AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · El objetivo de la presente obra consiste en la...

AGUAS SANTAFESINAS S.A.

NOTAS ACLARATORIAS Diciembre 2016

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A. 1

ROSARIO – AGUA – POI B° GODOY – CERRAMIENTO Y SALA DE CLORACION

Para la presente Licitación Pública, los Oferentes deberán cotizar de modo obligatorio los desarrollos planteados por la Comitente en los correspondientes Legajos de Licitación. A todos los efectos de su consideración por parte de Aguas Santafesinas S.A., los Proponentes deberán entregar su Oferta completa, en tiempo y forma, y ello acorde a los respectivos Pliegos Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y el presente Pliego de Condiciones Complementarias y Especificaciones Técnicas Particulares; cualquier omisión de los documentales exigibles constituirá causa suficiente para la desestimación de la Oferta de que se trate. “El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las normativas arancelarias, previsionales y de colegiación profesional aplicables a los desarrollos de que se trata. En tal sentido, la Contratista se obliga a realizar el proyecto ejecutivo de las obras objeto del concurso, y ello sobre la base de los lineamientos generales y especificaciones técnicas suministradas por Aguas Santafesinas S.A. en el respectivo legajo de contratación. En función a lo antepuesto, la Contratista está obligada a presentar las constancias de depósitos por retenciones correspondientes a los honorarios totales de proyecto al momento de elevar el primer certificado para su aprobación; en el mismo sentido, se exigirá para la tramitación del último certificado la presentación de constancias de depósitos por el mismo concepto relativos a los desarrollos de conducción técnica para la obras de que se trata. La presentación en tiempo y forma de las precitadas constancias serán condición excluyente a los fines de la tramitación de los respectivos certificados”.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 377


OBJETO:

El objetivo de la presente obra consiste en la ejecución de trabajos complementarios en el predio de la Planta de Osmosis Inversa de Bº Godoy, ubicado en calle 1709 entre Fader y Colectora oeste de la Avda. Circunvalación.

Dichos trabajos se pueden agrupar en tres rubros:

1. Cerco de mampostería 2. Instalaciones de cloración 3. Calle de circulación interna

PLAZO DE OBRA: Dos (2) meses. REUNIÓN INFORMATIVA: Se desarrollara el día Miércoles 21 de Diciembre de 2016 a las 11:30 Hs en la sede de Aguas Santafesinas SA, Sala de Reuniones PB, sita en calle Salta N° 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.- CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados a partir del día 22 de Diciembre de 2016 y hasta el día 02 de Enero de 2017 a las 11:00 Hs según detalle precedente:

· Rosario: Dpto. Licitaciones Publicas – Salta 1451– CP.2000 – Rosario. Personal de contacto:

- Emiliano Bilesio TE: 0341 4206706 - mail: [email protected]

ADQUISICION DE PLIEGO: el mismo deberá ser descargado desde la página web de Aguas Santafesinas S.A. www.aguassantafesinas.com.ar GARANTIA DE OFERTA: $ 30,000.- FORMA, FECHA Y LUGAR PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en la sede de Aguas Santafesinas SA, sita en calle Salta 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe – Dpto. Licitaciones Públicas, hasta las 11 horas del día 02 de Enero del año 2017.-

Cada propuesta deberá ser presentada en un UNICO SOBRE que en ningún caso podrá contener membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente: Licitación Pública N° 377 “Rosario – Agua – POI B° Godoy – Cerramiento y Sala de Cloración” LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:

La apertura de las ofertas se realizará el día 02 de Enero del 2017 a las 12hs, en la sede de Aguas Santafesinas SA, Sala de Reuniones PB, sita en calle Salta 1451 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.- Se procederá a la apertura de los sobres, de acuerdo al Orden de Prelación que se le otorgara al momento de la presentación de las ofertas. Se labrará un acta que instrumente la licitación pública, dejando constancia de todo hecho que se suscite durante dicho procedimiento. Será rechazada in límine la oferta que no acompañe la siguiente documentación:

· Planilla de Cotización

Para la demás documentación faltante que implique requisitos legales e institucionales, Aguas Santafesinas SA otorgará un plazo de 72hs hábiles para la presentación de la misma, vencido el cual se procederá a su rechazo.

Personas de Contacto: · Consultas Técnicas:

- Raquel Gonzalez – Tel. 0341 – 420 6702 – mail [email protected]

· Consultas Económicas Financieras:

- Lic. Baltasar Nevani – Tel. 0341 – 420 6722 – mail [email protected]



PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

DPTO. LICITACIONES PÚBLICAS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Diciembre 2016

Dpto. Licitaciones Públicas Página 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARTE I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 1. OBJETO:

El objetivo de la presente obra consiste en la ejecución de trabajos complementarios en el predio de la Planta de Osmosis Inversa de Bº Godoy, ubicado en calle 1709 entre Fader y Colectora oeste de la Avda. Circunvalación.

Dichos trabajos se pueden agrupar en tres rubros:

1. Cerco de mampostería 2. Instalaciones de cloración 3. Calle de circulación interna

8. ACLARACIONES y CONSULTAS Modificando lo establecido en el art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Servicios, para la presente licitación se establece: Hasta dos (2) días corridos antes de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, AGUAS SANTAFESINAS S.A. comunicará las modificaciones, aclaraciones o instrucciones que estime correspondan, como así también las respuestas a las consultas formuladas por los interesados mediante nota o mail. Dichas consultas podrán efectuarse hasta cuatro (4) días corridos anteriores a la fecha prevista para la presentación de las ofertas. Las consultas se realizaran por mail o por escrito, AGUAS SANTAFESINAS S.A. responderá a dichas consultas a través de Circulares Aclaratorias las cuales serán subidas a la página WEB de ASSA según sea cada proceso licitatorio En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación. Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta de parte del contratista, no implicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido. Se presume conocida por los interesados toda información o documentación publicada en el sitio de internet de ASSA (www.aguassantafesinas.com.ar) hasta dos (2) días antes de la presentación limite para la recepción de las propuestas, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados tomar conocimiento de aquellas. Ningún interesado, oferente pre adjudicatario o contratista podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren publicado hasta momento precedentemente indicado

PARTE II - BASES DEL CONCURSO CAPÍTULO 1 SISTEMA DE CONTRATACION Unidad de Medida El Contratista se compromete a ejecutar la obra completa con los precios unitarios correspondientes de las diversas partidas de la planilla para la cotización de precios. El monto del contrato será el que resulte de aplicar a todas y a cada una de las cantidades consignadas en la planilla mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada. Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha planilla servirán para determinar el monto del contrato, pero podrán variar en más o en menos durante la ejecución de los trabajos. Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los certificados. Dentro de los precios contractuales se



entenderá incluido cualquier trabajo o material que sin tener partida expresa sea imprescindible ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente concluidas con arreglo a la documentación contractual y de acuerdo a su fin. CAPÍTULO 2 LA OFERTA 13 Extensión de la Propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Los oferentes podrán presentar una Oferta Alternativa Financiera en forma totalmente separada de la “Oferta Básica”, presentando en sobre separado dentro del sobre único. El mismo deberá identificarse con la leyenda “Oferta Alternativa”. 16 Elementos constitutivos de la propuesta Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación se establece la siguiente Cláusula Complementaria : En relación a las exigencias definidas en los artículos 16.3, 16.4 y 16.5, toda documentación que hubiera sido presentada previamente en un proceso licitatorio o concursal de Aguas Santafesinas S.A. con una antelación no mayor a 6 meses de la fecha de presentación de ofertas podrá ser omitida adjuntando, en su defecto, nota indicando el N° de la Licitación o Concurso en donde obre la misma. Esta situación será observada en Acta de Apertura y estará sujeta a revisión y aprobación. En el supuesto de no ubicarse la misma, o encontrarse vencida, deberán presentarla en el plazo que se fije a sus efectos junto a cualquier otra documentación que Aguas Santafesinas S.A. considere necesaria y relacionada al proceso licitatorio.-

16.3 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras se establece: Seran desestimadas las ofertas presentadas por UT (Unión de Empresas)

16.5 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece:

Copia de los estados contables de los últimos 2 ejercicios anuales y el último balance trimestral publicado por el oferente que esté obligado a hacerlo, con los respectivos informes del auditor. En caso de no estar configurado como una Sociedad Legalmente Constituida, se deberá adjuntar manifestación de Bienes Personales y DDJJ Impuesto a las Ganancias.

Flujo de Fondo proyectado: se deberá acompañar a) un certificado Flujo de fondos por

periodos mensuales para los próximos doce (12) meses, detallando el origen de los ingresos, egresos e índices de ajustes aplicados certificado por contador publico y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y b) un Informe de Capital de Trabajo (disponibilidades, cuentas por cobrar, cuentas por pagar) a la fecha de presentación de la oferta, debiendo identificar: Cuentas bancarias (tipo y números) la nomina de los tres (3) principales deudores o acreencias, certificado por Contador Público de la República Argentina y con la correspondiente legalización del Consejo Profesional competente. También deberá contener el impacto financiero de la totalidad de obras en curso de ejecución o a ejecutarse por contrato adjudicado, pendiente de ejecución.

16.14 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: El plan de manejo ambiental deberá identificar las corrientes de residuos, efluentes, emisiones gaseosas y ruidos que se generaran durante la obra, y establecer su manejo cumplimentando como mínimo los apartados 1.6 Control Ambiental y 1.7 Reducción de los Efectos Ambientales



del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras y garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la provincia de Santa Fe. Dicho plan incluirá un programa de contingencia que contemple las acciones y procedimientos a activar en caso de accidentes ambientales tales como, derrames de sustancias peligrosas, productos químicos o combustibles; y demás eventos que por razones naturales o entrópicas puedan generar un riesgo ambiental.

16.19 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: “El Representante Técnico deberá acreditar como mínimo 5 (CINCO) años de experiencia en obras de tipo similar a las objeto del presente llamado”. Se deberá acompañar CV del Representante Técnico como de cada uno de los Asistentes propuestos.

16.20 Garantía de mantenimiento de la oferta y su validez por un valor Pesos Treinta Mil ($30.000.-)

y mantenida por 90 días en algunas de las formas establecidas en el art 15. Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Evaluación, o el órgano competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo subsane, en un plazo perentorio de 72 horas hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener desistida la oferta.

16.21 Modificando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares, debidamente rubricado por el Proponente, con las aclaraciones, modificaciones o instrucciones efectuadas por AGUAS SANTAFESINAS S.A. durante el llamado a concurso de precios.

16.23 Complementando lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se establece: El

Oferente deberá presentar las declaraciones juradas que se detallan a continuación:

· Que dispone del equipamiento y personal técnico y profesional declarado para desarrollar las tareas encomendadas.

