TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos: Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito

NOTA ACLARATORIA Nº 3

ARTICULO 1º: A través de la presente, se comunica a los Señores

Oferentes, que al momento de elaboración de su oferta, deberán tener en cuenta la provisión de lo siguiente: Equipo de computación:

MOTHER GIGABYTE/ASUS/ASROCK F M2

PROC AMD APU A8 7650K 3.3GHZ C/VID FM2

MEM 4GB DDR3 1333 MHZ

DISCO 1TB 7200RPM 64MB

GRAB DVD 24X SATA

LECT. TARJ DE MEMORIA

GABINETE KIT NOUSE+T+P GENIU, FUENTE 500W.

MONITOR COLOR LED 22” LG/SAMSUNG

LICENCIA WIN 8.1 PRO 64 BIT OEM 1 PK SPANISH DVD.

LICENCIA OFFICE ORI 2010 OEM.

IMPRESORA LASER HP M401 DNE LJ 33 PPM EPRINT RED CF399A.

1 CARTUCHO DE TONER 80 A ORIGINAL PARA 6.900 PAG. P/HP M401

Elementos de Oficina

20 Resmas de papel tamaño A.4

ARTICULO 2º: MULTA: La falta de cumplimento a lo establecido en el

artículo anterior, el contratista se hará pasible de una multa de Pesos UN MIL ($ 1.000,00) por día de demora en la entrega de dichos elementos. DPTO. PROY. OBRAS Y PROGRAMAS: Mayo de 2015

TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos: Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas,

Rivadavia y Pocito

MEMORIA DESCRIPTIVA

El motivo de la presente Licitación es contratar los trabajos de reparación de Calzadas de Hormigón que fueron afectadas oportunamente por OSSE en las tareas de Operación y Mantenimiento de las redes distribuidoras y colectoras del Gran San Juan.- Los trabajos a realizar comprenden: • Excavación, relleno, compactación....... 1.500 m³ • Reparación de Calzadas de Hormigón.. 2.500 m² DPTO. PROYECTOS, OBRAS Y PROGRAMAS: Mayo 2015

TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos : Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ARTICULO 1º.- Objeto de la presente Documentación: La presente documentación tiene por objeto fijar las condiciones para la licitación, adjudicación, contratación y ejecución de reparación de Calzadas de Hormigón en el Gran San Juan.

ARTICULO 2°: Pliego General de Condiciones: El Pliego General Unico de Condiciones de esta licitación, lo constituye el “Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas” de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 3º.- Garantía de la Oferta : La garantía de la oferta consistirá en una suma equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial, y únicamente podrá ser constituida mediante:

a) Depósito en dinero efectivo en el Banco San Juan a la Cuenta N°1.720/0, ubicado en Av. Libertador San Martín esquina Mendoza.-

b) Título Público con cotización en Bolsas del Pais. c) Seguro de Caución Cancelado, contratado ante Compañía

Aseguradora autorizada.

En este caso el oferente deberá presentar; en el Acto de Apertura o dentro de las cuarenta y ocho ( 48 ) hs. del mismo; constancia de cancelación de pago de dicho Seguro hasta el vencimiento de mantenimiento de la oferta.

d) Fianza Bancaria, debiendo en este último caso, constar que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador.

Las garantías que se constituyen conforme al punto a), no devengarán

intereses por el tiempo de depósito en tal carácter, hasta su efectiva devolución.

En el caso de constituirse de acuerdo a lo establecido en el punto b), el valor de los títulos públicos se considerarán al 80% de su cotización oficial al día hábil anterior al día de la apertura.- ARTICULO 4º.- Alcance de la Propuesta: Se entenderá que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento los Pliegos de Condiciones y demás documentación de la licitación, y se habrá compenetrado, sin dudas ni excepciones, de su exacto alcance

El proponente, admite: a) Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la naturaleza y situación de los trabajos a realizar; b) Que conoce las disposiciones, normas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales; ante los cuales realizará los trámites y asumirá las obligaciones dinerarias para la ejecución de los trabajos. c: Que se halla plenamente informado del carácter, calidad y cantidad de los materiales necesarios para la ejecución total de los trabajos, sus especificaciones técnicas, cantidad de personal especializado y no especializado que debe emplear, como así la característica de los equipos necesarios, para la ejecución de los mismos.

Cualquier conclusión, determinación, descuido, error ú omisión del proponente en la obtención de la información pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera la ejecución de los trabajos, lo hará plenamente responsable de las consecuencias que se puedan originar; por lo que no podrá, posteriormente a la presentación de la propuesta, alegar causal basada en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones anteriormente establecida.-

ARTICULO 5º.- Documento de la Propuesta:

I.- Forma de presentación de las Propuestas:

1.-Sobre N° 1:

Las propuestas serán presentadas dentro de un sobre ó paquete que se denominará “ Sobre N° 1” , con la inscripción:

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

OBRA:

Fecha de Apertura:..... Hora de Apertura:.......

Este sobre o paquete, debidamente cerrado, contendrá en su interior la documentación que a continuación se detalla:

a) Garantía de la Oferta: Según el Art. 3° del Pliego Particular de Condiciones.-

b) Certificado de Capacidad: Expedido por el Registro Provincial de

Constructores de Obras Públicas, según el Artículo 8° del Pliego Particular de Condiciones.-

c) Declaración Jurada y/ó Certificación respectiva que acredite No ser

deudor del Bco. San Juan Residual s/ Art. 8° del presente pliego.- d) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la

Industria de la Construcción, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del presente Pliego.

e) Certificado emitido por los Municipios en un todo de acuerdo a lo

establecido en el Art. 11° del presente Pliego.

f) Nómina de equipo que el Oferente se compromete utilizar en los trabajos según el Art. 9° el Pliego Particular de Condiciones.

g) Constancia de Adquisición del legajo de la Licitación según Artículo 13°

del presente Pliego. h) Legajo o Pliego de la Licitación firmada por el Proponente y su

Representante Técnico. Según Art. 13° del Pliego Particular de Condiciones.-

i) Declaración de la Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia Provincial y

Constitución del Domicilio Legal, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 14° del presente Pliego.

j) Certificado de Inscripción y Habilitación del Representante Técnico.

