REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 1 de 13
INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 23 PROYECTO “NUEVA LÍNEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA
- RAPEL”
CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL
EMITIDO POR REVISADO APROBADO
JRR/RRM AGV PVV
14-03-2017 14-03-2017 14-03-2017
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 2 de 13
1. OBJETIVO
El presente documento tiene por objetivo informar el avance mensual del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto
Melipilla – Rapel” y las actividades de verificación realizadas para respaldar el avance informado por la empresa
Eletrans II S.A.
2. ALCANCE
El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla -
Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido por el mes de enero de 2017.
Dentro de las actividades a verificar se encuentran:
- Estado y porcentaje de avance de las actividades incluidas en el Cronograma del proyecto, indicando el
método de cálculo de dicho porcentaje.
- Cronología de Eventos Relevantes acumulados.
- Curva de avance del Proyecto o curva “S”.
3. REFERENCIAS
- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.
Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo
Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central
(SIC) / 14-04-2014.
- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que
incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto
Melipilla - Rapel Rev 2”.
- Informe mensual de proyecto / Periodo enero de 2017 / fecha: 31 de enero de 2017, revisión 0 emitido por
Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 07 de febrero de 2017.
- Carta CO70419012017 emitida el 19 de enero de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigida a Eletrans II S.A.,
cuya referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido”
y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel””. Aclaración de documentación faltante indicada en Minuta
N°2 AMRA – LAAM: Hito N°4 y solicitada mediante su carta ST2 EEN014 2016.
4. DEFINICIONES
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental
ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 3 de 13
5. DESARROLLO DEL REPORTE
5.1. Estado de Avance del Proyecto:
Durante el presente periodo se verificó la información entregada, por la empresa Eletrans II S.A., en el Informe
Mensual de Proyecto / período enero de 2017 correspondiente al Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto
Melipilla - Rapel”, comparándolo con el Cronograma identificado como “Documento 14: “Cronograma Proyecto
“Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel Rev 2”, presentado por la empresa Eletrans II S.A. el 19 de octubre
de 2015 a través de carta N° ST2 EEN/024 2015. En la tabla N°1 se indican las fechas establecidas para el
cumplimiento de los Hitos Relevantes de acuerdo a ese cronograma.
Tabla N°1: Hitos Relevantes ITEM DESCRIPCIÓN FECHA
1 Hito Relevante 1: Seguros contratados y Estudios que determina las especificaciones de detalle del Proyecto. 15-10-2014
2 Hito Relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva. 30-11-2016
3 Hito Relevante 3: Construcción de las fundaciones (Al menos de un 50% de las fundaciones) 03-11-2017
4 Hito Relevante 4: Pruebas de equipos 02-05-2017
5 Hito Relevante 5: Entrada en Operación 15-10-2018
Se realizó reunión técnica con el personal de la empresa Eletrans II S.A., con el objetivo de verificar el avance del
proyecto y constatar las justificaciones que lo respalda, verificando que la metodología utilizada para
determinar el avance programado y los criterios de medición definidos por la empresa Eletrans II S.A. para
calcular el avance real del proyecto, no han sido modificados.
Tabla N°2: Ponderación Peso Actividad Global
Se mantiene la ponderación asociada al presupuesto económico, la cual se indica en la tabla siguiente: ITEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN
1 Adjudicación y Licitación de Contratos 1,00%
2 Ingeniería Básica y Detalles 5,10%
3 Estudio Impacto Ambiental 4,60%
4 Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 4,80%
5 Seguros 0,30%
6 Suministro de Equipos y Materiales 38,9%
7 Construcción, Montaje y Pruebas 45,1%
8 Entrada en Operación 0,20%
Total 100%
En el presente periodo, el equipo auditor revisó el Informe de Avance Mensual de enero de 2017 emitido por
Eletrans II S.A., no detectando inconsistencias en el avance real reportado en el periodo, registrando en este un
avance acumulado programado del proyecto al mes de enero de 2017 de un 49,97% con un avance programado
del período de 4,17%. El avance real acumulado declarado en el mismo informe presenta un avance de un
50,50% y un avance real del período de un 7,01%. El avance de las partidas ejecutadas y en ejecución hasta
enero de 2017 se indica en la tabla N°3 a continuación.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 4 de 13
Tabla N°3: Resumen Avance Ponderado Programado y Real a enero de 2017.
