-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE TAUVERAPROCESO DE SE¿ECCIÓN l!' 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
Página 1 de 77
\
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TAUVERAPROCESO DE §ELECCIÓN ¡f 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
BASES DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
PROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS-LEY 29230
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DELPROYECTO:
BASES INTEGRADAS
"MEJORAM¡ENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALEN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRON APURIMAC, IRA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRADEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LA LOCALIOAD DE TALAVERA DISTRITO DE
TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS. DEPARTAMENTO DE APURIMAC"coN cÓDrco Út¡tco N" 2452437
Págir,a 2 de 77
E--\
-
MU NICI PALI DAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SELECCTÓN t'P
^14MOT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
<<'_____-__,_____s¡
sEccrÓN r
CONOICIONES ESPECIALES OEL PROCESO DE SELECCIÓN
Página 3 de 77
MI)NICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN iP 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases integradas
CAP|TULO ÚNICOGENERALIOADES
I.1. BASE LEGAL
- Texto Único Ordenado de la Ley N" 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con part¡cipación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo
N" 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N" 29230)- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N'29230' aprobado por Decreto
Supremo N'295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N" 29230)- Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N'27444 -
Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.- Ley No 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública'
Las referidas normas ¡ncluyen sus respectivas modificaciones' de ser el caso.
1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE
Nombre de la Entidad
RUC NO
Domicil¡o legal
Teléfono:
Correo electrónico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE TALAVERA
20172968253
Av. Confraternidad S/N cercado Talavera, Andahuaylas -
Apurímac (Plaza de Armas)
083-203410
municipal¡dadtalavera20l [email protected]
I.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad PrivadaSupervisora responsable de supervisar la elaborac¡ón del expediente técnico y laejecución del proyecto. 'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR YPEATONAL EN EL JIRÓN AYACUCHO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA DELDISTRITO DE TALAVERA. PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC' CÓDIGO UNIFICADO N' 2453106'.
1.¿t. VALOR REFERENCIALI
El valor referencial del costo del serv¡cio de supervisión es de S/' 39,030.00 (TREINTAY NUEVE MIL TREINTA CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial esel determinado en el estudio de pre¡nversión con el que se declaró la viab¡lidad delProyecto.
1EI monto del va¡or referencial ¡ndicado en esta secc¡ón de las Bases no debe difer¡r del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinvers¡ón del proyecto. No obstante, de existir contradicc¡ón entre estos montos, primará elmonto delvalor referenc¡al ind¡cado en las Bases aprobadas.
Página 4 de 77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÍALAVERAPROCESO DE SE¿ECCIÓN l\P 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
valor Referencial(vR)
Límites2
Super¡or
s,39,030.00(TREINTA Y NUEVEMIL TREINTA CON
00/100 soLES)
s/ 35,'127.00(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
VEINTI SIETE CON OO/1OO
SOLES)
s/ 42,933.00(CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA YTRES CON o0/100 SOLES)
t)
VE
1.5. FINANCIAMIENTO
El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo elmecanismo de Obras por lmpuestos previsto en el TUO de la Ley N'29230, el TUOdel Reglamento de la Ley N" 29230, y será cubierto en su totalidad por la EmpresaPrivada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargoa ser reconocidos en el CIPRL
El financiam¡ento de dicho costo, no impl¡ca una relación de subordinación de laEntidad Privada Supervisora selecc¡onada con la Empresa Privada.
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocator¡a se prestarán en el plazo de 210Dosc¡entos diez días calendario. Dicho plazo constituye un requer¡m¡ento técnicomínimo. Los servicios de supervisión de esta convocatoria son prestados hasta elplazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que seconcluya con el acto de liquidación del proyecto.
El plazo del contrato de superv¡s¡ón está vinculado al Convenio de lnversión.
I.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La prestación del servicio de supervisión se r¡ge por el Sistema de contratación deTarifas.
I.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio materia de la presenle convocatoria está def¡nido en los Términos deReferencia, que cont¡ene los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte delas presentes Bases en el Anexo F.
I.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyoefecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00i 100 soles).
2 Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumentaen un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del ¡ímite superior, se considera el valor del segundo decimal sinefectuar el redondeo.
Página 5 de 77
lnferior
-
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
sEccroN lr
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESIA SECC/ÓN NO DEEE SER MODIFICADA, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
Página 6 de 77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN M OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegra"as
CAP TULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.',t.
1.2. coNVocAToRlA
Al registrarse, el partic¡pante debe señalar la siguiente información: nombres, apellidos
y Doóumento Nacional de ldentidad (DNl), en el caso de persona natural; razón soc¡al
áe ta persona jurídica; número de Reg¡stro único de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrónico, respect¡vamente'
Las notificaciones dirigidas al part¡c¡pante se efectúan remitiéndolas a cualqu¡era de
los representantes legales, mediante:
a) Correo Electrón¡co, con confirmación de transmisión completa expedida por el
destinatar¡o de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en
cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transm¡sión del
remitente.
Página 7 de 77
DEL COMITÉ ESPECIAL
El Comité Espec¡al es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de lagntioaO pr¡vaáa Supervisora, para Io cual ejerce las potestades atribuidas en el artículo
22 del el TUO del Reglamento de la Ley N' 29230'
Para dicho fin, el comité Especial realiza todo acto necesario y efic¡e¡te ba.lo el
pr¡ni¡pio de enfoque de gestión por resultad_os para el desarrollo del Proceso de
§éi"iáOn nasta bl perfJccionamiento del Contrato de Supervisión, o hasta la
cancelación del Proceso de Selecc¡ón.
v"B.
se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de
ionform¡daO con lo estableciáo en el numeral 41 .2 del artículo 41 del el TUO del
ñ"glár.nto de la Ley N" 29230, en la fecha señalada en el calendario del proceso de
selección.
En caso de proyectos, cuyo monto de inversión referencial no superen las cjento veinte
(tZO) Uff será'suficienta que la convocatoria se publique en el portal ins.tily.tj"l:]I:l.
"ntia,o pública (http://www.munitalavera.gob.peiinicioi) y de PRoINVERSIoN
(https://www.obraspoiimpuestos.pe). La publ¡cac¡ón se realizará el mismo día de la
Convocatoria.
I.3. CIRCULARES
si el comité Especial considera necesario aclarar, mod¡f¡car o complementar las
Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrón¡co señalado. Las
ciiculares emitidaé por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
jurídicamente v¡nculantes para todos los participantes y p9:t9!9:, y son publicadas en
él Portal lnstitucional de la Entidad Pública y de PROINVERSION'
1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REGISTRO DE PARTIGIPANTES
una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de c¡nco
(05) días hábiles para presentar su Expresión de lnterés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N" I de las Bases.
1 )s)
M UNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notar¡al, en cuyo caso se
entenderá recibida la not¡ficación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estoscasos, por bien efectuada y eficaz cualqu¡er notificación realizada en el domicilioseñalado por el representante legal.
En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se reg¡stre uno (l)de sus integrantes y acred¡tar la ex¡stencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Contratode Supervisión.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndebe contar con ¡nscripción v¡gente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Ent¡dad Pública verifica la vigencia de lainscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
Conforme el artículo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N'29230, la EntidadPrivada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con laEmpresa Privada que f¡nancie la ejecución del proyecto o su manten¡miento y/u
operación, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haberparticipado en la elaboración de los estud¡os, planos y demás documentos necesar¡ospara la ejecuc¡ón del Proyecto.
I.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/OSUBCONTRATISTAS
Conforme al artículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230, la EntidadPrivada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con laEmpresa Pr¡vada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de losintegrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no
debe haber part¡c¡pado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentosnecesarios para la ejecución del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentrencomprend¡das en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 36.2 delartículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.
Las trasgres¡ones o incumplimiento de la prohibición de particlpar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisión, con impedimentos para contratar conel Estado, tienen los s¡guientes efectos:
Cuando el impedimento afecta la participac¡ón de un proveedor en un procesode selección a través de su expresión de interés, el efecto es que se tiene por nopresentada la expresión de interés.Cuando el ¡mped¡mento afecta la presentación de propuestas en un proceso deselección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para elperfecc¡onamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efectoes que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene laobligación de la Entidad Públ¡ca de suscribir el Contrato; debiendo excluirse delproceso a estos proveedores.Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, elefecto es que tales contratos celebrados se consideran ¡nválidos y no surteefectos.
a
b
c
d
Página 8 de 77
=- ------.---\
MUNICIPALIDAD OI STRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
§:
I.6. FORi,IULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artículo 44 del TUO delReglamento de la Ley N' 29230, todo participante puede formular consultas y
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde lapresentación de la expresión de ¡nterés.
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestasvulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por lmpuestos previsto en elTUO de la Ley N' 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N' 29230, u otra normativaque tenga relación con el objeto del proceso de selección.
Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al ComitéEspecial por quienes hayan presentado su expresión de ¡nterés.
Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaración, consultas yobservaciones que se efectúen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichasabsoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer med¡ante circulara todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestaspor falta de presentac¡ón de consultas y/u observaciones de los participantes, nopuede ser invocado por éstos como causal de apelación.
I,7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte delComité Especial, no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde elvencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.
La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultasy observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no seacogen.
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadasextemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que seanformuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.
,I.8, INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases lntegradas const¡tuyen las reglas def¡n¡tivas del proceso de selección, porlo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o mod¡f¡cacionesproducidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observac¡ones.
El Comité Especial integra y publ¡ca las Bases teniendo en consideración lossiguientes plazos:
=
As¡mismo, los participantes pueden solic¡tar la aclaración a cualquier punto de lasBases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulación de consultas.
La dec¡s¡ón que tome el Comité Especial con relación a la absolución s¡multánea delas consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutor¡o que se notif¡camed¡ante una c¡rcular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y dePROINVERSIÓN.
a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al día s¡gu¡ente devencido el plazo para formularlas.
Pág¡na I de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCTÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
lo4
rs
b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dÍa s¡gu¡ente de
conclu¡do el plazo de la absolución simultánea de consultas y observac¡ones a las
Bases.
Corresponde al Com¡té Especial, bajo responsabilidad, ¡ntegrar.las Bases y publicarlas
en el pbrtal institucional de la Entidád Pública y PROINVERSIÓN.
una vez integradas las Bases, el comité Especial no puede efectuar mod¡ficaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer día sigu¡ente de publ¡cadas las bases integradas, el comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) partic¡pante(s) puede rectificar la incorrecta
integración de bases, conforme al artículo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.
Las bases integradas se configuran como las reglas def¡n¡tivas del proceso las cualesno están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.
FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITAGIÓN
Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en ¡dioma castellano o,
en su defecto, acompañados de traducc¡ón oficial o certificada efectuada por traductorpúbl¡co juramentado o traductor colegiado cert¡f¡cado, según corresponda, salvo el
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es elresponsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas deben llevar la firma o rúbr¡ca del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatar¡o designado para dicho fin, se presentan por escrito,deb¡damente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cualescontiene la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.
Si las propuestas se presentan en hojas s¡mples se redactarán por medios mecánicoso electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno.
As¡mismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rúbrica del postoro de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.
Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderadodeb¡damente acreditado ante el Comité Espec¡al con carta poder s¡mple de acuerdo almodelo de carta ind¡cado en el Formato N" 2 de las Bases. Las personas jurídicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documentoregistral v¡gente que consigne d¡cho cargo o a través de su apoderado acreditado concarta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documentoregistral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido conuna antigüedad no mayor de tre¡nta (30) días calendario a la presentac¡ón depropuestas.
En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
Página l0 de 77
D§
't.9.
=
I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVEPAPROCESO oE sEL ECCIÓN M 0o4MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registradocomo participante, conforme a lo s¡gu¡ente:
1. En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar la promesa formal de Consorc¡o que debe contener como mínimo,la información que permita identificar a los ¡ntegrantes del Consorcio, surepresentante común y el porcentaje de participación de cada ¡ntegrante la que seperfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito elContrato de Supervisión.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del Consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delConsorcio que se encuentre registrado como participante, la acred¡tac¡ón serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.
.'t 0. PRESENTACIÓN OE PROPUESTAS
En los casos que se presente más de una expresión de ¡nterés, es obligatoria laparticipación del Notar¡o Público o Juez dePazpara el acto público de la presentaciónde propuestas; y para la adjudicación de la buena pro para los casos en los que sehaya presentado más de un postor.
En los casos en los que exista una sola expresión de interés o un sólo postor, lapresentación y evaluac¡ón de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realizasin necesidad de contar con la part¡c¡pación de notar¡o público o juez de paz.
La Entidad Pública puede convocar a un representante del Sistema Nacional deControl en calidad de veedor,
La presentac¡ón de los Sobres N'I (propuesta técnica) y No 2 (propuesta económica)se lleva a cabo ante el Comité Espec¡al, en la fecha, hora y lugar señalados en elcalendario del proceso de selecc¡ón. Después del plazo señalado en el calendario delproceso de selección, no se admite la presentac¡ón de propuestas.
La presentación de las propuestas (Sobres N" 1, N" 2) será: un (1) orig¡nal y una ('l)copia.
El acto se inicia cuando el Comité Espec¡al empieza a llamar a los partic¡pantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, sele tendrá por desistido. Si algún part¡c¡pante es omitido, puede acred¡tarse con lapresentación de la constancia de su reg¡stro como participante.
Los integrantes de un Consorcio no pueden presenlar propuestas ¡ndividuales n¡
conformar más de un Consorcio.
En el caso que el Comité Especial rechace la acred¡tación del apoderado,representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral1.9 del presente Capítulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal c¡rcunstanc¡aen el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos deacred¡tac¡ón en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación.
Página 11 de 77
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN M 1,+MDT/CS+EY 29230 Bases tntegradas
Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Los Sobres N'I y 2 deben contener los requisitos legales, técn¡cos y económicosmínimos establec¡dos en las Bases del proceso de selección.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir el(los)sobre(s) que cont¡ene(n) la(s) propuesta(s) técn¡ca(s).
En el caso que, de la revisión de la(s) propuesta(s) técn¡ca(s) se adviertan defectos deforma, tales como erores u omisiones subsanables en los documentos presentadosque no modifiquen el alcance de la propuesta técn¡ca, o la omisión de presentación deuno o más documentos que acred¡ten el cumplimiento de los requerim¡entos técnicosmín¡mos siempre que se trate de documentos em¡tidos por autoridad pública nacionalo un pr¡vado en ejerc¡cio de función pública, tales como autorizaciones, permisos,títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar ¡nscr¡to o integrar un registro,y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postorcon anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el ComitéEspecial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de lanotificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuestacont¡núa v¡gente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defectoencontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en elmismo acto. Este es el ún¡co momento en que puede otorgarse plazo paa subsanarla propuesta técn¡ca.
En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lorequerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos señalados enel párrafo anter¡or, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por noadmitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo casoel Com¡té Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o máspropuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantienelas propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, deconformldad con el numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N"29230. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.
En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen laspropuestas técnicas, e¡ Notario (o Juez de Paz), procederá a sellar y firmar cada hojade los documentos de la propuesta técnica. A su vez, s¡ las Bases han previsto que iaevaluac¡ón y calificación de las propuestas técn¡cas se realice en fecha posterior, elNotario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen laspropuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que son debidamentesellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asílo deseen, y, cuando corresponda por el Notario público, conservándolos hasta lafecha en que el Comité Espec¡al, en acto público, comunique verbalmente a lospostores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
Al term¡nar el acto público, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos losmiembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario(o Juez de Paz).
1.I1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre No 2) debe ¡ncluir obligator¡amente lo s¡gu¡ente:
- La oferta económaca, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
Página 12 de 77
R
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE TAUV ERA
PROCESO OE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Eases /r'fegrada§
La evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y
la evaluación económica. El puntaje de calificación se obtiene de la suma de lospuntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora,el cual tendrá una ponderación mínima de 80o/o para la propuesta técnica y máxima de2Oo/o parc la propuesta económica, de conform¡dad al numeral '103.4 del Artículo 103
del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos
I.I 2.I. EVALUACIÓN TÉCNICA
Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación pasan a la evaluación técnica.
Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos TécnicosMínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requer¡mientos no son admitidas.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanaciónde la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no conla subsanación solicitada. S¡ luego de vencido el plazo otorgado, no se cumplecon la subsanac¡ón, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se cont¡nuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a lametodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)puntos, son descal¡ficadas en esta etapa y no acceden a la evaluacióneconómica.
I.I2.2, EVALUACIÓN ECONÓMICA
Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en elAnexo B de las presentes bases y con la presencia del notario público o juezde paz que las custodió. Sólo se abren las propuestas económ¡cas de lospostores que alcanzaron el puntaje mÍnimo de la evaluación técnica indicadoen la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre delos postores, el puntaje de evaluación técn¡co obtenido y el precio total de lasofertas.
Página '13 de 77
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postoresque gocen de exoneraciones legales. La Ent¡dad Pública no reconoce pago
ad¡c¡onal de ninguna naturaleza.
- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen de serel caso, deben ser expresados con dos decimales.
1.12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuestaeconómica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los foliosque componen la oferta.
El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo delnoventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más delciento diez por ciento ('l 10%).
De no estar conformes, los postores pueden sol¡citar que se anote talc¡rcunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener encustodia la oferta económica hasta el consent¡miento de la Buena Pro, salvoque en el acto o en fecha poster¡or el postor solicite su devolución.
La Evaluación Económica consiste en as¡gnar el puntaje máximo establec¡doen la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se lesasignará un puntaje ¡nversamente proporcional, según la sigu¡ente fórmula:
P¡ = OmxPMPEo¡
Dondei
Pio¡OmPMPE
§
= Propuesta= Puntaje de la propuesta económica i
= Propuesta Económica i
= Propuesta Económica de monto o prec¡o más bajo= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
I.13. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda enacto público, el Com¡té Espec¡al procede a adjudicar la Buena Pro a la propuestaganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de uncuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedadocalif¡cados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidospor cada uno de ellos.
Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros delComité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez dePaz) cuando conesponda.
En el caso de ofertas que superen el valor referenc¡al, hasta el límite máximo previstoen el tercer párrafo del numeral 1 .12.2 del presente Capítulo, para que el Com¡téEspecial olorgue la buena pro, debe segu¡r el proced¡m¡ento previsto en el numeral49.4 del artículo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230, salvo que el postorque hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reduc¡r su oferta económica. Elplazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desdela fecha prev¡sta en el calendario para la adjudicación de la Buena Pro, bajoresponsab¡lidad del Titular de la Entidad Pública.
La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta deadjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados encada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrar¡o. Estainformación se publica en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y dePROINVERSIÓN.
Página 14 de 77
MI)NICIPALIOAD DISTR¡TAL DE TAUVERAPROCESO DE SELECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases /nfegradas
¡.
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
En caso no se pueda adjud¡car la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismoprocedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se adjudique labuena pro, debe continuar con los demás postores, respelando el orden de prelación.
En caso de empate entre dos o más propuestas válidas, la determinación del orden deprelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza a través de sorteo.Para la aplicación de este método de desempate se requ¡ere la participación de Notarioo Juez de Paz y la citación oportuna a los postores que hayan empatado.
En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso deselección. La nueva presentac¡ón de propuestas se realiza en un plazo no menor deocho (8) días hábiles, contados desde la nueva convocatoria.
Página 15 de 77
La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposición contra el postorganador de la buena pro respecto al cumpl¡miento de lo dispuesto en el artículo 36 delTUO del Reglamento de la Ley N'29230.Paralal efecto, la Empresa Privada presentala opos¡ción en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el otorgamientode la buena pro, debiendo ser resuelta por el t¡tular de la entidad pública en un plazomáximo de cinco (5) días hábiles contados desde la formulación de la oposición.
I.I4. DEL REGISTRO EN EL SEACE
En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato deSupervisión, debe registrarse en el S¡stema Electrónico de las Contrataciones delEstado (SEACE), la convocator¡a, las bases con todos sus anexos, la absolución delas consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluación de las propueslasy otorgam¡ento de la Buena Pro, así como el Contrato de Supervisión de la EntidadPr¡vada Supervlsora, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del TUO del Reglamentode la Ley N'29230.
El Proceso de Selección puede ser cancelado med¡ante Resolución del Titular de laEntidad Pública, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcióndel Convenio. Dicha dec¡s¡ón debe comunicarse por escrito al Com¡té Especial hastael día hábil siguiente de emitida la Resoluc¡ón del Titular.
I.I6. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO
El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por elComité Espec¡al, no se presente ninguna Expresión de lnterés o ninguna propuestavál¡da. La declaratoria de des¡erto es publ¡cada en el portal institucional de la EntidadPública y de PROINVERSIÓN el m¡smo día de su emisión.
1:l
Yl'fi,
En el caso que se haya presentado un postor, el consent¡m¡ento de la Buena Pro seproduce el mismo día de su otorgam¡ento en acto públ¡co, y es publicado en el Portalde la Entidad Públ¡ca, PROINVERSION ese mismo día hasta el día hábil siguiente denotifi cado su otorgam¡ento.
En caso se hayan presentado dos (2) o más postores, el consent¡miento de la BuenaPro se produce a los ocho (8) días de la notificación de la adjudicación, s¡n perju¡c¡oque los postores hayan ejerc¡do el derecho de ¡nterponer el recurso de apelación. Encaso de que se haya presentado una sola oferta, el consent¡miento de la buena pro seproduce el m¡smo día de la not¡ficación de la adjudicación.
I.I5, CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO OE §EL ECCIÓN lf 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
D
CAP TULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.I. RECURSO DE APELACIÓN
Las discrepancias que surjan entre la Ent¡dad Pública a cargo del proceso de selecc¡óny los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.
A través del recurso de apelación se impugnan los actos d¡ctados durante el desanollodel proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antesde la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracióny/o rectificac¡ón.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de lasetapas del Proceso de Selección constituye causal de nulidad de las etapas sigu¡entes,y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapaen que se produjo dicho ¡ncumplim¡ento.
2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El recurso de apelación debe ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles deadjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelación se puede¡nterponer contra los actos dictados desde la convocator¡a hasta antes de lacelebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta vía no se puedenimpugnar las Bases n¡ su ¡ntegrac¡ón.
Para admitirel recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalenteal 3o/o del monto total de inversión referencial del proceso de selección a favor de laEntidad Pública.
Luego de presentado el recurso de apelación, la Ent¡dad Públ¡ca tendrá dos (2) díashábiles para su adm¡sión, y será conoc¡do y resuelto por el Titular de la Entidad, en unplazo máximo de 30 días háb¡les de admit¡do el m¡smo.
En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o nopueda hacerlo por alguna causa justif¡cada y el recurso de apelación haya sidopresentado por el postor que quedó en segundo lugar y aún se encuentre pendientede ser resuelto por la Entidad Pública, ello no será impedimento para adjudicar labuena pro al postor gue ocupó el segundo lugar, para lo cual éste deberá desistir delrecurso de apelación ¡nterpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debecontinuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.
La autoridad debe resolver y not¡ficar su resolución dentro del plazo fijado, de locontrario, el interesado deberá considerar denegado su recurso de apelación.
2.3. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN
El postor que impugna la adjudicación de la Buena Pro debe entregar a la Ent¡dadPública, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser em¡t¡da por unasuma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selecciónimpugnado y debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta días (30) calendar¡o,deb¡endo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agotela vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dicha renovación enforma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fechacons¡gnada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depós¡to
Pág¡na 16 de 77
\t
c
-,_---.-.__->
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PRoCESO DE sELEcclÓN lf oo+MDT/cgLEY 29230 Bases lntegradas
en la cuenta bancaria de la Ent¡dad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda,el cual se mantendrá hasta el agotam¡ento de la vía administrativa.
N¡ngún recurso de apelación se considerará vál¡damente interpuesto y carecerá detodo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamentela Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.
lndepend¡entemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la EntidadPública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare lanul¡dad sin haberse em¡t¡do pronunc¡am¡ento sobre el fondo del asunto, u opere ladenegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública oD¡rector Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procederá a devolverla garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) días háb¡les desol¡c¡tado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del artículo 53 del TUO delReglamento de la Ley N' 29230.
t
=
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnantese desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo establec¡do en elnumeral 53.4 del artículo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.
2.4. ACCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA
Página 17 de 77
\
La interposición de la acción conlenciosa administrativa cabe ún¡camente contra laresoluc¡ón o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resueltopor la Entidad Pública. Dicha acción se interpone dentro del plazo establecido en laLey de la materia.
'a'
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCTÓN M OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
CAPiTULO III
DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
¡
3.1.
3-2.
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
Una vez que quede consentido o administrativamente f¡rme la adjudicación . de la
ár"n" pro, Jeniro ue los diez (.,¡0) días hábites s¡gu¡entes, sin mediar citación alguna,
"iooito, oanador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la
,irJ".:,i.iOñ .iJ Coniáo de Supervisión. Asimismq dentro de los tres (3) días iábiles
;¡sr¡áGr "
la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad
Pública para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la.documentación y/o no concurra a
suscriuii el contrato, iegún óorresponda, en los plazos antes ¡ndicados, el comité
e.i,"""1 pr"Oe, " t, .ofá discreción, otorgar un plazo. adicional para su entrega' el que
*-p*oá ér""oer de d¡ez (10) días hábiles contados desde el día slguiente de la
notificación de la Entidad.
Asim¡smo, en el supuesto que la Ent¡dad Pública observe la documentación
;;;;;;i;;; para ta suscr¡pción det contrato, ta entidad privada superv¡sora tiene diez
(tO¡ Oias hábiles para subsanar las observaciones.
Al día siguiente de entregada la documentación completa y de encontrarse conforme
a fo "*igi"do
en las BasesJas partes suscriben el contrato de Supervisión. De no cumplir
con pj,feccionar el contrato, perderá automáticamente.la Buena Pro y el Comité
E;Éái procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar' y- así
suces¡vamente, conforme el artículo 105 del TUo del Reglamento de la Ley N'29230.
El contrato será suscr¡to por la Entidad Públ¡ca, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, iratándóse de persona natural, y tratándose de persona
jurídica, a travéé de Su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
Para suscrib¡r el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, los sigu¡entes:
Garantía de fiel cumplimientoEl contrato de consorc¡o con;¡rmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Cód¡go de Cuenta lnterbancario (CCl).En cáso de ser persona jurídica o Consorcio, documento expedido por los registros
públicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
ierfeccionár el Contrato, con una antigÚedad no mayor de treinta (30) días
talendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisión'
Domic¡lio para efectos de la not¡ficac¡ón durante la ejecución del contrato, el cual
debe estar ub¡cado en el terr¡tor¡o nacional.copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
¡uridica. En casó de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
¡ntegrantes.Declaración Jurada de no estar comprend¡do en alguno de los impedimentos para
ier postor y/o contratista establec¡dos en el numeral 36.2 del artículo 36 del TUO
del Reglamento de la LeY N' 29230.Traduciión oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
Página 18 de 77
É-=----j=:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Eases /ntegradas
En caso de Consorc¡o, debe presentar ad¡cionalmente, cop¡a legalizada de los poderesv¡gentes registrados de los representantes legales de las empresas pr¡vadas que laintegran, y la copia legalizada del documento const¡tutivo de Consorcio, que esténacorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Formato N'6 de las Bases.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
El plazo de ejecución contractual se in¡c¡a al día siguiente de suscrito el contrato odesde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según seael caso, dicha vigencia r¡ge hasta la liquidación del Proyecto, para ello el funcionariocompetente otorgará la conformidad del servicio de la recepción de la prestación acargo del contrat¡sta y la Empresa Privada que efectúe el pago correspondiente, laaprobac¡ón de la liquidación del proyecto, como la aprobac¡ón de la liquidación delContrato de supervis¡ón. Asimismo el plazo de contratación de la Supervisión debeestar vinculado al del Convenio de lnversión Pública.
Las cond¡ciones para el ¡nicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son lassiguientes:
El perfecc¡onam¡ento y suscr¡pc¡ón del contrato de supervisión.Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Públ¡ca sobre lacontratación de la Entidad Privada Supervisora.Estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del ProyectoPresentación del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuardurante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la l¡quidacióndel Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equ¡po y losequ¡pos, en concordancia con su propuesta técnica.
))
ab
c)d)
La Entidad Pública comunicará a la Entidad Privada Supervisora las modificacionesrealizadas en la fase de ejecución al proyecto.
3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Ent¡dad Pública la garantía de fiel cumplimientodel contrato de Supervisión. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diezpor ciento (10%) del monto adjud¡cado y mantenerse v¡gente hasta la liquidación de lasupervisión. La garantía de f¡el cumpl¡m¡ento debe tener las característicasestablec¡das en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.
Según lo dispuesto en el numeral 110.1 del artículo 110 del TUO del Reglamento dela Ley N' 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliación de plazo desuperv¡sión orig¡nada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de
Página 19 de 77
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción cert¡f¡cada, de ser el caso.
- Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que laconforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/oejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a laconvocator¡a, y no haber part¡c¡pado en la elaboración de los estud¡os, planos ydemás documentos necesar¡os para la ejecución del proyecto.
- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/ode los ¡ntegrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registrocorrespondiente.
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamenteactualizado.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO OE SE¿ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
ejecuc¡ón, antes de la suscripción de la adenda, la Ent¡dad Privada Supervisora deberá¡ncrementar la garantía de fiel cumplimiento en proporc¡ón al adicional.
Las mayores prestac¡ones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por c¡ento(50%) del costo de supervisión establecido en el Expediente técnico actualizadoaprobado por la Ent¡dad Pública.
3.5. REQUISITOS DE LAS GARANT|AS
Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocablesy de realización automática en el país al sólo requerim¡ento de la Entidad Públ¡ca.As¡m¡smo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren baio la supervisión dela Superintendenc¡a de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos dePens¡ones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas enla l¡sta actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periódicamentepublica el Banco Central de Reserva del Perú.
EJECUCIÓN DE GARANTíAS
Las garantías se hacen efectivas conforme a las estipulac¡ones contempladas en lasBases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del artículo106 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230:
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadaspor la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y Adm¡n¡stradoras Privadas de Fondos dePensiones - SBS.
Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisióndel Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisión, aprobadopor la Dirección General de Política de Promoción de la lnversión Privada del Ministeriode Economía y Finanzas med¡ante Resolución Directoral.
3.8. JURISDTCCIÓN Y COMPETENCIA
--------=--=¡
a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fechade su vencimienlo.
b) La garantía de fiel cumplimiento se e¡ecuta, en su totalidad, cuando la resoluc¡ónpor la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable alcontrat¡sta haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declareprocedente la dec¡s¡ón de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de lagarantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente dela cuantificac¡ón del daño efectivamente irrogado.
c) lgualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres(3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Púb¡¡ca, el contratista nohubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la l¡qu¡dación finaldel contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equ¡valente al citado saldoa cargo del contrat¡sta.
3.7. CONTRATO DE SUPERVISIÓN
Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e ¡nterpretan deacuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario sesometen y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversiasestablecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a esteProceso de Selecc¡ón.
Página 2 de 77
-
-
-
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en lasBases se regirán por el TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del Reglamento de la LeyN" 29230.
Página 3 de 77
MU NICIPALI DAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCE§O OE §EL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
ANEXOS
Página 4 de 77
-------s.
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO OE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Eases /nfegradas
ANEXO A
DEFINICIONES
Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.
Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro delpresente proceso de selección.
Bases: Están constituidas por el presente documento (¡nclu¡dos sus formularios y anexos) ylas Circulares, los mismos que fúan los términos baio los cuales se desarrolla el presenteproceso de selección.
lendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presenteceso de selección y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases
ulares: Son los documentos emitidos por escr¡to por el Comité Espec¡al con el fin dearar, ¡nterpretar, completar o modif¡car el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra C¡rcular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados paraello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte ¡ntegrante de las Bases.
Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso deselección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de laLey N' 29230 y eITUO del Reglamento de la Ley N'29230, cuyos miembros son designadospor resolución del Titular o funcionario delegado.
Consorcio: Es la participación de más de una Empresa Privada s¡n la neces¡dad de crearuna persona jurídica diferente para la e.jecución del servicio de supervisión del Proyecto delnversión.
Contrato de Supervisión: Contrato suscr¡to entre la Entidad Privada Superv¡sora y laEntidad Pública en el marco del TUO de la Ley N'29230y el TUO del Reglamento de la LeyN'29230.
Convenio de lnversión: Convenio de lnversión Pública suscrito entre la Empresa Privada yla Ent¡dad Pública, en el marco del TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de laLey N'29230.
Ejecutor del Proyecto: Es la persona jurídica que ejecuta el proyecto, ylo realiza laoperación y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto deberácelebrar un contrato de construcción, así como otros contratos de provis¡ón de equipamiento,servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la e.jecución de lasobligaciones de elaboración el estudio defin¡tivo, operación y mantenimiento con la EmpresaPrivada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecución de las obras quecomprende el Proyecto.
Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acog¡éndosea los d¡spuesto en el TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N'29230.También se consideran Empresas Pr¡vadas a las sucursales de soc¡edades constituidas enel eliranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, deconformidad con los d¡spuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley N'29230 y el TUO delReglamento de la Ley N' 29230.
Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la Entidad Públicapara supervisar la elaboración del expediente técn¡co y/o la ejecución del Proyecto, así como
Página 5 de 77
_--.....-.-\
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE TAIAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN
^P 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegÉdas
las actividades operación y manten¡m¡ento, de corresponder.
Ent¡dad Pública: Corresponde al Gobierno Reg¡onal, Gob¡erno Local, Universidad Públicao enlidad del Gobierno Nac¡onal que en el marco de sus compelencias ejecute un Proyectode lnversión conforme a las normas del lnvierte.pe dentro de los alcances del TUO de la LeyN'29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N'29230.
Expresión de lnterés: Es el documento que presentan los ¡nteresados al Comité Espec¡ala efectos de participaren el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.
lnvierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones(lnvierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N" 1252 que crea el Sistema Nac¡onal de
rogramación Multianual y Gestión de lnversiones y sus normas modificatorias
nto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello
ROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la lnversión Privada
Participante: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que presenta suExpresión de lnterés para encargarse de la superv¡s¡ón de la ejecuc¡ón del Proyecto delnversión.
Postor: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorc¡o que interviene en el procesode selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica.
Propuesta Económica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo alo establecido en el Apartado 1 .l 1 del Capítulo I de la Sección ll de las Bases.
Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversión formulado y declarado viable en el marcodel Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislat¡vo que crea el Sistema Nacional deProgramación Multianual y Gestión de Inversiones, sus normas reglamentarias ycomplementarias.
Representante Legal: Es la persona natural designada por el part¡cipante o postor parallevar a cabo en su nombre y representación, los actos referidos en las Bases.
sobre N'1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentosespecificados Anexo D de las presentes Bases.
sobre N' 2: Es el sobre que cont¡ene la Propuesta Económica conforme a la documentaciónindicada en el Anexo D de las presentes Bases.
UIT: Unidad lmpositiva Tributaria.
Página 6 de 77
\
sea necesar¡o para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión.
Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el postor, de acuerdo a loestablecido en el Anexo F de las Bases.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN lf 0o+MDT/cs-LEY 29230 Bases tntegradas
ANEXO B
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN3
Los partic¡pantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en elpresente calendario del proceso de selección, ba.jo su responsabilidad y de acuerdo alo siguiente:
('l) El registro de los parlicipantes es gratu¡to y se realizará en Mesa de partes de la MunicrpalidadD¡strital de Talavera, ub¡cada en Av Confratemidad S/N cercado Talavera, Andahuaylas - Apurimac(Plaza de Armas), en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de 9:OO am a S:OO pmhoras
3
En el momento del reg¡stro, se em¡tirá la constancia o cargo correspondiente en el que se ¡ndica:número y objeto der proceso, el nombre y firma de la personá que efectuó el registro, aii como el dlay hora de d¡cha recepción.
(2) Las mnsultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en ¡dioma español, por escrito y dentro delmismo plazo establecido para la presentación de la Expres¡ón de lnterés.
(3) Plazo máx¡mo de cuatro (4) dias hábiles contados desde elvenc¡m¡ento del plazo para la presentiac¡ónde consultas y observaciones.
(4) Aldía háb¡l s¡guiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentadas.(5) Máximo a los seis (6) dias hábiles de publ¡cadas las Bases ¡nregradas o de su rect¡ficac¡ón.(6) Máx¡mo a los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas lás propuestas.(7) A más tardar al dia háb¡l siguiente de concluida ta evaluac¡ón.
Elcomité Especial puede prorrogar, postergar o suspender ras etapas del proceso deselecc¡ón; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspenáer el proceso deselección, si así lo estimare conven¡ente, sin incurrir en responsabilidad aiguna comoconsecuenc¡a de ello. Asimismo, a solicitud de la Ent¡dad pública puede óancelar elproceso, aún luego de adjudicada la Buena pro y hasta antes de la fecha prevista parala suscripción del contrato.
La. información del cronograma ind¡cado en las Bases no debe difer¡r de la inlormac¡ón consignada en e¡ c¡onogramapubl¡cado y reg¡strado conforme aITUO del Reg¡amento de la Ley N'29230. No obstante, de exÉtir contradicción e; estainfomac¡ón, primará elcronograma ¡ndicado en las publicacioneó y/o registros respectivos.
Página7 de77
Eta pa FechaConvocator¡a ubl¡cac¡ón de Bases 30t10t2019Presentación de Expresiones de lnterés y Registro dePartic¡pantes (1)
Presentación de consultas y observac¡ones a las Bases(2)
Del 31/10/2019 Hasta 07/1112019En mesa de partes de Municipal¡dad
D¡str¡tal de Talavera, ub¡cada en la Av.Confralemidad S/N cercádo Talavera,
Andahuay¡as - Apurimac (Plaza de Amas),de 9:00 am a 5:00
Absoluc¡ón de consultas observaciones a las Bases oel 07 I 1 1 t201 t hasta 12t I 1 t2019lntegración de Bases y su publicación en el portallnstitucional (4)
13t11t2019
Presentación de Propuestas (5)
21t11t2019El acto públ¡co se real¡zará en la Av.
Confratern¡dad s¡to en el salónconslstorial de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal
de Talavera a las 14:30 pmEvaluación de la P uesta Técnica 6 Del 2211 1 12019 hasta 2711112019
Resultados de la Evaluación de las propuestas yAdjudicación de la Buena Pro
28t11t2019El acto público se real¡zara en Ia Av.
Confraternidad sito en el salónconsistorial de la Mun¡cipal¡dad Distrital
de Talavera
Del 31/10/2019 Hasta 0711112019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Eases tnÍegradas
Los requisitos de calificacióna son los s¡gu¡entes:
La Entidad Públ¡ca puede adoptar solo los requ¡sitos de calilicac¡ón contenidos en €l presente capltulo. Los requb¡tos decalificación son fijados por elárea usuaria en et .equer¡m¡ento.En caso de presentarse en Consoac¡o.
Página 8 de 77
L A.l REPRESENTACIÓN
Reou¡s¡tos:. Documenlo que acredite el poder v¡gente del representante legal
apoderado o mandatario que rubr¡ca la oferta.
En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cadauno de los integrantes del Consorc¡o que suscribe la promesa de Consorcio.
Promesa de Consorc¡o con firmas legalizadass, en la que se consigne los¡ntegrantes, el representante común, el dom¡cil¡o común y las obl¡gac¡onesa las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorc¡o asícomo el porcentaje equ¡valente a dichas obligaciones. (Formato N'6)
La promesa de Consorc¡o debe ser suscrita por cada uno de sus¡ntegrantes.
Acred itac¡ón :
, Copia de v¡gencia de poder exped¡da por reg¡stros públ¡cos con unaant¡güedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentac¡ón deofertas.
, Promesa de Consorc¡o con lirmas legalizadas
4,2
B
HABILITACIÓN
Reouisito:. El postor deberá ser una persona natural o jur¡dica nacional o extran,era,
que se encuentre registrado en el Reg¡stro Nac¡onal dé Proveedores delOSCE, en la espec¡alidad de consultoria de obras urbanas, edmcac¡ones yafines o superior. As¡m¡smo, no deberá estar ¡nhabil¡tado para contratarconel estado.
Acred itac¡ón :
, Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores del Estado - RNP (consultores de Obra)
8.1 EOUIPAMIENTO
Reouisito:. lnstalación de oficina de obra, la misma que deberá cumpl¡r con los
requ¡s¡tos min¡mos de confort y seguridad.
' Un teléfono celular con servicio de intemet incluido que perm¡ta Ia
recepción y envío de correos electrón¡cos, fotos mensajes multimedia,audios etc. A fin de tener una comunicación permanente y d¡recla con eljefe de supervisión.
. Dos (02) computadoras portátiles o de escritorio.
. Dos (02) escritorios, mesa de leclura de planos, sillas, estantes y otros
. Una (01) ¡mpresora escáner que permanecerá en obra., Una (01) cámara d¡g¡tal m¡n. 15 Mp., Dos (02) equ¡pos para control y la calidad y resistenc¡a del concreto
Smoldes briqueleros cono de Abraham), teodolito y n¡vel de ¡ngen¡ero
Acred¡tac¡ón:. Copia de documenlos que suslenten la prop¡edad, la poses¡ón, el
comprom¡so de mmpra venta o alquiler u otro documento que acredile la
ANEXO C
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
CAPACIDAD LEGALA
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PRocEsO DE SEL EcclÓN M 004-MDT/C9-LEY 29230 Bases tntegradas
\I.
A CAPACIDAD LEGALd¡sponibil¡dad y/o cumplim¡ento de las especificaciones del equipam¡enlorequerido. O promesa formal de alqu¡ler donde se exprese el compromisodel postor que, en caso de ser adjudicádo con la buena pro debe presentarcop¡a legal¡zada de contrato de alquiler y/o otros documentos que aseditede su prop¡edad para la suscripción del contrato.
8.2 INFRAESTRUCTURA
Reou¡sito:. A la firma del contrato de deberá proveer obligatoriamente por lo menos
una d¡rección poslal en la c¡udad de L¡ma o cualquier lugar del Peru paraefectos de not¡ñcaciones y durante la v¡genc¡a del m¡smo
. Contar con una ofic¡na en el lugar donde se eiecutara el proyecto
Acreditación:. Oeclaración jurada o copia de documenlos que sustenten la prop¡edad, la
poses¡ón, elcompromiso de compra venta o alquiler u otro documento queacredite la dispon¡bil¡dad y/o cumplim¡ento de las especilicac¡ones de la¡nfraestructura requerida. O promesa formal de alqu¡ler donde se expreseel mmprom¡so del poslor que, en caso de ser adjud¡cado con la buena prodebe presenlar copia legalizada de conlrato de alqu¡ler y/o otrosdocumentos que acred¡te de su prop¡edad para la suscripc¡ón delcontrato.
B.3
EXPERIENCIA OELPERSONAL CLAVE -OBLIGATORIO
Reou¡sito:. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
-¡ngen¡ero civil y/o arqu¡tecto colegiado y hab¡l¡tado-experienc¡a profesional general no menor de cinco (05) años @nstadesde su incorporac¡ón al colegio respectivo cop¡a sustentado con copiadel diploma correspondiente.- con uno (01) año de experienc¡a como superv¡sor y/o jefe de superv¡s¡óny/o inspector de obra en obras sim¡lares
Nota:E¡ jefe de superv¡s¡ón no podrá ser a su vez el representante ¡egal delpostor o de alguno de los integrantes del consorc¡o , en caso coresponda.
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDADlnqeniero c¡v¡l/técn¡co de Iaboratorio
Con experienc¡a de 02 años como laboratorista en suelos, técn¡colaboratorista en obras de transporte.
Acred itac¡ón:. La experiencia del personal se acred¡tará con cualquiera de los s¡gu¡entes
documentos: (i) cop¡a s¡mple de contralos y su respectiva conformidad o(¡i) constanc¡as o (ii¡) cenmcados o (iv) cualquier otra documentación que,de manera fehac¡ente demuestre la exper¡encia del personal clavepropuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los FormatosN' ll y N' 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecución delservic¡o de supervisión del Proyecto.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURACION
Reouis¡to:El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03ORES) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, poT Iacontratac¡ón de serv¡c¡os de consultoria ¡guales o s¡milares al objeto de laconvocátoria, durante los d¡ez años anteriores a la fecha de Ia presentac¡ónde ofertas.
Se crnsideran serv¡c¡os de consultoría sim¡lares a la s¡guiente supervisión deobra de: construcc¡ón y/o rehab¡l¡tac¡ón y/o mejoram¡ento y/o creación y/opavimentación y/o ampl¡ación de obras urbanas, ed¡fcac¡ones,¡nfraestrucluras parques.
Copia s¡mple de contratos y/o subcontratos u órdenes de servic¡o y surespect¡va conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de paqo
Acreditación
Página 9 de 77
c.l
?_---.--\
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECC\ÓN M OO+MDT/CS+EY 29230 Bases tntegradas
Sin perju¡c¡o de lo anterior, los postores deben llenary presentar los FomatosN'8 y N'9 referidos a la Experiencia del Postor.
Pág¡na 10 de 77
A CAPACIDAD LEGALcuya cancelación se asedite documental y fehac¡entemente, conespond¡entea un máx¡mo de d¡ez ('10) serv¡cios y/o contratac¡ones.
En el caso de servic¡os de ejecución periód¡ca, solo se considera comoexper¡encia la parte del contrato que haya s¡do ejecutada a la fecha depresentación de ofertas, deb¡endo adjuntarse cop¡a de las conformidadescorrespond¡entes a tal parte o los respect¡vos comprobantes de pagocancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debepresentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual sedesprenda fehacientemenle el porcentaje de las obl¡gaciones que se asum¡óen el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experienc¡aproveniente de d¡cho contrato.
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado seencuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el t¡po de cambioventa publ¡cada por la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFpcorrespond¡ente a la fecha de suscr¡pc¡ón del contrato o de cancelación delcomprobante de pago, según conesponda.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPRoCESO DE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
1<
Ft\\
SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAAv. Confratem¡dad SN cercado Talavera, Andahuay'as - Apurimac (Plaza de Armas)Atte.: Comité Especial
pRocEso DE sELEcctóN N' oo4-MDT/cs-LEy 29230DENoMTNACTóN DE LA coNvocAToRrA: coNTRATAotóN DEL sERVtcto DE tA ENT¡DADPRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO'MEJORAMIENTO OEL SERVICIO DETRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRONAPURIMAC, .I RA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRA DEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LALOCALIDAD DE TALAVERA DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS .DEPARTAMENTo DE APURIMAc" coN cÓDIGo ÚNICO N" 2452437
SOBRE N' ,1: PROPUESTA TECNICANDIcAR NoMBRE / RAZÓN socIAL DEL PoSToR
SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAAv. Confatemidad SN cercado Talavera, Andahuaylas - Apurimac (Plaza de Armas)lAtte.: Comité Especial
pRocESo DE sELEccróN N' oo4-rrDT/cs-LEy 29230DENoMtNAcTóN DE LA coNVocAToRrA: coNTRATACtóN DEL sERVrcto DE LAENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OETRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRONAPURIMAC, ,I RA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRA DEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LALOCALIOAD DE TALAVERA DISTRITO DE TALAVERA. PROVINCIA DE ANOAHUAYLAS -DEPARTAMENTo DE APURIMAC' coN cÓDIGo ÚNIco N. 2452437
SOBRE N' 2: PROPUESTA ECONÓMICAfINDICAR NOMBRE i RAzÓN SoCIAL DEL POSTOR]
Página11 de77
ANEXO D
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en las ¡nstalac¡ones del salónconsistorial de la Munic¡palidad Distrital de Talavera, s¡to en Av. Confraternidad S/Ncercado Talavera, Andahuaylas - Apurímac (Plaza de Armas), en la fecha y horaseñalada en el cronograma del proceso de selección. El acto públ¡co se realiza con lapart¡c¡pac¡ón de Notario Públ¡co o Juez de Paz.