· Inexistencia de procesos de quiebra o de concurso preventivo de acreedores.

· Inexistencia de procesos o procedimientos de inhabilitación de la sociedad o de las personas

físicas integrantes, con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de procesos o procedimientos por cobro de deudas impositivas con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de procesos o procedimientos por delitos o infracciones vinculadas a la

construcción de obras, con decisión judicial o administrativa firme.

· Inexistencia de antecedentes por incumplimientos de Contratos por parte de la Empresa o miembros de su cuerpo directivo con alguna Repartición Estatal Nacional, Provincial y/o Municipal.

· Pleno conocimiento de las reglas y condiciones establecidas en el Pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras y acepto su aplicación en caso de resultar adjudicado para la obra objeto del presente llamado.



16.24 El Oferente deberá presentar certificado para contratar de AFIP (Administración General de

Ingresos Públicos) y Formulario 1013 de API (Administración Provincial de Impuestos) o ante el organismo de recaudación provincial correspondiente a Ingresos Brutos, local o convenio multilateral acreditando el cumplimiento tributario con la presentación de las constancias de pago de los últimos 6 meses.

16.25 El Oferente deberá presentar informe de antecedentes de Procesos Concursales y/o

Falenciales, con firma del Secretario del Registro de Procesos Universales de Rosario.

16.26 Para la presente Licitación se establece una visita de obra OBLIGATORIA en la cual el Oferente deberá presentar certificado de visita de obra, el mismo será expedido por la Inspección de Obra de ASSA, horario y día a confirmar mediante circular aclaratoria sin consulta que se enviara durante el proceso de licitación..

17 Forma de la propuesta Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: “Cada propuesta será presentada en un único sobre. El mismo deberá contener todos los documentos exigidos conforme al Art° 16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales” y los documentos requeridos en el art. 16 de este Pliego de Condiciones Complementarias. La propuesta se presentará, foliada y debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por él o los Representantes Legales y/o el Representante Técnico.

Aguas santafesinas SA se encuentra facultada para desestimar la Oferta que no cumplimente las exigencias de este Pliego. Se presume conocida por los interesados toda información o documentación publicada en el sitio de internet de ASSA (www.aguassantafesinas.com.ar) hasta dos (2) días antes de la presentación limite para la recepción de las propuestas, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados tomar conocimiento de aquellas. Ningún interesado, oferente pre adjudicatario o contratista podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren publicado hasta momento precedentemente indicado CAPÍTULO 3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 20 Análisis y evaluación de las Ofertas Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: Para el análisis de las ofertas recepcionadas, AGUAS SANTAFESINAS S.A. estructurará la ponderación de los siguientes elementos constitutivos de la Propuesta, indicando los posibles puntajes máximos a alcanzar para cada uno de ellos de acuerdo a su grado de cumplimiento: A) Situación Económica – Financiera (máximo 25 puntos) A.1 Balance: opinión del auditor (máximo 3 puntos) A.2 Índice de liquidez (máximo 6 puntos)



A.3 Índice de rentabilidad (máximo 6 puntos) A.4 Flujo de Fondo Proyectado y Capital de Trabajo (máximo 10 puntos) B) Equipo y Personal a Afectar a la Obra (máximo 20 puntos) B.1. Profesional Responsable de Obra (máximo 10 puntos) B.2. Equipamiento disponible (máximo 10 puntos) C) Antecedentes de la empresa (máximo 30 puntos) C.1 Obras Similares (máximo 20 puntos) C.2 Obras Generales (máximo 10 puntos) D) Propuesta de ejecución de la Obra (máximo 25 puntos) D.1 Plan de Trabajo (máximo 15 puntos) D.2 Memoria Descriptiva (máximo 10 puntos)

Las ofertas se considerarán calificadas cuando obtengan un puntaje que sea igual o superior a 60 puntos, a juicio de la comisión evaluadora. Aguas Santafesinas S.A. podrá dar por rechazada cualquier oferta que no cumpla en su totalidad con las exigencias requerida por el pliego General para la Contratación y Ejecución de Obras, Pliego de Condiciones Complementarias y de Especificaciones Técnica Particulares para la obra “Rosario – Agua – POI B° Godoy – Cerramiento y Sala de Cloración”. METODOLOGIA DE EVALUACION El proceso de evaluación de las ofertas será el que se indica a continuación: Etapa 1: En el acto de apertura se procederá a verificar que todas las ofertas cumplan con la documentación exigida en los pliegos licitatorios y luego, se establecerá el de orden de prelación de las ofertas presentadas sobre la base de sus propuestas económicas. Aquellas ofertas que no cumplan con la documentación tipificada como esencial y obligatoria quedaran desestimadas en el acto de apertura de las ofertas. Etapa 2: Se establece un plazo de 3 días hábiles para que los oferentes completen la documentación faltante de acuerdo a lo establecido en el pliego licitatorio. Etapa 3: Cumplimentado el plazo otorgado para presentación de documentación faltante, la comisión procederá a la evaluación de las ofertas en forma integral (atributos técnicos y económicos financieros) comenzando por el análisis de la primera propuesta sobre la base del orden de prelación establecido en la Etapa 1. Si la primera propuesta reúne la calidad jurídica, técnica, económica y financiera exigida en los pliegos licitatorios; y siendo la propuesta económica más conveniente, la comisión de evaluación podrá sugerir su preadjudicación. En caso que dicha propuesta no satisfaga los requisitos exigidos en los pliegos para su calificación la comisión procederá a evaluar a la segunda oferta en orden prelación aplicándose el mismo criterio que lo descripto anteriormente. Cuando no exista una diferencia sustancial entre las ofertas económicas de las subsiguientes a la primera oferta la comisión procederá a la evaluación de ellas. En este caso, de resultar todas calificadas Aguas Santafesinas SA podrá requerir una mejora de oferta cuando la diferentica económica entre la primera y la segunda oferta no sea mayor al 6%. 23 Documentación Requerida Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

23.6 Constancia bancaria de que el Preadjudicatario es titular de una cuenta corriente. 23.7 Dentro de los 5 días hábiles a contar desde la firma del Contrato, la Inspección de Obras



llevará a cabo una Reunión con la contratista donde se trataran los siguientes temas:

· EETT Particulares

· Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.

El plan de trabajo propuesto por la empresa indicara el orden de realización y la interdependencia de actividades en el plazo estimado para esta obra. El mismo deberá presentarse en forma digitalizada a través de Mcrosoft Project (versión 2010 o superior)

PARTE III - CONDICIONES GENERALES CAPÍTULO 4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 54 Seguros Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

“El Contratista deberá dar cumplimiento a las extensiones y alcances contenidos en las Normativas denominadas CLAUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR EN LAS PÓLIZAS PARA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA de Aguas Santafesinas S.A., que forman parte del presente legajo.”

CAPÍTULO 6 PLAZOS 83 Ritmo de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

El plazo de Obra establecido para la presente es de 2 (Dos) meses, a partir de la orden de inicio. “Aguas Santafesinas S.A. tendrá derecho intervenir en la Dirección y Ejecución de las obras objeto de

ésta Licitación Pública cuando, se acumule una demora injustificada igual ó mayor que QUINCE (15) días respecto al Plan de Trabajos aprobado para la consecución de las mismas, y que habida cuenta de ello Aguas Santafesinas S.A estime la imposibilidad de que los desarrollos se cumplimenten en los términos preestablecidos, el Comitente tendrá derecho a derivar parte de las tareas a otra Empresa en refuerzo y ayuda del Contratista, a efectos de mejor proveer en el cometido de operar correcciones en los desvíos ocurridos en el precitado Plan de Trabajos. El Contratista no podrá reclamar pago alguno por el desarrollo de trabajos intervinientes ajenos a su propia y efectiva dirección y ejecución.

De subsistir tal circunstancia, y habiéndose producido una demora no justificada que alcance los TREINTA (30) días, el Contrato quedará rescindido de pleno derecho por culpa del Contratista, quien soportará las pérdidas de las Garantías constituidas, y sin necesidad de intimación previa alguna.”

CAPÍTULO 8 MODIFICACIONES AL CONTRATO 92 Revisión de los Precios Unitarios



Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Anexo 4 al mismo, para la Presente Licitación Publica no se contemplaran redeterminación de precios.

CAPÍTULO 9 CERTIFICACIONES Y PAGOS 93 Certificaciones Mensuales Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

93.1 Bajo declaración jurada de veracidad, un listado del personal propio y, en su caso, el subcontratista autorizado, que haya trabajado en las obras durante el período de tiempo correspondiente al certificado de obra actual y que contendrá: a) nombre y apellido b) número de C.U.I.L. c) sueldo bruto abonado y el total que corresponde por esos conceptos d) aportes patronales y retenciones practicadas y el total que corresponde por esos conceptos, con constancia de la fecha y banco de los depósitos efectuados. e) remuneración abonada f) total de las remuneraciones y retenciones del personal g) total discriminado de los aportes al sistema de seguridad social

93.2 Respecto al mismo personal y por el período indicado en el Artículo 93.1: a) constancia de pago de las remuneraciones;

b) copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social; c) copia del recibo de pago de los seguros requeridos en este pliego (accidentes de trabajo, responsabilidad civil, automotores y de todo riesgo, construcción y montaje); d) constancia emitida por la aseguradora del personal amparado por el seguro de accidentes de trabajo durante el período;

e) constancia bancaria de que el Contratista y, en su caso el subcontratista autorizado, es titular de una cuenta corriente.

95 Pago de los Certificados Complementando y/o modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

“Aguas Santafesinas S.A. cancelará las facturas correspondientes al pago de los Certificados de obra, a los 60 días fecha de factura. Aguas Santafesinas S.A. podrá a su solo criterio, emitir y entregar cheques de pago diferido, como medio de pago, a partir de los 30 días de la fecha factura con vencimiento a los 60 días. Bajo ninguna circunstancia el Contratista deberá enviar a Aguas Santafesinas S.A. facturas de crédito (Ley 24.760)”.

En el caso que existiera anticipo financiero, el mismo será cancelado dentro de los 30 días fecha de factura.

97 Retenciones (Fondos de Reparos) Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Modificatoria :

“Del importe de cada certificado se deducirá el 10% (diez por ciento) para constituir el Fondo de Reparos en garantía de la responsabilidad del Contratista prevista en el Capítulo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, así como de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato, fondo que se devolverá dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la Recepción Definitiva de las Obras, una vez satisfecha o deducida cualquier deuda, multa impaga o indemnización a cargo del mismo.