ACTIVIDAD DURACIÓN
[DÍAS] COMIENZO FIN PONDERACIÓN
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO PONDERADO
REAL PONDERADO
Adjudicación y Estudios Preliminares 168 16-10-2013 01-04-2014 1,00% 1,00% 0,90%
Ingeniería Básica y Detalles 451 28-02-2014 24-05-2015 5,10% 5,10% 5,10%
Estudio de Impacto Ambiental 1052 14-01-2014 30-11-2016 4,60% 4,6% 2,30%
Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres
1541 02-04-2014 20-06-2018 4,80% 4,42% 3,36%
Seguros 79 30-06-2014 16-09-2014 0,30% 0,30% 0,30%
Suministros de Equipos y Materiales 510 11-11-2015 03-04-2017 38,90% 34,27% 38,54%
Construcción, Montaje y Pruebas 668 01-12-2016 29-09-2018 45,10% 0,28% 0,00%
Entrada en Operación 130 06-06-2018 13-10-2018 0,20% 0,00% 0,00%
AVANCE PROYECTO 49,97% 50,50%
Las partidas “Ingeniería Básica y Detalles” y “Seguros” finalizaron en periodos anteriores.
Las partidas que se encuentran en ejecución y que presenta un avance real acumulado superior al programado
son:
“Suministro de Equipos y Materiales”. Con un 99,07% de avance real acumulado, respecto a un 88,12% de
avance programado acumulado.
Las partidas que presentan atraso respecto al avance acumulado programado son:
“Tramitación Decreto Concesión y Servidumbres” con un 70,02% de avance real acumulado, respecto a un
92,03% de avance programado acumulado.
“Adjudicación y Estudios Preliminares” con un avance real acumulado de 90%, respecto de un 100% de
avance programado acumulado.
“Estudio de Impacto Ambiental” con un avance real acumulado de 50%, respecto de un 100% de avance
programado acumulado.
“Construcción, Montaje y Pruebas” no registra avance real, respecto de un 0,62% de avance programado
acumulado.
El avance en el periodo, para las partidas principales que se encuentran en ejecución, es el siguiente:
Adjudicación y Estudios Preliminares:
Esta partida no registró avance en el mes de enero de 2017, manteniéndose un avance real acumulado de
90% respecto al avance programado acumulado que corresponde a 100%. Esta partida debería finalizar una
vez que Eletrans II S.A. licite y adjudique la Inspección Técnica de Obras, servicio que se ejecutará con
posterioridad durante la construcción del proyecto.
Estudio de Impacto Ambiental:
Esta partida se encuentra atrasada y no registra avances durante el presente periodo. El avance real
acumulado es de 50% respecto a un avance programado acumulado de 100%.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 5 de 13
Durante enero de 2017, Eletrans II S.A trabajó en la elaboración de la Adenda Nº 1, la cual espera ingresar a
mediados de febrero de 2017.
De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. no han recibido respuesta a la carta N° GG-EII0127/2016 de
fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, donde solicita ampliar el plazo para el
cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito Relevante N°2
corresponde al 02 de abril de 2018. De acuerdo al criterio de avance establecido por Eletrans II S.A., esta
partida no registrará avance hasta que ésta presente la adenda en respuesta al primer ICSARA.
Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:
Esta partida, no registró avance durante el periodo, manteniendo un avance real acumulado de 70,02%,
respecto a un avance programado acumulado de 92,03%. El avance real acumulado de esta partida está
compuesto por las siguientes actividades:
- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, finalizadas en periodos anteriores.
- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 44,00%, respecto a un avance
programado acumulado de 89,85%. Este atraso se debe a que las dos actividades que la componen
registran un retraso respecto al avance programado. Estas actividades corresponden a:
o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 66,3%
respecto a un avance programado acumulado de 84,70%. El avance real acumulado corresponde a 67
escrituras con firma de un total de 101 escrituras, siendo que de acuerdo a lo programado esta
actividad debería presentar 86 escrituras con firma.
o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado
acumulado de 100,0%. Esta actividad de acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. corresponde a los
bienes de uso público o propiedad fiscal, no registrando avance para esta actividad.
- “Concesión Eléctrica”, mantiene un avance real acumulado de 56,60% respecto a un avance programado
acumulado de 61,75%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en ejecución
corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que registró un avance real acumulado de 38,2%
respecto a un avance programado acumulado de 48,5%.
De lo anteriormente expuesto, se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal
causa del atraso de esta partida se debe al menor avance real acumulado respecto al programado en la
actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta el ítem “Otras
servidumbres legalmente constituidas” (no registra avance), la cual corresponde a tramos de bienes de uso
público. El atraso de esta actividad es de un 100% respecto al programado.
El otro ítem asociado a esta actividad y que registra atraso corresponde a “Elaboración de escrituras y firmas
voluntarias”, el cual registró una desviación respecto al programado de un 18,40%.
Durante el periodo, el equipo auditor solicitó mayores antecedentes sobre el avance y estado real de las
negociaciones con propietarios, considerando que el término programado para la actividad “Elaboración de
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 6 de 13
escrituras y firmas voluntarias” es el 31 de marzo de 2017. Eletrans II S.A. solicitará los detalles a la empresa
que se encuentra a cargo del proceso.
A continuación, se indica el resumen de los tramos presentados por Eletrans II S.A. en la solicitud de división
de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación al 31 de enero de 2017.
Tabla N°4: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA
SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL
TRAMO N° DE
PREDIOS N°
PROPIETARIOS
LONGITUD DEL
TRAMO (m)
% DE LONGITUD DE LÍNEA
N° DE PREDIOS CON
SERVIDUMBRES FIRMADAS
% DE LONGITUD DE LA LÍNEA
CON SERVIDUMBRES
FIRMADAS
ESTADO DEL TRAMO
(ver Tabla 5) OBSERVACIONES
TRAMO 1
19 24 26.401 45,2% 19 45,2% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 2
5 4 2.535 4,3% 5 4,3% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 3
5 8 1.364 2,3% 5 2,3% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 4
7 1 663 1,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 5
3 1 1.208 2,1% 3 2,1% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 6
1 1 826 1,4% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 7
119 158 15.961 27,3% 1 0,3% - Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 8
1 1 844 1,4% 1 1,4% 2
Notificaciones a propietarios
completadas por Adjudicatario
TRAMO 9
1 1 293 0,5% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 10
1 1 830 1,4% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 11
1 1 359 0,6% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 12
2 2 210 0,4% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 13
1 1 106 0,2% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 14
1 1 361 0,6% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 15
1 1 - 0,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 16
1 1 154 0,3% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 7 de 13
SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL
TRAMO N° DE
PREDIOS N°
PROPIETARIOS
LONGITUD DEL
TRAMO (m)
% DE LONGITUD DE LÍNEA
N° DE PREDIOS CON
SERVIDUMBRES FIRMADAS
% DE LONGITUD DE LA LÍNEA
CON SERVIDUMBRES
FIRMADAS
ESTADO DEL TRAMO
(ver Tabla 5) OBSERVACIONES
TRAMO 17
1 2 72 0,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 18
1 10 184 0,3% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 19
1 8 566 1,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 20
1 1 442 0,8% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TRAMO 21
2 2 4.998 8,6% 1 5,6% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
TOTAL 175 230 58.377 100,0% 35 61,2% -
Tabla N°5: Indicación para “Estado de Tramo”.