Expedido por el Consejo que corresponda. Según Art. 12º del presente Pliego.

k) Constancia de la inscripción del oferente en el impuesto a los

Ingresos Brutos ó Convenio Multilateral en la Pcia de San Juan, según Art. 36°.

l) Antecedentes económicos financieros de la empresa. Presentación de los

tres últimos balances, acompañando antecedentes comerciales y bancarios.

m) Un sobre ó paquete cerrado, que se denominará “Sobre Nº 2”.-

2.- Sobre Nº 2

En el que se inscribirá la denominación de la obra, fecha de licitación, nombre del proponente, y que contendrá:

a) Oferta propiamente dicha: Según los Artículos 6º y 7º del presente Pliego Particular de Condiciones.

b) Planilla de Análisis de Precios de todos los items conforme al modelo que

forma parte del presente Pliego, análisis estos que deberán ser elaborados utilizando los precios básicos que forman parte del presente legajo licitatorio.

c) Obligatoriedad de Discriminación del I.V.A.: Según el Artículo 35º del

Pliego Particular de Condiciones.

II.- Causa de Rechazo de la Propuesta:

1.- Será causal de rechazo automático de la oferta, e impedirá la apertura del sobre n° 2, devolviéndose de inmediato toda la documentación al proponente, si en el sobre n° 1, se comprueba la no presentación de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantía de la Oferta, I.1.g) Constancia de adquisición del legajo

de licitación y I.1.m) Sobre o paquete cerrado que se denominará “Sobre N° 2”.-

2.- Ante la falta de documentación solicitada en los puntos I.1.b) Certificado de capacidad; I.1.c) Declaración Jurada que acredite No ser deudor de Bco. San Juan Residual I.1.d) Constancia de inscripción en Registro de Estadística e Industria de la Construcción; I.1.e) Certificado emitido por los Municipios; I.1.f) Nómina de equipos que el oferente se compromete utilizar; y I.1.h) Legajo firmado por el Proponente, I.1.i) Declaración de la aceptación de la jurisdicción de la justicia provincial y I.1.j) Certificado de inscripción y habilitación del representante técnico y I.1.k) Constancia Inscripción Ingresos Brutos y I.1.l) Antecedentes económicos financieros, le será otorgado al proponente un plazo de 24 hs. para su presentación, plazo que vencerá indefectiblemente a la hora 12 del día inmediato posterior al acto de apertura.

Para el caso de que exista al menos un proponente cuyo sobre n° 1 se encuentre en las condiciones descriptas en el punto antes citado, la Comisión de Apertura podrá prorrogar por 48 hs. la apertura, quedando notificados en forma automática del motivo y de la prórroga la totalidad de los proponentes. En todos los casos los sobres n° 2 que forman parte de cada propuesta, quedan reservados en la caja de seguridad de OSSE.

En el día y hora fijados por la mesa de apertura, serán abiertos los sobres n° 2 solo las ofertas que hayan dado cumplimiento con todos los requisitos indicados para el sobre n° 1.

3.- La falta de presentación en el sobre n° 2 de cualquiera de los requisitos indicados en los puntos I.2.a); I.2.b) y I.2.c) será causal de rechazo de la propuesta devolviéndose toda la documentación al proponente.

4.-No serán tomadas en consideración aquellas propuestas que modifiquen las bases de la licitación ó que presenten enmiendas, raspaduras, correcciones entre líneas ó errores que no hayan sido salvados al pié de las mismas.-

III – Impugnaciones

Las observaciones e impugnaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Nº 2796-OSP-80, modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 10º del Artículo 13º de la Reglamentación de la Ley de Obras Públicas.-

ARTICULO 6º.- Sistema de Contratación: La Licitación se realizará por el sistema de unidad de medida, precios globales y unitarios, para aquellos items que figuren en el presupuesto oficial y en las planillas de cotización.

Los proponentes deberán cotizar sus precios unitarios para cada uno de los items del Presupuesto Oficial. La suma de los productos del precio unitario cotizado por el volúmen respectivo del ítem que figura en el mencionado presupuesto oficial, constituirá el precio total de la oferta, cuya presentación se hará por duplicado.

Los precios unitarios cotizados por el Contratista en su oferta, serán aplicados a la cantidad de obra ejecutada dentro de cada ítem, a los efectos de la certificación correspondiente.

Si se comprobara un error de operación en cualquiera de los importes parciales consignados por el Proponente en los diferentes item, se ajustará este importe dando validez al precio unitario. También se ajustará el importe total de la oferta con los importes parciales resultantes.