En el supuesto que un único part¡c¡pante presente su expresión de interés, lapresentac¡ón de propuestas se real¡za ante el Comité Especial, sin necesidad de contarcon la part¡cipación de Notario Público o Juez de Paz.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y cgpia simple,y estarán dirigidas al Com¡té Especial del PROCESO DE SELECCION No 004-MDT/CS-LEY 29230 conforme al siguiente detalle:
SOBRE N' l: Propuesta Técnica: El sobre será rotulado:
SOBRE N' 2: Propuesta Económica: El sobre será rotulado:
MUNICIPALIDAD OI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO OE SELECCIÓN M 00+MDT/C8-LEY 29230 Bases tntegradas
!).
1.I. CONTENIOO DE LAS PROPUESTAS
1.I.,t, SOBRE N' ,I . PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un orig¡nal y en una copia.
EI Sobre No I contendrá, además de un índice de documentos 6 la siguientedocumentac¡ón:
Documentación de presentación obligator¡a:
a) Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N' 3 de las Bases.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cadauno de los consorciados.
b) Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerim¡entos Técnicos Mínimoscontenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo deberá ser respaldado con lapresentac¡ón de los documentos que así lo acrediten, de acuerdo al Formato No
4 de las Bases.
c) Declaración Jurada simple de acuerdo al Formato N" 5 de las Bases. En el casode Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo quesea presentada por el representante común del Consorcio.
d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se cons¡gne a todos yÉda uno de los integrantes, el representante común, el dom¡cilio común y lasobligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcioasí como el porcentaje equivalente a dichas obl¡gaciones, de acuerdo al FormatoN' 6 de las Bases.
La promesa formal de Consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus¡ntegrantes.
Se presume que el representante común del Consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos alproceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con ampl¡as ysuficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al FormatoN' 7 de las Bases.
f) Acreditar la sigu¡ente documenlación: i) Copia legalizada de la Tarjeta dePropiedad de Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y elprop¡etar¡o del vehículo a ul¡l¡zar durante el servicio y; ii) Declaración Jurada y/opromesa formal de alquiler de una oficina de coordinación suscr¡ta entre el postory el propietar¡o, donde se exprese el comprom¡so del postor que, en caso de seradjudicado con la Buena Pro debe presentar cop¡a legalizada del contrato dealquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y elpropietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provinc¡a y departamentodonde se ejecutará el proyecto.
La omisión del fndice no descalifica la propuesta, ya que su presentac¡ón no t¡ene ¡ñcidencia en el objeto de la convocator¡a
Página 12 de 77
lt
6
S
g) Conforme lo establecido en el numeral 102.3 del artículo 102 del TUO del
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SELECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
,...-@
Reglamento de la Ley N'29230, la Ent¡dad Privada Supervisora, o sus empresasvinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como superv¡sor decuatro (4) años como mínimo en proyectos s¡m¡lares. dicha información deberáser presentada, de acuerdo a los Formatos N'8 y 9 de las Bases.
i) Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, deacuerdo al Formato N"'12 de las Bases, con la documentación que acredite elcumplimiento de los Requerimientos Técn¡cos Mín¡mos del personal propuesto,deberá contar con Título Profesional, Colegiatura y deberá estar habil¡tado,asimismo pueden acreditar su experienc¡a con cualquiera de los sigu¡entesdocumentos:
j) Formato de Autorización parc rcalizat Notif¡caciones Electrónicas, de acuerdo alFormato N' l4 de las Bases.
k) Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresasvinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecutael Proyecto y/o su operación y/o manten¡m¡ento, dentro de los dos (2) años previosa la convocator¡a.
l) Registro Nacional de Proveedores v¡gente a la presentación de la propuestatécn¡ca, emitidos por el Organ¡smo Supervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE), en los registros correspondientes.
m) Presentación de Declaración Jurada del adjudicatar¡o de no estar comprendido enalguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 36 y .104
del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230.
Documentación de presentac¡ón facultat¡va:
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturadoacumulado por el postor correspond¡ente a la actividad objeto del proceso, duranteun período de hasta diez (10) años a la fecha de presentac¡ón de propuestas, hastapor un monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencialde la contratación en materia de consultoría de obras en general.
La exper¡encia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:
- Copias simples de los contratos suscritos u órdenes de servicio y su respectivaconformidad por la prestac¡ón efectuada o comprobantes de pago cuyacancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers dedepós¡to, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento,correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contratacionesprestados a uno o más personas naturales o jurídicas, sin establecer lim¡tac¡onespor el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o
Página 13 de 77
h) Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecuc¡ón delProyecto, de acuerdo al Formato N' I I de las Bases.
- Copias simples de los contratos suscritos y su respect¡va conformidad; o- Copias simples de las constancias de trabajo; o- Copias simples de los cert¡f¡cados de trabajo.
En los documentos citados se debe espec¡f¡car el plazo de inicio y fin de laparticipación del profes¡onal propuesto, y el cargo que desempeñó.
\R
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N. 9refer¡do a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto.. paraacreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentarácop¡a s¡mple del título profesional, la colegiatura, habilitación vigente, asim¡smo laexperiencia se acred¡tará mediante cualquiera de los siguientes documentos:
Copias simples de las constancias de trabajo; oCop¡as s¡mples de los certificados de trabajo.
En los documentos citados se debe espec¡ficar el plazo de inicio y fin de laparticipac¡ón del profesional propuesto.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, deberápresentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato deConsorcio.
Sin perjuic¡o de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N. 8 referido ala Experiencia del Postor en la Actividad.
b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el montofacturado acumulado por el postor conespondiente a serv¡c¡os iguales o similaresal objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a diez (10) añosa la fecha de presentac¡ón de propuestas, hasta por un monto máximo acumuladoequivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación materia de laconvocatoria las cuales deben estar refer¡das a superv¡sión de proyectos y/uobras efectuadas en materia de construcc¡ón, reparación, mantenim¡ento deobras ¡guales o similares al objeto de la Convocatoria que comprendaninfraestructura vehicular (pav¡mentación), ¡nfraestructura peatonal, infraestructurade drenaje pluvial, señalización.
La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los sigu¡entes documenlos:
Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad uórdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestac¡ón efectuada;o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,cancelación en el mismo documento, conespondientes a un máximo de diez(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o más cl¡entes, s¡n establecerl¡mitac¡ones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de laparticipación del profesional propuesto.
Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, deberápresentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el conlrato deConsorcio.
Copias s¡mples de los contratos suscritos y su respectiva conform¡dad u órdenesde servic¡o, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; ocomprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10)serv¡c¡os prestados a uno o más cl¡entes, sin establecer limitac¡ones por el monto
Página 14 de 77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN I'ro OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
M UNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERAPROCE§O DE SE¿ ECCIÓN M 114MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
o el tiempo del servicio ejecutado; oCopias simples de las constancias de trabajo; oCopias simples de los certificados de trabajo.
En los documentos citados se debe especif¡car el plazo de inicio y fin de laparticipación del profesional propuesto.
El Sobre No 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
El monto de la oferta económ¡ca en soles y los componentes de la m¡sma considerandoel sistema de tarifas establecido en las Bases.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberánser expresados con dos decimales. Los precios un¡tar¡os pueden ser expresados conmás de dos decimales.
La propuesta económ¡ca solo se presentará en or¡ginal.
Página 15 de77
d) Factor mejora a las condiciones prev¡stas: Para acreditar este factor, sepresentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
,I.I.2. SOBRE N'2 - PROPUESTA ECONÓMICA7
MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN M 0U-MDT/CS-LEY 29230 Bases /nfegradás
ANEXO E
FACTORES DE EVALUACIÓN Y C FICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
t/.8
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Para efectos de la evaluación de la Propuesta Técn¡ca, el Postor deberá responder a lascaracterísticas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas yTérminos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta económica sea lamenor.
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selecc¡ónde la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satlsfacer.
Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los sigu¡entes factores de evaluación:
Criterio:Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecuc¡ónde la consultoria, cuyo conten¡do mín¡mo es el s¡guiente:i) Mejoras en el perñl del personal propuestoi¡) Mejoras al contenido de la propuesta de la oferta¡¡i) Mejoras en el en el equipo y materiales
Acred¡tac¡ón:Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente lametodología propuesta.
Presenta metodología quesustenta la propuesta
Í51 puntos
No presenta metodologia quesusteñte la propuesta
0 puntos
8.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.I.I FORMACIÓN ACAOÉMICA:Criterio:
Se evaluará en func¡ón del n¡vel de formac¡ón académ¡ca del personalclave propuesto:
JEFE DE supERustóN
NIVEL t¡tulado en ¡ngen¡eria civil o arqu¡tec1o
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDADNIVEL TITULO PROFESIONAL O TECNICO EN ENSAYOSDE CONTROL DE CALIDAD,
Acreditac¡ón:Se acreditarán con cop¡a s¡mple de título profes¡onal
"ICONSIGNAR NIVEL 1 DEFORMACTÓN ACADEMTCAI :
[10] puntos
ICONSIGNAR NIVEL 2 DEFoRMAcróN AcADEMtcAI :
ll0l puntos
ICONSIGNAR NIVEL "N" DEFoRMAcróN ACADEMtcAI :
[10] puntos"
Página 16 de 77
'"..1FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGiA
PARA SU ASIGNACIÓN
A. METODOLOGiA PROPUESTA r5l puntos
B. CALIFIGACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONALCLAVE [35] puntos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE §EL ECCIÓN M OO+MDT/CS-LEy 29230 Eases inregradas
o
Se eva¡uará en función del tiempo de capacitac¡ón del personal clavepropuesto como JEFE DE SUPERVISION, en
SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRASVALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Acreditac¡ón:Se acreditarán con copia s¡mple de Diplomas o certif¡cados oconslanc¡as.
8.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Criterio:Se evaluará en func¡ón alt¡empo de experiencia en la especial¡dad delpersonal clave propuesto enJEFE DE SUPERVISIÓNComo sup€rv¡sor y/o inspector y/o .iefe de supervisión de obras de
ed¡ficaciones o transporte.
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAOComo laboratorista en suelos, técn¡co laborator¡sta en obras detransporte
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para elcómputo del tiempo de dicha experieñcia sólo se considerará una vezel periodo traslapado.
Acred¡tac¡ón:Mediante la presentación de cualquiera de los s¡gu¡entes documentos:(i) cop¡a s¡mple de contratos y su respect¡va conformidad o (i¡)constanc¡as o (iii) cert¡ficados o (iv) cualqu¡er otrade manera fehaciente demuestre la experienc¡a del
documentación que,personal propuesto.
8.1.2 cAPActrActóN:Criterio: "Más de ICONSIGNAR
CANTIDAD OE HORASLECTIVAS, SEMESTREACADEMIco, ETc.]:
r0l puntos
Más de [03] hasta [05]:[05] puntos
Más de [03] años: [20] puntos
Más de [0'l]hasta [02] años:H0l puntos
Más de [0.5] hasta [0ll años:
[05] puntoss
I
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntajetécnico mínimo de ochenta (80) puntos.
EVALUACIÓN ECONÓMtCA (puntaje Máximo: 100 puntos)La Evaluación Económica consiste en asignarel puntaje máx¡mo establecido en la propuestaeconómica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamenteproporc¡onal, según la s¡gu¡ente fórmula:
Pi Om x PMPEoi
= Propuesta= Puntaje de la propuesta económica i
= Propuesta Económica i
= Propuesta Económica de monto o precio más bajo= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
ndeDoI
PioiOmPMPE
á El comité Especialdef¡ne ros rangos de evaluación e ¡nd¡ca cuáres son los parámetros en cada rango.'l Es la suma de los puntajes de todos los fadores de evaluación, incluyendo los opcionales.
Página 17 de 77
FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE /PARA SU
Más de [02] hasta [03]:[05] puntos"
PUNTAJE TOTAL 100 puntose
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN ¡\P 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases /nfegrádas
¡
I.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determ¡narel puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambasevaluaciones, obtenido de la sigu¡ente fórmula:
PTP¡ = c1 PTi + c2 PE¡Donde,
o§!oÉ
PTPiPTiPE¡c1c2
= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técn¡ca del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor ¡
= Coefic¡ente de ponderac¡ón para la evaluación técnica.= Coef¡c¡ente de ponderación para la evaluación económica
\
Se aplicarán las srguienfes ponderaciones:
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, (mínimo 0.80)c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica, (máximo 0.20)
Donde: c1 + c2 = 1.00
Pág¡na '18 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL OE TALAVERAPROCESO DE SE¿ ECCIÓN lf 1,$MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
'9
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DELPROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALEN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRON APURIMAC, IRA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRADEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA DISTRITO DETALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
oN cÓDtco ÚNtco H. 2452437
DENOTYIINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN"Servicio de Consultoría para Superv¡s¡ón de Ia elaboración del Expediente técnico,
Ejecución de Obra y Liquidación Técnica Financiera del plp denominado
'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICUTAR YPEATONAL EN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRON APURIMAC, 1RA, 2DA, 3RA
Y 4TA CUADRA DEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LA LOCALIDAD DE
TALAVERA DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS .
DEPARTAMENTO DEAPURIMAC" con código único N'2452431.
il OBJETIVO
o Obietivo General
El objetivo de la Entidad Supervisora es la Supervisión, Evaluación y Control de
de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JIRON APURIMAC, IRA, 2DA,
3RA Y 4TA CUADRA DEL JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LA LOCALIDAD DE
TALAVERA DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con código único N' 2452437.
La Supervisión debe ejercer control, revisión, coordinación y monitoreo
permanente de los trabajos que desarrolle la Empresa Privada seleccionada, con
cada espec¡alista durante la ejecución de la obra verificando bajo responsabilidad
el cumplimiento de las normas y reglamentos. El Servicio de Supervisión es hasta
la recepc¡ón y aprobación de la liqu¡dac¡ón de todos los componentes, de acuerdo
a la normativa v¡gente, los términos contractuales y lo dispuesto por la Entidad
para su cumplimiento.
El objetivo de los serv¡c¡os de la Entidad Privada Supervisora es la fiscalización
Técnica, Económica y Admin¡strat¡va de la Empresa privada que elaborará el
Página 19 de 77
ANEXO F
TÉRMINOS DE REFERENCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SELECCIÓN N" OO+MDT/CS-LEY 29230 Eases /nfegradas
exped¡ente técnico y ejecutará la obra a fin de garantizar el correcto desarrollo y
ejecución de los componentes del proyecto desde el inicio hasta su culm¡nac¡ón,
así como la correcta apl¡cación e interpretación de las especificaciones técnicas,
administrativas y otros.
Objetivo Especifico
- El consultor deberá tomar pleno conocim¡ento del objeto, los alcances, las
cond¡ciones generales y los lineamientos de la prestac¡ón, así como sus
facultades y responsab¡l¡dades en cada una de las etapas y fases
comprendidas en el proceso del proyecto hasta su c¡erre.
- Deberá asegurar que en cada momento el contrat¡sta o ejecutor del proyecfo
disponga de los equipos, personal suficiente para cumplir con los
cronogramas para evitar incumplimientos.
s
il. i,ARCO LEGAL.
. Ley N.o 28411 Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto
. Ley N.o 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
o Texto Unico ordenado de la Ley N.o 29230 - Ley que impulsa la lnversión pública
y Regional y Local con part¡c¡pación del Secior Privado.
. Decreto Supremo N.0006-2017-JUS Texto Unico Ordenado de la Ley 27M4- Ley
del Procedimiento Administrativo General.
. Ley N.o 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón públ¡ca.
IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.