Nº ESTADO DEL TRAMO
1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC
2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario
3 Última oposición de los propietarios presentada
4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada
5 Conformidad de la SEC
6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría
7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial
8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados
9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados
10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados
La información antes indicada no incluye la Variante Culiprán. Cabe recordar que con fecha 09 de noviembre
de 2016 Eletrans II S.A. solicitó la concesión eléctrica definitiva de la variante Culiprán sin tener respuesta a la
fecha.
La longitud acumulada hasta enero de 2017 (incluida la Variante Culiprán), se encuentra considerada en las
tablas de avance asociadas a las gestiones de negociación (tablas N°s 6, 7 y 8, siguientes).
Eletrans II S.A. confirmó que los “predios” son equivalentes a las “escrituras”.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 8 de 13
Tabla N°6: Cuadro Avance Mensual Estado de Negociaciones
Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones al 31/01/2017
Mes
Número de Predios Según Actividad
En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escrituras
Real / Prog Real / Prog Real / Prog Real / Prog
R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac R.ac / Pr.ac
Nov-16 0/0 0/0 1/6 1/6
101/101 95/101 74/79 58/71
Dic-16 0/0 0/0 0/7 9/7
101/101 95/101 74/86 67/78
Ene-17 0/0 0/0 0/8 0/8
101/101 95/101 74/94 67/86
Tabla N°7: Cuadro Avance en la Constitución de Servidumbres
Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 31/01/2017
Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (m) % de longitud de la línea
Servidumbre constituida1 4 6.040 9%
Con acuerdo vigente 70 41.992 62%
Total 74 48.032 71%
Tabla N°8: Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres
Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre al 31/01/2017
Lsc (km) NT 2 Lm (km/tramo)
Con servidumbre constituida1 6,04 3 2,01
Considerando acuerdos 41,99 17 2,47
En donde:
Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas
NT: Número de tramos continuos con servidumbres constituidas
Lm = Lsc/NT
Suministros de Equipos y Materiales:
Durante el presente periodo, esta partida registró avance real acumulado de 99,97%, respecto a un avance
programado acumulado de 88,12%.
El avance del periodo se relaciona a la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento
y Normalización” que registró un avance de 97,25% respecto al avance programado de 92,44%,
específicamente, se recepcionaron estructuras y aisladores, los que se encuentran en bodegas nacionales.
1 De acuerdo a lo indicado por la empresa Eletrans II S.A., servidumbre constituida corresponde a predio que cuenta con firma de escritura y
ésta se encuentra inscrita en CBR. 2 Respecto al número “NT” indicado en la tabla N°8, la empresa Eletrans II S.A., lo determina a partir del listado de propietarios afectados por la
línea de transmisión, que incluye la identificación de cada propiedad con su Rol. El número “NT” se define como la cantidad de propiedades (Roles) que, siendo continuos, tienen servidumbres constituidas o han llegado a un acuerdo previo a la firma de la constitución de la servidumbre.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 9 de 13
Construcción, Montaje y Pruebas:
Esta partida no registra avance real, encontrándose retrasada en un 0,62% respecto al cronograma,
considerando que debió comenzar el 01 de diciembre de 2016 con la actividad “movilización a obra e
instalación de faena”.
5.2. Cumplimiento de Hitos Relevantes:
Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016, emitida el 28 de octubre de 2016 y
dirigida al Ministerio de Energía, cuya referencia indica “Solicita por fuerza mayor, modificación del D.S. N° 6T de
fecha 09 de septiembre de 2013, publicado por el Diario Oficial el 16 de octubre del mismo año”.
A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el contenido de
los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.
Tabla 9: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6 T a Ministerio de Energía. Carta N° GG-
EII0127/2016.
HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto
Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.
365 días corridos. (16 de octubre de 2014).
Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC
766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016) *.
Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.
02 de abril de 2018.
Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).
Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.
Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).
Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).
Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.
Respecto al Hito Nº 4, durante el periodo anterior Eletrans II S.A emitió la carta N° ST2 EEN013 2016, del 14 de
diciembre de 2016, en donde se da respuesta a la Minuta Nº 2 emitida por el equipo auditor previamente, la
que contiene comentarios a la información recibida de Eletrans II S.A. sobre las pruebas FAT de los equipos.
