Gobierno del Estado de San Luis Potosí Informe A… · Gobierno del Estado de San Luis Potosí...

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa

Durante el ejercicio se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Dirigir, administrar y promover al Instituto:

2 Acordar con Directores de Área y otros funcionarios del Instituto:

3 Coordinarse con las Dependencias Federales, Estatales y autoridades Municipales a

fin de recoger las recomendaciones para la construcción, equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios educativos del Estado:

4 Celebrar todos los convenios y contratos, así como los actos jurídicos y de administración necesarios para el funcionamiento del Instituto:

5 Coordinar actividades de los comités internos que se constituyan de acuerdo a las necesidades operativas del Instituto.

6 Participar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de Gabinete Legal y Ampliado, así como en el de Desarrollo Urbano:

7 Participar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones del Comité Estatal

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre:

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

DIRECCIÓN GENERAL

Durante los 12 meses del año.









8 Asistir en representación del C. Gobernador del Estado en calidad de Vocal a las reuniones de la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa:

9 Participar y dar seguimiento al Programa “Diagnóstico de la Infraestructura Física

Educativa 2014”.

10 Participar y dar seguimiento al Programa “Escuelas Dignas 2014”:

11 Presidir las reuniones de Directores de Área del Instituto e instruir el seguimiento de

actividades:

12 Presentar los informes trimestrales de actividades del Instituto a los integrantes de la H. Junta Directiva:

13 Se obtuvo por parte de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, la autorización de los Manuales de Organización y de Procedimientos correspondientes a esta Dirección General.

DIRECCIÓN GENERAL

Reuniones Ordinarias 2014 TRES




04 Informes correspondientes al 2014.


Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

Durante el ejercicio se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Coordinar la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de la correspondencia que se recibe en el Instituto:

2 Reporte mensual de los índices de calidad respecto a la Atención de Usuarios Mediante Oficios:

3 Dar seguimiento a los acuerdos del Gabinete Legal y Ampliado, así como el de Desarrollo Urbano en de los asuntos que competen al Instituto.

4 Registro y control de peticiones formuladas al Instituto de diversas Dependencias y Organizaciones Sociales:

5 Dar seguimiento a los acuerdos de la Dirección General celebrados con las diversas Áreas del Instituto:

6 Coordinar las reuniones periódicas de la Dirección General con Directores de Áreas del IEIFE:

DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTION INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTION

Total de oficios recibidos 4,502 Total de oficios emitidos 3,467



Recibidos de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado, de Dependencias y Organizaciones Sociales.





7 Coordinar las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta Directiva del

IEIFE.:

8 Coordinar con el personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado la información relativa a actividades del Instituto mediante la formulación de boletines quincenales:

9 Asistir en representación de la Dirección General a reuniones de trabajo en diversas Dependencias e Instituciones:

10 Realizar diversas actividades en materia de archivo a fin de dar cumplimiento con lo

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

11 Se obtuvo por parte de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, la autorización de la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos correspondientes a esta Dirección de Control y Gestión.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTION

Reuniones Ordinarias 2014 CUATRO


Durante los 12 meses del año

Reporte mensual del Inventario por Pieza Documental en Archivo en Trámite de expedientes administrados por la Dirección de Control y Gestión.



Durante el ejercicio 2014 se realizaron actividades diversas, destacando las que se

mencionan:

• Al 31 de diciembre de 2014 la plantilla de personal está integrada por 55

empleados de nómina a quienes se cubrieron oportunamente los salarios y

prestaciones correspondientes.

• Derivado de la celebración de Convenios con el Instituto Nacional de

Infraestructura Física Educativa fue necesaria la contratación de profesionistas

independientes para la ejecución de los objetivos de los Programas de

Diagnósticos de la Infraestructura Física Educativa y Escuelas Dignas.

• El presupuesto anual modificado resultó en $73’692,444 conforme al Sistema

Integral de Administración Financiera.

• Durante el año se obtuvieron recursos por concepto de gastos indirectos de

programas de obra e ingresos propios derivados de los convenios con el Instituto

Nacional de Infraestructura Física Educativa, municipios y entidades diversas.