En el supuesto de acciones judiciales pendientes en que AGUAS SANTAFESINAS S.A. fuera demandada o co-demandada con motivo o en ocasión del Contrato, el Fondo de Reparos se retendrá hasta tanto finalicen los juicios y se abonen por el Contratista el total de las condenas impuestas y sus costas, o se deduzcan del Fondo las que hubiera tenido que afrontar AGUAS SANTAFESINAS S.A. El 100% del importe a retener por éste concepto podrá sustituirse por póliza de seguro de caución o fianza bancaria, a entera satisfacción de AGUAS SANTAFESINAS S.A., salvo expresa indicación de ésta última respecto de un porcentaje menor de sustitución. En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos”.

CAPÍTULO 10 SANCIONES y RESCISIÓN DEL CONTRATO 106 Multas por Retrasos en la terminación de las Obras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria:

106.1 “Aguas Santafesinas S.A. podrá efectuar el Control de calidad de las obras objeto de la presente Licitación Pública mediante prestaciones a cargo de una Empresa Consultora contratada a tal efecto.

106.2 Si por cualquier causa cuya responsabilidad recaiga en el Contratista de los trabajos de obra se produjeran retrasos en la terminación de los desarrollos objeto de la Licitación Pública de que se trata, Aguas Santafesinas S.A. repetirá al mismo las mayores erogaciones en que debiera incurrir como resultado de la extensión del plazo contractual celebrado con la Empresa Consultora ; en tal caso los importes a deducir al Contratista de los trabajos de obra serán afectados en más un CINCO (5,00 %) sobre su valor original, y ello en concepto de resarcimiento por gastos administrativos originados por esta causalidad a Aguas Santafesinas S.A.

Los descuentos a practicar al Contratista de los trabajos de obra por este concepto, serán efectuados según lo prescripto en el Artº 96 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios en la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A., y ello sin perjuicio de aplicar las demás sanciones previstas por los legajos de contratación.

108 Rescisión del Contrato Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Bases y Condiciones Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria: 108.15 “El desarrollo de los presentes trabajos objeto de ésta Licitación Pública, se encuentra

vinculado al Cumplimiento de Metas Contractuales Comprometidas por Aguas Santafesinas S.A. con la Provincia de Santa Fe dentro del marco de la Concesión de los servicios de saneamiento.

Si por cualquier motivo se hiciera necesario reprogramar el cumplimiento de metas enunciado en el párrafo anterior, la Comitente se reserva el derecho de rescindir sin culpa el Contrato, sin que por este motivo el Contratista de los trabajos de obra tenga derecho



alguno a exigir compensaciones cualesquiera, -como ser daño emergente, lucro cesante, gastos improductivos, etc.-, salvo los gastos ocasionados por desmovilización de obra.

PARTE IV - OFERENTES 116 Condiciones

Los oferentes deberán ser sociedades legalmente constituidas, domiciliadas en el país o en el exterior. No podrán concurrir, ya sea en formas individuales o asociadas en consorcios ni las personas físicas inhibidas concursadas o en quiebra, ni las sociedades irregulares o de hecho. Las sociedades que participen en el llamado podrán presentarse individualmente, No pudiendo presentarse en UT o Consorcio. No serán admitidos como proponentes aquellas personas físicas ni jurídicas que tengan alguna sanción o inhabilitación en el Registro de Proveedores de la Provincia de Santa Fe y Aguas Santafesinas S.A. al momento del presente llamado.



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES 1.3.2. PLANOS DE EJECUCIÓN

1.3.2.2 Procedimientos

D. Estructuras

1) Cálculo de las estructuras Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Modificación Complementaria :

“El Contratista tendrá a su exclusivo costo todos los gastos en que incurriera al efecto de realizar los cálculos de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto, como así también de todos aquellos de detalle que sean necesarios para la ejecución de las Obras”

1.3.4. PLANOS CONFORME A OBRA

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Modificación Complementaria:

“Para que se produzca la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá entregar previamente los respectivos Planos Conforme a las mismas. El no cumplimiento por parte del Contratista de lo anteriormente especificado, lo hará pasible de las sanciones previstas para tal caso en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras de Aguas Santafesinas S.A”

2.0 MATERIALES

2.1.3. MATERIALES QUE AGUAS SANTAFESINAS S.A. SUMINISTRARÁ AL CONTRATISTA:

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, para la

presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria : 2.1.3.1. Insumos para los desarrollos de trabajo:

Para las Obras de la presente Licitación Pública, y en lo que respecta a los suministros de materiales correspondientes a diversos Rubros é Items, el Contratista se obliga a proveer la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de las obras del presente llamado en un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de los trabajos que se licitan.



ANEXO 1 PROGRAMA PARA PREVENCIÓN DE DAÑOS – LITORAL GAS S.A. Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece que la Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las estipulaciones contenidas en la denominada “Guía para Trabajos en Proximidad de Tuberías Conductoras de Gas” – Resolución ENARGAS N° I/2135 de fecha 20/04/12 . ANEXO 2 CARTEL DE OBRA – PLANO TIPO Modificando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la utilización del Cartel de Obra que se detalla formando parte de éste legajo de Condiciones Complementarias; la Inspección de Obras actuante de Aguas Santafesinas S.A. comunicará en su oportunidad a la Contratista las características definitivas para su diseño y ello respecto del modelo indicativo planteado como Plano Tipo o dispositivo electrónico de publicidad a consensuar con el departamento de Relaciones Institucionales de ASSA.

ANEXO 4 INDUMENTARIA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Planilla Nº 2 Elementos Mínimos con los que deberá contar todo el Personal afectado a Obra

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria :

Seguridad, Higiene y Accidentes El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a las siguientes disposiciones.

Personal Operario :

A) Vestimenta adecuada y uniforme con identificación de la empresa Contratista.

B) Chaleco reflectivo para uso en la vía pública. C) Casco de seguridad. D) Calzado de seguridad con punta de acero. E) Guantes para riesgos mecánicos. F) Protección ocular para protección de partículas. G) Protección auditiva. H) Bajo todo concepto se deberá evitar que el personal afectado a las obras

tome su refrigerio en la vía pública. Utiles, Herramientas y Vehículos :

A) Si se utilizan herramientas eléctricas se debe disponer de un tablero, en cada frente de trabajo, con protector diferencial con la correspondiente puesta a tierra de la máquina a utilizar.

B) Es rigurosamente obligatorio para el contratista tener en las obras un botiquín, en cada frente de trabajo, suficientemente provisto de medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.



C) La Contratista deberá contar con vehículos cuyos modelos no sean

inferiores al año 2000, los que deberán estar a nombre de la Sociedad (Contratista) y disponibles para el empleo en las tareas contratadas por Aguas Santafesinas S.A., los que deberán detallarse como Anexo en la oferta. Todos los vehículos, incluso los de arrastre deberán estar provistos de luces de posición y de circulación en perfecto estado de funcionamiento.

D) Todo el equipamiento rodante tendrá que estar convenientemente asegurado.

Trabajos en la Vía Pública :

A) Si los trabajos de reparación de mezcla u hormigones se realizan en la calzada, la superficie destinada a tal efecto deben estar cercadas por conos dispuestos de manera tal que disten un metro uno de otro.

B) Una vez concluidos los trabajos y hasta la habilitación al transito peatonal se deberá cercar en sus cuatro lados el lugar reparado. Para tal efecto se utilizaran vallas según croquis adjunto. La fabricación, colocación, retiro y mantenimiento estarán a cargo del Contratista. Asimismo el contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación.

ANEXO 5 SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO - OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la siguiente Cláusula Complementaria : Higiene - Seguridad - Señalización - Control de Tránsito Para todo tipo de tarea, como ser Trabajos de Mantenimiento u Obras en General el Contratista deberá tener a su alcance Peritos en Higiene, Señalización y Tránsito, para que a lo largo de la ejecución y terminación de las obras, y la subsanación de posibles defectos de las mismas, proporcionen y mantengan todas las luces, guardas vallas, señales de peligro, de circulación y dirección de transito y vigilancia, cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de Obras o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de los dependientes del Contratista, de AGUAS SANTAFESINAS S.A., ó de terceros, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Señalización Cartel de obra, se deberá realizar la adecuada señalización de los trabajos en ejecución, a fin de evitar mediante la utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular y peatonal. Los letreros indicativos de los desvíos y maniobras a realizar por los transeúntes están representados por las figuras indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras. El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad, disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Inspección según detalle de esquemas incorporados al referido Pliego como ejemplos.



Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de noche, se utilizará la señalización luminosa correspondiente. En la zona del centro urbano, en las avenidas y arterias de la red primaria, se exigirán, exclusivamente, balizas eléctricas o a baterías, y bajo ningún concepto se admitirá el uso de faroles a combustión. Se establece la aplicación de la Norma 120 - A.S.S.A. - “Señalización de Obras en la Vía Pública”

ANEXO 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Complementando lo establecido en el texto del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras, para la presente Licitación Pública se establece la aplicación de la Norma 123 - A.S.S.A. - “Requisitos de seguridad y protección del medio ambiente para contratistas de Aguas Santafesinas S.A.”



ANÁLISIS DE PRECIOS


modelo

ANALISIS DE PRECIOS Nº : FECHA :

PRECIO UNITARIO :

u =

MANO DE OBRA :

Oficial Esp. hs x $ h = $Oficial hs x $ h = $Medio Of. hs x $ h = $Ayudante hs x $ h = $ ST1 : $

MATERIALES :

x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $x $ = $ ST2 : $

EQUIPOS :

hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $hs x $ h = $ ST3 : $

Costo Directo = ST1+ST2+ST3 : $

Coeficiente Resumen (R) :

Precio Unitario = (CD) x (R) : $

OBSERVACIONES:



PLANILLA MODELO DE COSTO DE MANO DE OBRA


COSTO DE MANO DE OBRA:

N° DESIGNACIONJORNAL

BASICO

VIATICOS Y

PREMIOS

ASISTENCIA

PERFECTA

TIEMPOS NO

TRABAJADOS

VESTIMENTA AGUINALDO FONDO DE

DESEMPLEO

SEGURO

OBRERO

COSTO

HORARIO

$/h % % % % % % % $/h

1 OFICIAL ESPECIALIZADO

2 OFICIAL

3 AYUDANTE

4 MEDIO OFICIAL



PLANILLA MODELO DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS


COSTO HORARIO DE EQUIPOS:

N° EQUIPOSPOTENCIA (HP) COSTO (C) VIDA UTIL

(VU)

AMORTIZACIÓN (A) INTERESES

(INT)

SEGURO (SEG) REPARACIONES Y

REPUESTOS

COMBUSTIBLE LUBRICANTES MANO DE OBRA COSTO

HORARIO

OBSERVACIONES

HP $ HS



FORMULARIO COEFICIENTE DE RESUMEN “R”


FORMULARIO MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Estructura Detallada del Precio de Aplicación (PA)

Obra :

Fecha :

Costo Directo 1.00 (I)

Costo Financiero [----,---- % (I)] (a)

Sub Total (II) = [(I) + (a)] (II)

Gastos Generales é Indirectos [----,---- % (II)] (b)

Beneficios [----,---- % (II)] (c)

Sub Total (III) = [(II) + (b) + (c)] (III)

Impuesto Ingresos Brutos [----,---- % de (III)] (d)

Coeficiente Resumen = [(III) + (d)] (IV)

Precio Aplicación (PA) = Costo Directo x Coeficiente Resumen (R)



CLÁUSULAS DE SEGURO A INCORPORAR


ANEXO – CLAUSULA SEGUROS – AGUAS SANTAFESINAS S.A.