Durante el periodo el equipo auditor procedió al análisis de los antecedentes recibidos.
Adicionalmente, Ancare Energy SpA emitió la carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017, en la cual
responde la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. en su carta N° ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre de
2016. Durante el periodo, Eletrans II S.A informó que su contratista ABB se encuentra preparando aclaraciones
adicionales las que serán presentadas durante marzo 2017.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 10 de 13
5.3. Avances Acumulados del Proyecto:
A continuación, se entrega detalle de las actividades que respaldan el avance informado por Eletrans II S.A.:
Tabla N°10: Detalle Avance
ACTIVIDAD TAREA INICIO
PLANIF. TERMINO PLANIF.
AVANCE PROG. ACUM.
AVANCE REAL ACUM.
COMENTARIOS
Adjudicación y Estudios
Preliminares
Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación
16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%
Movilización (organización, recursos iniciales)
16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%
Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%
Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Contratos)
15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%
Adjudicación Contratista EPC Subestaciones
14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión
14-01-2014 27-02-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental
15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%
Adjudicación Inspección Técnica de Obras
14-01-2014 12-02-2014 100,00% 0,00% No registró avance en el
periodo
Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00%
Estudio de Impacto
Ambiental
Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00% Ingreso de EIA al SEA el 01-
06-2016
Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 10,00%
No registró avance en el periodo. Registrará avance
cuando Eletrans II S.A. ingrese la adenda del
primer ICSARA, planificado para el 28-02-2017.
Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable
30-11-2016 30-11-2016 0,00% 0,00%
Tramitación Decreto de Concesión y
Servidumbres
Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%
Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,00% 100,00%
Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias
02-04-2014 31-03-2017 84,7% 66,3% No registró avance en el
periodo.
Otras servidumbres legalmente constituidas
11-06-2014 26-11-2016 100,00% 0,00%
Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva
08-09-2015 08-09-2015 100,00% 100,00%
Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 48,5% 38,2% No registró avance en el
periodo.
Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0%
Suministro de Equipos y
Materiales
Preparación de Bases de Licitación Suministros
11-11-2015 10-12-2015 100,00% 100,00%
Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 85,61% 100,00% Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 80,25% 100,00%
Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,00% 100,00% Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,00% 100,00%
Equipos y Materiales Líneas de Transmisión, Seccionamiento y Normalización
11-12-2015 27-02-2017 92,44% 97,25% Registró un avance real de
53,04% en el periodo.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 11 de 13
ACTIVIDAD TAREA INICIO
PLANIF. TERMINO PLANIF.
AVANCE PROG. ACUM.
AVANCE REAL ACUM.
COMENTARIOS
Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 93,31% 99,00% Registró un avance real de
74,57% en el periodo.
Conductor 10-01-2016 27-02-2017 86,78% 100,00%
Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 98,47% 91,93% Registró un avance real
de 80,13% en el periodo
Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas
07-08-2016 02-02-2017 96,7% 75,00% Registró un avance real
de 5% en el periodo.
Construcción Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 0,62 0,00%
5.4. Cronología de Eventos Relevantes Acumulados.
De acuerdo a lo constatado e informado por la empresa Eletrans II S.A. se registra que:
Fecha Eventos
16-10-2013
Publicación Diario Oficial de la República de Chile, de Decreto N°6 en el cual “Fija Empresa Adjudicataria de los Derechos
de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas denominadas: Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla – Rapel y Nueva Línea
2x220 kV Lo Aguirre– A. Melipilla, con un Circuito Tendido, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema
Interconectado Central”
31-07-2014 Eletrans II S.A., a través de carta N°GG EII028/2014, envía a CDEC-SIC programa modificado del Proyecto.
26-08-2014 Ingreso electrónico de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental.