• Esta Dirección participa permanentemente para la atención de los asuntos

inherentes al Comité de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo, dentro del marco

legal que rige su conformación y sus actividades.

DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



• El parque vehicular de la Entidad se mantiene en buen funcionamiento, llevando a

cabo los mantenimientos preventivos y correctivos, propios para el desarrollo de las

actividades que realizan las diversas áreas. Las pólizas de seguros se encuentran

actualizadas.

• Durante el ejercicio 2014 se realizó licitación pública en la que se contrató la

ejecución del proyecto de red de voz y datos, dotando de infraestructura eficiente

para fortalecer los canales de comunicación del Organismo y el adecuado respaldo

de la información electrónica. Este proyecto fue certificado por Entidad Externa.

• En seguimiento a las diversas disposiciones en materia de archivos, se llevó a

cabo el equipamiento del espacio físico que alberga el archivo de concentración del

Instituto; se promovió reunión del Comité de Información para realizar la

actualización del mismo, y presentación de los documentos de control archivísticos.

Asimismo, en la Dirección se trabaja en el archivo de trámite, realizando la

clasificación de documentación administrativa y contable, acorde la clasificación

conforme al cuadro aprobado por el Comité de Información.

• En los diferentes periodos requeridos se actualizó la información correspondiente

conforme a lo dispuesto por la “Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la

Información Pública del Estado”, proporcionando la información que se muestra en

el módulo instalado en nuestras oficinas.




• Dentro del área de Contabilidad se cubrieron las actividades ordinarias de pago a

proveedores y contratistas mediante el sistema de banca electrónica, transmisión

de nóminas, contribuciones, etc.

• Conforme a la reforma fiscal se implementó la emisión de Comprobantes Fiscales

en modalidad CFDI.

• En diferentes momentos se resolvieron las solicitudes de información por parte de

los Órganos de Control y Entidades de Fiscalización debido a las revisiones y

auditorías practicadas a los ejercicios 2013 y 2014.

• A través de la Subdirección de Planeación se mantuvieron los canales de

comunicación con las dependencias y entidades responsables de la generación de

la obra pública, conciliando la información que permite la generación del Programa

General de Obra y la verificación de los techos financieros de cada obra en

particular, así como de los programas correspondientes.

• De igual forma, a través de la Subdirección de Planeación, se proporcionó la

información a las Dependencias responsables en la integración del Quinto Informe

de Gobierno.




Durante el ejercicio 2014 se llevaron a cabo diversas actividades entre las que destacan las siguientes:

1 Continúa la actualización permanente del Directorio de Contratistas 2 Elaboración de presupuestos para diferentes programas.

3 En coordinación con las demás Direcciones:

La Dirección de Construcción: a) Revisión de precios atípicos de obras que lleva el Instituto. La Dirección de Normatividad a) Integración de la documentación que forman los expedientes unitarios b) Envió de información en cumplimiento de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

4 Atención y orientación a empresas constructoras que lo requieran.

5 Coordinación con la Contraloría Interna, proporcionando documentación solicitada.

6 Seguimiento de las actividades derivadas de los convenios UASLP-IEIFE

7 Actualización a la documentación correspondiente a las diferentes modalidades de licitación conforme a las Reformas publicadas para la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado (ley estatal) y la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas (ley federal) y sus Reglamentos correspondientes.

8 Resumen de Procesos de licitación con inversiones

DIRECCIÓN DE COSTOS

DIRECCIÓN COSTOS

RESUMEN I. ADJUDICACIÓN DIRECTA $ 28´329,863.00 II. INVITACION RESTRINGIDA $ 32´298,837.53 III. LICITACION PUBLICA $ 124´477,965.82 MONTO TOTAL ADJUDICADO $ 185´106,666.35

No. TOTAL DE PROCESOS EN ESTE PERIODO 195 No. TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS EN ESTE PERIODO 468

ASIGNACIONES INIFED (CONVENIO)

No. TOTAL DE PROCESOS ADJUDICADAS INIFED 123 MONTO TOTAL ADJUDICADO $ 78´135,614.00



Resumen de actividades durante el 2014.