ARTICULO 7º.- Presentación de Propuestas: Se realizará la cotización de los precios unitarios de acuerdo al Artículo anterior, empleando como modelo la planilla de cotización.-

ARTICULO 8°.- Certificado y Equipo Mínimo: El proponente presentará el Certificado de Habilitación y Capacidad del Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, en el que conste que su capacidad, libre de contratación, le permite concurrir a la Licitación. No obstante ello, el proponente deberá contar para la presente licitación con el siguiente equipo mínimo:

Equipo para corte por aserrado de Calzada de Hormigón (sierra circular)

Martillo neumático.-

Hormigonera

Camioneta Pick-Up 4 x 2 motor de 2.500 cm3 con capacidad mínima 1 tn. modelo 98 en adelante.-

Equipo de compactación mecánica.-

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 7053 y la Dec. N° 821-OSSE-04 el Oferente deberá presentar la correspondiente Declaración Jurada y/ó certificación respectiva que acredite No ser deudor del Bco. de San Juan Residual, o en su caso, encontrarse bajo las condiciones establecidas en el Art. 17° de la citada Ley.

ARTICULO 9°.- Equipos y medios que el Oferente se compromete utilizar en los trabajos: El Oferente deberá presentar en el Sobre N° 1 de su oferta, un listado de los equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación, señalando cuales son de su propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.

En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad; a la fecha de adjudicación; y que estos resulten de fundamental necesidad para la concreción de los trabajos en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al Oferente antes de la formalización del contrato un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.

Para aquellos equipos propios o no que se encontrasen en servicio en alguna obra, el Proponente indicará la ubicación de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha probable de terminación.

La información individual sobre cada equipo contendrá como mínimo las siguientes especificaciones:

Equipo N° correlativo.-

Tipo.

Marca

Modelo

Año de Fabricación

Cantidad de horas de uso

Propietario del equipo

Descripción complementaria (si es necesario)

Asimismo el Oferente presentará un resumen a modo de planilla indicando:

Número de equipo (correlativo)

Tipo

Propio o alquilado

Lugar donde pueda inspeccionárselo.-

ARTICULO 10°: Constancia: En un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32° de la Ley N° 22.250 el proponente deberá presentar la constancia de inscripción anual en el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción- I.E.R.I.C.-

ARTICULO 11°.- Certificado de Habilitación Municipal: El proponente presentará un certificado donde conste que el mismo no se encuentra inhabilitado para ejecutar trabajos referentes a Reparación de Calzadas de Hormigón, dicho certificado deberá ser emitido por cada una de las Municipalidades que a continuación se detallan:

Capital

Santa Lucía

Rawson

Rivadavia

Chimbas

Pocito.-

ARTICULO 12º.- Representante Técnico: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título habilitante al efecto, Ingeniero Civil ó en Vías de Comunicación; Técnicos Constructores, Técnicos Viales; Maestro Mayor de Obra y siempre que tenga antecedentes de haber realizado trabajos similares a los que se licitan que satisfagan al Comitente. En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, los trabajos serán conducidos por un representante del mismo, que cumpla esas exigencias. No podrán ser Representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Repartición hasta haber transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesación de sus servicios en la misma.-

ARTICULO 13º.- Presentación del Pliego y Constancia de su Adquisición: El legajo o pliego de la Licitación, deberá presentarse firmado en todas sus fojas por el Proponente y su Representante Técnico; o, en su reemplazo, se deberá presentar una declaración suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste el conocimiento de la documentación que integra el legajo y la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí expresados.

El Proponente presentará asimismo la constancia de adquisición del Pliego; este requisito se dará por cumplimentado si el recibo correspondiente se encuentra incluído en el expediente de la licitación.

ARTICULO 14º.- Jurisdicción de la Justicia Provincial y Domicilio Legal: El proponente deberá presentar una declaración donde conste que, para cualquier cuestión judicial que se suscite acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma.

ARTICULO 15.- Plazo para Evacuación de Consultas: Se establece, para formular consultas, un plazo de cinco (5) días hábiles previos a la apertura de las propuestas, y O.S.S.E. responderá a esas consultas y/o hará llegar las aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días antes de dicha apertura.-

ARTICULO 16º.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Sesenta (60) días corridos, que regirá desde el día siguiente de la apertura de la Licitación.-

ARTICULO 17º.- Certificado Actualizado de Capacidad.- A los fines de la adjudicación, el oferente deberá presentar el certificado actualizado del Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, en el término de cinco (5) días hábiles de serle requerido.

ARTICULO 18º.- Plazo de ejecución de los trabajos.- El plazo de ejecución de los trabajos, será de CIENTO OCHENTA (180) días y regirá a partir de la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos.-

En oportunidad que OSSE notifique al Contratista de la aprobación del contrato, notificación ésta que se realizará en el momento que la Oficina de Compra formalice la entrega de la respectiva Orden de Compra, se determinará dentro de los cinco días hábiles posteriores a dicha notificación, la fecha en que se firmará el Acta de Iniciación de los trabajos.

ARTICULO 19º.- Régimen Legal: La obra se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo al Régimen de la Ley 3734/72 de Obras Públicas, sus modificaciones y reglamentaciones, como asimismo se aplicará la legislación laboral y previsional en vigencia.

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación rige lo establecido por Los Dtos. Pcial. N° 1447-MTMA del 16-09-04, Nº 653-MIYT de fecha 16-mayo-06 , Nº 499-MIT-14 y Decisión OSSE Nº 322/15, dejándose expresamente aclarado que los precios básicos para los cálculos de la citada Redeterminación de Precios serán los precios básicos vigentes a la apertura de la licitación.-

ARTICULO 20º.- Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspección.- Se establece que el personal de la inspección deberá ser asegurado contra accidentes de trabajo, para el cual el Contratista estará obligado a contratar un seguro de accidente personal para el personal de la inspección ( un Inspector Titular y un Inspector Alterno), siendo beneficiario Obras Sanitarias Sociedad del Estado.-

A este objeto, se entregará al Contratista la nómina de los agentes que constituirán el personal de la inspección.-

La cobertura será hasta la recepción provisional de la obra, estando obligado el Comitente a presentar a la Inspección de la obra el comprobante de pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.- El Comitente tendrá un plazo de siete (7) días corridos, para contratar las pólizas, a contar de la fecha de comunicación del personal que debe asegurar.- ARTICULO 21°.- Penalidades: Las garantías funcionarán como cláusula penal en caso de desistimiento extemporáneo de la oferta por parte del proponente, o en caso de retardo en la entrega o falta de cumplimiento respecto a la calidad o especificaciones de los trabajos por parte del adjudicatario.