Se requiere del Servicio de Consultoría indicado en el rubro precedente, para lo cual
debe seleccionar a la persona natural o jurídica, que prestará sus servicios
correspond¡entes para la Supervisión en la elaboración del Expediente técnico y
Supervisión de la ejecución y revisión de la liquidación de la obra: ,MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 2DA Y3RA CUADRA DEL JIRON APURIMAC, 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRA DEL JIRON
IGNACIO QUINTANA, DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA DISTRITO DE
TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS. DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
con código único N' 2452437, velando por el correcto cumplimiento de las
especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coord¡nacióny revisión de los avances; según sea el caso, de la elaboración del Expediente técnicoy del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para
Página 20 de 77
ll¡
resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pud¡era
presentarse asegurando el f¡el cumpl¡m¡ento del contrato.
4.1 Control administrativo
Comprende las actividades dirigidas para que la Empresa Privada cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecución de los componentes sujetos a
supervisión.
4.2 Control de Calidad de Proyecto:
Comprende las act¡v¡dades dirigidas para que la Empresa Privada ejecute las
partidas de trabajo de los componentes sujetss a superv¡s¡ón de acuerdo con los
planos y espec¡ficac¡ones técnicas y otros documentos comprend¡dos en el estud¡o
de preinversión y el Exped¡ente Técnico, empleando los mater¡ales y equipos de la
mejor cal¡dad pos¡ble y los procedimientos constructivos más adecuados.
4.3 Control de Plazo de Proyecto
Comprende las actividades d¡rigidas para que la Empresa Privada e.jecute las
act¡vidades sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Convenio y
Programa de Ejecución de Obra aprobado.
4.4 Control de Costo del Proyecto:
Comprende las actividades dirig¡das a verificar que las conform¡dades otorgadas a la
Empresa Privada, por concepto de elaboración de expediente técn¡co y ejecución de
las partidas de construcc¡ón en las obras y eventos compensables en las obras
sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Convenio de Obra y
normat¡vidad vigente aplicable.
PLAN DE TRABAJO.
El consultor estará obligado a presentar la planificación y gestión que perm¡te
programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría. El plan de
trabajo debe contener la relación secuencial de actividades que perm¡tan alcanzar
las metas y objetos trazados, indicando los recursos que serán necesarios, las
dificultades que pueden encontrarse, los sistemas de control, así como elcronograma
y la designación de responsables.
v
Pá9ina21 de77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SELECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
E
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TAUVERAPROCE§O DE SEL ECCIÓN lf OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
Se requerirá que el consultor presente su plan de trabajo en un plazo de cinco (05)
días calendarios, posteriores a la suscripción del contrato, un plan de trabajo que
contenga la sigu¡ente información mínima:
Metas y objet¡vos a alcanzar
Recursos necesarios.
Líneas de Acc¡ones para alcanzar las metas y objetivos (actividades)
Responsables por act¡vidad.
Cronograma de act¡v¡dades.
R¡esgos advertidos.
AREA REQUIRIENTE.
VII. CARACTERISTICA DEL PROYECTO
oa\
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA 2DA Y 3RA
CUADRA DEL JIRON APURIMAC,
1RA, 2DA, 3RA Y 4TA CUADRA DEL
JIRON IGNACIO QUINTANA, DE LA
LOCALIDAD DE TALAVERA DISTRITO
DE TALAVERA . PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO
DE APURIMAC' con código ún¡co N'
2452437 "
Departamento: Apurímac
Provincia: Andahuaylas
Distrito: Talavera
Localidad: Talavera
La vigencia del contrato rige desde el día sigu¡ente de la firma del contrato hasta el
consentimiento de la liquidación, en concordancia con el Art. 105 del Reglamento de
la Ley N'29230 est¡pulado con el perfeccionamiento y suscripción del Contrato.
El plazo de prestación del Servicio de supervisión de obra será de 210 Doscientos
D¡ez días calendarios, el cual incluye el plazo correspondiente a la Supervisión de la
elaboración del Expediente Técn¡co, la Superv¡s¡ón de la Ejecución de Obra, Trám¡te
Página 22 de 77
N' DESCRIPCION DEL ITEM LOCALIZACION
Gerenc¡a General de Desarrollo Urbano.
--_------\
VIII. VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO OE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Eases /nteg.adas
A cont¡nuac¡ón se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que
sea limitativo debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia
relación de activ¡dades para enriquecer su servicio. Asimismo estas act¡v¡dades
deberán estar en conformidad con lo señalado por la Ley N'29230 Ley que impulsa
la lnversión Pública Regional y local con participación del Sec{or Privado y su
reglamento y con apl¡cac¡ón supletoria, en cuanto no contraponga su naturaleza y
finalidad.
A. Actividades durante la Elaboración del Expediente técnico
a) Coordinar estrechamente con la Municipalidad a fln de garant¡zar el desarrollo del
proyecto def¡nitivo de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia, dentro del
marco de normativa vigente y de los parámetros establec¡dos en los términos de
referencia de la base de formulación de proyecto.
b) Revisar, evaluar, controlar y val¡dar que los avances de la aprobación del
Exped¡ente Técnico se realicen de acuerdo a lo establecido en los documentos
proporcionados y cronogramas de trabajo autor¡zado por la Municipalidad.
c) Formular por escr¡to oportunamente las observac¡ones y recomendac¡ones al
anteproyecto, siendo anotada todas ellas en un registro de control debiendo ser
aceptadas y/o reformuladas por la unidad de Estud¡os definitivos de la
Municipalidad.
d) Tramitar en forma oportuna el informe de conformidad del Expediente Técnico,
con su correspondiente opinión técn¡ca, de manera que la entidad proceda con la
aprobación formal y la Municipalidad autorice el pago correspond¡ente.
e) Revisar, evaluar, controlar y val¡dar que los avances de la elaboración del
Expediente Técnico se realicen de acuerdo a los estándares de calidad y
v.o€
R
Página 23 de 77
de Recepción de obra, lnforme Final, levantamiento de observaciones si las hubiera
y revisión de liquidación a partir del día que se inicie el plazo contraclual de la obra.
En caso que hub¡ese activ¡dades o plazos que no han sido considerados el consultor
se ceñirá al artículo '1 10 del Reglamento de la Ley 29230; en concordancia que
atribuyan las causales explicitas en el Art. 71.
IX. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
Sin exclus¡ón de las obl¡gaciones que conesponden a el Supervisor, conforme a los
dispositivos legales v¡gentes y que son ¡nherentes como tal, entre otros, la
Superv¡s¡ón y control de la elaboración del Expediente Técn¡co a nivel de ejecución
de obra, esta se obl¡ga a:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN I'P OO+MDT/CS'LEY 29230 Bases lntegradas
ID¡
eficiencia dentro del marco de la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado'
a los términos de referencia y las indicaciones alcanzadas'
f) Supervisar permanentemente el desarrollo de las activ¡dades del equipo técnico
delcontratistaencargadodelaelaboracióndelExpedienteTécnico,verificando
constanteyoportunamentequelaelaboracióndelExped¡enteTécn¡co'serealice
estr¡ctamente de acuerdo a la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado, a
los términos de Referencia y a las ¡ndicaciones alcanzadas'
g) Anotar las ocunencias del proceso de elaboración del Expediente Técnico a nivel
de Ejecución de Obra en el cuaderno de control de la elaboración de Expediente
Técnico.
h) Tramitar en forma oportuna los informes de aprobación de los avances parciales
yfinaldeldesarrollodelExpedienteTécnico,demaneraquelaentidadpueda
tram¡tarlospagoscorrespondientes,deigualformadeberátramitarlosinformes
específicos en caso de
correspondiente.
atraso, indicando la aplicación de la penalidad
i)CoordinarpermanentementeconelJefedeEstudiodelContratista,afinderealizar un trabajo efic¡ente y de calidad.
j) Real¡zar los trabajos de campo necesar¡os en la zona del proyecto' para verificar
laveracidaddelosdatoscons¡gnadosporelcontrat¡staenelExpedienteTécnico
o en sus avances.
k)Recomendaryasesorarenloreferentealaspropuestasaconsiderarseenelproyecto.
l) Verificar y analizar la información consignada en el Expediente Técnico siendo su
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas o posibles inconsistencias
entre los documentos técn¡cos y los parámetros establecidos por la
Municipalidad.
m) Verificar que los costos un¡tar¡os de los presupuestos estén acordes con los
costosdemercado'manodeobracalificadaynocalificada,materiales,herram¡entas y en general todos ¡os elementos considerados en el contrato'
n) Elaborar los informes y presentarlos en forma oportuna: ¡nformes técn¡cos y
legales, Sobre adicionales, deductivos' ampliación de plazos, dentro del periodo
prev¡sto en la normatividad que rige el contrato de ser el caso'
o)DarconformidadalExpedienteTécnicoan¡veldeejecucióndeobra'unavez
culminado tram¡tada su aprobación por la Municipalidad mediante resolución del
órgano comPetente.
p) Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el in¡cio de
los trabajos.
Página24 de77
M UNI C I P ALI D AD D I ST RITAL D E T AUV E RA
PROCESO DE SEL ECCIÓN If OO4-MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
t,
q) Participar en la entrega del terreno con f¡nes de ejecución de Obra'
r)Supervisarlasgestionesytrámitesdelicenciadeconstruccióncorrespondientes
ante las instanc¡as respect¡vas'
B. Actividades Previas a la Ejecución de las Obras'
a) Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño)-
b) Oportuna ver¡ficación de la disponibilidad de las canteras'
c) Part¡cipar en la entrega del Teneno al e.iecutor de obra o contratista' y otros que
se vean Por conveniente.
C. Actividades durante la Ejecución de las Obras
a) Revisar detalladamente el calendario de Avance de Obra' el calendario de
Adquisición de Materiales y utilización de Equipos Mecánicos y el calendario de
utilizacióndelAdelantoenEfectivo,presentadoporelcontrat¡staantelaEntidad.
Estos calendarios revisados y de ser el caso corregidos y/o modificados serán
suscritos, Por el representante.
b) Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del
Contratista. Deberá controlar que durante la ejecución de las obras' el contratista
mantenga vigentes las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y
reglamentos de salud ocupac¡onal' seguridad e h¡giene industrial'
c) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y proced¡mientos constructivos
propuestos por el contratista (protocolos) , estos métodos deberán ser compatible
con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante)' el número de
equ¡pos y su rendimiento' el personal y su calificación' Será responsabilidad del
supervisor lograr, utilizar todos los medios administrativos' legales y técnicos a
su alcance y que el contratista disponga en obra del número suficiente de equ¡pos
y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado' y en caso de
demora, se agregue los recursos necesarios parta recuperar el tiempo perdido
d) Revisión y Aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras' botaderos'
etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental
propuestos Por el contratista.
e) Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topográfico durante la construcción, n¡veles' alineamientos'
f) Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico
(D¡seños). Especificaciones Técnicas, Reglamentación Técnica-legal vigentes y
establecidas de las bases del concurso o proceso de selección'
Página 25 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAV ERA
PROCESO DE SE¿ ECCIÓN NO OO+MDT/CS-LE Y 29230 Bases lntegradas
)|.slo
g) Ver¡f¡car s¡ el contrat¡sta ha obtenido las autorizaciones y perm¡sos necesanos
paraeliniciodelasactividadesdeconform¡dadcon|asdisposicioneslegales
vigentes y establecidas en las bases del concurso o proceso de selección
h) Efectuar, controlar Y
efectuando todas las
verificar permanentemente que el contrat¡sta este
pruebas y ensayos de laboratorio exig¡dos en las
Espec¡ficaciones Técnicas, teniendo autoridad para ordenar la paralizac¡ón
parcialototalhastaSubsanarlasincorrecionesadvertidas.Realizarpruebasde
control de calidad de suelos, mater¡ales y agua si fuera el caso'
i) Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado'
recomendando las acciones a tomar.
j) Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabaios que sean requeridos
durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acred¡ten la
capacidad Portante del terreno según diseño'
k) Paralelamente a la ejecución de las obras, el supervisor verificará los cálculos de
metrados de obra con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de
los elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas cons¡gnadas en el
Presupuesto de Obra, los que servirán, de ser el caso para practicar la liquidación
f¡nal de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de
replanteo, paralelamente al avance y ejecución de la obra'
l)controldelaSeguridaddelaobradurantelaconstrucción,exigiendolaseñalización correspondiente para tal f¡n'
m) Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los pos¡bles trabajos
nocturnos.
n) Controlar y coord¡nar la eliminación de interferenc¡as físicas en el terreno'
o) Control de la programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su estado'
p) Valorizar mensualmente los avances de obra' según presupuesto contratado'
calculando los reajustes correspond¡entes; así como de los presupuestos
adicionales aprobados, adjuntando el sustento de la documentación técnico
adm¡nistrat¡va, además de manera automatizada
q) De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos
originalmente en las Bases, en el contrato, ni en el valor referencial' cuya
realizac¡ón resulte ind¡spensable para dar cumpl¡miento a la meta prevista de la
Obra Principal y de lugar a Presupuesto Ad¡cional, las mismas deben ser
anotadas en el cuaderno de obra o registro correspondiente por el superv¡sor'
Dentro de un plazo de c¡nco (05) días el Supervisor debe comunicar a la entidad
y al contratista sobre la necesidad de real¡zar dichas modificaciones'
Página 26 de 77
<-----..--....-\
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEt ECCIÓN lf OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
DA
r) El supervisor Evaluará y emitirá opinión sobre los exped¡entes técnicos de
mayorestrabajosdeobraenunplazonomayordediez(10)días'ElSupervisor
informará a la Entidad Pública y al contratista cuando haya em¡tido dicha op¡n¡ón.
s) El supervisor podrá presentar observaciones a Expedientes Técnicos de
mayores trabajos de obra, en cuyo caso el contratista deberá ¡ncorporaf subsanar
las mismas y remitir nuevamente el expediente de mayores trabajos de obra al
supervisor para su evaluación en un plazo no mayor de cinco (05) días. En caso
de tener una opinión favorable, el supervisor deberá comun¡car la misma al
contrat¡sta y a la entidad.
t) El supervisor deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes
presentados informando constantemente a la ent¡dad el progreso del trámite
hasta su aprobación.
u) Asesorar en los aspectos técnicos, administrativos y legales a la entidad en las
controvers¡as que pudieran suscitarse con el contratista y/o tercero, vinculados
al serv¡c¡o contratado.
v) Tram¡tar emitiendo op¡nión Técn¡ca y legal, en plazo máximo de c¡nco (05) días
calendarios, los reclamos y/o planteam¡entos del contratista que excedan de su
nivel de decisión y que a su ju¡cio merezcan la organ¡zación de un exped¡ente
destinado a culm¡nar en una resolución administrativa.
w) Formular y presentar los lnformes mensuales' en donde se mantendrá la
estadística general de la obra, indicándose detalladamente los avances físicos y
económicos, los problemas presentados y las soluc¡ones adoptadas'
x) Remisión de lnformes Técnicos Especiales a la entidad, cuando este lo requiera
o las circunstancias lo determinen.
y) Verificar y Controlar el cumpl¡miento del Convenio suscrito con la Empresa
Privada para la ejecución del Proyecto, en el marco de la Ley N" 29230 y su
reglamento aprobado med¡ante D.S. N" 036-2017-EF. El accionar de la
Supervisión se regirá de acuerdo a lo establecido en la referida normativa'
qÉ
D. Actividades de Operación lnicial, Recepción de la Obra, lnforme Final'
Revisión de la Liquidac¡ón de Obra y presentación de la Liquidación de
Contrato de Supervisión.
a) El supervisor dentro de losdiez (10) días calendarios de la sol¡citud del contratista
para la recepc¡ón de la obra, dará cuenta de este ped¡do a la entidad, con una
opinión clara y precisa sobre si term¡no o no la obra y en qué fecha se produjo el
térm¡no de la m¡sma, y de ser el caso informará sobre las objeciones pendientes
que deberá levantar o subsanar el contrat¡sta.