Análisis y propuestas para la realización de estudios previos que se requieren para la elaboración de proyectos de obra son los Estudios de Mecánica de Suelos, Revisiones Estructurales y Estudios Eléctricos se integraron 10 durante el año 2014.

Para integrar el catálogo general de estudios y proyectos para el seguimiento y control de la obra a ejecutar por el Instituto se elaboraron 2610 Validaciones y Proyectos correspondientes a los Programas de obras.

Revisar y aprobar los proyectos ejecutivos presentados al Instituto por las diferentes dependencias del Gobierno Federal, Estatal o municipal: Se atendieron 235 Oficios.

Se llevaron a cabo los Proyectos de: - Proyecto del Tecnológico de Ciudad Valles - Proyecto de las Universidades Interculturales de Tamazunchale, Villa de Reyes, Cerritos,

Matlapa y Tancanhuitz. - Seguimiento del Proyecto Teatro Polivante del Centro de las Artes y Teatro de la Ciudad. - Realización de los Proyectos Escuela Digna Federal 2014 (123 Proyectos) - Escuelas Dignas Diagnósticos 2014 (1900 Diagnósticos) - Proyectos Contingencias FEAM 2014 (84 Proyectos) - 19 Obras FONREGION 2015 - Desarrollo de Proyectos de la ExHacienda de la Teneria para la creación del EcoMuseo. - Revisión de Proyectos Arquitectónicos de la UASLP - Seguimiento del Proyecto de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado (BECENE). - 27 Proyectos para FONREGION 2014 - Proyecto del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino - Proyecto del auditorio del S.E.E.R. - Inicio del Proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional en S.L.P. - Terminación de los proyectos de los Estacionamientos de Eje Vial y de Madero en S.L.P. - Proyecto del Edificio de Bioquímica del Tecnológico de Rioverde. - Proyecto del Edificio de Mecatrónica del Tecnológico de Rioverde.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



Actividades desarrolladas durante este periodo son las siguientes:

I.- Coordinación Técnica (Municipios y Entidades):

1. Se validaron 374 expedientes de obra FEAM 2014, 139 FEAM , FISM 2013.

2. Se visitaron 48 Municipios considerados dentro del programa FEAM 2013 para verificación de Obra

ejecutada FEAM-FISM por los Ayuntamientos.

3. Se visitaron 22 Municipios considerados dentro del programa FEAM 2014 para verificación de Obra

ejecutada FEAM-FISM por los Ayuntamientos.

4. Se proporcionó asesoría a 52 Municipios, para la integración, asesoría de expedientes técnicos de

obra, actas de entrega recepción, verificación de control de aportaciones al Contrato de prestación

de servicios PGO 2013 y 2014.

5. Se realizaron 2030 visitas de verificación de obra a los 52 Municipios incluidos en los fondos

FEAM y FISM ejercicio 2013 y 2014

II.- Coordinación Técnica (Planteles):

1. Se proporcionó asesoría técnica a 320 Directores de Planteles-Juntas de Padres de Familia para la realización de Obra Educativa dentro del Programa Escuelas de Calidad (PEC), Recursos Propios y Cooperativos. Se les proporcionó requisitos, planos y especificaciones técnicas.

2. Para la revisión de Expedientes para la Construcción y Rehabilitación de espacios educativos en el Programa de Escuelas de Calidad, Recursos Propios y Cooperativos, se revisaron 237 expedientes técnicos debidamente Autorizados ; 63 expedientes técnicos No Autorizados, 4 expedientes observados en espera que los planteles reingresen el expediente.

3. Se validaron 101 expedientes de obra CONAFE - P.G.O. 2014

4. Se realizaron 410 visitas de verificación de obra a planteles educativos con recursos de

escuelas de calidad, recursos propios.

5. Se realizaron 295 visitas de verificación de obra al programa CONAFE 2014 III.- Expedientes Unitarios de Obra:

1. Se realizó la conformación de 195 Expedientes Unitarios de las obras que ejecuta el Instituto los

cuales se integran de acuerdo al proceso de obra.