La Empresa adjudicataria se hará pasible en su caso a las siguientes multas:

1°.- Por MORA en la iniciación de los trabajos ordenados por la Inspección, se aplicará una multa equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día de demora.

2°.- Por FALTA DE SEÑALIZACION y BALIZAMIENTO conforme a lo exigido en el Art. 28° del Pliego Particular de Condiciones, se hará pasible a una multa de Pesos: ($ 15.300,00).-

3°.- Por FALTA DE LIMPIEZA: El Adjudicatario tendrá un plazo de Noventa y Seis (96) horas a partir de la entrega de la Orden de Trabajo; por parte de la Inspección, para ejecutar la limpieza del sector de calzadas reparadas.

En caso de no realizar el retiro de los materiales provenientes de la rotura y reparación (escombros), en el plazo precedentemente estipulado, se hará pasible a una multa de Pesos: ($8.400,00).-

4°.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO a lo establecido en el Art. 22° del Pliego Particular de Condiciones en lo referente a la Vestimenta y Equipamiento del Personal, se hará pasible a una multa de Pesos: ($ 7.900,00)

5°.- Por NEGATIVA A FIRMAR UNA ORDEN DE SERVICIO: Si el Contratista o su Representante Técnico se negara a firmar una Orden de Servicio en un plazo superior a 24 hs. de emitida, se hará pasible a una multa de Pesos ($ 7.500,00)

6°.- Por NEGATIVA A FIRMAR UNA ORDEN DE SERVICIO QUE FUERA REITERADA: En este caso el Contratista se hará pasible de una multa de Pesos ($ 5.600,00)

7°.- Por NEGATIVA A FIRMAR UNA ORDEN DE TRABAJO: Si el Contratista o su Representante Técnico se negara a firmar una Orden de Trabajo en un plazo superior a 24 hs. de emitida, se hará pasible a una multa de Pesos ($ 4.800,00)

8°.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR UNA ORDEN DE TRABAJO QUE FUERA REITERADA, en este caso el contratista se hará pasible a una multa de Pesos: ($ 2.000,00).

9º.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO a lo establecido en Art. 25º referente a

uso de agua proveniente de red distribuidora, el Contratista será pasible de una multa de Pesos: ($ 900,00)

10°.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO a lo establecido en Art. 31° del presente pliego en lo referente a GUARDIA para provisión en forma inmediata de material granular seco para rellenar excavaciones practicadas por OSSE, el contratista se hará pasible de una multa de Pesos ($ 5.900,00)

11°.- Por FALTA DE CUMPLIMIENTO a lo establecido en el Art. 32° en lo referente a LINEA TELEFONICA PERMANENTE se hará pasible a una multa de Pesos ($ 5.900,00)

El total de las multas acumuladas no podrá exceder del 10% del monto contractual. Alcanzando ese límite OSSE decidirá si es conveniente que se prosiga con los trabajos de reparación o se imponga la rescisión del contrato con causas imputables al contratista, en cuyo caso se le ejecutará la garantía constituida y se le suspenderá por un plazo de seis meses como proveedor de la Sociedad en caso de reincidencia, se duplicará el período de suspensión.-

ARTICULO 22°: Plazo de Garantía de los Trabajos: A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a regir el plazo de garantía de los trabajos contratados, que será de ciento ochenta (180) días corridos, a cuyo termino se labrará el Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos Ejecutados.

ARTICULO 23°.-Porcentaje de Personal Argentino, Salario Mínimo y Equipamiento del Personal. La Contratista empleará por lo menos el 90% de personal argentino, en cuanto al pago de los salarios deberá ajustarse a la legislación laboral y previsional vigente, a tal fin la empresa contratista deberá presentar mensualmente; a la Inspección; la siguiente documentación:

Listado del personal afectado a los trabajos donde figure: Apellido y Nombre, documento de identidad, nacionalidad y código único de identificación laboral (CUIL).

Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado.

Copia de los comprobantes de pago mensuales a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P), debidamente sellados y firmados, correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social.

Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista.

Cobertura de riesgo de trabajo. Todo de conformidad al Art. 30° de la Ley de Contrato de Trabajo.

Se deja expresamente aclarado que el pago de los trabajos quedará sujeto a

la presentación de la documentación antes señalada.

El personal afectado a los trabajos que se licitan deberá vestir uniforme con la identificación de la empresa contratista, además deberán ser provistos de los elementos de seguridad personal, acorde a las tareas que se ejecuten (cascos, antiparras, guantes, etc.)

ARTICULO 24°.- Accidente de Trabajo: El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal; correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece en las Leyes Nacionales N° 19.587; 22.250 y 24.557 y sus decretos reglamentarios.-

ARTICULO 25°.- Provisión de Agua: Estará a cargo de la Contratista la provisión de agua necesaria para la Ejecución de las compactaciones y elaboración de hormigones. Ante tal situación queda terminantemente prohibido el uso de agua proveniente de la red distribuidora o canillas surtidoras de vecinos frentistas, por parte del Contratista para trabajos de relleno y compactación y/ó elaboración de hormigones

ARTICULO 26°.-Pago de los Trabajos: El pago de los trabajos será efectuado mensualmente por Obras Sanitarias Sociedad del Estado mediante la presentación de las facturas acompañadas por las órdenes de trabajo conformadas por la Inspección.