Página 1

CLÁUSULA SEGUROS

GENERALIDADES:

El Proveedor / Contratista previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio

deberá tener contratado y mantener vigente los seguros requeridos en estas condiciones

generales, ateniéndose a las condiciones establecidas por AGUAS SANTAFESINAS S.A.

hasta el cumplimiento de la Orden de Compra / Contrato / Prestación del servicio, que

tomará por su exclusiva cuenta y cargo.-

Las pólizas de seguros a tomar por el Proveedor / Contratista deberán ser contratados en

compañías aseguradoras legalmente habilitadas en la República Argentina y a satisfacción de

Aguas Santafesinas S.A..-

Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del suministro / obra;

cuando esto no fuera mayor a un año; en caso contrario las pólizas podrán ser anuales.-

Previo a la iniciación del suministro, el Proveedor / Contratista deberá presentar a AGUAS

SANTAFESINAS S.A., las PÓLIZAS COMPLETAS donde se indique claramente riesgo

cubierto, vigencia, limites, alcance de la cobertura, forma de pago y suma asegurada;

como así también los recibos de pago en originales y copia, asimismo, adjuntas a cada

factura, el Proveedor / Contratista deberá presentar copias de los comprobantes de pago de

las primas de seguros mencionadas, correspondientes al mes anterior al de emisión de

aquélla.-

Si el Proveedor dejare de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros

precedentemente indicados, o cualesquiera otras coberturas que le pudieren ser exigidas, de


Página 2

acuerdo con los términos de la Orden de Compra, Aguas Santafesinas S.A. podrá, en tales

casos, contratar y mantener en vigencia dichos seguros, por cuenta y cargo del Proveedor,

descontando los montos pagados por tal concepto de las sumas devengadas o a devengar del

Proveedor, o bien afectar la fianza rendida.

Es obligación del Proveedor / Contratista notificar a los asegurados de cualesquiera de los

seguros requeridos, cualquier hecho para el cual fuere necesario efectuar la correspondiente

denuncia, de acuerdo con las cláusulas integrantes de las pólizas pertinentes. El Proveedor /

Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones

judiciales y por las costas, costos y gastos de cualquier índole, originados o resultantes de

cualquier incumplimiento por su parte de los requerimientos de la presente cláusula, ya fuere

como resultado de la anulación de cualesquiera de los seguros mencionados y/o por cualquier

otro motivo que le fuere imputable.

Las pólizas deberán contener las siguientes cláusulas:

a) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS S.A..-

b) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A. toda

omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado

principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o

pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días

corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales circunstancias. Si no se

cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de la cobertura,

caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total, de la póliza, hasta tanto

transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas Santafesinas S.A.

AGUAS SANTAFESINAS S.A. se reserva el derecho de recabar información ante las

compañías aseguradoras, respecto de las condiciones de contratación de los seguros, así

como las vigencias y estados de deuda.-


Página 3

El régimen de seguros detallado implica la contratación de seguros por expresa disposición de

AGUAS SANTAFESINAS S.A. y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por ley o

decretos. En caso que durante la vigencia del suministro / contrato se establezca la,

obligatoriedad de contratación de algún otro seguro, o modificación de los convenio colectivos

de trabajo y otros no indicados a la fecha de formalización del contrato, el Proveedor /

Contratista deberá considerar incorporado ese requisito legal al régimen de seguros de AGUAS

SANTAFESINAS S.A., regularizando su situación dentro de los 30 (treinta ) días de

exigibilidad legal que origino el nuevo seguro o la modificación.-

No se admitirá en ningún caso el Autoseguro.-

POLIZAS A CONTRATAR:

1. RESPONSABILIDAD CIVIL:

Cobertura: Responsabilidad Civil contra Terceros por daños a cosas y/o personas, con

exclusión de aquéllos medios y/o vehículos para los cuales la legislación vigente en la

materia, en la República Argentina, exige como condición para la libre circulación, la

contratación de seguros que cubran la Responsabilidad Civil contra Terceros.

Requisitos de la póliza:

a) A nombre del CONTRATISTA / PROVEEDOR y/o AGUAS SANTAFESINAS S.A.

y/o al de los eventuales SUBCONTRATISTAS.

b) Con cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada.

c) Monto de la Póliza: Limite de cobertura equivalente al 20% del monto de la orden

de compra / contrato / prestación de servicio / obra con un mínimo de $

300.000.- para trabajos en la vía pública o $ 100.000 dentro de las instalaciones

de ASSA, exigiéndose de ellos el que resultare mayor.


Página 4

d) Vigencia: El seguro podrá ser contratado en forma anual, o por cada suministro /

obra / contrato específicamente.

e) La póliza deberá indicar claramente que Aguas Santafesinas S.A. será considerada

como tercero en aquellos casos en que el Proveedor /Contratista ocasionare daños a

cosas, bienes y/o personas de aquélla, de manera tal que la indemnización resultante

sea la misma que si se tratare de pólizas por separado, por todos los daños, perdidas

y/o lesiones que pudieren sobrevenir a cualesquiera bienes y/o personas con motivo

de la ejecución del suministro.

f) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de AGUAS SANTAFESINAS

S.A..-

g) La compañía aseguradora se compromete a notificar a AGUAS SANTAFESINAS S.A.

toda omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el

Asegurado principal y que causare: suspensión de cobertura, caducidad de derechos,

rescisión o pérdida de vigencia, total o parcial, de la póliza, con una anticipación

mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en que pudieren verificarse tales

circunstancias. Si no se cumple con lo indicado precedentemente, no se producirá la

suspensión de la cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia, parcial o total,

de la póliza, hasta tanto transcurra el plazo fijado de notificación a Aguas

Santafesinas S.A.

2. AUTOMOTORES:

Automotores de su propiedad o de terceros que fueren utilizados para el desarrollo del

suministro, obra y/o servicio deberá contar con seguro de Responsabilidad Civil hacia

terceras personas y/o cosas de terceros (Ley Nacional de Transito Nro. 24.449 adhesión

Pcial Ley Nro. 11583) para todo vehículo con tracción propia y de arrastre (automotor,

motocicleta, acoplado o semiacoplado; motocompresores; motogeneradores retroexcavadora;

equipos viales en general).


Página 5

3. ASEGURADORA de RIESGOS de TRABAJO - Ley 24557 - A.R.T.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio, deberá

presentar las pólizas y/o el comprobante de afiliación correspondiente en alguna de las ART /

Cías de Seguros, aceptadas por Aguas Santafesinas S.A. a su entera satisfacción, o

autorización correspondiente para operar como Cía autoasegurada; los comprobantes que

certifiquen el pago de dicha póliza, y el listado de personal que prestara servicio. Caso

contrario Aguas Santafesinas S.A. no aprobara certificado alguno hasta tanto le diere

cumplimiento. Por otra parte adjunto a cada factura, el proveedor o contratista deberá

presentar copias con exhibición de los originales, de los comprobantes de depósito de los

premios correspondientes al mes en curso y el listado de personal amparado.-

Asimismo deberán incorporar a la póliza, la siguiente cláusula adicional:

“ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Aguas

Santafesinas S.A., sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art.

39.5 de la ley 24557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en

especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex

dependiente de (empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por

accidentes o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar

de trabajo”.-

“ART se compromete a notificar a Aguas Santafesinas S.A., toda omisión de pago y/u otro

hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el asegurado principal y que causare:

suspención de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o perdida de vigencia, total o

parcial, de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos, respecto de la fecha en

que pudieren verificarse tales circunstancias”.


Página 6

4. ACCIDENTES PERSONALES: Para el caso del proveedor o trabajador autónomo

que no posea ART deberá presentar un seguro de Accidentes Personales por la suma de $

300.000.- por muerte e incapacidad mas la suma se $ 30.000 por asistencia medica y

farmacéutica incluyendo in Itinere con cualquier medio de movilidad.

5. VIDA OBLIGATORIO – Decreto N° 1.567/74.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación del suministro, obra y/o servicio deberá

presentar la póliza y/o constancia de cobertura correspondiente donde conste Nro. de póliza,

Vigencia y el listado de personal declarado.

6. SEGURO TECNICO de Equipos y/o Máquinas Viales:

Deberán presentar este seguro para todos los equipos que se encuentren en obra o prestando

servicio (motocompresores; motogeneradores retroexcavadora; tuneleras; equipos viales en

general) y que puedan generar daños a terceras personas y /o bienes de terceros durante la

ejecución de los trabajos.

7. TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE.

El contratista o Proveedor previo a la iniciación de la obra deberá presentar la póliza y/o

constancia de cobertura correspondiente donde conste Nro. de póliza, Vigencia y monto

asegurado no pudiendo ser este menor al 100% del monto del contrato.-

Sumas a asegurar:

Las sumas aseguradas bajo los Amparos A y D deben estar representadas por

el valor total del contrato.

Para los Amparos (E y F) el 20% del monto del contrato o $ 300.000, exigiéndose de ellos el

que resultare mayor.

Para el resto de los Amparos (B-C y G) pueden establecerse, límites de indemnización

inferiores.-

1

Listado de Aseguradoras aceptado por Aguas Santafesinas SA.