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD




2. III Se realizó la conformación de 45 Expedientes Unitarios de Adquisiciones realizadas.

III.- Atención a Auditorías:

1. Se atendió la auditoría Interna N° AA-III-1-2014 correspondiente a las Normas de Control Interno.

2. Auditoria N° AEFG-2013-29 relativa al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) solicitada por la

Auditoría Superior de la Federación a la Auditaría Superior del Estado mediante oficio N°

OASF/0554/2014 y notificada al IEIFE mediante oficio N° ASE-AEGF/135/2014, se encuentra

concluida con fecha 10 de Septiembre de 2014 mediante oficio emitido por el Instituto N° DG-

2366/2014.

3. Auditoria de revisión previa al ejercicio fiscal 2014 EN PROCESO periodo Enero- Septiembre 2014,

mediante oficio ASE-AEFG-224/2014 y atendido mediante Oficio DG-3107/2014 de fecha 14 de

Noviembre de 2014.

4. Auditoria interna AIO-1-2-2014 correspondiente a la revisión de expedientes, fiscalización de obra y

verificación física 1er trimestre 2014, la cual se concluye sin observaciones.


verificación física 2do trimestre 2014, la cual se concluye sin observaciones.


verificación física 3er trimestre 2014, la cual se concluye sin observaciones.

V.- CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDA D SE REALIZÓ LO SIGUIENTE EN EL EJERCICIO 2014: 1.- Se trabaja con los objetivos de calidad mensualmente, los resultados del análisis se subieron trimestralmente a RUMBO (transparencia), en los últimos dos trimestres de enero a junio del 2014 se alcanzó un resultado del 100% por parte de CEGAIP CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARECIA SE R EALIZO LO SIGUIENTE EN EL EJERCICIO 2014: 1.- Del mes de Enero a Diciembre de 2014 se procedió a subir la información del periodo 61 al 72 correspondiente, 6 solicitudes de información se atendieron en tiempo y forma. 2.- Los días 24 y 25 de abril del presente año, personal de la Dirección participa en la reunión informativa por parte de la Dirección General de Protección Civil para que el Instituto tome medidas para la elaboración del Manual Interno de Operaciones, solicitando la intervención de Protección Civil para llevar a cabo las capacitaciones correspondientes para tal efecto.




SE ANEXA BITÁCORA DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDI DAS EN EL INSTITUTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, EN LA COLUMNA OBSERVACIO NES SE INDICA NUMERO DE OFICIO QUE SE ENVIÓ A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, INFORME DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS.




VALIDACIONES VARIOS PROGRAMAS

AÑO MES TOTAL

2014 ENERO - DICIEMBRE 7

VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO - DICIEMBRE

ACTIVIDAD TOTAL ELABORACION DE VOLUMETRIA: 5 DIFERIMIENTOS DE INICIO DE OBRA: 10 PRORROGAS: 95 DICTAMEN TECNICO PARA CONVENIO: 67 RETENCIONES POR ATRASO 18 SANCIONES DE CALIDAD: 2 SANCIONES POR ATRASO: 52 SUSPENSION TEMPORAL 0 INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA 1 OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA 0 ACTAS DE RECEPCION: 206 FINIQUITOS DE OBRA : 206 LIBERACION DE FIANZAS 12 REVISION DE TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 707 ACTAS ENVIADAS A FIRMA A SEGE 189 INVITACION A LA CONTRALORIA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA 202 ENVIO ACTAS DE ENTREGA A EXPEDIENTE UNICO 176 ENVIO COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA A CONTRALORIA GRAL. EDO 176

SOLVENTACION DE AUDITORIA 3 INFORMACION DE AVANCES FISICOS (LEY DE TRANSPARENCIA): 12 ENVIO OBJETIVOS DE CALIDAD 12 ENVIO DE DOCUMENTACION PARA EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA SEMANA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



BITACORAS:

SE HAN ENTREGADO EN PAPEL Y GENERADO EN ELECTRONICA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION LAS BITACORAS A LAS OBRAS INICIADAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL IEIFE.

AÑO MES TOTAL

2014 BITACORA DE PAPEL 350

BITACORA ELECTRONICA 57 TOTAL BITACORAS DE ENERO - DICIEMBRE 407

ESTIMACIONES: ESTIMACIONES INGRESADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION PARA SU PAGO.