PáginaZ7 de77
MIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO oE SEL EcClÓN lf 00+MDT/CS'LEY 29230 Bases lntegradas
AI !::,,
b) En caso que el supervisor fatifique lo indicado por el contratista, adjuntara a la
comunicación a la entidad la conformidad de calidad, y entregara un original de
la conformidad de calidad al contratista en un plazo máximo de dos (02) días'
c) Los metrados post - construcción de la obra, deberán estar f¡rmados y sellados
por el jefe de supervisión y/o el representante legal de supervisión y asimismo
por el representante legal del contratista y/o lngeniero Residente'
d) Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicat¡vo en que consten los
metrados contractuales, los presupuestos ad¡cionales de obra, reducciones y lo
realmente ejecutado en cada part¡da.
e) A los 1O días de culminado el plazo contractual el contrat¡sta deberá presentar al
supervisor los Planos Post - construcc¡ón(los que reflejaran fielmente el estado
final de la construcción) y la Memoria Descriptiva valorlzada, para su revisión y
conformidad.
f) El supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descr¡ptiva Valorizada,
metrados finales y Planos Post - construcc¡ón presentados por el contrat¡sta. El
supervisor remitirá la documentación a la entidad debidamente sellada y firmada
por el Jefe de supervisión y/o el representante legal del supervisor y asimismo
por el representante legal del contratista, también incluirá la declaración jurada
de haber supervisado y observado las disposiciones técn¡cas y legales durante la
construcción de la Obra.
g) La entidad, a través del funcionario cuyo cargo ha sido designado en el Convenio
como responsable de dar la conformidad de recepción del proyecto , el
contratista y el supervisor a través de sus representantes verlfican de forma
conjunta la culminación del Proyecto, pudiendo contar con la asesoría técnica de
un fepresentante del supervisor.
h) culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por el funcionario
designado por la entidad, el Contratista o su residente y el Superv¡sor, en el Acta
se incluirán las observaciones, si las hubiera.
¡) De no ex¡stir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra'
dándose por concluida en la fecha indicada por el Contrat¡sta en el Cuademo de
Obra, salvo sustento del Supervisor en contrar¡o.
j) De existir observaciones por la entidad o el Supervisión, estas se consignarán en
un Acta o Pliego de Observac¡ones y no se em¡tirá la conformidad respec{iva A
part¡r del día siguiente, el Contrat¡sta dispondrá de veinticuatro (24) días
calendario para subsanar las observac¡ones, plazo que se computará a partir del
quinto día de suscrito el Acta o pliego.
I
Página 28 de 77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEt ECC\ÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegrcdas
Y
k) Subsanadas las observaciones, el contrat¡sta sol¡c¡tará la Recepción final de la
Obra o Proyecto. El funcionario responsable de dar la conformidad de recepción
del Proyecto de la Entidad verificará la subsanación de observaciones formuladas
en el Acta en el plazo de tres (03) días s¡guientes de la anotación; con constanc¡a
que la empresa privada es responsable por la calidad ofrec¡da y por los vicios
ocultos por plazo que no puede ser ¡nfer¡or a los 7 años contados a partir de la
conformidad de la Recepción del Proyecto, en concordancia con el Art. 63 de la
Ley N'29230 y su reglamento. Todo el Proceso de recepción del proyecto debe
estar sujeto al Ar1. 74 del m¡smo cuerpo legal antes mencionado.
l) La liquidac¡ón Final del contrato de Obra, se realizara dentro del plazo de sesenta
(60) días calendarios o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución
de la obra, el que resulte el mayor, contado desde el día siguiente de la recepción
de la Obra. El Superv¡sor revisará dentro del plazo de diez (10) días calendario
de presentada la Liquidación por el Contratista, pronunciándose, ya sea
observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser el caso
elaborando otra, o dará conformidad a la L¡quidación final de Contrato de Obra
presentada, esta deberá estar f¡rmada y sellada por el Representanle Legal del
Contrat¡sta y Supervisor, remitiéndose a la Entidad para su aprobación en
concordancia con el Art. 75 de la Ley N' 29230.
m) Una vez que la liquidación Final del Contrato de obra haya quedado consentida,
la Entidad procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la
Liquidación Final del Contrato de Obra, previa concordancia con el Art. 76.
n) El lnforme Final que presentará el Superv¡sor deberá ser entregado dentro de los
sesenta (60) días calendario siguiente a la recepción de Obra.
o) El lnforme Final incluirá recomendaciones para Ia conservación de las obras,
incluyendo la alternativa de Manten¡miento General y Especifico para la Obra Civil
y de los equipos que en la Obra se hayan Adquirido para tal fin.
p) Toda discrepancia respecto a la L¡quidación, incluso las controversias relativas a
su consent¡miento o al ¡ncumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve según las disposic¡ones previstas para la soluc¡ón de controversias
establecidas en elArt. 75 del Reglamento de la Ley N' 29230. La Entidad Pública
emite el CIPRL o CIPGN por el monto no controvertido en concordancia con los
Art. 88 hasta el 100 del mismo reglamento.
q) El Supervisor presentará la Liquidación F¡nal del contrato de Supervisión dentro
de los diez (10) días calendario posteriores a la presentación de la Liquidación
Final del Contrato de Obra, la misma que deberá ser aprobada por la Entidad,
previa revisión, corregida y/o modificada según sea el caso. Precisándose que el
Página29 de77
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN lf 00+MDT/9S-LEY 29230 Bases lntegradas
LI
Servicio de Supervisión se efectuará bajo el Sistema de SUMA ALZADA'
reconociéndose los servicios efect¡vamente prestados, en personal y servicios,
en el caso de los servicios deberán tener conformidad y verificación por parte de
la Entidad.
E. Responsabilidad del Supervisor.
a) El supervisor es responsable por la calidad ofrec¡da del servicio prestado por un
plazo que no puede ser inferior a un (01) año, contado a partir de la conformidad
del Servicio. Los documentos del Proceso de selección establecen el plazo
máximo de responsab¡lidad de la Entidad Privada Supervisora, conforme a las
disposiciones en artículo '107 del Reglamento. En todos los casos, los contratos
¡nclu¡rán una cláusula de no participación en prácticas corruptas, el cual configura
como causal de resolución.
b) El Supervisor será responsable de la calidad de los Servicios que preste, de la
idoneidad del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con
óptima calidad técnica y ambiental.
c) El superv¡sor será responsable del control físico y verificación topográfica de la
Obra, de la verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas
de control requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.
d) El supervisor será responsable de hacer cumplir las med¡das de mit¡gación
previstas para la conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el
Exped¡ente Técn¡co de Obra.
e) El Supervisor será responsable de la entrega de las valorizaciones, revisión de la
Liquidación Final de Obra, de la Administración de Contrato en los plazos y
cond¡c¡ones fijadas.
f) Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopten las medidas necesarias para
lograr su cumplim¡ento. As¡mismo, ex¡g¡r al Contrat¡sta el fiel cumplim¡ento de las
normas de segur¡dad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y d¡sponer las
acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de
influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las
precauciones necesar¡as para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
¡nconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
g) Ejercer un control permanente sobre la v¡gencia de las Cartas Fianzas del
Contratista, comunicando a la Entidad los venc¡mientos con suficiente
ant¡c¡pac¡ón.
Página 30 de 77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN ¡\IO OO4-MDT/CS'LEY 29230 Eases /nfegrádas
h) El supervisor deberá mantener un control Permanente sobre los adelantos por
mater¡ales otorgados al Contrat¡sta, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones
como en los a.iustes de los montos de la Cartas Fianzas'
i)ESresponsab¡lidaddelsupervisorquelaAmortizacióndelAdelantoenEfectivo
otorgado al contrat¡sta se deduzca regularmente en las Valorizac¡ones
mensuales,controlandoqueeladelantoseaamortizadototalmente'enlas
valor¡zac¡ones correspond¡entes, dentro del plazo vigente de ejecución de Obra'
j)Enelcasoquelaobrarequ¡eradeobrasAd¡c¡onalesy/oPresupuestosAdicionales de Obra, el Supervisor deberá revisar el Exped¡ente Técnico
incluyendo planos, Especificaciones y Presupuesto' La necesidad de ejecutar
Obras Adicionales, debe ser prevista por el supervisor o alertada por el
contrat¡sta,aflnquesuejecuciónsedesarrolleenelcalendariodeejecuciónde
obra. Los Presupuestos Adicionales pos¡bles de confeccionar deben formularse
prioritariamente dentro del Avance correspondiente al 60% del plazo original de
contratodeobra.EstosExpedientesdebenserfirmadosySelladosporel
Supervisor y el Residente de Obra del Contratista'
k) Por ningún motivo el supervisor valorizará mayores metrados a los consignados
en el valor Referencial original de la obra, si estos no han sido debidamente
aprobados por la Entidad como Presupuestos Adicionales'
l) El supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, n¡ de ordenar ningún trabajo adicional o variación de
Obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra'
anoserquemedieautorizaciónpreviayescritadelaEntidad,salvosituaciones
de emergencia que pongan en pel¡gro la vida, salud o seguridad de las personas'
Sin embargo el supervisor deberá not¡ficar a la Entidad cuando, a su,iuicio' es
aplicablee|casoFortu¡tooCausadeFuezaMayory/olaordendeexcepcióny
por lo tanto comenzaría a correr la suspensión del plazo'
m) Las sanciones por incumplim¡ento que se aplican al Supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el contrato,
sino además los que conforme a las Leyes Vigentes le pueden conesponder'
n) El supervisor será responsable de todos los Benefic¡os sociales del Personal que
labora en los servicios de supervisión, estando la entidad exceptuada de toda
reclamacióndepagos,incluyendoloreferidoalosconceptosporServicios/gastos que efectué el SuPervisor.
o)EnelCasodeConsorciosformadoporelsupervisor,todoslospartic¡pantesson
sol¡dariamente responsables ante la Ent¡dad.
s¡
Isrr i
Página 31 de 77
MIJNICIPALIDAD DIS¡RITAL DE TALAVERA
PROCESO OE SELECCIÓN tf 1O4+OT/9S-LEY 29230 Bases lntegradas
E
p) Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la OBRA' el
superv¡sor se compromete en forma ¡nevocable a no disponer ni hacer uso de
ella en ningún momento, para fines distintos a los de la obra' ni después de la
Recepción de la misma, sin que medie autorizac¡ón expresa otorgada por la
Entidad.
q) Manten¡miento de Arch¡vo General del Proyecto'- El Supervisor de Obra
mantendrá en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de
la documentación Técnica - Económica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.
r) Los Archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en Especificac¡ones Técn¡cas, Metrados o característ¡cas que
hayanSidonecesar¡asdurantelaejecuciónporsugerenciasdelproyecl¡stao
Supervisor de Obra.
s) lgualmente llevara un archivo de la correspondencia cursada entre el supervisor
de obra' Ejecutor de obra o contratista, y la ent¡dad, así como el control de
Valorizaciones, control topográfico y de todas aquellas act¡vidades que hayan
sido descritas anter¡ormente, incluyendo además el resultado de los análisis y
pruebas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre
otros aspectos.
t) El superv¡sor de obra ptepa,ará además un registro topográf¡co de la Ejecución
de la obra debidamente catalogada en álbumes con ¡ndicac¡ones sobre el
problema o incidencias ocurridas en la Ejecución de la Obra'
u) Protección de la Propiedad de Terceros.- El supervisor de obra inspeccionará y
dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos
en el área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados'
v) El supervisor de obra comprobará las necesidades de apuntalam¡ento,
calzaduras, muros de contenc¡ón o cualquier otra acción que sea necesar¡a para
ev¡tar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la Obra'
w) Así m¡smo exigirá que el ejecutor de obra o contratista adopte todas las
precauciones necesar¡as para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales ¡nflamables entre otros aspectos produzcan
inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.
F. Procedimiento de Control.
..
Página 32 de 77
------s
DA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERA
PROCE so DE SEIECC'ÓN lf \,+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
G. Recursos que Proporcionará la Entidad con Otros Sectores'
LaEntidadproporcionaráapoyoalsupervisorenlasCoordinacionesquerealice
éste con otros sectores, para la E.iecución de la obra. Entregándole además la
información necesar¡a del Expediente Técnico de Obra'
H. Act¡v¡dades Específicas del Supervisor.
Las actividades de la Empresa Privada supervisora deberán ser enmarcadas de
acuerdoaloestablecidoenelArt.l0TyArt.ll2yAtl.ll0sifueseelcaso,además de los que resulten aplicables, del Reglamento de la Ley N'29230
aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 036-2017-EF'
REQUERIMIENTO M¡N¡MO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR:
Podrán participar en el Proceso de selección personas naturales o iurídicas que
cuenten con certificado de consultoría de obras Menores; otorgados por el
oscE. Asimismo deberá contar con los recursos físicos, medios de transporte y
comunicacionesparacumplireficientementeconsusobligaciones,ademáSde
acreditardocumentar¡amentecontarconunequipocompUestoporprofes¡onales
y técnicos que garanticen una efic¡ente labor.
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD.
Pág¡na 33 de 77
x
a) El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para .ealizar un efectivo
control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades
del Contratista, relacionadas con la ejecución del Contrato de Obra'
b) En su Servicio, el Supervisor, exigirá pruebas de laborator¡o para cert¡ficar el
cumplimiento por parte del Contrat¡sta de las Especificaciones Técnicas'
c)Elsupervisoranaliza¡áyevaluarálasmuestrasenelLaboratoriodesuelosy
materiales del contratista o de ser el caso, podrá encomendar los ensayos y
pruebas a terceros.
d) En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas en las
Especificaciones Técnicas y Amb¡entales, el supervisor definirá los trabajos
necesariosaefectuarparallegararesultadosóptimos,S¡endoestostrabajospor
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación
alguna por d¡chos trabajos, toda vez que el contratista está en la obligación de
ejecutar y concluir correctamente todos los trabajos , toda vez que el contratista
estáenlaobligacióndeejecutafyconclu¡rcorreclamentetodoslostrabajos
materia de su contrato.
MI)NICIPALIDAO DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
Se acreditará el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la
actividad obieto del proceso, durante un periodo DETERMINADO, NO MAYOR A
DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto
máximo acumulado equivalente a TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION DEL ITEM.
Se considerará experiencia en la Actividad a la ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O SUERVISION DE OBRA EN GENERAL.
La Experiencia se acreditará mediante copia simple de contratos y su respectiva
conformidad por la prestación efectuada; o comprobante de pago cuya
cancelación se acred¡te documental y fehacientemente, VOUCHER DE
DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de diez (10)
servicios iguales o sim¡lares al objeto del proceso.
DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ
PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
tt
xt.
El Supervisor deberá presentar a la ent¡dad la siguiente documentac¡ón como
resultado de la prestación de servicios:
A. INFORME lNlClAL (1 ORIGINAL + I COPIA + 1 CD)
Deberá ser entregado a los 10 días de iniciado el Serv¡c¡o. lncluirá el informe de
revisión del Expediente Técnico de Obra; formulando las conclusiones,
recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones,
indicando los presupuestos adicionales y/o deductivos que podrían presentarse
dentro del periodo de ejecución, según los requerimientos antes ¡nd¡cados, el
lnforme deberá describir:
o Ficha de Resumen ejecutivo de Ejecución de Obra.
. Un CD deb¡damente rotulado con el nombre del proyecto, Asunto, Fecha de
grabación, en donde estará grabada toda la información del lnforme a
presentar.
r Declaración jurada de los Cronogramas de utilización de todos los recursos
Humanos actualizados con el lnicio de la Obra hasta su culminación.
o Metodologíaempleada.
o Verificar parámetros de d¡seño.
¡ Revisión del D¡seño.
Página 34 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCIÓN ¡f 00+MDT/9S-LEY 29230 Bases tntegradas
B. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 ORIGINALES+I COPIA+I CD)
Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
para la ejecución de la obra por avances y reintegros del contratista, el informe
deberá describir:
o lnforme con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por
el contrat¡sta.
. Resumen del estado situacional de la obra física y financiera, con datos
referidos a la obra, licitación, contrato, contratista' montos de valor referencial,
ofertado, adelanto, presupuesto adicionales, deductivos, monto actual de
contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto si fuera el
caso, entrega de terreno, inicio de Obra, ampliaciones de plazos, fecha de
finalización actualizada, montos valorizados del contrato original y
presupuestos adicionales: porcentaje de avances valorizado, programado y
avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada).