ACE Seguros SA Afianzadora Latinoamericana Cía de Seguros SA solo cauciones AGF Alianz Arg. Cía de Seguros Grales Alba Cía Argentina de Seguros SA solo cauciones Aseguradora de Créditos y Garantías SA solo cauciones Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción SA Aseguradores de Cauciones SA Cía de Seguros solo cauciones Asociart SA Aseguradora de Riesgo de Trabajo BBVA Consolidar Seguros SA Berkley Internatonal Aseguradora de Riesgos del Trabajo Berkley Intrernational Seguros SA Boston Cía Argentina de Seguros SA Bradesco Argentina de Seguros SA Caja de Seguros SA Caledonia Argentina Cía de Seguros SA Chubb Argentina de Seguros SA CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Compañía de seguros El Norte SA Compañía de seguros La Mercantil Andina SA Cosena Seguros SA solo cauciones Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo El Comercio Cía Seguros a Prima Fija SA Federación Patronal Seguros SA Fianzas y Crédito SA CIA de Seguros solo cauciones Generalli Corporate Cía Argentina de seguros SA HSBC La Buenos Aires Seguros SA L’Union de París Cía Argentina de Seguros SA La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Construcción SA Cía Argentina de Seguros La Holando Sudamericana Cía de Seguros SA La Meridional Cía Argentina de Seguros SA La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA La Segunda Cooperativa Ltda de seguros Generales Liberti ART SA Liberti Seguros Argentina SA Mapfre Argentina ART SA Mapfre Argentina Seguros SA Provincia Aseguradora Riesgos del Trabajo SA Provincia Seguros SA Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA Royal & Sun Aliance Seguros Argentinos SA San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales Sancor Cooperativa de Seguros Limitada Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada SMG Cía Argentina de Seguros SA Zurich Argentina Cía de seguros SA



NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OBRAS


Proyecto GIS

Proyecto Digitalización de redes

Descripción

Página 1 de 2

NORMAS Y DIGITALIZACIÓN Especificaciones para la presentación de documentación de obras realizadas por terceros Niveles de información requeridos Croquis de ubicación en escalas 1:5000; 1:10000 o 1:25000, planialtimetría en escalas 1:2000 o 1:5000, diagramas de cuadra con información de tramos de red y conexiones en escala 1:500 como alternativo 1:250, diagramas de cuadra con información de tramos de red y accesorios en escala 1:500 como alternativo 1:250, detalles especiales en escalas 1:5 a 1:100, diagramas de cuadra en escalas 1:500, como alternativa 1:250 y 1:1000.

Datos Necesarios Red de distribución de agua potable, cloaca y Pluviocloacal a) Cotas topográficas altimétricas Clasificación

Terreno natural, Calzada (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle), Vereda (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle con la línea municipal), Cordón (medida sobre la intersección de la sección transversal de la calle con la línea que divide la calzada de la vereda), Cuneta (medida en el fondo de la cuneta), Cuneta pavimentada.

Todas las cotas altimétricas se expresan en metros y deben estar referidas al cero del Instituto Geográfico Militar (IGM).

La tolerancia para medir cotas altimétricas es de 1 centímetro.

Formato y estructura de los datos solicitadas al contratista. Capas de Información Gráfica.

Capas Autocad

Capa Estilo Inserción y justificación Color

Red_Agua Polilinea W:0 Asegurar la continuidad de la Red Azules

Red_Cloaca Polilinea W:0 Asegurar la continuidad de la Red Rojas

Red_Material Romans h: 2.5 W: 0.8 Top Center en el punto medio del Caño 2

Red_diametrovertical Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center en el punto medio del Caño 2

Red_diametroHorizontal Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center en el punto medio del Caño 2

Red_TapadaPromedio Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center aproximadamente en el

punto medio del Caño

2

Red_IntradosInicial Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Left aprox. 2 mts. del tramo inicial

del caño de se posible.

2

Red_IntradosFinal Romans h: 2.5 W: 0.8 Top Right aprox. 2 mts. del tramo final del

caño de se posible.

2

Red_IntraunoInicial Romans h: 2.5 W: 0.8 2

Red_IntraunoFinal Romans h: 2.5 W: 0.8 2

Red_distLM Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Left perpendicular al tramo 1

Red_Ubicación Romans h: 2.5 W: 0.8 Bottom Center aproximadamente en el

punto medio del Caño

6

PCO_Rotulo Romans 2

PCO_Referencias Romans h: 3.5 W: 0.8 2

GIS_MZA_MANZANAERO Polilinea W:0 33

Alt_cotaterreno Polilinea W:0 3

Acc_red Bloques de Accesorios 8

ASSA_Norte

Consideraciones Generales

Para los datos gráficos el formato es dwg generado en cualquier software compatible versión 2005. No debe haber ningún tipo de objetos fuera del área de dibujo.

En caso de utilizar la Herramienta Cad 2000 o sup, podrá disponerse del sistema de múltiples hojas dentro del mismo archivo.

ASSA proveerá al contratista de los siguientes elementos: · Base cartográfica, todos los niveles que resulten necesarios. · Definición de las especificaciones técnicas necesarias para dar formato al archivo: · Nombre de los archivos · Nombre de los layers

Proyecto GIS

Proyecto Digitalización de redes

Descripción

Página 2 de 2

· Asignación de los elementos de representación (puntos, bloques, líneas, polilíneas, polígonos cerrados, datos asociados) · Estilos de letras y líneas. Colores. · Formatos y rótulos

Limitaciones del modelo La cartografía entregada al contratista no debe ser alterada ni rotada ni escalada sin la aprobación de ASSA.



ANEXO 2 - CARTEL DE OBRA


de 1

Cartelería identificatoria

Impresión y colocación de lámina, sobre cartel identificatorio.

Impresión Grafica: impresa sobre lona front a 720 dpi con titas al solvente UV, tensada sobre bastidor.

El diseño gráfico del cartel será provisto al contratista en un archivo por Aguas Santafesinas S.A. al momento que se considere conveniente la instalación del mismo.

El sitio de montaje será definido por Aguas Santafesinas S.A. al momento que se considere conveniente la instalación del mismo.

Las obligaciones del Contratista comprendidas en el Anexo Señalética no recibirán pago directo, en tal sentido las erogaciones por estos conceptos quedarán comprendidas en los precios cotizados para el ítem Higiene y Seguridad de la obra.

El contratista previo a la ejecución de la obra, deberá ponerse en contacto con Relaciones Institucionales de ASSA, contacto Paula Zattara, Tel. 341-420-6771 [email protected] fin de cumplimentar los requisitos finales para la cartelería.

ALT

UR

A D

ES

DE

EL N

IVE

L D

E P

ISO

1.8

0mts

.

Material: Chapa N° 18

Estructura con perfiles de acero

calculada Para soportar un viento de 100 Km / h

NOTA: Las medidas están expresadas en

metros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra que se licita consiste en la ejecución de trabajos complementarios en el predio de la Planta de

Osmosis Inversa de Bº Godoy, ubicado en calle 1709 entre Fader y Colectora oeste de la Avda. Circunvalación. Dichos trabajos se pueden agrupar en tres rubros:

1. Cerco de mampostería

El cerramiento del predio se materializará con un cerco de mampostería de ladrillo común a la vista de 3 m de altura. Sobre el mismo se instalará concertina de seguridad doble de la forma indicada en los planos que conformar los pliegos de la presente licitación. Además, se instalarán dos portones que conformarán el ingreso al predio mencionado. 2. Instalaciones de cloración Deberá ejecutarse un recinto para el alojamiento de los tanques de cloro, los cuales irán montados sobre plataformas de apoyo, dentro de una batea antiderrame previendo roturas accidentales de los mismos. El recinto mencionado contará en sus cuatro paredes con aberturas con rejas de cierre para permitir la ventilación a los cuatro vientos. Dentro del galpón de P.O.I. se instalarán las bombas dosificadoras las cuales inyectarán el cloro en la cañería de salida del agua osmosada en el punto indicado en Planos. También se instalará un analizador de cloro para monitorear el tenor de cloro del agua que llegará a la cisterna ubicada en Avda. Rivarola y Fader. 3. Calle de circulación interna Para asegurar la circulación del camión de abastecimiento a los tanques de reserva de cloro se deberá ejecutar un mejorado granular en la superficie indicada en los Planos respectivos.

Nota importante:

Para fin del correcto conocimiento de todas las tareas a realizar, se deberá realizar una visita guiada a los lugares de emplazamiento de las obras en los cuales se observarán los detalles a tener en cuenta. Dicha visita será notificada indicando fecha y hora de realización. En la misma se hará entrega de un certificado firmado por el personal de A.S.S.A. actuante, el cual deberá presentarse junto a la oferta económica. La no presentación del mismo será motivo excluyente de la aceptación de la oferta.

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1: CERCO DE MAMPOSTERIA

SubÍtem 1.a: Zapata de fundación

Sobre el fondo de la excavación y con el suelo debidamente compactado se ejecutará un Hormigón de limpieza tipo H-8 (según el Reglamento CIRSOC-201), del ancho de la fundación por 0,05 m de alto en todo el recorrido de la misma y compactada enérgicamente.

En caso de presencia de agua se mantendrá mediante achique la napa freática a nivel constante por lo menos durante el fraguado del hormigón simple, cambiándose además la proporción de la mezcla disminuyendo la relación agua/cemento y evitando también la disgregación del material y cualquier otro efecto que pueda comprometer la estructura de la cimentación.

Las banquinas de asiento se dejarán fraguar antes de construir sobre ellas la zapata corrida, la cara superior de la fundación corrida será nivelada perfectamente a fin de que sirva de apoyo a la mampostería de cimientos.

Sobre estas zapatas de fundación se construirá, hasta nivel de la primera capa aisladora horizontal la mampostería de cimientos, que será ejecutada con un mortero y con un sobreancho de 0,15 m por sobre el ancho teórico de la mampostería de elevación.

La zapata a ejecutar se realizará con Hormigón simple tipo H-17. Comprende las tareas de excavación, mano de obra, equipos y provisión, acarreo y colocación de materiales para la correcta ejecución de la fundación de hormigón según se especifica en planos.

La contratista deberá proveer

1.- Equipos, transporte, provisión de materiales y mano de obra especializada para la correcta ejecución y terminación de los trabajos.

Medición y forma de pago:

La medición y pago se realizará por metro lineal de zapata de fundación, conforme a los ítems correspondientes y planos de proyecto, debiéndose contar con la aprobación previa de la Inspección.

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos los cuales responderán en un todo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos del Proyecto Oficial e indicaciones de la Inspección.

SubÍtem 1.b: Mampostería de ladrillo común a la vista (e=30cm)

El presente Subítem comprende no solo mano de obra, materiales y transportes sino también todos los andamios, enseres y herramientas adecuados y en cantidad suficiente. Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y alineadas a cordel, el cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente verticales.

Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm.

2

Los ladrillos comunes, los cuales serán seleccionados sin quemaduras, se colocarán saturados de agua para no “quemar” los morteros y se los hará resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos contra el anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla excedente se retirará con la cuchara y se empleará en el relleno de las juntas verticales.

La trabazón será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que deban quedar a la vista. La elevación de las mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

Se realizará terminación con “juntas tomadas y rehundidas”, las juntas deberán ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su endurecimiento.