AÑO MES TOTAL

2014 ENERO - DICIEMBRE 831

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION



Dentro del periodo comprendido del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre de 2014 se llevaron a cabo diversas actividades entre las cuales destacan las siguientes:

1. Elaborar y llevar un registro actualizado de los acuerdos, convenios y contratos celebrados por el Instituto. a) Dentro de éste periodo se elaboraron y firmaron Contratos 316 de Obra Pública.

b) Se elaboraron y firmaron 83 Contratos de Adquisiciones.

c) Se elaboraron y firmaron 45 Convenios de Ampliación a Contratos de Obra

Pública.

2. Representar legalmente al Director General del I nstituto en los actos en que se tenga que intervenir jurídicamente e intervenir en todo lo relacionado con los asuntos de carácter jurídico que atañen al Inst ituto. a) Dentro del expediente laboral 03896/2013-6 en fecha 18 de Febrero del 2014

Se notifica la interposición de juicio de amparo por parte de la C. BEATRIZ MORALES RODRIGUEZ; se contesta y se interpone amparo adhesivo. En fecha 04 de Abril del 2014 se encuentra para resolver el juicio de amparo adhesivo, en fecha 30 de Abril del 2014 se resuelve amparo, al justicia de la unión ampara y protege a la quejosa, para efectos de que la junta deje insubsistente la resolución y dicte otra en su lugar, se notifica la resolución y se presenta formalmente ante el segundo tribunal colegiado recurso de revisión en contra de la resolución de amparo, se notifica por parte del juzgado colegiado la cumplimentación de la ejecutoria de amparo con el nuevo laudo dictado y se otorga termino de 10 días para manifestar si hubo defecto o exceso en el mismo; se notifica admisión del juicio de amparo en contra del nuevo laudo, así mismo declaran procedente la aclaración del laudo en cuanto al termino para el cumplimiento, otorgan suspensión de ejecución del laudo y niegan suspensión de monto para subsistencia del trabajador.

DIRECCIÓN JURIDICA

DIRECCIÓN JURIDICA



Se encuentra citado para resolver en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la constitucionalidad de un artículo la Ley de Amparo. Actualmente se encuentra citado para resolver en el Tribunal Federal, derivado de la revisión, amparo e incidente de cumplimiento de Laudo Laboral.

b) En fecha 14 de Marzo del 2014 se dictó resolución en el expediente laboral número 13009/2012-9 promovido por el C. MARCELINO HERNÁNDEZ ROMO vs Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, en el cual se absuelve al Instituto de las pretensiones del actor, solo se condena al pago de $ 1,123.20 (UN MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 20/100 M.N.) por concepto de vacaciones y prima vacacional, los cuales ya fueron consignados ante la autoridad competente. El 27 de Mayo del 2014 se tiene al actor por interponiendo Juicio de Amparo. Con de fecha 10 de Septiembre de 2014 se encuentra citado para resolver juicio de amparo directo y amparo adhesivo. El 23 de Octubre del 2014 se notifica resolución de amparo la justicia de la unión no ampara ni protege al actor (trabajador). El 31 de Octubre del 2014 se notifica llegada de autos a la junta laboral.

Se solicita se mande archivar expediente como asunto totalmente concluido.

c) Dentro del expediente número 1704/13 del Juzgado 7 Civil, interpuesto por este Instituto vs Primero Fianzas, S.A. de C.V., se dio trámite a la excepción de incompetencia promovida por el demandado, se citó para resolver en la 5ª Sala, cuya resolución fue dictada y se declaró dicha excepción como improcedente. De igual forma se dio trámite al recurso de apelación promovido por el demandado en contra del auto que desecha su solicitud de llamar un tercero a juicio, se citó para resolver en la 5ª Sala, cuya resolución confirmo el auto pronunciado por el Juzgado 7º Civil. El expediente principal se encuentra concluido en sus etapas de demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, quedando pendiente por agotar la sentencia y la ejecución de sentencia, una vez que la Sala regrese los autos de la incompetencia y el recurso de apelación se solicitara se cite para resolver en definitiva.

