de filtro, donde los líquidos pasan libremente y se detienen los sólidos mayores a la dimensión de la arena especificada en el proyecto. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de colocación, reconociendo hasta 10 ml como máximo.CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL ANALISIS DE COSTO:Este trabajo de relleno y compactado con relleno de capas de arena requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0. 63 JDR) y Herramienta Menor 10 %. En el insumo de arena de río lavada se considera un desperdicio del 20% por transporte y acarreo.CRITERIOS DE MEDICION Y PAGOMEDICION: La cantidad a pagarse por la construcción de un relleno con arena, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y

55

aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

31. SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADOR, EN S.S. DE O.O.P.P.UNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Remover los pasadores existentes dañados, y colocar lo nuevos, teniendo el cuidado de colocarlos en el sitio adecuado.

32. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVINES, EN EDIF. DE O.O.P.P.UNIDAD: UNIDADDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Se colocaran los llavines de bola en las puertas de lo baños donde no existen, se colocara e instalara y se probara, teniendo el cuidado de su buena función con sus respectivas llaves.

33. INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOMBA.UNIDAD: GLOBALDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Se colocara la bomba de 1 HP, y un sistema automático de presión de 50psi, en un sitio cercano a la cisterna de abastecimiento ya existente, donde se construirá una caseta de protección para la misma, con una dimensión de .60 MTS de área por 1.5 Mts de alto, de pared de bloque y techo metálico de una área de 1Mt2, dentro del cual ira el kit de accesorios (válvulas, uniones e instalación) que se necesita para su adecuada función.

34. INSTALACION Y SUMINISTRO DE TANQUE ROTOPLAS TIPO CISTERNA (INCLUYE TANQUE DE 2500LTS., EXCAVACION Y ACCESORIOS, LOSA 1.55X1.55M E=0.10M, TAPADERA METALICA)

UNIDAD: GLOBALDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:En esta actividad se tendrá que hacer la excavación de acuerdo al tamaño y forma del tanque a enterrar, teniendo en cuenta el espacio necesario para la colocación de los accesorios, válvulas, tuberías y uniones. Se ubicara cerca del tanque existente

35. REPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

UNIDAD: GLOBALDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:Se ubicara el daño que tiene la tubería en los sanitarios del primer nivel del edificio de O.O.P.P y sanitarios en primer y segundo nivel de E.E.P.P. en las salidas de A.P. y A.N… Para ello se hará la respectiva excavación para verificar el daño, haciendo el

56

cambio en tuberías, codos y válvulas,. Al igual se hará la revisión de la función de las cajas de aguas negras existentes.

57

ANEXO No. II

HOJA QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS

DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ANEXO No .II58

HOJA QUE INDICA COMO EJEMPLO, LA FORMA DE PRESENTAR CADA ANALISIS DE COSTO UNITARIO INCLUIDO EN LA OFERTA DEL CONTRATISTA

PROYECTO: Actividad: ACERA DE CONCRETO SIMPLE E= 0.08 m.. UNIDAD CANTIDAD

M²

MaterialesDescripción Unidad Rendimiento Desperdicio % P.U. Sub-Total

CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND BOLSA 0.568 3.00ARENA DE RIO LAVADA M3 0.049 7.00GRAVA DE RIO M3 0.049 7.00AGUA M3 0.017 25.00CLAVOS LB 0.010MADERA RUSTICA DE PINO PT 0.242

TOTAL DE MATERIALES

Mano de ObraDescripción Unidad Rendimiento Desperdicio % P.U. Sub-Total

ALBAÑIL JDR 0.180Sub-Total de Mano de Obra CalificadaAyudante JDR 0.000Peón JDR 0.290Sub-Total de Mano de Obra No Calificada

TOTAL DE MANO DE OBRA   

Herramientas y EquiposDescripción Unidad Rendimiento Desperdicio % P.U. Sub-Total

Herramienta Menor % 5.000Mezcladora Día 0.013Vibrador Día 0.027Sub-Total de Herramientas y Equipos

Resumen de ConceptosPrecio Unitario de Materiales        Precio Unitario de Mano de Obra Precio Unitario de Herramientas y EquiposCosto Total Directo de la Actividad      

COSTO DIRECTOCOSTO INDIRECTO ____%

59

ANEXO No. III

FORMA DE PROPUESTA

60

(PROFORMA PROPUESTA)

PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA (EN PORCENTAJES)

PROYECTO:__________________________________________________________________

DEPENDENCIA:_______________________________________________________________

CONTRATISTA:_______________________________________________________________

PLAZO DE EJECUCION: DEL_________________________________AL_________________

No.ITEM

DESCIPCIONITEM UNIDAD CANTIDAD

CONTRATADAPRECIO

UNITARIOLPS.

MES

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT. OCT.

1 2 3 4 5 6

Ejemplo Trazado y Marcado ML 300.00 27.50 100% 100%  Excavación M3 108.00 115.00 70% 30% 100%  Mampostería M3 108.00 875.00 30% 60% 10% 100%   Solera Inferior ML 300.00 275.00 5% 40% 55% 100%                  

CERTIFICO: Que el presente programa de trabajo esta de La Unidad Ejecutora:_________________________________________conformidad con los montos solicitados en el programa De conformidad con el Art. 68, numeral 2 de la Ley de Contratación delde desembolso. Estado aprueba el presente programa de ejecución de obra.

Fecha:___________Firma y sello del Contratista______________________________________ Fecha:______________Firma y Sello Supervisor:______________________________________

Fecha:______________Firma y Sello Coordinador:______________________________________ Fecha: _____________ Firma y Sello Jefe de Departamento:____________________________

63

64

65

66