La presentación de la documentación antes citada deberá ser acompañada de lo solicitado en el Art. 23° del presente Pliego.

En caso de faltar alguna documentación solicitada en los Art. 23° y 33° del presente Pliego, las facturas serán devueltas al contratista para proceder a la complementación de la documentación faltante.

Se hace notar que el plazo total del pago empezará a correr a partir de la fecha en que el contratista complete la documentación faltante.

En lo que respeta a la medición y pago de los trabajos ejecutados, rige lo establecido en la Decisión Nº 612/07.

ARTICULO 27°: Apuntalamiento y Derrumbes: Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que resultare imposible evitarlos, el Contratista procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiese daños a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc. será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran, igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasione, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su propuesta.

La facultad de inspección de la obra, por parte de OSSE, no exime al Contratista de responsabilidad civil y/ó penal en los daños ocasionados en la persona y/o bienes de sus agentes y/ó terceros.

ARTICULO 28°: Interrupciones de Tránsito, Carteles Indicadores. Medidas de Seguridad: Cuando sea necesario interrumpir el tránsito previa autorización de la Dcción de Tránsito y Transporte de la Pcia., repartición ante la cual, el Contratista deberá gestionar las correspondientes autorizaciones, incluyendo el pago de los derechos y aranceles que correspondieren, sin reconocimiento alguno de mayores costos por dichos pagos, el Contratista colocará letreros indicadores, la Inspección determinará el texto, número y lugar en donde deberán colocarse dichos carteles a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción. En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspección se

colocarán durante el día banderas rojas y por la noche luces adecuadas para ese fin en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no podrá utilizarse energía eléctrica con alimentación de 220 Volt, debiendo el contratista emplear el equipamiento que permita la utilización del voltaje adecuado a fin de prevenir y evitar daño en las personas que pudiere ocasionar su utilización. Es responsabilidad, exclusiva y excluyente del contratista mantener en todo momento los dispositivos de seguridad, balizamiento y demarcación de la zona donde se efectúan los trabajos. Las excavaciones practicadas en las veredas por las noches se cubrirán con tablones, asimismo se deberá cercar el sector de trabajo con corralitos tipo vallas y cintas de peligro.

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente

artículo, pudiendo la Inspección tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.

El Contratista deberá ejecutar y mantener pasarelas peatonales con baranda, que permitan el acceso a cada vivienda en forma permanente y segura. Igualmente y en condiciones análogas se asegurará el acceso de vehículos a las entradas previstas para ese fin.

Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberán mantenerse mientras dure las afectaciones producidas por la obra.

En todos los casos se mantendrán las indicaciones al tránsito que indique la Inspección, propuestas o no por el Contratista.

Durante la excavación de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberán ser delimitadas con cerramientos provisorios que aseguren una circulación, en la zona inmediata, segura y libre de peligros, cerramientos que deberán mantenerse hasta que se haya rellenado totalmente la excavación.

Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser señalizadas con los letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad. Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar el Contratista deberán ser detalladas en un plano, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitación y consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.

Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas de plazo.

ARTICULO 29°.- Control de Tareas de Compactación: En las tareas de compactación se deberán respetar las reglamentaciones y especificaciones vigentes del Ente que tenga jurisdicción sobre las Calzadas de Hormigón.

ARTICULO 30°.- Relación con la Inspección: La inspección procederá a extender al contratista, las órdenes de trabajo donde figurarán: el lugar donde se realizarán las reparaciones y dimensiones de las mismas.

Para la extensión de las órdenes se deberá tener en cuenta lo siguiente: La empresa contratista a partir de las 8,oo hs, hasta las 18,oo hs. todos los días de lunes a viernes, deberá disponer de una movilidad de su propiedad con su correspondiente conductor/chofer.

La citada movilidad deberá presentarse en el domicilio de la casa central de OSSE .

En dicha movilidad, la inspección de la obra, con personal; autorizado; por el contratista a recibir la Orden de Trabajo; procederán a trasladarse hasta el lugar donde se vaya a realizar la reparación de la calzada afectada, donde se

determinara “in situ” la superficie a reparar y se procederá a extender la correspondiente Orden de Trabajo por parte de la inspección a la empresa contratista; a partir de este momento la zona a reparar quedará bajo la responsabilidad de la empresa contratista, corriendo por cuenta de la misma el balizamiento diurno y nocturno de la zona de trabajo, debiendo iniciar de inmediato los trabajos encomendados.

Concretada la entrega de la orden de trabajo por parte de la Inspección al contratista, este tendrá un plazo de 5( cinco) días corridos para concretar los mismos. Una vez terminada las reparaciones el contratista deberá comunicar al inspector de la finalización de las tareas, quién, juntamente con el contratista, verificarán “in situ” el cumplimiento de lo especificado en el presente pliego. Se aclara que el traslado del personal de la Inspección para la verificación antes citada, correrá por cuenta del contratista, sin reconocimiento alguno de mayores costos por el citado traslado.

Asimismo deberá gestionar y obtener el certificado de conformidad de los trabajos, extendido por la Municipalidad que corresponda.