DIRECCIÓN JURIDICA



En fecha 30 de Junio del 2014 notifican resolución de amparo por parte del Juez Primero de Distrito, en la cual se ordena a la Sala de Segunda Instancia, revoque el auto y se tenga por denunciando tercero a juicio (contratista). El 08 de Agosto del 2014 se revoca el auto y se admite la denuncia de tercero a juicio y se manda emplazar al mismo, se dejan intocables los autos dictados en relación con el demandado principal. En Noviembre del 2014 la Autoridad competente, Juzgado 7 Civil giro oficios a Instituciones Públicas, como lo es el I.N.E., C.F.E., etcétera para proporcionar domicilio del tercero llamado a juicio. El día 03 de Diciembre del 2015 se tiene al Lic. Mario García García del INE proporciona último domicilio registrado y es agregado en autos.

d) En fecha 03 de Junio del 2014 se notifica demanda laboral interpuesta por el C. EDGAR OLVERA GUZMAN en contra de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y este Instituto en la cual solicita reinstalación y pago de diversas prestaciones, se difiere audiencia para el día 22 de Septiembre del 2014. En el expediente laboral número 07433/2014/I interpuesto por el C. EDGAR OLVERA GUZMAN en contra de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado y este Instituto, se difiere la audiencia de conciliación y demanda y excepciones para el próximo 28 de octubre del 2014. El 28 de Octubre del 2014 se difiere la audiencia para el día 08 de Enero del 2015 en virtud de que el actor amplio su demanda. En relación al terreno de Matehuala, la Subprocuraduría de Matehuala cito al Director Jurídico del I.E.I.F.E. para realizar la restitución de la totalidad del terreno propiedad de este Instituto, contando con el apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la Policía Ministerial y la Dirección de Servicios Periciales del Estado, por lo que este Instituto se traslado al municipio de Matehuala el día 18 de Septiembre para recibir del Agente del Ministerio Publico la Restitución Provisional del terreno propiedad del propio Instituto realizándose la delimitación provisional del mismo a través de alambrado, se encuentra custodiado por elementos de la Policía Estatal, para evitar una nueva invasión, hasta nueva Instrucción del M.P. adscrito a la subprocuraduría región altiplano. con fecha 20 de septiembre integrantes de la liga de Beisbol retiraran la malla colocada argumentando tener el permiso y consentimiento del secretario general de gobierno, fue retirada la seguridad del Estado.

DIRECCIÓN JURIDICA



La Subprocuraduría de Matehuala cito al Director Jurídico del I.E.I.F.E. para realizar la restitución de la totalidad del terreno propiedad de este Instituto, Por intervención de la Secretaria General del Gobierno del Estado se la prosecución de la Averiguación Previa. Se solicita al cabildo de Matehuala por parte de su Presidente permutar el Inmueble propiedad del I.E.I.F.E. por otro propiedad del Municipio.

3. Interponer y tramitar los recursos administrati vos y legales que le corresponda al Instituto. a) Dentro de éste periodo se atendieron las solicitudes de la Dirección de Asuntos

Jurídicos respecto del ejercicio de Derecho de Preferencia sobre algunos predios, en el que éste Instituto no formuló ninguna propuesta.

4. Se elaboraron, revisaron y firmaron Convenios de Coordinación y/o Colaboración con las siguientes Instituciones Públi cas y Privadas. a) En fecha 27 de Enero de 2014 se celebró convenio de coordinación con la

Secretaria de Educación Pública del Estado y el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, con el objetivo de realizar la construcción de la primera etapa de la unidad académica departamental tipo II, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles con una aportación de $11´677,050.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Proyecto para la Ampliación de la Oferta Educativa 2013.

b) En fecha 20 de Febrero del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí con el objetivo de la realización de la obra denominada “Ampliación Del Estacionamiento Oriente En La Universidad Tecnológica De San Luis Potosí”, con una inversión de $4´471,523.98 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 98/100 M.N.).

c) En fecha 26 de Febrero del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí con el objeto de llevar a cabo obras en la unidad académica de Cerritos: construcción y equipamiento de cuatro aulas, un módulo sanitario, un módulo administrativo, un aula de medios, una biblioteca, un laboratorio de cómputo y cercado perimetral con malla ciclónica; unidad académica de Matlapa construcción y equipamiento modulo administrativo; unidad académica Tancanhuitz construcción y equipamiento de modulo administrativo, con un monto de $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