Las distintas paredes se trabarán entre sí por mediante encadenados indicados en los respectivos ítems, ambos elementos de cerramiento se vincularán entre sí mediante "pelos" de hierro estructural conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, dejados anticipadamente en los encadenados verticales, replanteados con una separación vertical máxima de 60 cm. (8 hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para cerámicos huecos). Estos pelos, en paredes exteriores se pintarán anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores, se amurarán con concreto a las albañilerías.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos para las trabazones.

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.

No se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Simultáneamente a la elevación de las mamposterías se irán colocando los marcos o premarcos de las aberturas vinculados éstos mediante los encadenados verticales indicados en planos adjuntos.

Su posicionamiento deberá ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetarán y atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de presentarse producirán el rechazo de los trabajos.

El Contratista deberá además verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra, para lo cual deberá prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas.

La Inspección de obra ordenará el retiro y nueva colocación de todo marco que suene a hueco.

El precio del SubItem para las distintas mamposterías incluye la colocación de marcos o premarcos, juntas de trabajo, colocación de hierros, refuerzos, aislaciones para impedir puentes térmicos, tacos de madera, grapas, etc., y todo material o labor que sea necesario para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a las reglas de arte y completos de acuerdo a su fin.

Se colocará en ambas caras protección hidrófuga según se indica en plano aplicando como mínimo 3 manos y siguiendo las indicaciones que se expliciten en la ficha técnica del producto.




3

La medición y pago se realizará por metros cuadrados (m2) de mampostería realizada, conforme al Subítem correspondiente, debiéndose contar con la aprobación previa de la Inspección.

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos los cuales responderán en un todo de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, planos del Proyecto Oficial e indicaciones de la Inspección.

SubÍtem 1.c: Encadenados Horizontales y verticales (H-21)

Se ejecutará la totalidad de los encadenados de sección 20x20cm respetando la disposición de armadura indicada en planos adjuntos. Esta será ejecutada de Hormigón armado colado en obra. El contratista podrá proponer un sistema constructivo distinto una vez adjudicada la obra siempre que éste mejore la ejecución de la misma y sea aprobado por la Inspección.




La medición y pago se realizará por metro lineal (m) de encadenado, conforme al Subítems correspondiente y planos de proyecto, debiéndose contar con la aprobación previa de la Inspección.

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos los cuales responderán en un todo de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, planos del Proyecto Oficial e indicaciones de la Inspección.

Tanto el costo proveniente de las juntas constructivas, placas, apoyos, hormigones de limpieza, etc. a solicitud de los respectivos proyectos, como cualquier otro recurso necesario para la correcta finalización del ítem deberán estar incluidas en el precio unitario del correspondiente hormigón.

SubÍtem 1.d: Provisión e instalación de portones

Este ítem comprende la construcción de los dos (2) portones especificados en Plano N°3, la construcción de los mismos se llevará a cabo respetando las especificaciones realizadas en el respectivo plano en función a dimensiones y disposición de materiales. El cierre es con pasador exterior y candado. Una de las hojas se fijará interiormente con pasadores a piso y dintel. Estos pasadores serán de acero inoxidable. El sistema de cierre podrá ser modificado por el fabricante siempre que éste establezca una mejora y no variando los precios presentados en la planilla de oferta.

PROCESO DE PINTURA A REALIZAR

Este abarca la totalidad de las piezas metálicas que contenga la obra en cuestión.

Todos los productos utilizados en los trabajos, como ser diluyentes, antióxidos, esmaltes, etc., deberán pertenecer a la línea de productos de un mismo fabricante. Dichos productos serán de marcas reconocidas y de primera calidad. Se deberán respetar para la aplicación todas las indicaciones brindadas por los fabricantes.

4

Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario será pintado con esmalte sintético de alto contenido en sólido según el siguiente esquema:

a) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

b) b) Antes de pintar deberán eliminarse de las superficies las oxidaciones, partículas de grasa, inclusiones, etc., siguiendo los lineamientos establecidos en la norma IRAM Nº 1.042.

c) Se aplicarán dos manos de convertidor de óxido rico en zinc.

c) Se aplicarán las siguientes manos de esmalte sintético de alto contenido en sólido: una mano antes de la colocación y dos manos una vez amurada la carpintería.No serán admitidos escamados, oxidaciones, empolladuras o grietas que afecten los elementos pintados.Para la elección del color la Inspección de la obra deberá dar el visto bueno con antelación a la ejecución del trabajo, previa presentación de muestras de parte de la contratista. De no existir indicaciones contrarias, las aberturas, las estructuras metálicas y todo elemento metálico se le dará la terminación final con esmalte color ¨azul claro¨, en concordancia con colores institucionales.

Comprende también los trabajos necesarios y los costos que genere el corrimiento de los postes de electricidad de la E.P.E., de acuerdo a la normativa que indique la empresa mencionada.



Medición y forma de pago.

Se pagará por unidad de portón instalada y aprobada por la Inspección de obra.

SubÍtem 1.e: Provisión e instalación de concertina de seguridad doble

La concertina de seguridad requerida deberá tener espirales unidos alternamente con grapas en tres (3) puntos alrededor de la circunferencia, formando un cuerpo impenetrable.

La concertina será galvanizada y de diámetro no menor a 18”. La misma se vinculará al encadenado perimetral a través de ménsulas realizadas con perfiles NPL 3” los cuales serán sometidos a los procesos para estructuras metálicas que quedan a la intemperie especificados en el ítem 1.d.


1- Provisión e instalación de materiales y mano de obra especializada para la correcta ejecución de los trabajos.

2- Provisión, transporte e instalación de las concertinas de seguridad a colocar como medida de seguridad.

Medición y forma de pago.

La medición y pago se realizará por metro lineal (m) de obra ejecutada, conforme al SubItem y planos de proyecto, debiéndose contar con la aprobación previa de la Inspección.

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos los cuales responderán en un

5

todo de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, planos del Proyecto Oficial e indicaciones de la Inspección.

ITEM 2: INSTALACIONES DE CLORACION

SubÍtem 2.a: Obra civil

Comprende los siguientes trabajos:

Cimientos: Tendrán la profundidad que indica el plano pero la Inspección de Obra podrá modificarla de acuerdo a las características del suelo que se encuentre una vez realizada la excavación o sondeo.

Mampostería de elevación: Se ejecutará con ladrillos comunes de primera calidad, con mezcla reforzada, de acuerdo a los planos adjuntos.

Sobre el cimiento antes indicado se ejecutará un encadenado de 15 x 25 cm con hormigón H-17 y la armadura tendrá 4 Ø 10 mm y estribos Ø 6 mm cada 20 cm.

En la parte superior se construirá para apoyo de la losa de techo otro encadenado similar al inferior.

Vigas de Hormigón: Todas las partes estructurales se ejecutarán con hormigón tipo H-21. Las mismas serán realizadas según calculo el cual deberá ser realizado por la empresa contratista y entregado a la Inspección con 15 días hábiles previo al inicio de las tareas.

Cuna para sostenimiento de tanques: Le empresa adjudicada deberá realizar el cálculo estructural de las mismas, dicho cálculo deberá ser entregado a la Inspección con una anterioridad de 15 días hábiles previo al comienzo de las tareas. El mismo se ejecutará de hormigón H-21 aplicándose sobre éste el mismo tratamiento que se especifica para la batea de derrame comprendida en este mismo ítem.

Rejas de cierre: El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de carpinterías, herrajes y accesorios y demás elementos de herrería proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos, y las planillas de carpinterías correspondientes, y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de dichos elementos.

Todas las piezas que componen los elementos metálicos de este rubro, deberán ser de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas, y de superficies exteriores limpias y sin defectos. El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra las muestras correspondientes de cada uno de éstos.

También se debe incluir el portón de ingreso al cubículo, de aluminio de dos hojas, incluyendo en la presente cotización todos los elementos necesarios para su fabricación/provisión, transporte e instalación en obra sometiéndose éstas al mismo tratamiento especificado para las rejas de cerramiento. Este portón deberá incluir 2 (dos) pestañas para cerramiento mediante candado los cuales también serán provistos por el contratista al momento de entregada la obra.

Batea anti derrame: El piso interior, o batea, de la casilla, será ejecutado con hormigón H21 de 15 cm de espesor en el fondo y el zócalo perimetral. Los zócalos se ejecutarán con madera cepillada o placas fenólicas y luego de desencofrado repasado para pintar. El piso se fratasará antes de que el hormigón comience a fraguar, se podrá incorporar mezcla de cemento y arena 1:3 para mejorar la terminación.

6

Sobre la batea y de acuerdo a lo indicado en el detalle correspondiente del plano se ejecutarán las losas de apoyo de los tanques. Se realizarán con encofrado de tableros fenólicos par tener terminación de hormigón a la vista bien terminado para recibir pintura epoxídica.

El piso interior y los zócalos que forman la batea de derrame se terminarán pintando con pintura PROCEPOXI PISO AUTONIVELANTE o similar.

Este producto se coloca previa limpieza en húmedo con CURACEM S o similar, y luego imprimación a razón de 1Kg por cada 8 m2, según prescripciones del fabricante.

La pintura final se colocara en una capa de 2,5 a 3 mm de espesor (5 Kg / m2) aplicada según prescripciones del fabricante.

Este piso tendrá una pendiente hacia un pozo de achique con su correspondiente caño de desagüe, tal que permita desagotar la batea para su limpieza y/o derrame. El caño será de 3” de PVC 3,2mm con válvula globo del mismo diámetro y material. Ver planos.

En correspondencia con el portón de ingreso, y a fin de salvar el desnivel entre la vereda exterior y el piso de la batea antiderrame, se construirán un escalón a cada lado.

Techo: Se ejecutará con viguetas pretensadas tipo Tensar o similar con pendiente y aleros de acuerdo a los planos adjuntos.

Los ladrillones serán cerámicos o de polietileno expandido de alta densidad de 9 cm de altura. Finalmente se ejecutará la capa de compresión de 3 cm de espesor. Perimetralmente se ejecutará un goterón o reborde inferior de 7,5 x 7,5 cm, se utilizarán tablas cepilladas las cuales exteriormente cubrirán toda la altura del techo. Una vez desencofrado se retocarán y se dejarán listas para pintar.

Sobre el hormigón del techo se colocará una membrana asfáltica para aislación hidráulica, sin capa superior de aluminio, pegada a la superficie con pintura asfáltica en frío y con juntas soldadas. Sobre la membrana se pintará nuevamente con pintura asfáltica y se espolvoreará uniformemente con arena gruesa.

Sobre esta superficie de agarre se colocará un doblado de ladrillos comunes colocados con mezcla de cal reforzada y luego se terminará con barrido de mezcla reforzada y con hidrófugo inorgánico.

Desagües.