. Valorización presentada por el contratista.
. Un CD deb¡damente rotulado con el nombre del Proyecto, asunto, Fecha de
Grabación, en donde estará grabada toda la ¡nformación del lnforme a
presentar.
C. INFORMES MENSUALES (2 ORIGINALES + I COPIA + I CD)
De las actividades Técnico -Económico-Administrativo y Ambientales de la Obra,
los cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días
calendario del mes siguiente al que corresponde el lnforme, debiendo contener
como mínimo lo siguiente:
o Carta de Presentación del lnforme Mensual.
. Capitulo l.- Ficha de Resumen Ejecutivo de ejecución de Obra
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
Página 35 de 77
o Observaciones al Proyecto, fundamentadas.
. Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones'
. Panel Fotográfico ( 12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo:
lmagen JPEG tamaño: menores a 100 kb).
. Conclusiones y recomendaciones.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAAVERAPROCESO OE SE¿ ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto. Fecha de
grabación, en donde estará grabada toda la información del lnforme a
Presentar.
Capítulo tl. - lnforme Técnico De La Obra
Datos Generales
Ub¡cac¡ón del Proyecto.
Objetivos del lnforme y del Proyecto.
Antecedentes.
Metas Físicas del proyecto.
Objet¡vos del lnforme y del Proyecto.
Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Cuadro resumen de los avances físicos .
Plan¡lla Metrados ejecutados.
Control Económico de la Obra
Evaluación de la ejecución de la obra.
lnforme de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.
Manejo de lmpactos Ambientales.
Panel fotográf¡co de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de
Supervis¡ón en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como mínimo en ffsico
y digital - T¡po de Archivo: lmagen JPEG.
Tamaño: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.
Obl¡gator¡o: Se enviara en los 5 pr¡meros días de cada mes.
Conclus¡ones.
Recomendac¡ones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias
Pág¡na 36 de 77
:\------....--\
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECC\ÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
Capítulo lll.- Anexos
Hoja Resumen de pago al Contratista
Control de cálculo del Reajustes por Formula Polinómica.
Valorización de Obra
Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado).
Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado '
% De Calendar¡o de Avance de Obra (Programación lnicial) Vs Ejecutado
Parc¡al
Copia de Cert¡ficados. Resultados de ensayos y/o prueba de Calidad
Real¡zados por el contrat¡sta.
Copia del cuaderno de Obra.
Capitulo lV .- Documentos Administrativos de la Supervisión
Hoja de resumen de pago a la Supervisión.
Factura emitida por la supervisión. Copia de Contrato de la Supervisión.
Vigencia de Poder (Original o Legal¡zado), Ficha RUC y copia del DNI del
Representante Legal.
Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisiónfl.
Copia de RNP- Registro de personal propuesto para la Supervis¡ón.
Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumpl¡miento o copia de la declaración
Jurada de la Solicitud de Retenc¡ón del 10% de Fiel Cumplim¡ento (Adjuntar
cop¡a de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta F¡anza por adelantos
Sol¡c¡tados
Copia de Carta de Compromiso y Des¡gnación del Supervisor y Copia del
Cert¡ficado de Habilidad Vigente {Original o Legalizado) del Supervisor y
especialistas de propuesta.
Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplim¡ento al
contrato suscrito entre el Gobiemo Reg¡onal de Piura y el Consultor.
lnforme detallado de los traba jos de monitoreo realizados por los
espec¡alistas de propuesta al Jefe de Supervisión.
Página 37 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL OE TAUVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN I'P 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
Copia de Cert¡ficados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Cal¡dad
realizados por el Supervisor, los que tienen que ser todas las acl¡vidades
realizadas con el fin de garantizar la corecta ejecución de trabajos por parte
del contratista.
D. INFORME FINAL (2 Or¡ginal + 1 Copia + I CD)
El Supervisor presentara dentro de los 15 días poster¡ores a la Culm¡nación de
la Obra. La documentación que presentará el Superv¡sor poster¡ormente a la
ejecución de la obra será la siguiente:
lnforme F¡nal de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente
información y documentación:
. lnfome Técnico
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabación, en donde estará grabada toda la información del lnforme a
Presentar.
Memor¡a Descriptiva.
Diseño y Modifi caciones.
Metrados Finales - Post Construcción o Replanteo.
Planos Finales - Post Construcción o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el
Contratista. Cerliflcados de Ensayos y Pruebas de Laborator¡o realizados
por el Supervisor. Cop¡a del Cuaderno de Obra.
Acta de Entrega de Teneno.
Copia de lnformes y Valor¡zaciones emitidas.
Panel fotográfico de todas las act¡v¡dades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar
un CD debidamente et¡quetado 100 tomas como mínimo en físico y digital -Tipo de Archivo: lmagen JPEG, Tamaño menores a 100 KB. Se Especificara
su leyenda Respectiva.
Página 38 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN
^ro
004-MDT/o9-LEY 29230 Eases /ntegradas
C'.§
E. LIQUIDACIÓN FINAL OE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE
CONSULTORIA.
El Supervisor presentará a la Entidad, para aprobación, el lnforme de revisión
y conformidad de la Liquidación Final del Contrato de Obra, presentada por el
Contratista. Asimismo efectuará y presentará ta Liqu l d ac1 ón Final del
Contrato de Supervisión. Si el contratista no presentara la liquidación dentro
del plazo previsto por ley, el consultor informara a la entidad d¡cho
incumplimiento lo cual le exime de la responsabilidad del mismo.
El Supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la
Liquidación del Contrato de la obra los requisitos siguientes:
Ficha de Resumen Ejecutivo o de Ejecución de Obra.
Memor¡a Descriptiva Valorizada.
Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.
Monto de Contrato Vigente.
Cálculo del reintegro Autorizado.
Re¡ntegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales
Metrados de Post Construcción.
Página 39 de 77
lnfome Económ¡co.
lnforme Económlco del Contrato del Supervisión.
lnforme Económ¡co del contrato de ejecución de Obra.
I nforme Adm¡n istrativo.
Copia del contrato del Supervisor.
Copia de la Resoluc¡ón que aprueba la Ampliación del plazo, cuando
corresponda.
Copia de la Resoluc¡ón que aprueba la ampl¡ac¡ón de Adicionales o
Deductivos, cuando corresponda.
lnforme final de los trabajos de monitoreo realizados por el personal de
propuesta al Jefe de Supervisión.
Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contab¡lidad.
Copia del Acta de Recepción de Obra.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SELECCIÓN l\ro 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
Valorizac¡ones pagadas.
Calculo 'K" del Reajuste Mensual.
Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra
Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabil¡dad)
Planos Post - Construcción (F¡rmado por el Residente y Supervisor). (En
un CD etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto
ejecutado).
Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de
¡nicio y término de la Obra.
ANEXOS
Resolución de Aprobación de exped¡ente técnico. Expediente Técn¡co.
Bases del Proceso de Selección conespondiente. Absolución de Consultas
Contrato de Obra. Valorización de Obra.
Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros. Cuaderno de
Obra (original).
Sol¡c¡tud de adelantos por parte del Contrat¡sta si los hubiera, con la
Relación de Materiales a adqulnr y cálculo del monto máximo a otorgar
Certificados de Control de Calidad (Originales). Acta de Entrega de
Teneno.
Acta de Recepción de Obra
Acta de Observac¡ones (sí los hubiera).
fndices Unificados de Precios del lNEl.
Panel Fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado t00 tomas como mÍnimo en físico
y digital -Tipo de archivo: lmagen JPEG, Tamaño menores a 10 MB cada
una. Se especificará su leyenda respect¡va.
Declaración Jurada de no tener reclamos laborales del m¡n¡sterio de
trabajo.
Declaración jurada de NO tener Pagos pendientes a los trabajadores.
Página 40 de 77
MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECC\ÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Eases /nfegradas
XII. INFORMACCION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAO CONTRATANTE
xill. FACULTADES DEL SUPERVISOR
El superv¡sor tendrá la ob¡¡gación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la reglamentación
vigente, para lo cual dictará e instruirá las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento al contratista. Asim¡smo, le aplicará las multas
y retenciones por incumplimiento de las disposic¡ones precisadas en los documentos
del Contrato de Obra.
DEtrE
El Superv¡sor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
señalan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato' debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas bajo responsabil¡dad, recabar
autorización expresa de la Entidad.
Poderes de excepción el supervisor. no obstante lo anterior, si durante el proceso de
construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen
¡nterrupciones en la ejecución de los serv¡c¡os, el Supervisor por excepción, podrá
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el más breve plazo.
VALOR REFERENCIAL
El monto para el desarrollo de la Supervisión, Control, Recepción y Liquidación de la
Obra t¡ene un valor referencial ascendente a Si. 39,030.00 (Treinta y Nueve Mil
Tre¡nta con 00/100 soles) inclu¡do los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la supervisión de la elaboración del expediente técnico
y la ejecución del proyecto.
PLAZO OE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El plazo del servicio de Supervisión es de 210 Dosc¡entos Diez días calendar¡os
. Durante la Elaboración del Expediente Técnico: 30 días calendarios.
. Durante la Ejecución: 150 dias calendarios.
. Durante la Liquidación: 30 días calendar¡os.
xtv.
xv
t,
XVI. FORMA DE PAGO
La Entidad proporcionará al Supervisor la información necesaria disponible con
relación al Proyecto.
Pá}ina 41 de 77
La conformidad de los servicios del Supervisor será otorgada por la Gerencia de
Obras adscrita a la Gerencia General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad.
El plazo de ejecución del Servicio de Supervisión de Obra es de 210 Doscientos Diez
días calendarios.
El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma
El 25.60/o del Pago se hará en la etapa de Elaboración del ExpedienteTécnico tal que:
.'t 5.60lo a la Entrega del Expediente Técnico revisado y aprobado por laSuperv¡s¡ón.
o10.0% a la Aprobación del Expediente Técnico por parte de la Entidad.
El74.4o/o restante será pagado a razón de.
. El 59.4o/o en tres (03) partes, en proporción a las aclividades
mensuales a cargo del superv¡sor.
. El 15.0% será pagado cuando se emita la Resolución de Aprobación
de Liquidación del Contrato de Supervis¡ón por parte de la Gerencia
General de Desanollo Urbano.
cuando se em¡ta la Resolución de Aprobación de Liquidación delContrato de Supervisión por parte de la Gerencia de Obras adscrita a laGerencia General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad.
La Empresa Supervisora es Responsable hasta la Liquidación delContrato de Obra.
Se cons¡dera que el pago de la prestación sea en concordancia a loestipulado en el Art.109 y del Reglamento de la Ley N" 29230
RESPONSABILIDAD
De acuerdo con el ArtÍculo 112dela Ley 29230 se desprende que la Entidad Privada
Supervisora es responsable por la calidad ofrecida del serv¡c¡o prestado por un plazo
que no puede ser inferior a un (1) año, contado a partir de la conform¡dad del servicio.
As¡mismo, son de cargo de la empresa Privada Supervisora todos los tr¡butos y
gravámenes que conesponden según ley. El Supervisor deberá obl¡gatoriamente
permanecer permanentemente en el lugar de la obra.
XVIII. RESUMEN DE PENALIDADES
xv[.
Página 42 de 77
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN M 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
MU NICI PALI DAD D ISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN M 0O+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
La Entidad le aplicará al contrat¡sta otras penalidades de conformidad con loestablecido en el Art. 83" de la Ley 29230 aprobado con el D.S. N'036-2017-EF. Se
aplicará en función al Monto Contractual.
Item lnfracc¡ón Un¡dad
Penalidad (%)del Monto del
ContratoV¡gente
I Ausencia lnjust¡f¡cada en Obra delSupervisor de Obra y/o el Asistente(o cualquier otro personalpertenec¡ente a la supervisión decorresponder su presencia en obra)
Por Ocurrencia. Seacreditará con el ActaCorrespondiente 3Yo
2 No hacer cumplir al Contratista lasmed¡das de seguridad ind¡cadas ene¡ Expediente Técnico
Por cada Frente detrabajo
4%
3 No presentar el informe mensual, enel plazo establec¡do.
Por dÍa de demora 2o/o
4 No presentar el informe deValor¡zac¡ones en el plazoestablec¡do y con la documentacióncompleta de acuerdo a loestablecido en Ia Cláusula deValorizac¡ones y Pago del Contratode Ejecución de Obra
Por día de demora 2%
5 Cada vez se acred¡tacon el Actacorrespondiente
6 No comunicar en el día a la MPC,sobre eventos ocurr¡dos en la obra,(acc¡dentes, manifestaciones, etc.)
Por cada evento yocurrencia seacreditará con el Actacorrespondiente
40k
7 No verificar que los materiales yequ¡pos cumplan con lasespecificaciones técnicas delExped¡ente Técnico de Obra.
Por ocurrenc¡a seacreditará con el Actacorrespondiente.
3%
I No cumplir con lo estipulado en elReglamento Nac¡onal deEdificaciones Norma G 050
Por ocurrencia 6%
I Autor¡zar la ejecución de obrasad¡c¡onales s¡n que la Municipal¡dadProv¡ncial haya aprobado elrespect¡vo Expediente Técnico conlos presupuestos adicionales quesean requeridos.
Se acreditará con losinformes
6%
10 Por valor¡zar obras y/o metrados noejecutados (Sobrevalor¡zaciones) ypagos en exceso, valor¡zac¡onesadelantadas u otros actos quederiven en pagos indebidos o noencuadrados en las disposicionesvigentes.
Se acredita coninformes de la Entidad.
6%
't1 Por valorizar sin ceñirse a las basesde pago ylo valorizar obrasad¡c¡onales .de la plantilla de obracontratada
Se acred¡ta con los¡nformes de la Entidad.
6%
12 Se acred¡ta con losinformes de la Entidad.
6%
Página 43 de 77
No tener al día el cuaderno de obra
Si la Supervisión no h¡ciera lasdeducc¡ones o descuentos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE §EL ECCIÓN M 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
Item lnfracc¡ón
Penal¡dad (%)del Monto del
ContratoV¡qente
oportunamente, en lasvalorizaciones del contrat¡sta, con laf¡nal¡dad de que al término de obrano ex¡sta o se reduzca el saldo afavor de la Mun¡cipal¡dad.
IJ Si la Supervisión no presentaoportunamente los informes losinformes de ampliación de plazos,incurr¡endo a mayores gastosqenerales a la Municipalidad.
Se acredita coninformes de la Entidadque den cuenta de losplazos.
6%
14 Por no presentar oportunamente oen forma deficiente y/o incompleta,los siguientes documentos: ElCalendario de Avance Acelerado(CAA) ó el Calendar¡o de Avance deObra Valor¡zado Acumulado(CAOVA). Se prec¡sa que lapresentación ¡ncompleta oinsuf¡c¡ente comprende laProgramación PERET CPM y/oDiagrama GANTT
Se acredita con los¡nformes de la Entidad.
6Yo
15 Si la superv¡sión no presentaconsultas realizadas por elcontratista mediante cuaderno deObra.
6%
16 S¡ la Entidad observará unasobrevalor¡zación en cualqu¡erpartida, esta será absuelta yregularizada en la valorizac¡óns¡guiente, en caso no se descuenteel 100% del monto sobrevalorado.El Supervisor asum¡rá el 1O0o/o delos intereses que genere lasobrevalorización.
Se acredita con losinformes de la Ent¡dad.
6%
17 Por día de inasistencias¡n informar. Seacredita con Acta deConstatac¡ón
3%
18 En caso culmine la relacióncontractual entre la Entidad Pr¡vadaSupervlsora y el personal ofertadoy, la Entidad Públ¡ca no hayaaprobado la sustitución del personalpor no cumplir con las exper¡enc¡asy cal¡f¡caciones del profesional a serreemplazado.
Se acredita con losinformes de la Entidad.
4o/o
Estas penalidades se apl¡carán hasta por un monto máx¡mo equivalente al 1O% (d¡ez
por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a
la penal¡dad por mora.