Sin estos requisitos no se extenderá la conformidad respectiva de la inspección, para el posterior pago de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 31°.- Servicio de Guardia: La empresa contratista deberá tener en el horario comprendido entre las 7,00 hs y 20,00 hs. durante los 365 días del año una guardia para proveer en forma inmediata, cuando se lo solicite la inspección, material seco apto para realizar el relleno y tapado de excavaciones practicadas por OSSE.

ARTICULO 32°.- Comunicación Telefónica con la Inspección: La Contratista deberá disponer de una línea telefónica fija o celular las 24 hs. del día durante los 365 días del año con el fin de facilitar en forma inmediata la comunicación entre Inspección y Contratista. No se aceptará contestador telefónico o grabador de mensaje.

ARTICULO 33°.- Deudas por servicios prestados por OSSE: De acuerdo a lo dispuesto por Decisión N° 241/95, al momento de hacerse efectivo el pago de los certificados, el Contratista deberá acompañar la constancia de no adeudar suma alguna a OSSE por servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su nombre o en el que sea asiento principal de sus negocios.-

ARTICULO 34º.- Garantía de Contrato: A los efectos de formular el Contrato de Obra Pública, el Oferente que resultara adjudicatario, deberá presentar dentro de los diez (10) días de habérsele comunicado la adjudicación la garantía prevista en el Artículo 22º de la Ley Nº 3734/72 de Obras Públicas, la que únicamente se podrá constituir mediante las modalidades establecidas en el Artículo 3º del “Pliego Particular de Condiciones”. Igualmente la sustitución de la garantía solo podrá formalizarse por alguno de dichos medios, en este caso, de optarse por Seguro de Caución, este será contratado por ante Compañía Aseguradora autorizada, debiéndose presentar simultáneamente constancia de cancelación del pago de dicho seguro hasta el vencimiento del plazo contractual establecido.

Se deja expresamente aclarado que la sustitución de la garantía es solo por

la garantía del contrato, no habiendo posibilidad de la sustitución en el caso del

Fondo de Reparo, el cual se descontará de cada uno de los certificados de pago.

ARTICULO 35º.- Obligatoriedad de Discriminar el I.V.A.: Con relación al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los oferentes deberán cumplir la condición de responsables inscriptos y discriminar obligatoriamente en sus ofertas el impuesto, en el caso de que así no lo hicieren sus ofertas serán consideradas como formalizadas con IVA incluido. Con relación a la facturación deben observar las disposiciones de la Resolución General Nº 3419 y/o modificatorias de la AFIP.

Los oferentes están obligados a presentar N° de CUIT y acreditar el carácter de inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.

ARTICULO 36º.- Obligatoriedad de Inscripción en Ingresos Brutos: Los oferentes están obligados a presentar; la constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, ó certificación de inscripción en el Convenio Multilateral. ARTICULO 37°: Compre Sanjuanino: En la presente licitación rige lo establecido en la Ley N° 3969 y su deccreto reglamentario N° 1092-ME-00, dejándose expresamente aclarado que para gozar del beneficio de la ley antes citada, las ofertas deberán ir acompañadas del certificado expedido por Contaduría General de la Provincia.

La única oportunidad para presentar el certificado antes citado es con la propuesta. Toda presentación posterior será considerada como extemporánea y se tendrá al certificado como NO presentado.-

ARTICULO 38°: Vigencia Disposición 004-GA-00:Se deja expresamente aclarado que para el acto de apertura de la presente licitación rige lo dispuesto en Disposición N° 04-GA-00 “La Comisión de Apertura podrá fijar un cuarto intermedio de hasta 24 hs. hábiles para realizar las observaciones y reclamos que pudieran surgir por los oferentes presentes en el acto de apertura. En el Acta que se labre quedará constancia de lo actuado con la firma de los miembros de la Comisión de Apertura y los oferentes, quedando estos fehacientemente notificados de la fecha y hora de reanudación del acto”

ARTICULO 39°: Mejora de la Oferta: Si luego del análisis cualitativo, resultasen dos o más ofertas económicas idénticas, se podrá invitar a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá en el día y hora que al efecto se fije, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran; de persistir la igualdad, se adjudicará luego en un sorteo público.

ARTICULO 40°: Pago del Certificado Final de Obra: En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 5459 “Registro Pcial. de Constructores de Obras Públicas” - Art. 15° inc. g) al momento de hacerse efectivo el pago del certificado final de obra, el contratista deberá acompañar la constancia de no adeudar suma alguna al “Registro de Constructores de Obras Públicas”.-

TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos:Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito

PLIEGO COMPLEMENTARIO PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS- DECRETOS PROV. Nº 1.447-04, 653-MIyT-06, 449-

MIyT-14 DECRETO NACIONAL Nº 1.295/02 y DECISION de OSSE Nº 322/15

ARTICULO 1º: A los fines de dar curso por parte de la Oficina de

Certificaciones al pedido de Redeterminación de Precios, las Empresas Contratistas deberán presentar la siguiente documentación:

a.- Nota donde el contratista solicita a OSSE la clasificación de la categoría de la obra.

b.- Nota donde el contratista de la obra solicita la Redeterminación de Precios.

c.- Cálculo de la variación de referencia donde surja que se ha superado el valor del 10% establecido en el Art. 2º del Decreto Nº 1.295/02; por lo que queda consecuentemente habilitado el proceso de redeterminación, para este cálculo deberá indicarse el mes base que corresponde a la fecha de apertura y presentación de la oferta económica y mes propuesto como fecha de corte.

d.- Análisis de precios del contratista. Se deberá presentar análisis de todos los items del presupuesto del contrato según fueran presentados en oportunidad de la adjudicación y en las sucesivas modificaciones de obra, cuando así corresponda.