DIRECCIÓN JURIDICA



d) En fecha 15 de Abril del 2014 se celebró convenio de coordinación con

Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa con el objetivo de establecer las bases para la colaboración para contar con un sistema actualizado de la infraestructura física educativa en el estado; tener un diagnóstico sobre las condiciones físicas de las instalaciones en el estado; certificar la calidad de la infraestructura física educativa en el estado.

e) En fecha 02 de Mayo del 2014 se celebró convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con el objetivo de la realización de 2,300 diagnósticos de la infraestructura física educativa con un monto total de $6´440,000.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

f) En fecha 02 de Mayo del 2014 se celebró convenio de apoyo financiero con con la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado y Cobach con el objetivo de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos de los subsistemas estatales y descentralizados del estado, con un recurso de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) recursos del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2014.

g) En fecha 06 de Mayo del 2014 se celebró convenio específico de ejecución con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con el objetivo colaboración, participación, reciprocidad y concurrencia para la operación y ejecución de las acciones en la infraestructura física educativa en planteles educativos de la entidad federativa, en el marco de “el programa”, definiendo los criterios de aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los subsidios federales autorizados a fin de contar con espacios físicos educativos dignos de su función y actualizados a través de la certificación total o parcial de los componentes de “el programa” que se entregará a las comunidades escolares, a través del comité escuelas dignas, en adelante “el CED”, con una inversión federal de $80´000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

h) En fecha 15 de Mayo del 2014 se celebró convenio de coordinación Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado y Centros Culturales y de Recreación Tangamanga con el objetivo de la rehabilitación de la EXHACIENDA DE LA TENERÍA PARA LA CREACIÓN DEL ECOMUSEO DE SAN LUIS POTOSÍ. (restauración, conservación y rehabilitación para crear espacios para la formación del Ecomuseo, así como de servicios básicos), con una inversión de $12´658,379.15 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) recursos federales.

i) En fecha 19 de Mayo del 2014 se celebró refrendo entre el Gobierno del Estado e Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con el objetivo de

DIRECCIÓN JURIDICA



refrendar los compromisos adquiridos para contar con un sistema de información, completo y actualizado de la infraestructura física educativa; tener un diagnóstico sobre las condiciones físicas de las instalaciones; certificar la calidad de la infraestructura física educativa; concertar planes y programas de acciones conjuntas para mejorar y ampliar la cobertura de la infraestructura física educativa todo ello en dicha entidad federativa; y participar en la conformación del órgano técnico de consulta.

j) En fecha 17 de Mayo del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la construcción y equipamiento del plantel de la Secretaria del nivel de educación básica, con un monto de $1´583,600.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2014.

k) En fecha 19 de Junio del 2014 se celebró convenio de coordinación la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo construcción equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los planteles de la secretaria de los niveles de educación básica, del programa lluvias severas segunda etapa, con una inversión de $21´559,093.43 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) recursos provenientes del FEAM.

l) En fecha 20 de Junio del 2014 se celebró convenio de coordinación con con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de llevar a cabo acciones consistentes en construcción y equipamiento de los planteles de subsistemas estatales, nivel de educación media superior por un monto de $8´067,785.00 (OCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Media Superior 2014.

m) En fecha 20 de Junio del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de realizar la construcción de obra civil y equipamiento de la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural con una inversión de $3´000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior 2014.

n) En fecha 23 de Junio del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la realización de obras del programa escuelas dignas del coeficiente de reciprocidad estatal concurrente 2014, con una inversión de $17´351,505.20 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N.) recursos provenientes del FEAM 2014.