29-08-2014 Formalización de presentación de EIA al Servicio de Evaluación Ambiental (Carta Conductora GG EII032/2014)
05-09-2014
Servicio de Evaluación Ambiental, emitió la Resolución Exenta N°0774/2014, en la cual resuelve acoger a trámite el
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel y Nueva Línea 2x220 kV Lo
Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por ELETRANS II S.A.
25-09-2014 Eletrans II S.A. informa cumplimiento de Hito Relevante N° 1 “Seguros Contratados y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto”, a través de su carta N° GG-EII038/2014.
03-10-2014
CDEC SIC a través de su carta DP N° 910/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a los Estudios
presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”
y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.
13-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII043/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su
carta DP N°0910/2014.
15-10-2014
CDEC SIC a través de su carta DP N° 938/2014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. aclaraciones a las Pólizas de Seguros
presentados en su carta N° GG-EII038/2014, correspondiente a los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla-Rapel”
y “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre-Alto Melipilla, con un circuito tendido”.
16-10-2014 Eletrans II S.A., a través de su carta GG-EII045/2014, da respuesta a los requerimientos del CDEC SIC solicitados en su
carta DP N°0938/2014.
05-11-2014
Servicio de Evaluación Ambiental, emite la Resolución Exenta N°1035/2014, en la cual resuelve poner término
anticipado a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos "Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla –
Rapel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla con un circuito tendido", presentado por la empresa
ELETRANS II S.A.
22-12-2014
Equipo Auditor a través de carta N°15422122014, solicitó a la empresa Eletrans II S.A. indicar las acciones que tomará
debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014 emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual
cronograma del proyecto.
07-01-2015
La empresa Eletrans II S.A., emite carta N° ST2 EEN/012 2015, en respuesta a carta N° CO15422122014 de Ancare
Energy, en la cual se le solicita indicar las acciones que tomará debido a la emisión de la resolución exenta N°1035/2014
emitida por el SEA e indicar el impacto de ésta en el actual cronograma del proyecto.
12-01-2015 Equipo Auditor emite Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°1, en versión final con fecha 12-01-2015
15-01-2015 Eletrans II presentó la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Línea de Transmisión Alto Melipilla-Rapel.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 12 de 13
Fecha Eventos
27-03-2015
La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor, que el Sr. Antonio Muñoz (Gerente de Proyecto) ha dejado sus
funciones relativas a los contratos “Nueva línea 2X220 kV. Alto Melipilla- Lo Aguirre, con un circuito Tendido” y “Nueva
Línea 1X220 kV. Rapel-Alto Melipilla”, asumiendo provisoriamente estas funciones el Subgerente General de Eletrans II
S.A., el señor Julio Herrera Mahan, con el apoyo de la Gerente de Contratos Sra. Bernardita Espinoza. Lo anterior se
comunicó a través de carta N° GG-EII-028 2015 del 27 de marzo de 2015.
27-03-2015 La empresa Eletrans II S.A. presentó la solicitud de declaración del interés nacional del proyecto a la Corporación
Nacional Forestal.
27-04-2015 La empresa Eletrans II S.A. realizó exposición de la solicitud de la declaración del interés nacional del proyecto ante la
comisión evaluadora de la Corporación Nacional Forestal.
19-05-2015 La Corporación Nacional Forestal emite la Resolución N°207/2015, a través de la cual califica de Interés Nacional el
Proyecto.
20-05-2015
Resolución exenta N° 8492, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el 20 de mayo de 2015, a
través de la cual se declara admisible la solicitud de concesión eléctrica definitiva presentada por la empresa ELETRANS
II S.A., para la línea denominada “Nueva Línea de 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”.
05-08-2015 La empresa Eletrans II S.A. informa al equipo auditor la incorporación del nuevo Gerente de Proyecto, Sr. Cristian
Maldonado, quien asume dicho cargo a partir del 03-08-2015.
19-08-2015
La empresa Eletrans II S.A., a través de su carta N°GG-EII080/2015 envía al CDEC SIC su Propuesta de modificación de
fecha de Hito N°2 para los proyectos “Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla- Rapel y Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.
Melipilla, con un circuito tendido”.