La presentación de estos Análisis de Precios deberán ser realizados conforme a Modelo de Análisis de Precios Contractuales que forma parte del presente Pliego.

Esta presentación deberá ser debidamente acompañada de soporte magnético.

e.- Análisis de precios redeterminados. Se deberá formalizar la presentación de todos los items del contrato el cual deberá ir acompañado de su correspondiente soporte magnético.

La presentación de estos Análisis de Precios deberán ser realizados conforme a Modelo de Análisis de Precios Redeterminados que forma parte del presente pliego.

f.- Origen de los índices utilizados. Se deberá acompañar una planilla con el listado de todos los índices utilizados, correspondiente tanto al mes base como al mes de corte propuesto y la variación obtenida entre ambos.

ARTICULO 2º : El no cumplimiento por parte del Contratista de alguno de

los puntos indicados en el artículo precedente, dará motivo a la devolución de la documentación al Contratista para su corrección y/ó complementación de la misma para recién dar curso a la Redeterminación de Precios solicitada.

DPTO. PROY. OBRAS Y PROGRAMAS: Mayo de 2015

***

TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos : Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: Item 1°.- Excavación, Relleno y Compactación: Los trabajos de este item se refieren a las tareas necesarias para descubrir la cañería reparada por OSSE y su posterior relleno y compactación. Dichas tareas comprenden:

Excavación

Limpieza

Recompactación

Relleno y Compactación Excavación: Los trabajos de este punto se refieren a la remoción del material

con que se encuentra cubierta la excavación donde se deberá concretar la reparación de la calzada de hormigón. La profundidad de esta excavación será hasta descurbir la conexión ó cañería reparada por OSSE,. El ancho y el largo de esta excavación será el que presente la excavación realizada por OSSE. El material proveniente de la excavación será retirado del lugar de emplazamiento de la obra, corriendo por cuenta del contratista la carga, transporte y descarga hasta una distancia de 20 km como mínimo, del lugar donde se ejecutan los trabajos. El lugar de descarga deberá contar con las habilitaciones correspondientes para tal fin.

Los trabajos de este punto incluyen la ubicación y construcción de pasarelas

y puentes para pasajes de peatones y vehículos.-

Medios y Sistemas de Trabajo a emplear en la ejecución de las excavaciones: No se impondrá restricciones al Contratista en lo que respecta a los medios y sistemas de trabajos a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las circunstancias locales.

El contratista será responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo ó indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras o edificaciones e instalaciones próximas derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuado y de la falta de previsión de su parte.-

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderados, entibaciones y

tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.-

Limpieza: Los trabajos de este punto se refieren a las tareas necesarias para concretar el retiro del material que se pudiera encontrar acopiado al costado de la zona donde se realizará la reparación de la calzada, corriendo por cuenta del contratista la carga, transporte y descarga del material a una distancia de 20 km. como mínimo del lugar donde se ejecutan los trabajos. Incluyen los trabajos de este punto el recorte de la superficie de hormigón, este recorte deberá ser realizado previa solicitud por parte del contratista ante los entes que tengan jurisdicción sobre la calle donde se realizan los trabajos; del ancho mínimo con que se deberá realizar el corte, el que deberá ser realizado con cortadora de junta a disco.

Una vez obtenidos los permisos del organismo correspondiente y de la inspección, se procederá a la rotura de la calzada de hormigón existente. Para ello se realizarán los cortes exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer según el ancho que fije el organismo de jurisdicción en la zona de trabajo.

El material extraído de la rotura de las calzadas deberá ser transportado a una distancia como mínimo de 20 km. del lugar donde se realizan los trabajos corriendo por cuenta del contratista la carga, transporte y desparramo en forma prolija del material proveniente de la rotura de calzada.

Recompactación: Los trabajos de este punto se refieren a la recompactación del fondo de la excavación; esta recompactación deberá ser realizada previo agregado del agua necesaria, para lograr la humedad óptima de compactación, la ejecución de la compactación debe ser realizada hasta lograr un porcentaje de compactación mínimo del 95% de la densidad máxima del proctor correspondiente . Se podrán utilizar compactadores manuales o mecánicos en la ejecución de la recompactación.-

En el caso particular de la reparación de las calzadas de hormigón que han

sido afectadas por la reparación de conexiones domiciliarias, previo a la recompactación del fondo de las excavaciones, se deberá rellenar los rellenos tanto del fondo como los laterales de la excavación donde se encuentra emplazada la conexión domiciliaria.

En la realización de estos trabajos se han de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas vigentes en los organismos que tengan jurisdicción en la zona de trabajo.-

Relleno Capa Inferior: A los efectos de esta especificación se denominará en adelante “Relleno capa inferior” al estrato de suelo comprendido entre el fondo de la excavación y los 0,50 mts del relleno capa superior.

Una vez concretados los trabajos de recompactación del fondo de la

excavación, los cuales deberán contar con la aprobación de la inspección se procederá a ejecutar el relleno y compactación de la capa inferior. Este relleno se ejecutará con material granular con las siguientes granulometrías: 2” 100%; 1” 70-93%; ¾” 55-88%; 3/8” 35-75%; N° 4 25-60%; N° 10 20-50%; N° 40 10-35%; N° 200 3-13%, corriendo por cuenta del Contratista la provisión, carga,

transporte, descarga y acondicionamiento del material en la excavación, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dichos trabajos.

Este relleno se ejecutará en capas que no deberán superar los 20 cm. Este material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los entes que tengan jurisdicción en la zona donde se realiza la reparación de la calzada de hormigón. Se podrá utilizar compactadores manuales o mecánicos en la ejecución de los trabajos de compactación.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hará mediante el ensayo Proctor que establezcan las normas de los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo.