La totalidad de la batea de derrame a construirse contara con una pendiente hacia el poso de achique el cual será de utilidad para extraer el líquido derramado o el agua utilizada para el lavado del recinto. Ver planos.

Este ítem comprende además la colocación de la cañería de desagüe del receptáculo para derrame constituido por caño de PVC 110 x 3,2 mm y válvula globo del mismo material f=75 mm de diámetro ubicada en el exterior de la casilla dentro una cámara con tapa apta para exteriores y accesorios. La válvula se colocará dentro de una cámara en vereda de 35 x 35 x 20 cm construida en hormigón H 21. Las tareas finalizaran con la correspondiente conexión a desagües pluviocloacales de la planta según indicación de la inspección de obra.

Vereda perimetral:

Comprende provisión y montaje de todos los conductos y piezas necesarias para la ejecución del desagüe que se muestra en plano.

La vereda perimetral se ejecutará respetando la disposición que se especifica en plano siendo de hormigón armado con malla de f 4,2 mm c/ 15 cm, H-13, alisado antes de fraguar con incorporación de mezcla de cemento y arena para su perfecta terminación. Tendrán pendiente hacia

7

el terreno absorbente aledaño. Se dispondrán juntas completas, no simuladas de 1 cm de espesor, con telgopor de alta densidad cada 2m como máximo; una vez fraguado se eliminará el telgopor en el último centímetro bajo la superficie, y se rellenará con Sikaflex 1 – A o similar.


1. Cálculo de la estructura a entregar a la Inspección de Obra con suficiente anticipación para su aprobación según NORMAS CIRSOC.

2. Todos los materiales, logística, mano de obra especializada y equipos necesarios para la realización de las tareas descriptas en el ítem.

Medición y forma de pago

Se pagará en forma global una vez terminados y aprobados los trabajos por la Inspección de obra.

SubÍtem 2.b: Rampa de acceso de hormigón

Comprende los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de pavimento de

hormigón tipo H 21 en la superficie indicada en el Plano Nº 1. Se utilizará hormigón tipo H 21, tendrá 18 cm de espesor con una junta central longitudinal y

otras transversales de tal forma que los paños no superen los 20 m2 de superficie, en el área indicada en el Plano Nº 1, como así también la prolongación de la subsase y la capa de piedra partida.

La Contratista deberá retirar la capa de suelo vegetal en toda la superficie del pavimento. Se

rellenará el suelo excavado con suelo cemento compactado hasta el nivel inferior de la losa de pavimento, aproximadamente 30 cm

El proyecto ejecutivo del pavimento será realizado por el contratista y remitirá la documentación

completa a la Inspección de obra para su aprobación. Los cordones serán de tipo cordón cuneta normal. Este pavimento escurrirá hacia la calle pública. Se terminará fratazado, no debiendo presentar

desniveles donde se produzca acumulación de agua. Este pavimento se curará de acuerdo a norma. Será compensación total por: · La provisión, acarreo y colocación en obra de todos los materiales necesarios, incluido armaduras, insertos y ejecución de juntas. · La provisión, acarreo y colocación de los materiales necesarios para la realización de los encofrados para la ejecución de los cordones, la incorporación de aditivos al hormigón, por la ejecución de las muestras y los ensayos respectivos de acuerdo a lo que indique la Inspección. · Incluye el empleo de mano de obra, equipos, herramientas y por cualquier otro insumo que sin estar expresamente indicado en la documentación, sea necesario efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas de acuerdo con su fin. Se certificará y pagará en forma global una vez ejecutado y aprobado por la Inspección de obra.

SubÍtem 2.c: Provisión e instalación de tanques

8

Comprende la provisión, acarreo y colocación de un tanque de características similares al existente más el corrimiento del tanque existente dentro del galpón (actualmente en servicio) al lugar definitivo indicado en Plano.

El nuevo tanque a proveer deberá ser de idénticas características al existente en obra (de polietileno virgen, horizontal, de 1000 litros de capacidad) y se deberán considerar en el precio ofertado todas las piezas necesarias para dicha conexión siendo las mismas de PVDF en todos los casos. Contará con franja translúcida con indicador de nivel.

Otra provisión a considerar es la de una escalera tijera de madera de 1,50 m de altura.


Todos los materiales, logística, mano de obra especializada y equipos necesarios para la realización de las tareas descriptas en el ítem.



Ítem N°2.d: Provisión, instalación y conexión de bombas para cloración

Comprende la instalación y conexión de 2 (dos) Bombas dosificadoras de las siguientes características:

- Bombas Dosificadoras a Diafragma Dosivac modelo DD30 aptas para dosificar Hipoclorito de

Sodio en solución acuosa. – Q = 3l/h. y presión de salida superior a 20 m.c.a.

- Cabezal completo de PVDF (Polifluoruro de vinilideno).

- Cuerpo del Cabezal y Cuerpo de Válvulas en PVDF con bolillas cerámicas.

- Motor eléctrico de accionamiento trifásico, blindado de 0,33 HP a 1400 rpm.

- Presión máxima: 10 bares.

- Todo el cableado y puesta a tierra correspondiente estarán conectados al tablero secundario

de las bombas dosificadoras.

- Las bombas dosificadoras tendrán las protecciones correspondientes en el tablero general de

comando.

Asimismo, deberá ejecutarse la batea antiderrame que se indica en Planos Nº 1 y 4, con su conexión a la batea antiderrame del recinto de cloración.

Toda la instalación se realizará en el tablero general y su diseño y ejecución estará a cargo de la Contratista que presentará oportunamente el plano unifilar y las especificaciones técnicas ejecutivas correspondientes a la Inspección de la obra para su aprobación en común acuerdo con el departamento de infraestructura, todas las presentaciones deberán realizarse con una anticipación no menor a 15 días previos al comienzo de las tareas.

9





SubÍtem 2.e: Provisión, instalación y conexión de analizador de cloro

Comprende la provisión, acarreo e instalación de un analizador de cloro libre residual Marca Hach, modelo CL17, con las siguientes características:

Principio de funcionamiento: DPD Colorimétrico. Rango de medición: 0 a 5 mg/l cloro libre o total. Exactitud: ± 5 % o 0,035 mg/l. Precisión: ± 5 % o 0,005 mg/l. Límite de detección: 0,035 mg/l. Tiempo de ciclo: 2,5 min. Display: LCD 3 dígitos y 6 caracteres alfanuméricos. Presión de entrada al instrumento: 1 a 5 psi. Rango de caudal de la muestra: 200 a 500 ml/min. Temperatura de operación: 5 a 40 °C. Humedad del ambiente: Máx. 90 % a 40 ºC. Salidas: 4 a 20 mA. Alarmas: 2 x SPDT 230 VAC 5A, seleccionables en concentración de muestra, posible riesgo ó apagado del equipo. Control manual o automático. Control automático ON/OFF ó proporcional. Función de auto diagnóstico. Conexión de entrada de muestra: Fitting de compresión 1/4". Alimentación: 115/230 VAC, 50/60 Hz. Potencia máxima consumida: 95 VA. Gabinete: Plástico IP 62. Montaje en pared en lugar indicado en Plano nº 4..

Dimensiones: 34,3 x 41,9 x 19,1 cm.

La contratista deberá proveer todos los materiales, logística, mano de obra especializada y equipos necesarios para la realización de las tareas descriptas en el ítem.



SubÍtem 2.f: Provisión e instalación de cañerías para conexión del sistema de cloración y del analizador de cloro

Comprende la colocación de cañerías y caño camisa, en los lugares indicados en plano, de las siguientes cañerías:

10

1) Cloración: El tendido del sistema de cloración desde tanques a bombas dosificadoras se realizará con mangueras 9,0 x 12,0 mm (succión e inyección); manguera 6 x 9 mm (purga). Material: PVDF para todas las piezas a instalar en la presente obra para todo lo que tenga que ver con conducción de cloro. Las conexiones de succión e inyección estarán compuestas por un par de conos, uno macho que se introduzca en la manguera hasta la pestaña y otro hembra que la aprisione contra el anterior, todo esto apretado por una tuerca contra la caja de válvula correspondiente.

Para la conexión entre el recinto de cloración y el lugar de instalación de las bombas de

cloración, deberá efectuarse una perforación en la pared del galpón Astori, de acuerdo a lo indicado en el plano. También se colocarán las válvulas tipo globo de PVC del mismo diámetro una a la salida de cada tanque. También se deberá realizar el manifold de válvulas incluyendo la provisión de todas las válvulas y las piezas especiales necesarias, incluyendo las reducciones y todos los accesorios que sean necesarios para adaptar el sistema al diámetro de entrada y salida de las bombas.

Toda la cañería se sujetará a los muros mediante grampas omega de acero galvanizadas y

pintadas con una mano de pintura especial sobre galvanizado y dos manos de pintura epoxi.

Las válvulas deberán quedar firmes en su posición para poder accionarlas sin que se muevan y comiencen a perder por la unión. Los soportes de ser necesarios, serán de acero inoxidable 316.

La cañería de salida de las bombas llevaran la dosificación al punto indicado en el Plano Nº

1donde se deberá realizar una toma en carga dentro de la cámara que la alojará. Dicha cámara deberá construirse en mampostería, contará con revoque y con tapa rayada pintada con pintura epoxy y pintura de color institucional (Medidas en planta 0,60 mx 0,60 m).

Comprende también la instalación fija para la carga de cloro de ambos tanques, contando en

cada línea con una válvula de cierre para poder efectuar la carga en uno u otro tanque. Esta instalación fija es la que se indica en Plano Nº 4. Será de PVC o polipropileno de 2” y contará con una válvula de retención a clapeta apta para cloro y en su extremo contará con una pieza macho para acople. Deberá proveerse, como pieza aparte, un trozo de 1 m de manguera con un niple en un extremo y en el otro la pieza hembra de acople con la instalación fija

2) Analizador de cloro: comprende la provisión e instalación de la cañería que va desde la toma

en carga (alojada en cámara) indicada en Plano Nº 1 hasta el analizador de cloro. Esta cañería podrá ser de PEAD con reducción a ¼” para entrada a equipo. Dicha cámara deberá construirse en mampostería, contará con revoque y con tapa rayada pintada con pintura epoxy y pintura de color institucional (Medidas en planta 0,60 m x 0,60 m).

También deberá proveerse e instalarse la cañería de desagüe del Hatch CL17 hasta el desagüe,

según indicación de Plano Nº 1. Ambas cañerías se colocarán dentro de un caño camisa de PVC sujeta a la pared del galpón con

ménsulas según se indica en Plano mencionado. Previo a la colocación de estas cañerías deberá presentarse esquema de instalación indicando

diámetros y materiales, a los fines de la aprobación de la Inspección.