DIRECCIÓN JURIDICA



o) En fecha 12 de Septiembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con

la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la realización de trabajos correspondientes a la construcción y equipamiento del plantel de la Secretaria del nivel de educación básica con un monto de $1´138,200.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples.

p) En fecha 25 de Septiembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado con el objetivo de la realización de los trabajos correspondientes a la Unidad Educativa Siglo XXI, segunda etapa con una inversión de $911,029.02 (NOVECIENTOS ONCE MIL VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.) recursos provenientes del PEFEN 2013-2014.

q) En fecha 13 de Octubre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Cultura con el objetivo de la realización de la iluminación teatral del Teatro Polivalente con un monto de $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.).

r) En fecha 13 de Octubre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Cultura con el objetivo de ampliar y equipar el Teatro Polivalente con un monto de $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

s) En fecha 28 de Octubre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los planteles de la Secretaria de educación básica con un monto de $46´796,474.47 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2014.

t) En fecha 01 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde con el objetivo de la construcción de barda perimetral en las instalaciones del Instituto con una inversión de $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) recursos provenientes del Programa Presupuestario Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

u) En fecha 01 de Noviembre del 2014 se celebró convenio d coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde con el objetivo de la construcción de la primera etapa del laboratorio básico de bioquímica con un monto de $3´053,995.00 (TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa y Fondo de Contingencias.

v) En fecha 03 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano con el objetivo de la

DIRECCIÓN JURIDICA



remodelación de módulo de sanitarios (personal y estudiantes) en el edificio “L”, con un monto de $697,281.65 (seiscientos noventa y siete mil doscientos ochenta y un pesos 65/100 m.n.) recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.

w) En fecha 11 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la rehabilitación de infraestructura física de los planteles de la Secretaria de los niveles de educación básica con un monto de $159,913.86 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 86/100 M.N.) con recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples.

x) En fecha 14 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Escuela Normal de la Huasteca Potosina con el objetivo de la construcción de dos aulas didácticas, primera etapa, con un monto de $675,770.43 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N.) recursos del programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.

y) En fecha 18 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con el Centro Regional de Educación Normal Profra. Aminia Madera Lauterio con el objetivo de la realización de instalación eléctrica, 2da etapa de remodelación de laboratorios de matemáticas, remodelación de cubículos, remodelación de ventanas con un monto de $285,293.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal.

z) En fecha 28 de Noviembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí con el objetivo de llevar a cabo obras en la Unidad Académica de Tancanhuitz: construcción de seis aulas, un módulo sanitario y bodega; Unidad Académica de Villa de Reyes: construcción de un laboratorio T-80 de estructura metálica con cubierta multitecho, con un monto de $10´007,315.00 (DIEZ MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.).

aa) En fecha 03 de Diciembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de obras del Programa Escuelas Dignas del coeficiente de reciprocidad concurrente 2014 estatal segunda fase con un monto de $30´648,494.80 (TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples.

bb) En fecha 05 de Diciembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de la rehabilitación de la infraestructura física de los planteles de la Secretaria de los niveles de educación básica con un monto de $3´285,779.38 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

DIRECCIÓN JURIDICA



SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples.

cc) En fecha 09 de Diciembre del 2014 se celebró convenio de coordinación con la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado con el objetivo de equipamiento de los planteles de la Secretaria a niveles de educación básica con un monto de $5´429,070.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples.

5. Se elaboraron, revisaron y firmaron Contratos de Prestación de Servicios con

los siguientes Ayuntamientos: a) Villa Hidalgo b) Ciudad Valles c) Tamazunchale d) Rioverde e) Armadillo de los Infante f) El Naranjo g) Mexquitic de Carmona h) Santa María del Río i) Moctezuma j) Ébano k) Salinas l) Ahualulco m) Tamuín n) San Vicente Tancuayalab o) Matlapa p) Villa de Arriaga

6. Se elaboraron, revisaron y firmaron Contratos de Prestación de Servicios con

las siguientes Dependencias: a) No Aplica

7. Respecto a “Programa Escuelas Dignas 2014”:

a) Se llevó a cabo la conformación de 123 acciones, en las cuales esta Dirección

tuvo como encomienda la integración de cada expediente según lineamientos del propio Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

DIRECCIÓN JURIDICA

Gobierno del Estado de San Luis Potosí Informe A… · Gobierno del Estado de San Luis Potosí...

Documents

Transcript of Gobierno del Estado de San Luis Potosí Informe A… · Gobierno del Estado de San Luis Potosí...