25-08-2015 Eletrans II S.A. ingresa el nuevo EIA al SEA
01-09-2015 El SEA emite Resolución Exenta N°1124/2015 en la cual informa que resuelve admitir a trámite el EIA presentado por
Eletrans II S.A.
09-09-2015 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0732/2015 solicita al equipo auditor emitir Informe de Modificación de Hito.
19-10-2015 Eletrans II S.A. a través de carta N°ST2 EEN/024, entrega antecedentes complementarios a los adjuntados a carta N°GG-
EII080/2015.
26-10-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE” en versión
preliminar.
29-10-2015 SEA emite Resolución Exenta N°1427, en la cual informa que se pone término (anticipado) al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del EIA ingresado en agosto de 2015 por Eletrans II S.A.
18-11-2015 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-PRE1” en versión
preliminar, a solicitud del CDEC SIC de acuerdo a carta D.P. N°905/2015.
08-01-2016 CDEC SIC a través de carta D.P. N°0033/2016 aprueba propuesta de modificación de Hito Relevante N°2, presentada por
Eletrans II S.A. en agosto de 2015.
14-01-2016 Eletrans II S.A. solicita a la SEC la división en 21 tramos de la solicitud de concesión realizada el 15 de enero de 2015 y
declarada admisible por este organismo el 20 de mayo de 2015, a través de Resolución exenta N°8492.
26-01-2016 Ancare Energy emite “Informe de Modificación de Hito N°012119052014-MHR01-LAAM-AMRA-0” en versión final de
acuerdo a carta D.P. N°055/2016 emitida por el CDEC SIC.
21-03-2016 SEC a través de oficio ordinario N° 3365, solicita aclaraciones a Eletrans II S.A., respecto a la solicitud de división de la
concesión definitiva realizada en enero de 2016
08-04-2016 Eletrans II S.A. a través de carta emitida por la empresa ABARA&CIA, da respuesta al requerimiento de información
solicitada por la SEC a través de oficio ordinario N° 3365.
01-06-2016 Eletrans II S.A. ingresa al SEA el EIA denominado “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla –
Rapel”.
08-06-2016 El SEA a través de la Resolución Exenta N° 0721/2016, resuelve declarar admisible a trámite el EIA presentado por la
empresa Eletrans II S.A. el 01-06-2016.
01-08-2016 Eletrans II S.A. a través de carta N° ST2 EEN007 2016, informa a Ancare Energy el cumplimiento del Hito Relevante N°4.
01-09-2016 El SEA emitió el primer ICSARA (N° 161154) al EIA presentado por Eletrans II S.A.
28-10-2016 Eletrans II S.A., a través de carta N° GG-EII0127-2016, solicita al Ministerio de Energía la modificación de los Hitos
Relevantes establecidos en el decreto D.S. N° 6T 2013 del Ministerio de Energía.
REPORTE DE AVANCE MENSUAL N° 012119052014-23-AMRA-0
VERSION FINAL
CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0
REVISIÓN: 0
FECHA: 14-03-2017
PÁGINA Página 13 de 13
Fecha Eventos
09-11-2016 Eletrans II S.A., mediante carta dirigida a la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República, solicita la concesión
eléctrica definitiva de la Variante Culiprán.
24-11-2016 Eletrans II S.A., solicita al SEA aumentar el plazo para responder al ICSARA N°1 del EIA del Proyecto, hasta el 28 de
febrero de 2017.
28-11-2016 SEA, mediante Resolución Exenta 1377, acogió a estudio la solicitud de aumento de plazo para responder al ICSARA N°1
presentada por Eletrans II S.A.
5.5. Curva de Avance del Proyecto o curva “S”
Gráfico 1: Curva “S”, a enero de 2017.
6. CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA
PRE 24-02-2017 Creación Para aprobación de Coordinador Eléctrico Nacional.
0 14-03-2017 Modificación Este documento se emite en versión final, sin realizar modificaciones de acuerdo a
carta DE 01010-2017 del Coordinador Eléctrico Nacional.
Top Related