El costo que demande la extracción de muestras de control de densidades, correrán por cuenta del Contratista, sin derecho alguno a reconocimiento de mayores costos por dichas tareas.

En la realización de los trabajos de este punto se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones en vigencia en los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo.

Relleno Capa Superior: A los efectos de estas especificaciones se define como “Relleno capa superior” al estrato de suelo que tendrá un espesor de 0,50 mts no incluye la losa de hormigón.

Una vez concretados los trabajos de relleno y compactación de la capa

inferior, los cuales deberán contar con la aprobación de la inspección y de los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo, se procederá a ejecutar el relleno y compactación de la capa superior. Este relleno se ejecutará con material granular con la misma granulometría indicada en el punto anterior ( Relleno capa inferior), corriendo por cuenta del Contratista la provisión, carga, transporte, descarga y acondicionamiento del material en la excavación, sin derecho a reconocimiento de mayores costos por dichos trabajos.

Este relleno se ejecutará en capas que no deberán superar los espesores mínimos establecidos por las normas en vigencia en los organismos que tengan jurisdicción en la zona de trabajo. Este material deberá tener la humedad óptima de compactación, tarea esta que deberá ser realizada hasta obtener la densidad exigida por las normas en vigencia en los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo. Se podrá utilizar compactadores manuales o mecánicos en la ejecución de los trabajos de compactación.

En los rellenos que se tratan en el presente punto, el control de compacidad se hará mediante el ensayo Proctor que establezcan las normas del ente que tenga jurisdicción en la zona de trabajo.-

El costo que demande la extracción de muestras de control de densidades, correrán por cuenta del Contratista, sin derecho alguno a reconocimiento de mayores costos por dichas tareas.

En la realización de los trabajos de este punto se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones vigentes en los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos de este item incluyen el pago de todo tipo de derechos y aranceles que correspondiera abonar en los entes que tengan jurisdicción donde se realizan los presentes trabajos; por lo tanto dichos pagos deberán ser tenidos en cuenta en el momento de elaboración de la oferta por parte de los proponentes.

Medición y Certificación: Los trabajos de este item se medirán y certificarán por m³ de excavación, relleno y compactación ejecutados a entera satisfacción de la Inspección.-

ARTICULO 2°.- Item 2°.- - Reparación de Calzada de Hormigón: Los trabajos de este item se refieren a la realización de los trabajos para concretar la reparación de las calzadas de hormigón, dichos trabajos comprenden:

Reparación de calzadas de hormigón

Limpieza final de obra Reparación de calzadas de hormigón: Una vez concretados los trabajos de

Relleno de la capa superior, los cuales deberán contar con la aprobación de la inspección y los entes que tengan jurisdicción en la zona de trabajo, se procederá a realizar la reconstrucción de la losa de hormigón, las cuales deberán reunir las mismas características de la calzada de hormigón adyacente. Las mismas deberán ser realizadas conforme a las normas vigentes en los organismos que tenga jurisdicción en la zona de trabajo.

Limpieza Final de Obra: Los trabajos de este item se refieren a las tareas necesarias para concretar la limpieza final de la obra en la zona donde se haya realizado la reparación de calzada de hormigón. Las mismas incluyen las tares de desmontaje de todas las instalaciones provisorias que haya sido necesario construir para la correcta ejecución de los trabajos de reparación de calzada de hormigón.

Se deja expresamente aclarado que los trabajos de este item incluye el pago

de todo tipo de derechos y aranceles por: Rotura de calzada, inspección de las reparaciones, ensayos, controles de densidad, etc. establecidos por los entes pertinentes por lo tanto dichos pagos deberán ser tenidos en cuenta al momento de la elaboración de las respectivas ofertas por parte de los oferentes.

Los trabajos del presente item se ejecutarán siguiendo estrictamente las normas de los organismos que tengan jurisdicción sobre la zona de trabajo y antes de la medición de los mismos, el contratista deberá presentar a la Inspección la documentación donde conste la conformidad de los Organismos que tengan jurisdicción en la zona de trabajo, con los trabajos ejecutados.

Se deja expresamente aclarado que el contratista tiene un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de la fecha de entregada la Orden de Trabajo por parte de la Inspección, para la presentación a la Inspección de la documentación que acredite la conformidad de los organismos que tengan jurisdicción en la zona de los trabajos, con los trabajos ejecutados, bajo apercibimiento, que su falta de presentación y/ó extemporánea presentación, impondrá la caducidad del derecho a su cobro.

Medición y Certificación: Los trabajos de este ítem se medirán y certificarán por metro cuadrado de reparación de calzada de hormigón, ejecutados a entera satisfacción de la inspección.-

DPTO. PROY. OBRAS Y PROGRAMAS:

TRABAJOS DE REPARACION DE CALZADAS DE HORMIGON EN EL GRAN SAN

JUAN

Departamentos: Capital, Santa Lucía, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item Descripción Un. Cant. Unit. Total

1 Excavación, relleno, compactación..... m³ 1.500 620,00 930.000,00 2 Reparación de Calzadas de Hormigón m² 2.500 730,00 1.825.000,00

Total...........$ 2.755.000,00 El presente presupuesto asciende a la suma de Pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 2.755.000,00) Los precios Unitarios incluyen Gtos Grales, Beneficios e I.V.A.- Precios y Jornales al mes de Abril/2015 DPTO. PROYECTOS, OBRAS Y PROGRAMAS: Mayo 2015