Página 44 de 77
Un¡dad
Se acred¡ta con losinformes de la Ent¡dad.
Si el Supervisor no comun¡ca sobreinasistenc¡as del Residente deObra.
MUNICIPALI DAO DISTRITAL DE TALAVERAPROCE§O DE SEL ECCIÓN M 1I$MDT/CS-LEY 29230 Bases tntesradas
Procedimiento de Aplicación
Al detectarse la Observación inherente a la penal¡dad a aplicar se elaborará un Acta
de Ocurrencias o mediante el lnforme de la Entidad que dé cuenta de ello.
IMPORTANTE:
lnd¡car s¡ se trata de una contratación por ítems o paquetes, en cuyo caso debedetallarse dicha información
bÉC
XIX. NATURALEZA JUíIDICA DEL CONTRATO DE SUPERUSIÓN
El vínculo entre La Ent¡dad y El Supervisor, se enmarca en estr¡cto cumplimiento a
los Artículos relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley
N'29230, en el Texto Único Ordenado de la Ley N'29230 y el Texto Único Ordenado
del Reglamento de la Ley N' 29230.
§
Página 45 de 77
. As¡mismo, se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación.
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE TAAVERAPROCESO OE SEL ECCIÓN lf 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
FORMATOS
Página 46 de 77
t-
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SELECCTÓN No 004-MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegÉdas
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
MITÉ ESPECIALCESO DE SELECCIÓN N' OO4.MDT/CS.LEY 29230
ICONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O
CONSORCTO)1, identif¡cado con ilNDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI N"
ICoNSIGNAR NÚMERO] y RUC N" ICONSIGNAR NÚMERO], debidamente representado pof su
ICONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAiuRiorcn o DEL REpRESENTANTE coMúN EN cASo DE coNsoRclo, ASi coMo suNOMBRE COMPLETOI, identif¡cado con üNDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI N"
IINDICAR NUMEROI, tenemos el agrado de dir¡girnos a ustedes, en relac¡ón con el PROCESO DESELECCIÓN No OO4-MDT/CS-LEY 29230, a fin de acred¡tar a nuestro apoderado: ICONSIGNARNOMBRE DEL APODERADOI jdent¡f¡cado con INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADIN" INDICAR NÚMEROI, qu¡en se encuentra en virtud a este documento, deb¡damente autor¡zado arealizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta cop¡a simple de la ficha registral v¡gente del suscrito.l0
Firma, Nombres y Apell¡dos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
lncluir dicho párafo solo en el caso de personas juríd¡cas-
Página 47 de 77
FORMATO N' 2
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
___5
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN l\ro 11$MDT/CS-LEY 29230 Bases tntegradas
SeñoresCOMITÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS-LEY 29230Presente.-
Estimados Señores
ue se suscr¡be, IINDICAR NOMBRE COMPLETOI, postor y/o Representante Legal de
SIGNAR RAZÓN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAI, identificado con
SIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N' ICONSIGNÁR NÚMERO DE
ASIE
Nombre o Razón Soc¡alDomic¡l¡o LegalRUC Teléfono(s) Correo Electrónico
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
UMENTO DE IDENTIDADI, con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
tsTRol en la Ficha No tlÑDlcAR NÚMERO DE FICHAI Asiento No [lNDlcAR NÚMERO DE
NTOI, DEGLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informaciÓn se sujeta a la verdad:
Página 48 de 77
FORMATO N' 3
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
- Cuando se trate de Consorc¡os, esta declaración junda será presentada por cada uno de los consorciados.
MI)NICIPALID AD DI STRITAL DE TAUVERA
PROCESO DE SELECCIÓN M OO+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
CLA ctÓN RADA D CUMPL IENTO LOS R ERIMI TÉ
NIMOS
SeñoresCOMlTÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS.LEY 29230
Presente.-
'nuestra considerac¡ón
s rato d¡r¡g irme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber exam¡nado las Bases
demás docu mentos del proceso de la referencia y, conocie ndo todas las cond¡ciones ex¡stentes, el
postor ofrece el Servic¡o de superv¡siÓn de la elaborac¡Ón deI expediente técn¡co Y la ejecución del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHIC ULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN
AYACUCHO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO OE TALAVERA - PROVINCIA DT
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTOconform¡dad con los Términos de RefereBases y los documentos del proceso.
DE APURIMAC" CÓDIGO UNIFICADO N" 2453106, de
ncia, las demás condiciones que se indican en las presentes
Página 49 de 77
FORMATO N' 4
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN I'r 00+MDT/CS-LEY 29230 Bases lntegradas
SeñoresCOMITÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS.LEY 29230Presente.-
De nuestra cons¡derac¡ón:
iante el presente el suscrito, postor y/o Répresentante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE SERSONA JURf DlCAl, declaro bajo juramento
o tener ¡mpedimento para part¡c¡par en el proceso de selecc¡ón ni para contratar con el Estado
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedim¡entos del proceso deselección.
3.- Ser responsable de la verac¡dad de los documentos e información que presento a efectos delprcsente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y e suscribir elcontrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del Reglamento dela Ley N' 29230, así como en lo d¡spuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Leydel Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI
Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda
Página 50 de 77
FORMATO N' 5
DECLARACIÓN JURADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCES o DE SELECCIÓN lf 11+MDT/9S-LEY 29230 Bases lnteqradas
FORMATO N' 6
PROME RMAL CONSO(Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)
nuestra consideraciÓn,
suscr¡tos declaramos expresamente que hemos convenido en forma ¡rrevocable, durante el lapso
dure eI proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
ECCrÓ N No 004-MDT/CS-LEY 29230, responsa bilizándonos solidariamente por todas las
acciones y omlslones que provengan del c¡tado proceso
OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 1] % de
Obl¡gac¡ones
toescnlatn LA oBLIGACIÓ N VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] fY")
t%l. IDESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
% de
obri nes
[DESCRIBIR LA OBLIGACI N VINCULAD rq RL Oe¡PrO DE LA CONVOCATORIAI f%llY,). [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONESI
Nombre, f¡rma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1
TOTAL 100o/o
Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE-Las f¡rmas de los representanfes /egales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por NotaioPúbl¡co o Juez de Paz Letmdo.
- En ta sección Obt¡gac¡ones y F¡rma, se inclu¡rá la info¡mación en mzón al número de empÍesas consorciadasque confo¡man el Consorcio-
Página 51 de 77
SeñoresGOMITÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS.LEY 29230
Presente.-
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorc¡o bajo las condic¡ones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).
Designamosalsr'[INDICARNoMBRECoMPLETo],¡dentiflcadocon[coNslGNART!I,9DEoOC"UueNrO DE tóENT¡DADI N" TCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI,
como representante común det Óonsórcio para efectos de partic¡par en todas Lrs- gl?qr.s. qel proieso
áe selectión y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad IC9NSI6NAR N-9MBRE DE
LA ENT¡DADi. Ásimismo, f¡jamos nuestro dom¡cil¡o legal común en ¡NDICAR DOMlClLlOl.
OBLTGACtONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN lf 00+MDT/CS-LEY 29230 Sases /nlegradas
Y!,,c V
SeñoresCOM|TÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.MDT/CS-LEY 29230Presente.-
De nuestra cons¡deración,
Mediante el presente, con pleno conocim¡ento de las condiciones que se ex¡gen en las Bases delroceso de la referencia, me óomprometo a prestar el Serv¡cio de supervisiÓn de la elaborac¡ón delpediente técn¡co y la ejecuc¡ón del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN AYACUCHO DE LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL
DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"con cÓDlco uNlFlcADo N'2453106 en el plazo de ICoNSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL
CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOI dfas calendario.
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
F¡rma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
Página 52 de 77
FORMATO N'7
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERAPROCESO DE SEL ECCIÓN M OO4-MDT/CS-LEY 29230
FORMATO N' 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD T)
SeñoresCOIU|TE ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN NO OO4.ÍI'DT'CS.LEY 29230Presente.-
Med¡ante el presente, el suscrito detalla lo s¡gu¡ente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDADT
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
F¡rma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
1r Se Éfiere1'z El üpo dea ta fecha de sBcripción del coñtráto, de la emisión de la Orden de Servicio o de c€ncolac¡ón del coñprobante de pago, segúñ corresponda
Co¡signar en la ñoneda establecida para el(4) años como míniño en proyectog vinculados a la act¡vidad
1
2
TOTAL :
(') Deberá acredilar una experiencia tol,al
Página 53 de 77
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL OJURIDtcA A eurEN sE pREsfo EL sERVtcto
OSJETO DELSERVtCtO
N' CONTRATO '
O/S 'COi¡IPROBANTE DE PAGO
FECHA,I MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO
VENTA1'MONTO FACTURADO
ACUMULADOII
------_-=---ñ
MUNICI PALI DAD DI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN NO OO4-MDT/CS.LEY 29230
FORMATO N' 9
EXPERIENC¡A DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD T-)
SeñoresCOMITÉ ESPECIALPROCESO DE SELECCIÓN N" OO4-MDT/CS.LEY 29230
Presente.-
Mediante el presente, el suscr¡to detalla lo s¡guiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
F¡rma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, segt¡n corresponda
ll Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de SeNicio.o de cáncelación del comprobante de pago, ségún corresponda'
i6 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
Ct o"¡"ii"","¿it", un" experiencia totaicomo supeNisor de cuatro (4) años como mlnimo en proyectos similares.
1
2TOTAL :
Página 54 de 77
MONTO FACTURADOACUMULADOl'
TIPO DE CAMBIOVENTAI6IMPORTEMONEDAFECHAl'OBJETO DEL
SERVICION" CONTRATO / O/S /
COMPROBANTE DE PAGONoNOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O
JURÍDICA A OUIEN SE PRESTO EL SERVICIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN M OO+MDT/CS.LEY 29230
De nuestra considerac¡Ón,
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)
SeñoresCOMITÉ ESPECIAL
ROCESO DE SELECCIÓN N' OO4.MDT/CS.LEY 29230
.. v.B. nCE
\:
Esoratod¡rioirmeausted,parahacerdeSuconocim¡entoque,deacuerdoconelvalorreferencialdel;#;t; ;,;;;;0" .áiá.ii6" y roi rermtnos oe Referencia, mi propuesta económica es la sisuiente:
La propuesta económ¡ca ¡ncluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecc¡ones' pruebas'.y de ser
"iJá"ó, |o"
"ortos laborales óonforme a la legislacióñ v¡gente, así como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del serv¡cio a contratar.
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
IMPORfANTE:
Et postor formula su propue§a económ¡ca proponiendo tafifas en base al t¡empo estimado o referencial p,ara
ta Z¡eiiciOn ae U pÁstación contenido en tós documentos del proceso de selecc¡ón y se valoiza en relac¡ón a
iu'ejecución reai ¡noraria, diaia, mensual, etc. hasta la cutm¡nación de las prestac¡ones del seN¡c¡o de
"ipái¡"in, de obra). Las taifas incluyen cosfos dllectos, cargás soc,ates, tn.bufos, gastos generales y
ut¡l¡dades.
TOTAL :
Página 55 de 77
FORMATO N' 1O
COSTO TOTALCONCEPTO
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TAUVERA
PROCESO DE SEL ECCIÓN N" OO4.MDT/CS-LEY 29230
NJ A PE NALEJEC
OP PE tÓN LALADE
De nuestra consideraciÓn,
NOMBRE Y APELLIDOSDOCUMENTO DE
IDENTIDAD
CARGO Y'OESPECIALIDAD
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
SeñoresCOMITÉ ESPECIALpñoceso DE sELEcclóN No 004-MDT,cS-LEY 29230
Presente.-
Firma, Nomb¡es y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda
iante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE SER
§óñÁ ¡üñióión o coNSOiCtó1. O'éctaro'bajo juramento que ta información del personal propuesto
ia e¡ecuciOn del Servic¡o de Supervisión del Proyecto es el siguiente:
PR cro
Página 56 de 77
FORMATO N'I1
=
MUNICIPALIDAD OI STRITAL DE TALAVERA
PROCESO DE SELECCIÓN M OO+MDT/CS.LEY 29230
NO BRE: ICONSIGNAR NOiTBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESIÓN: t...J
CARGO POR OCUPAR: [...]
IMPORTANTE
Deberá ser presentado por todos los profesioná,es propuesfos.La infotmación man¡festada en este documento deberá ser frel reflejo de la documentac¡ón que sustente laexpeiencia y ev¡tar ¡nfo¡mac¡ón contradictoria que inhabilite la propuesta.La coleg¡atura y la habil¡tación de los profesionales, se requeirá pan el ¡n¡cio de su paiicipación efectiva de¡contrato.El otden de la consignac¡ón de la expeienc¡a será desde el más reciente a lo más antiguo.
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:
F¡rma y sello del Representante LegalNombre / Razón soc¡al del postor
1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS
FECHA OE GRADO (mes - año)§,. No DE
P!RDENUNIVERSIDAD
tllSELF
2, EXPERIENCIA EN LA ESPECIAL¡DADPERIODO
Duración No FolioRAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATANTECARGO
DESEMPEÑADO lnicio -Término
N' DEORDEN
NOMBRE DE LAOBRA
1
2
345678I
10E
Página57 de77
FORMATO N'I2
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
TITULO OETENIDO
rlt-ll- .
_______l
MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE TAUVERAPROCESO DE SEL ECC\ÓN l\ro 004-MDT/CS-LEY 29230
FORMATO N" 13
CEOULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO(Correo Electrón¡co)
Fecha Día: Mes Año
Nombre y apellidos del not¡ficadorde la Ent¡dad Pública
DNI N'
:
[INDICAR NOMBREo RAZÓN SOCIALI
[INDICAR NOMBREo RAZoN SOCTALI
[INDICAR NOMBREo RAZÓN SOCTALI
OESTINATARIO(En cÍlso de Consorcio indicardenominac¡ón de este y nombre de cadauno de los que lo integran).
lolneccró¡¡ ELEcTRóNtcA DEL''besrturenlofsegún contrato o documento comun¡cando/el cambio).
DIRECCIÓN FíSICA DEL DESTINATARIO(Según contrato o documento comun¡candoel cambio).
DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO(lnd¡car los documentos que se remitenconjuntamente con la Cédula deNotilicación).
ASUNTO / SUMILLA(lnd¡cación del asunlo y breve reseña decontenido).
Día:
MesAño
Día:
Mes
Año
VENCIMIENTO(Señalar último día del plazo para que la
Ent¡dad Públ¡ca notif¡que supronunc¡am¡ento).
Página 58 de 77
La impres¡ón del correo electrón¡co enviado, acred¡ta la oportunidad de la efect¡va transmisión de estaCédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.
La not¡f¡cac¡ón de la dec¡sión adm¡n¡strativa en el domicilio f¡s¡co no es obl¡gator¡a; sin embargo, deproducirse, no invalida la notif¡cac¡ón efectuada con ant¡c¡pac¡ón y por el med¡o electrónico ¡ndicádo,
computándose los plazos a part¡r de la primera de las notificac¡ones efectuadas, sea bajo cualquiermodalidad.
Dia:
Mes:
Año:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUVERA
PROCESO DE SELECCIÓN NO OO4-MDT/CS.LEY 29230
FO TO '14
FO TO DE OR CIÓN PA REA R NOTIF tcAcrÓN ELECT rcA
Por medio de la suscr¡pciÓn del presente documento se autoriza a la Municipal¡dad Distritalde Talavera a
,""r¿ri-i" notifcación etectronicá Oe las observaciones real¡zadas por la Ent¡dad Pública durante el
prá""J¡rÉ"t" páia iusc¡U¡r el cántrato de supervis¡ón, así como, para los actos efectuados durante la
ejecución del contrato.
La dirección de correo electrÓn¡co autorizada es:
exceptuadosdelapresenteautof¡zación,aquellosactoscuyanotificac¡Ónrev¡stanformalidadeSles conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato'
n
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
(REPRESENTANTE LEGAL DERUC N': ICONSIGNA
RESA O CONSORCIO)RO DE RUC]
LA EMPR NUME
I
Página 59 de 77
______á
Top Related