11


SubÍtem 2.g: Provisión, instalación y conexión de canilla de servicio, ducha lavaojos y línea de energía trifásica

Comprende la provisión e instalación de:

1. una canilla de servicio según se muestra en Plano Nº 4, ésta será de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm. Tendrán roseta para cubrir el corte del revestimiento o sobre revoque.

2. un equipo para emergencias, compuesto de ducha lavaojos, la misma deberá contar con doble opción de accionamiento y bacha inferior de acero inoxidable. El producto provisto deberá contar con sello Iram. Se deberá considerar también en el precio ofertado todos los medios necesarios para conectar la línea de agua corriente a este nuevo dispositivo a instalar respetando siempre ubicaciones según plano.

3. Asimismo, se deberá extender, desde la cocina, la línea de energía trifásica e instalar dos tomas monofásicos al lado de las bombas dosificadoras de cloro.





ITEM 3: CALLE DE CIRCULACIÓN INTERNA DE MEJORADO GRANULAR

El presente ítem comprende las siguientes tareas:

A- Escarificado y compactado de la sub-base de asiento: Una vez realizado el desbosque, destronque y limpieza del terreno necesario, se realizará el escarificado correspondiente en una profundidad de 0.15mts en lo que respecta al ancho del camino. Posteriormente y previo a la compactación se procederá a la incorporación de suelo seleccionado necesario en caso de corresponder a fin de lograr la cota necesaria de sub-rasante para la futura base de estabilizado granular. Una vez obtenida la mezcla íntima de suelo, se procederá a efectuar la compactación, previa humectación, debiendo alcanzar la densidad óptima correspondiente. El equipo a utilizar para la compactación será el que el contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa aprobación por parte de la inspección.

Durante la ejecución de las tareas deberá asegurarse el total escurrimiento de las aguas superficiales a fin de preservar las tareas realizadas, razón por la cual se dispondrá un gálibo transversal no menor a 3%, siempre con pendiente hacia el exterior. Este gálibo se respetara luego en la ejecución de la capa superior.

B- Ejecución de base estabilizada en SAEC: Consiste en la ejecución de una base de 0.15mts de espesor y ancho de la traza según los planos de proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de escoria de granulometría variada, arena, suelo seleccionado y cal.

12

Se utilizará para la elaboración del estabilizado respectivo, los siguientes materiales: escoria de acería o alto horno, según sea de comercialización habitual en la zona de trabajo, con granulometría del tipo comercial (0-10), suelo seleccionado si contenido de materia orgánica, arena del río Paraná y cal hidratada comercial. El porcentaje de cada uno de los componentes y sus constantes físicas, permitirán satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitada por la municipalidad de Rosario.

La dosificación estará comprendida en los siguientes parámetros:

Escoria 40%

Arena 15%

Suelo 45%

Cal 2% sobre el total de la mezcla resultante.

Las superficies terminadas quedarán perfiladas y deberán mantenerse hasta la distribución de agregado superior mediante riegos periódicos a fin de no modificar las condiciones de humedad de la capa.

El costo de este Item será compensación total por la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente.

C- Provisión y distribución de material granular superior: A fin de generar una superficie de circulación y proteger la base anteriormente descripta, se efectuará una distribución de material escoria, de acería o de alto horno con granulometría comercial 10-30, uniforme en el ancho de la calzada y en un espesor promedio aproximadamente de 2 a 3 cm.




Se pagará en forma global una vez aprobados los trabajos por la Inspección de Obra.

ITEM 4: HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

Comprende la provisión, mantenimiento y reposición de:

1. Cartel de obra, cantidad mínima dos (2), de acuerdo al Plano Tipo del Anexo 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

2. Carteles indicadores de desvío, cerramiento, vallado, pasarelas, encajonado, tarimas, balizas, etc., según modelo de plano tipo y en cantidad según listado de elementos necesarios por frente de obra. La disposición de estos elementos deberá ajustarse al Esquema del Anexo 3 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales: Frente De Obra Tipo- Detalles de señalización, y su cantidad a la Planilla N° 1: Elementos Mínimos de Seguridad. Los elementos para la señalética y balizamiento, deberán ajustarse en un todo a los contemplados en el Anexo 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

3.Equipos y elementos de seguridad personal para el plantel de obra, a saber :

3.1 Vestimenta de trabajo:

13

A) Para tareas con riesgos contaminantes .Ej. : cloacas - ropa antiácida.

B) Para tareas con agua - ropa común.

C) La indumentaria llevará el nombre de la empresa contratista y deberá ser uniforme.

3.2 Casco: de acuerdo a Norma IRAM 3620.

3.3 Protección facial contra :

A) Proyecciones de partículas agresivas e impacto

B) Salpicaduras de líquidos.

C) Radiaciones.

3.4 Protección auditiva: Norma IRAM 4060. Tipo cobertor. Ej. martillo neumático, compresores, motores a explosión, etc.

3.5 Protección ocular: Norma IRAM 3630.

3.6 Protección respiratoria: Estos equipos protectores son de muy variados tipos según los requerimientos. Para su elección se tomarán en cuenta las siguientes variables: propiedades químicas, físicas, tóxicas y otras del medio ambiental del cual se requiere protección (gases, vapores, polvos u otros contaminantes).

3.7 Guantes: Art. 198 “la protección de los miembros superiores se efectuará por medio de mitones, guantes y mangas, adaptadas a los riesgos a prevenir y que permitan adecuada movilidad de las extremidades”.

3.8 Calzados: Dieléctricos con punteras de acero. Ej. : botines, botas, botas m/caña, caña larga, wader.

Todos estos elementos están de acuerdo a la Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/79.

El uso de los elementos de seguridad antes indicado estará condicionado a la tarea que realice cada operario, debiendo respetar como mínimo los requerimientos establecidos en el Anexo 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Indumentaria de Trabajo y Elementos de Seguridad.

4. Señalización nocturna luminosa, dejando expresa constancia en cuanto a la prohibición del uso de balizas a llama.

5. Provisión de baños químicos, en cantidad suficiente en función de la cantidad de personal afectado a cada frente.

6. Provisión de botiquín para uso del personal.

7. Provisión de cerco opaco de altura no menor a dos (2) metros, en caso de excavaciones especiales y muy peligrosas (como en el caso de estaciones elevadoras).

8. Asesoramiento técnico, tal cual lo establece el Art. 1.8 del Pliego General de Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá, previo a la iniciación de los trabajos, informar a la Inspección los datos de la empresa o especialista que tendrá a su cargo dicho asesoramiento.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por el Área Higiene, Seguridad y Medio Ambiente o la Inspección, por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la Contratista anulando en forma definitiva la certificación del ítem en dicho mes, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección.

14

Cuando la Inspección de la obra o la de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo.

Específicamente, en lo relativo a excavaciones, túneles, galerías y submuración, la empresa contratista adjudicada deberá respetar las disposiciones que establece el decreto N°911/1996: “Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria”, y normas concordantes y complementarias.


1. Todos los materiales, logística, mano de obra especializada y equipos necesarios para la realización de las tareas descriptas en el ítem.

2. Todos los honorarios y costos de transporte respectivos al personal en seguridad e higiene ya sea respectivo a profesionales como personal auxiliar según requiera la legislación vigente. El departamento de seguridad e Higiene de ASSA podrá exigir en cualquier momento cualquier aumento de las medidas de seguridad según su criterio así lo considere.


La certificación y pago se efectuará de la siguiente manera: 40% del monto del ítem en el primer certificado, lo que incluirá el costo inicial de provisión de cartelerías y equipos de seguridad, una vez que la Inspección haya aprobado el mismo. El 60% remanente se certificará mensualmente prorrateado en partes iguales en los restantes meses de obra, a fin de cubrir los gastos de nuevas provisiones, reposición y conservación de los elementos.



FORMULARIO DE OFERTA ANEXO I y

PLANILLA DE COTIZACIÓN


ANEXO I


FORMULARIO DE LA OFERTA PARA LA OBRA SEÑORES EMPRESA AGUAS SANTAFESINAS S.A. S.A.

El*) Los*) Señor(es*)

, en representación de

con domicilio en

(quienes se presentan y asumen el total de las obligaciones en forma mancomunada y solidaria *),

después de estudiar cuidadosamente los documentos del concurso y luego de recoger en el sitio en el que

se ejecutará la obra las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir sobre la

duración de la misma o sobre la determinación de los precios; no quedando duda acerca de la

interpretación de los documentos del llamado a concurso y sus condiciones, propone ejecutar las obras y

trabajos que en ellos se especifican, proveer e incorporar a las obras todos los materiales necesarios y los

elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de acuerdo con el verdadero objeto y

significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por

los precios unitarios y la suma total respectivamente, indicados en las planillas que se acompañan

debidamente firmadas, con lo que el importe de la presente propuesta asciende a la suma de Pesos

($ ) con más la de $ en concepto de I.V.A.

Santa Fe, _______ de ______________ de 200___

Firma: Aclaración: Teléfono: Fax: * Tachar lo que no corresponda.

PLANILLA DE COTIZACION

ROSARIO - AGUA - P.O.I. Bº GODOY - CERRAMIENTO Y SALA DE CLORACION

m³ : metros cúbicos; m²: metros cuadrados; m: metros lineales; Gl.: global; N°: número

ITEM DENOMINACION UNID CANT PREC. UNIT PREC. TOTAL.

1 CERCO DE MAMPOSTERIA

1.a Zapata de fundación m 110

1.b Mampostería de ladrillo común a la vista (e=30cm) m2 303

1.c Encadenados horizontales y verticales (H-21) ml 167

1.d Provisión e instalación de portones U 2

1.e Provisión e instalación de concertina de seguridad doble m 110

2 INSTALACIONES DE CLORACION

2.a Obra civil Gl. 1

2.b Rampa de acceso de hormigón Gl. 1

2.c Provisión e instalación de tanques Gl. 1

2.d Provisión, instalación y conexión de bombas para cloración Gl. 1

2.e Provisión, instalación y conexión de analizador de cloro Gl. 1

2.fProvision e instalacion de cañerias para conexión del sistema de cloracion y del analizador de cloro

Gl. 1

2.gProvisión, instalación y conexión de canilla de servicio, ducha lavaojos y línea de energía trifásica

Gl. 1

3 CALLE DE CIRCULACION INTERNA DE MEJORADO GRANULAR Gl. 1

4 HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA Gl. 1

Subtotal

I.V.A. 21%

TOTAL GENERAL



PLANOS DE PROYECTO


AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · El objetivo de la presente obra consiste en la...

Documents

Transcript of AGUAS SANTAFESINAS S.A. - ObraPublica.com · El objetivo de la presente obra consiste en la...